开发商购房合同(正式版)范本

合集下载

开发商购房合同范本5篇

开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。

下面小编给大家带来开发商购房合同范本。

开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。

开发商购房合同书(通用8篇)

开发商购房合同书(通用8篇)开发商购房合同书篇1卖方：__________________(以下简称甲方)买房：__________________(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的.基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。

该房屋具体状况如下：第二条甲方所售房屋位于__________________.第三条房屋价格：甲乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币大写__________________元整，小写______元。

第四条付款方式______.第五条特别约定：1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。

该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。

若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。

2、如果甲方在甲乙双方签订此合同之前有将该房屋抵押、偿债、转让等行为并给乙方造成经济损失，则由甲方无条件承担。

3、如乙方所购房屋以后可以办理产权更名时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

第六条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

第七条如国家征地，土地赔偿，住房面积赔偿及地上物赔偿均归乙方所有，甲方负责积极配合;第八条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔;第九条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;第十一条本合同一式二份，甲、乙方各执一份。

甲方(签字)：__________________乙方(签字)：__________________日期：______年______月______日开发商购房合同书篇2甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。

开发商售房合同范本5篇

开发商售房合同范本5篇篇1售房合同甲方（开发商）：_______________乙方（购房人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列房屋的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于_______________，具体地址为_______________，建筑面积约为______平方米，使用面积约为______平方米，属房屋所有权为_______________。

2. 房屋土地使用权具体情况为_______________。

3. 房屋交付时间为_______________。

4. 房屋标准总价为_______________，其中乙方首付________元，剩余款项分期支付。

5. 房屋交付标准为_______________。

6. 房屋装修标准为_______________。

第二条买卖方式1. 乙方在签署本合同时支付首付款项，从而确认购房意向。

2. 乙方应在_______________日内办妥按揭贷款手续，融资金额不足的由乙方自行解决。

第三条房屋交付1. 甲方应在约定日期将房屋按照标准要求交付乙方，并办理产权过户手续。

2. 甲方交付的房屋在墙体、地面、天花板、窗户等方面应符合国家建筑标准，房屋的安全性、实用性应得到保证。

第四条房屋质量保证1. 甲方对房屋的质量承担保修责任，自交付之日起计，保修期为一年。

2. 甲方在保修期内应负责维修和保养房屋，对因设计、工程、材料等问题导致的房屋质量问题负责解决。

第五条产权过户1. 甲方应在房屋交付之日起15个工作日内办理房屋的产权过户手续，乙方应提供所需材料并配合完成。

2. 关于房屋的土地权属、规划等情况如有变化，甲方应及时告知乙方，并保证其权益不受损害。

第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定内容，应承担相应的违约责任。

2. 乙方在签署本合同时支付首付款项，若未能按时办理按揭贷款手续或拒绝支付尾款，则视为违约，甲方有权解除合同并没收首付款项。

开发商购房合同范本7篇

开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。

乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。

二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。

2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。

三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。

2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。

开发商的购房合同范本8篇

开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。

2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。

3. 房屋面积：____________________（详细面积）。

4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。

其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。

房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。

乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。

二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。

所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。

在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。

甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。

三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。

为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。

开发商购房合同（12篇）

开发商购房合同开发商购房合同(12篇)随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。

合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的开发商购房合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

开发商购房合同1卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：第一条房屋的基本情况甲方房屋坐落于xx;位于第xx层xx户，房屋结构为xx，房产证登记面积xx平方米，地下室一间，面积xx平方，房屋权属证书号为xx。

第二条价格以房产证登记面积为依据，每平米xx元，该房屋售价总金额为xx 万元整，大写：xx。

第三条付款方式乙方于本合同签订之日向甲方支付定金xx元整，大写：xxx，xx 日内交付xx万元，余款xx元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条房屋交付期限甲方应于本合同签订之日起xx日内，将该房屋交付乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的`逾期应付款有权追究违约责任。

自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的xx%向甲方支付违约金。

逾期超过xx日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解第六条其他1、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

2、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

协商不成时，甲、乙双方同意由xx方所在地人民法院起诉。

4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。

均具有同等效力。

甲方：乙方：年月日开发商购房合同2甲方： (卖方);联系方式： ;常住地址： ;乙方：(买方) ;联系方式： ;常住地址： ;签订日期：年月日根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

