直接发包备案书 - 360文档中心

北仑(开发区)建设工程直接发包备案表

北仑（开发区）建设工程直接发包登记表本表一式四份，区招标办保留一份，其余由发包单位和承包单位根据需要分配。

直接发包申报注意事项一、申报条件：1、项目直接发包符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委3号令）及北仑区政策规定的直接发包条件；2、项目已通过发改部门或其他项目审批部门的备案或核准或审批且具有相应的书面文件；3、项目的建设单位（发包单位）为股份制企业的，能提供其股份中国有资产投资者未拥有控制权的等相关证明资料（包括企业章程、国资委证明等能有效证明其股份关系的证明）；项目建设单位（发包单位）为非国有独资企业的，能提供企业营业执照；本项目发包虽按规定属招标范围，但建设单位（发包单位）要求采用直接发包的，已能提供经有关部门审定可以直接发包的书面材料；4、企业资质符合规定，项目负责人资格符合规定；5、承包单位为非本区企业的，已能按规定提供符合本区要求的进区备案登记证；6、符合直接发包条件的，发、承包双方签定工程承发包合同。

二、申报提交材料：1、北仑（开发区）建设工程直接发包备案表（一式四份）；2、能够证明项目可以直接发包的书面材料，如企业章程、国有资产管理部门证明、企业营业执照、有关部门审定可以直接发包的书面材料等。

以企业章程作为证明材料时，如企业股东中含有股份制企业，无法判断直接发包条件的，还需进一步提交组成股东的股份制企业章程，直至可以有效证明为止。

（证明材料需提交原件及盖公章的复印件，原件核对后退还）三、其他：1、根据仑政【2013】144号文件规定，建设工程直接发包登记手续与合同备案手续合并办理，以上申报材料应与对应合同备案资料同时提交。

2、北仑（开发区）建设工程直接发包备案表内容由承发包双方采用打印方式填写，发包单位、承包单位盖章确认，如表中有手写或涂改内容，需盖相应单位公章。

3、前表中，“项目性质”分为：（1）关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；（2）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；（3）使用国有或集体资金投资项目；（4）国家融资项目；（5）使用国际组织或者外国政府资金的项目；（6）其他项目。

装修直接发包项目所需备案资料

装修直接发包项目所需备案资料:
(招投标处收取)
1、建设工程项目报建登记表（一式八份）；
2、资金证明（工期一年以上的为合同价的30%以上，一年内为合同价的50%以上）；
3、拟施工装修房屋的产权证或购房（租赁）合同；
4、涉及到外立面装修或房屋性质发生改变的需有规划部门手续；
5、审图合格通知书；
6、施工单位资质证书（建设行政主管部门核发）、营业执照和安全生成许可证【监理单位单位资质证书（建设行政主管部门核发）、营业执照】；
7、施工组织设计（监理项目为监理大纲）；
8、施工单位还须提供本项目的注册建造师证（监理为项目总监注册监理师证）；
9、建设单位的企业章程；
10、施工（监理）合同。

★以上资料除“建设工程项目报建登记表”（第1项）在/DownLoadC.aspx上下载和“施工组织设计（监理大纲）”（第7项）外均为验原件收加盖公章的复印件。

工程直接发包备案办理指导

工程直接发包备案办理指导
1 目的
工程项目办理直接发包备案，是办理质检、安监备案的必要条件。

2 作业要点
2.1资料准备、递交
2.1.1实施时间：当工程招标结束确定施工单位后及时办理。

2.1.2 资料准备：
2.1.2.1立项批文或项目备案表（复印件，加盖公司公章）。

2.1.2.2 建设工程规划许可证（复印件，加盖公司公章）。

2.1.2.3 批准定点通知书（复印件，加盖公司公章）。

2.1.2.4 规划定点图（原件）。

2.1.2.5 工程直接发包审批表（三份原件，加盖公司公章）。

2.1.2.6 公司章程（复印件，加盖公司公章）。

2.1.2.7 法人身份证（复印件，加盖公司公章）。

2.1.2.8 企业法人营业执照（复印件，加盖公司公章）。

2.1.3 资料递交
2.1.
3.1 将准备好的资料整理递交至徐州经济开发区建管处。

2.1.
3.2 将经建管处领导审批后的直接发包审批表及施工单位相关资料递交至建设局三楼招标一室。

2.1.
3.3 承诺时间：当天完成。

2.1.
3.4 费用：招标办打印发包费3000元（费用甲方缴纳30%，乙方缴纳70%）。

2.1.
3.5 费用交纳方式：由建设局招标办开具受理单—→二楼财务室开具缴纳单—→建设局一楼东侧江苏银行缴纳费用—→带缴费凭证至二楼财务室开具发票。

2009.09
1。

建设工程施工报建办事指南(直接发包备案)

