2021工程施工合同书完整版
2021施工合同范本3篇
2021施工合同范本3篇篇一2021 施工合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任与义务按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2021建设工程施工合同(15篇)
2021建设工程施工合同(15篇)建设工程施工合同(15篇)随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是我为大家收集的建设工程施工合同，欢迎大家分享。
建设工程施工合同1为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
2021新版施工合同范本五篇
编号：JZ-2021563622021新版施工合同范本五篇The content of this contract refers to a provision made by two or more parties by consensus, which is used to restrict their respective rights and obligations when dealing with certain matters.甲方：_______________________乙方：_______________________签约地点：____________________签约时间：_____年____月_____日施工合同五篇施工合同篇1发包人（全称）：_______（以下简称甲方）承包人（全称）：______（以下简称乙方）本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。
1、工程概况1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。
具体内容见附件12、工程承包范围2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。
2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
3、工期3.1双方约定工期必保20xx 年2月20日交工投入使用。
3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。
4、质量与验收4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。
4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。
5、安全施工5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。
5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）执行。
6、合同价款与支付6.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。
6.2采用固定总价方式确定。
2021年最新工程施工合同范本5篇
Talents are the most profitable commodity, and companies that can manage talents are the ultimate winners.简单易用轻享办公（页眉可删）最新工程施工合同范本5篇最新工程施工合同范本1甲方：______________________________________乙方(施工责任方)：________________________甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任1.甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任：(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
2021年度工程施工合同范本（通用6篇）
2021年度工程施工合同范本（通用6篇）2021年度工程施工合同范本（通用6篇）随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的2021年度工程施工合同范本（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
工程施工合同1甲方：乙方：1、工程概况：2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：3、开工日期：工期：4、工程质量标准：5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。
工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。
尾款%做质保金。
质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。
若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。
1、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。
2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2)、向合同签订地人民法院起诉。
工程施工合同范本2021五篇
工程施工合同范本2021五篇合同是商品经济的产物，是商品交换的法律表现形式。
不同种类的合同法的作用不一样。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，希望对大家有帮助。
工程施工合同范本2021一甲方(总包方)：________________乙方(分包方)：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵守。
一、工程概况工程名称：__________________;工程地点：__________________;建设规模：__________________。
二、承包方式综合单价包工不包料;三、承包范围①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。
(包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除)工作。
②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。
(包含发电机、搅拌机、等)③本工程所用水电费用。
综合单价还应包括以下工作内容或费用：1、首层地面，钢筋砼的施工;外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装;女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内网、室内地面、浇筑砼、找平。
2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。
3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出;4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员(塔吊司机除外)等人人工所需费用支出。
四、承包价格本工程采用每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死。
1、综合总价：______元/M。
2、乙方材料损耗，在规定范围内;故意损耗材料费用由乙方承担。
五、结算付款方式1、本工程完成总进度______%，且完成本合同总价______%工程量后，甲方按完成形象的产值的______%付款。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
2021施工合同范本5篇最新版
2021施工合同范本5篇最新版施工合同范本1发包方(甲方)：__________________________________承包方(乙方)：__________________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：__________________(人民币大写)：__________________注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2021年施工合同书15篇
2021年施工合同书15篇施工合同书1（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
2021施工合同范本（精选6篇）
施工合同2021施工合同范本（精选6篇）随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的2021施工合同范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同1甲方：__________________乙方：__________________工程项目名称：___________工程项目地点：___________计划工作时间：______年______月______日至______年______月______日。
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：TQC/K673
2021工程施工合同书完
整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
2021工程施工合同书完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：****新建工程
二、工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范
的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：20xx年*月*日20xx年*月*日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题，均由乙方
负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。