南岸区建设工程施工报建及核准
（直接发包备案）
一、设置依据
《中华人民共和国招标投标法》、《重庆
市建筑管理条例》、《工程建设项目施工招标投标管理办法》（七部委令第30号）。

二、受理范围
在本区行政区域内由区建设行政主管部门负责监管的建设工程施工招标工程。

三、提交材料
1.重庆市建设工程报建（发包方式核准）及施工招标
组织形式备案表（原件3份）；
2.建设工程立项批文或备案证明（核验原件、提供
复印件1份）;
3.建设规划许可证（核验原件、提供复印件1份），如为装修工程，应提供主体验收证明材料；如为已建主体，应提供产权证明，或租赁合同以及房屋所有
权人出具的同意装修的证明材料
4. 申请项目在核准及备案证中未明确招标方式或非国有资金比例的需提交建设单位在工商局备案的公司章程(注：资金来源必须追溯到自然人) (注：必须盖有工商
局查询章的章程1份)；
5.施工图设计文件审查报告合格书（原件1份）；
6.满足施工要求的建设资金证明（房地产项目提供资
本金存入证明，核验原件，收复印件1份）；
7.施工单位提供营业执照、资质证书副本、安全生产许可证、建造师注册证及安全B证（核验原件、提供复印件1套）、外地施工企业须提供合法有效的分支机构入渝登记备案证（核验原件、提供复印件1
套）；
8.直接发包情况确认书及中标通知书（原件3份以上）。

备注：以上提交材料的项目名称、规模、建设
地址及范围等必须跟规划许可证内容一致。

所有材料复印件需加盖公司公章。

四、承诺时限
直接发包在申报资料齐备前提下，3 个工作日内办结。

建设项目直接发包备案表正式资料doc

建设项目直接发包备案表正式资料doc正式版文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载附件2建设项目直接发包备案表说明一、本表一式四份，由申请发包的建设单位填写。

表格采用计算机双面打印，相关电子版本可以在“北海建设工程交易信息网”或QQ“北海住建局建设单位群”中下载。

二、建设单位提交备案材料之前，应进入广西建设厅网上办事大厅：“广西建筑市场监管和诚信信息一体化平台”（以下简称“广西监管平台”）录入报建信息。

三、工程规模填写幢数、层数、高度、建筑面积等；市政项目填写长度等四、申请理由要求写明企业性质、资金来源、项目性质或用途等。

五、项目管理机构、监理机构关键岗位人员（施工单位的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员，监理单位的项目总监、专业监理工程师、监理员）的配备必须符合《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的规定。

附件建设项目水资源论证报告表（试行）项目名称：申请人（盖章、签字）：编制单位（盖章）：编制时间：年月日甘肃省水利厅年月填表说明1、根据《取水许可管理办法》，对于取水量较少且对周边环境影响较小的建设项目，申请人可不编制建设项目水资源论证报告书，但应当填写建设项目水资源论证表。

2、本表须由建设项目水资源论证甲级或乙级资质单位填写。

3、“建设项目基本情况”页有关内容说明：（1）“建设单位或个人”：填写建设工程的所有权人。

（2）“”：个人填写户籍所在地或经常居住地；法人或者其它组织填写主要办事机构所在地。

（3）“项目性质”：指新建、改建、扩建。

（4）“取水地点”：是指取水工程所在地点的名称，须填写到村镇或街道办一级，并填写经纬度坐标。

（5）“取水水源名称”：取地表水的填写取水的江河湖库名称;取地下水的名称可不填；取再生水与矿井疏干水的填相应的再生水供应单位和矿坑名称。

（6）“取水水源类别”：按照湖泊、水库、河道、浅层地下水、深层地下水填写；（7）“取水方式”：取地表水为蓄、引、提；取地下水为单井、自流。

工程直接发包合同备案

工程直接发包合同备案【合同标题】工程直接发包合同【甲方（发包方）】：_____________地址：_______________________法定代表人/负责人：_________联系电话：_________________【乙方（承包方）】：_____________地址：_______________________法定代表人/负责人：_________资质等级：___________________联系电话：_________________【合同】一、合同编号：_________________二、工程名称：_________________三、工程地点：_________________四、合同金额：人民币（大写）________________元五、工程内容及要求：（详细描述工程的具体内容、技术要求、质量标准等）六、工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。

七、付款方式：根据工程进度分期支付，具体如下——（此处列出详细的付款计划和条件）八、质量保证：1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行，并保证工程质量满足合同约定的要求。

2. 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收。

如验收不合格，乙方负责无偿修复直至合格。

九、违约责任：1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。

十一、其他条款：（根据具体情况添加需要约定的其他事项）十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日【备案机关】备案机关（盖章）：_____________ 备案日期：____年____月____日。

资料核查及直接发包书面报告备案

资料核查及直接发包书面报告备案
事项类型：
非行政许可事项
办理程序：
资料核查—领导批准—签发批准意见书—交易—交易备案
资料核查及备案流程：
1、对发包方资料、拟定承包人资料、拟定监理人资料审查，《邢台市非国有、非集体资金、非集资工程建设项目直接发包审批表》（简称审批表）签署意见；
2、审批表报局领导批复；
3、局领导批准后，审批科在审批表加盖公章，签发《批准直接发包通知书》：
4、发包人根据《批准直接发包通知书》向承包人、监理人发出《直接发包通知书》、签订施工、监理合同；
5、直接发包情况书面报告、施工合同、监理合同备案。

办理时限：即办
收费标准：不收费
办理科室：招标办。

房屋建筑和市政基础设施工程直接发包备案一次性告知单

房屋建筑和市政基础设施工程直接发包备案一次性告知单（发包人名称）：你单位拟直接发包的项目，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》及其他相关法律法规规定，请提供相关资料并按下列程序办理备案手续。

特别提醒：根据建工局规定：房屋建筑和市政基础设施类（主要包含房建工程、市政工程、园林绿化、城市轨道交通四类）在招投标项目注册（直接发包-添加项目）统一使用项目编码，请各建设单位到淮安建筑市场信用平台（http://222.184.121.74:8080/JSGCSB/）项目登记进行登记，从所在地主管部门获取项目编码。

详见淮安市招投标网站相关信息。

一、办理程序发包人提供项目编码（如需要）、发包方案→业务科备案→选择发包单位→到业务科办理直接发包登记→到交易中心缴纳交易服务费、领取直接发包登记表和合同。

二、发包方案备案需提供的材料□《淮安区建设工程初步发包方案表》（淮安区招投标网下载）原件一式6份(盖公章)□项目批准文件原件及复印件1份（盖公章）□营业执照副本原件及复印件1份（盖公章）□组织机构代码证原件及复印件1份（盖公章）□规划许可证或规划平面图（二选一，但如有规划许可证必须提供）原件及复印件1份（盖公章）□土地许可原件及复印件1份（盖公章）□资金证明（由银行出具并加盖公章的近一个月对帐单，余额不应低于合同价二分之一）原件1份（盖公章）□定额预算书原件1份（盖公章、法定代表人印章、造价人员章，委托造价机构的加盖造价机构公章和法定代表人印章）□评审报告原件1份□施工图纸审查材料（如不需要图纸审查，则建设单位出具说明）原件及复印件1份（盖公章）三、直接发包登记建设单位需提供材料：□《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程直接发包登记表》（淮安区招投标网下载）原件一式6份□合同原件一式6份（双方盖公章并经法定代表人或授权委托人签字）□其他：承包单位提供资料：□办理淮安地区CA,企业及项目经理信息入诚信库□企业营业执照原件及复印件1份（盖公章）□企业资质证书原件及复印件1份（资质符合，盖公章）□安全生产许可证原件及复印件1份（盖公章）□项目负责人资质证书原件及复印件1份（资质符合，盖公章）□项目负责人安全生产B证原件及复印件1份（盖公章）□项目负责人无在建承诺原件1份（加盖公章和法定代表人印章）□信用报告原件及复印件1份（评定等级页，盖公章）□施工预算书原件1份（保持工程量清单与建设单位送审清单一致，与合同价格一致；盖公章、法定代表人印章、造价人员章，委托造价机构的加盖造价机构公章和法定代表人印章）□其他：淮安区招标投标管理办公室经办人：联系电话：85189605我单位已获悉拟直接发包的项目备案程序和所需材料，我单位承诺将在工作日内，按照《一次性告知单》要求，提供真实有效的资料。

直接发包工程合同备案

直接发包工程合同备案合同编号： [填写合同编号]甲方（发包方）： [填写甲方全称]乙方（承包方）： [填写乙方全称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]项目的建设达成如下协议，特订立本合同，以资信守。

第一条工程基本信息1.1 工程名称： [填写工程名称]1.2 工程地点： [填写工程地点]1.3 工程规模： [详细描述工程规模和内容]1.4 工程造价： [填写工程预算或造价]1.5 开工日期： [填写预计开工日期]1.6 竣工日期： [填写预计竣工日期]第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为[货币单位及金额]。

2.2 付款方式： [详细描述付款时间点、条件和比例]2.3 进度款支付： [详细描述进度款的支付条件和流程]2.4 尾款支付： [详细描述尾款的支付条件和流程]第三条工程质量与验收标准3.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方要求施工，确保工程质量。

3.2 工程验收应依据[相关行业标准或文件]进行。

第四条工程变更与索赔4.1 如遇设计变更或工程量增减，应及时协商并签署书面补充协议。

4.2 因一方原因导致工程延误或损失，另一方有权提出索赔。

第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应责任。

5.2 如因不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同，应及时通知对方并提供证明。

第六条争议解决6.1 合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日。

建设工程直接发包备案表表一

施工单位安全生产许可证号及有效期
施工单位名称
及资质(含有效期)
建造师
（项目经理）
姓名
等级及证号(含有效期)
施工单位资料
（工商执照、资质证书、安全生产许可证、其他）
房建项目填写以下内容
报建栋号
报建各栋面积及层数（含地下/地上）
初审意见：
年月日
招投标管理机构意见
年月日
注：1、满足本项目施工图或其他技术资料续填写有或无。
监理单位营业执照号及有效期
监理单位名称
及资质(含有效期)
总监师
姓名
证号
(含有效期)
监理单位资料
(工商执照、资质证书、其他)
房建项目填写以下内容
报建栋号
报建各栋面积及层数(含地下/地上)
初审意见：
年月日
招投标管理机构意见
年月日
注：1、满足本项目施工图或其他技术资料填写有或无。
建设工程直接发包备案表（表三）
建设工程直接发包备案表（表四）
（重要设备、材料采购类）编号：
建设单位
（加盖公章）
建设单位联系人及联系方式
项目名称
项目地址
建设单位资料
（工商执照、开发资质、企业章程、其他）
工期
（日历天）
合同价
（万元）
建设规模
质量目标
项目批准单位
及文号
资金性质
是否具有满足本项目技术性能和相关参数资料（注1）
供货单位营业执照号及有效期
建设工程直接发包备案表(表二)
（监理类）编号：
建设单位
（加盖公章）
建设单位联系人及联系方式
项目名称
项目地址
建设单位资料
（工商执照、开发资质、企业章程、其他）

绍兴办理建设工程直接发包备案手续所需提供的文件资料

办理建设工程直接发包备案手续所需提供的文件资料：一、工程建设项目发包初步方案（一式二份）1、项目立项批文（复印件1份）2、建设用地规划许可证（复印件1份）3、建设工程规划许可证（复印件1份）二、房屋建筑和市政设施工程施工直接发包申请及审批表(一式四份)三、批准直接发包通知书(一式四份)1、绍兴滨海新城进区施工企业承诺书（格式）2、承包人资质证书副本、营业执照、安全生产许可证（复印件1份）3、建设工程施工合同（GF┈1999┈0201）（原件1份）4、项目经理资质证书、B类安全考核合格证（复印件1份）5、中外合资企业提供中方企业的验资报告（复印件1份）（合资企业提拱验资报告）工程建设项目发包初步方案（一式二份）编号：建设单位(发包人): 联系人(签名):负责人(签名): 联系电话:年月日建设单位名称单位性质联系地址项目审批或者备案文件文号时间标题项目审批或者备案部门工程名称工程地点投资总额(万元)工程规模投资构成国有资金﹪私有资金 ﹪ 外国政府及组织投资 ﹪ 外国私人投资﹪计划开工日期年月日计划竣工日期年月日招标组织形式发包初步方案标段划分编号发包内容发包方式合同估算价(万元)计划发包时间12 3 4 5 6其他说明:填表须知1、表中的项目基本情况是对工程建设项目审批或者备案文件主要内同的摘要，建设单位（发包人）应当按照文件内容如实填写。

2、如果项目的标段很多，本表填写不下时，表格可以按相同规格扩展。

3、报送本表时，除交验项目审批或者备案文件原件外，还应附项目审批或者备案文件的复印件作为本表的附件。

4、本表应于工程项目首次发包前向招标投标监督管理机构提交。

注：此表正反打印在一张A4纸上（一式四份）浙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包申请及审批表编号:发包人名称单位性质报建日期工程名称建设地点建设规模资金来源资金落实情况投资总额(万元) 发包合同估算价万元发包内容申请直接发包理由拟定承包人情况承包人名称承包人资质等级承包人资质证书编号项目经理姓名项目经理资质等级项目经理资质证书编号联系人联系电话发包人意见：发包人（公章）法定代表人（签名）：年月日项目核实情况：招标办经办人（签名）：年月日招标办初审意见：负责人（签名）：年月日建设行政主管部门意见：批准人（签名）：年月日注：此表正反打印在一张A4纸上（一式四份）江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工批准直接发包通知书编号：经调查和核实的实际情况，该工程符合《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包管理暂行办法》第条第项规定的情况，同意采用直接发包方式。

非国有资金投资项目直接发包备案需提供资料清单

非国有资金投资项目直接发包备案需提供资料清单第一篇：非国有资金投资项目直接发包备案需提供资料清单非国有资金投资项目直接发包备案需提供资料清单1.甲方营业执照2.发改委备案批文3.不动产登记证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证4.银行出具资金证明（工期在一年以内的开具发包价的30%，工期在一年以上的要开具发包价的50%）5.施工图审查合格证书6.承包方营业执照、资质证书、安全生产许可证7.监理单位营业执照、资质证书、8.承包方人员证件：项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员9.监理单位人员证件：项目总监注册监理工程师、专业监理工程师、监理员、安全员10.造价咨询机构编制的工程量清单或施工图预算 11.2017版建设工程施工合同2本 12.合同备案登记表2份 13.直接发包通知书3份注：表格下载邮箱：账号：***************密码：abc123 以上证件及资料需提供原件，留下加盖公章的复印件第二篇：非国有投资建设工程直接发包项目提供资料清单非国有资金投资房地产项目直接发包项目提供资料清单一、填表联系电话：23859592 发包人填写《开封市非国有资金投资建设项目直接发包申请表》《开封市建设工程合同备案申请表》二、提供资料：（一）发包人1、工程项目审批、核准或备案的文件批复（批准立项文件）；2、建设用地规划许可证或房地产权证;3、资金证明（银行部门出具）；4、经审批的工程总平；5、房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书和房屋建筑工程施工图设计文件审查备案表；6、营业执照、资质证；7、法人委托书和授权代理人身份证明8、企业注册地工商部门出具的非国有投资企业的证明。

（二）承包人1、营业执照（施工、监理企业提供）；2、资质证书（施工、监理企业提供）；3、安全生产许可证（施工企业提供）；4、施工企业项目经理资质证书（建造师资格证书）、安全生产考核合格证、五大员资格证书及相关证件、拟派项目经理无在建工程承诺书；机构组成人员5、监理企业项目总监注册监理工程师证书及项目监理机构组成人员执业或职业资格证书。

工程施工发包备案

工程施工发包备案一、项目概况甲方：xxx工程有限公司乙方：xxx建设工程承包有限公司本项目是由甲乙双方合作承建的一座大型商业综合体工程，位于xx市中心商务区，总建筑面积约为xx平方米，包括商业街区、写字楼、酒店及停车设施等，是一项极具挑战性和发展前景的项目。

二、合作方式甲方与乙方在本项目中的合作方式为发包施工，乙方为施工总承包商，负责全面管理和组织工程施工的具体细节，保质保量地完成项目建设。

三、施工标准本项目的施工标准将按照国家规定的建筑施工标准执行，包括但不限于建筑质量标准、安全生产标准、环保标准等，保证工程的安全、高质、环保。

四、技术要求1. 乙方必须具备相应的承建资质和技术实力，有丰富的项目管理经验和专业的施工团队，能够有效控制工程进度和成本。

2. 乙方必须派遣具有中级以上职称的项目经理全程负责本项目的施工管理，并配备专业技术人员和技术工人，确保施工质量和工程安全。

3. 乙方应严格按照项目设计要求和施工方案进行施工，确保施工过程中不出现质量问题和安全事故。

五、工期安排1. 本项目的总工期为xx个月，自工程开工之日起计算。

2. 乙方应根据项目的工程量和难度，合理制定施工进度计划，确保项目按时交付。

3. 在工程施工过程中，乙方应及时调整工程进度，妥善处理施工中的各类问题，保证工程的顺利进行。

六、质量保障1. 乙方应根据施工规范和要求，实施全面的质量管理，开展从准备阶段到竣工阶段的全程质量控制，确保工程质量达到设计要求。

2. 乙方应按照甲方的要求建立健全的质量检测机制和质量管理体系，定期对工程质量进行检查评估，并及时处理发现的质量问题。

七、施工措施1. 乙方应严格执行现场管理规定，建立合理的施工组织架构和管理制度，确保现场施工秩序井然，人员安全有序。

2. 乙方应加强对现场施工过程的监督和管理，严格执行施工方案和安全措施，预防施工中的事故发生。

3. 乙方应做好工程资料的收集整理和归档工作，在项目竣工后将相关资料及时移交给甲方，以便后期工程运营和维护。

发包备案授权书

委托单位（以下简称“委托方”）：为明确委托事项，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，现委托如下：一、委托事项1. 委托方将其工程项目（以下简称“本项目”）的招标、投标、合同签订、施工管理、工程验收等全部工作，授权给受托方（以下简称“受托方”）负责实施。

2. 受托方在授权范围内，代表委托方与本项目的施工单位、监理单位、设计单位等相关单位进行业务往来，签署相关合同、协议、文件等。

3. 受托方负责本项目工程款的支付、结算及审计等工作。

二、授权范围1. 受托方有权代表委托方对项目进行招标、投标，并签订相关合同。

2. 受托方有权代表委托方对项目施工单位、监理单位、设计单位等相关单位进行考察、评估，选择合适的合作伙伴。

3. 受托方有权代表委托方对项目进行施工管理、质量监督、进度控制等工作。

4. 受托方有权代表委托方对项目进行工程验收，并签署验收报告。

5. 受托方有权代表委托方对项目进行工程款支付、结算及审计等工作。

三、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为一年。

授权期满前，如需延长授权期限，双方可另行签订补充协议。

四、授权终止1. 在授权期限内，如遇以下情况，委托方有权终止授权：（1）受托方违反授权范围，损害委托方利益；（2）受托方未能履行授权职责，影响项目顺利进行；（3）受托方存在违法行为，损害委托方利益。

2. 在授权期限内，如遇以下情况，受托方有权终止授权：（1）委托方未能按照约定支付工程款；（2）委托方违反合同约定，影响项目顺利进行；（3）委托方存在违法行为，损害受托方利益。

五、责任承担1. 受托方在授权范围内，因履行授权职责产生的法律责任，由委托方承担。

2. 受托方在授权范围内，因故意或重大过失造成委托方损失，应承担相应责任。

3. 双方应严格遵守国家法律法规，履行合同约定，共同维护项目顺利进行。

六、其他1. 本授权书一式两份，委托方和受托方各执一份，具有同等法律效力。

装饰工程直接发包合同备案

装饰工程直接发包合同备案甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其所拥有的_______________（工程地点）进行装饰装修，现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况：1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：_______________4. 工程范围：_______________5. 工程造价：_______________（大写）___________（小写）6. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程质量及标准：1. 乙方必须严格按照国家有关质量标准和行业标准执行，确保工程质量达到合同约定的标准。

2. 如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到质量要求。

三、工程进度：1. 乙方应按照约定的工期完成施工任务，遇特殊情况需延期时，应及时通知甲方并协商解决。

2. 甲方有权对工程进度进行监督，如发现进度滞后可要求乙方加快施工。

四、支付方式：1. 甲方应按合同约定的付款计划向乙方支付工程款。

2. 工程款的支付应根据实际完成的工程量和质量进行结算。

五、违约责任：1. 若甲方延迟支付工程款，应按合同约定支付违约金。

2. 若乙方未按约定时间、质量完成工程，应承担违约责任。

六、争议解决：1. 双方因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款：1. 本合同一经双方签字盖章后生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签约日期：____年____月____日。

工程直接发包合同备案

工程直接发包合同备案合同范本应当包含以下几个基本部分：合同双方信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

这些内容是合同的核心，也是备案审查的重点。

我们来看一个具体的范本。

【标题】《工程直接发包合同备案范本》【】合同编号：__________甲方（建设单位）：_______________地址：______________________法定代表人：_______________联系电话：________________乙方（承包单位）：_______________地址：______________________法定代表人：_______________联系电话：________________一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________5. 技术要求：__________二、合同金额本工程合同总金额为人民币（大写）____________元（￥__________）。

三、工期要求本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，共计__天。

四、质量标准工程质量必须符合国家及行业相关标准，达到设计要求和甲方规定的质量标准。

五、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后__天内支付合同金额的__%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照约定的时间节点支付相应款项。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同金额。

六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交__仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

八、其他条款1. 本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

劳务合同向发包人备案

一、备案概述根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保劳务合同的合法性和有效性，维护双方的合法权益，现将本劳务合同向贵公司进行备案。

现将备案情况报告如下：二、合同基本信息1. 合同名称：《XX劳务合同》2. 合同编号：XX-LS-2022-00013. 合同签订日期：2022年X月X日4. 合同期限：自2022年X月X日起至2023年X月X日止5. 发包人：XX公司（以下简称“甲方”）6. 承包人：XX劳务公司（以下简称“乙方”）三、合同主要内容1. 工程概况：乙方负责甲方指定工程的劳务施工，具体包括但不限于以下内容：（1）土建工程：基础、主体结构、屋面、装饰装修等；（2）安装工程：给排水、电气、暖通、消防等；（3）其他工程：园林、道路、绿化等。

2. 工程质量：乙方应严格按照国家相关质量标准和规范要求施工，确保工程质量达到甲方要求。

3. 工程进度：乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付。

4. 工程造价：合同总价为人民币XX万元，甲方支付方式为分阶段支付。

5. 甲方责任：甲方负责提供施工图纸、技术资料、施工现场、施工用水、用电等，确保乙方顺利施工。

6. 乙方责任：乙方负责组织施工队伍，按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度和安全。

四、备案依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《中华人民共和国劳动合同法》4. 《建筑工程施工许可管理办法》5. 《建筑工程施工合同备案管理办法》五、备案要求1. 乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成施工任务。

2. 乙方应确保施工过程中遵守国家法律法规、行业规范和甲方要求。

3. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。

六、备案承诺1. 乙方承诺，在合同履行过程中，严格遵守国家法律法规、行业规范和甲方要求，确保工程质量、进度和安全。

2. 乙方承诺，如发生工程质量、进度、安全等问题，将及时采取有效措施予以解决，确保合同顺利履行。

工程承包合同备案证明

工程承包合同备案证明工程承包合同是指发包方（建设单位）与承包方（施工单位）之间，就某一建筑工程项目的实施达成的权利义务协议。

为了保障双方的合法权益，根据相关法律法规的要求，工程承包合同必须进行备案。

以下是一份标准的工程承包合同备案证明范本。

【工程承包合同备案证明】甲方（发包方）：_______________地址：_______________________法定代表人：_________________联系电话：___________________乙方（承包方）：_______________地址：_______________________法定代表人：_________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方就_________________工程项目（以下简称“工程项目”）的施工达成如下合同：一、工程项目名称：_________________二、工程项目地点：_________________三、工程内容及规模：_________________四、合同金额：人民币（大写）_________________元五、合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止六、质量要求：符合国家及行业相关标准七、付款方式：_________________________________八、违约责任：_________________________________九、其他约定：_________________________________本合同自双方签字盖章之日起生效。

为保证合同的法律效力，甲乙双方同意并确认，本合同已经按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，向有关部门进行了备案。

备案机关：（盖章）备案日期：____年____月____日备案编号：_________________甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：甲方：_________________ 乙方：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日本备案证明是对甲乙双方签订的工程承包合同真实性、合法性的确认，任何一方不得擅自更改合同内容。