一、甲方将其拥有独立产权的位于x市/区x的房屋(房屋所有权证编号：，建筑面积平房米)以人民币出售给乙方。

开发商的购房合同范本6篇

开发商的购房合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房者姓名）鉴于甲乙双方同意就下列房屋买卖事项达成如下协议，特订立本合同。

一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。

2. 房屋类型：____________________（公寓、别墅、商铺等）。

3. 建筑面积：____________________（详细面积）。

4. 房屋结构：____________________（房屋结构描述）。

5. 其他相关物业信息：附属设施、配套设施等。

二、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：人民币______元；（2）签约时支付：人民币______元；（3）贷款支付（如需）：按照银行放款时间支付剩余款项。

3. 甲方收到全款后，向乙方出具正式收据。

三、物业交付与验收1. 甲方应于本合同签订后的______日内将房屋交付给乙方。

2. 乙方应在收到房屋后进行验收，如有质量问题应及时通知甲方修复。

3. 房屋交付前的风险由甲方承担，交付后的风险由乙方承担。

四、产权登记与产权证书办理1. 甲方负责办理房屋产权登记手续。

2. 甲方应于房屋交付后______个月内办理完毕产权证书，并交付给乙方。

3. 若因甲方原因导致产权证书办理延迟，甲方应承担违约责任。

五、违约责任与解决争议方式1. 甲乙双方在合同履行过程中，如有一方未按照约定履行义务，应承担违约责任。

2. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

开发商购房协议书范本8篇

开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。

物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。

物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。

详细物业信息、配套设施等详见附件。

二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。

乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。

具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。

三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。

交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。

甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。

开发商的购房合同范本3篇

开发商的购房合同范本3篇篇1购房合同范本甲方（开发商）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（购房者）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于乙方自愿购买甲方所开发的房产，为明确双方的权利与义务，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：__________平方米4. 房产用途：__________5. 房产总价：__________万元（大写：人民币__________元整）二、交付标准1. 房产交付标准：交付标准按照《建筑工程质量验收规范》（GB50300-2013）执行。

2. 房产交付时间：甲方应当于__________年__月__日前将房产交付给乙方。

三、房产价格及支付方式1. 乙方购买房产的总价款为人民币__________元整，按照以下方式支付：（1）首期款：于签订本合同之日起______日内支付______万元；（2）中期款：房产交付前______日内支付______万元；（3）尾款：房产交付时支付剩余款项。

四、房产权属及权利1. 房产权属证明：甲方应当在合同签订后______日内向乙方提供房产权属证明。

2. 房产变更：任何关于房产权属的变更，甲方应当及时通知乙方。

五、房产交付及验收1. 房产交付前验收：房产交付前乙方有权对房产进行验收，确认房产质量及交付标准是否符合合同约定。

2. 房产交付后维修：房产出现质量问题，乙方有权要求甲方在______日内进行免费维修。

六、违约责任1. 一方违约：若一方违约导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。

2. 双方违约：双方违约应当协商解决，无法协商解决的，可以向有关部门申请调解或仲裁处理。

七、争议解决本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决，无法协商解决的，由双方协商选择向有关部门申请调解或仲裁解决。

开发商购房合同范本精选12篇

开发商购房合同范本精选12篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!开发商购房合同范本精选12篇开发商购房合同范本第一篇委托人：______＿受托人：______＿双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项：委托人授权＿＿＿办理有关购买商品房＿＿＿套的各项事宜。

开发商购房合同范本(4篇)

开发商购房合同范本甲方(卖方)(代签)乙方(买方)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

第二条：付款方式双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在____年____月____日第三条：房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。

经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区____号楼____单元___楼____号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区____号楼____单元___楼____号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。

本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;第四条：甲方责任1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。

3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。

甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。

开发商购房合同(通用5篇)

开发商购房合同（通用5篇）开发商购房合同篇1甲方：___________ 乙方：___________代理人：_________根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定，甲、乙双方经过平等协商，签订本协议。

一、销售模式说明本项目商业类产品施行分期销售。

本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动，而仅是甲、乙双方约定，待_________商业类产品正式发售后，乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。

二、标的物1.产品：_________商业产品2.物业地址：_________。

三、优先权确认姓名/公司名称：_________代理人：_________身份证号码/护照号码：_________公司注册号/法人代码：_________地址/法定地址：_________电话：_________邮政编码：_________传真：_________电子邮箱：_________乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型，本协议确认的优先权号码为_________。

_________居住类产品正式发售后，乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。

四、优先权保证金1.为了确保在项目正式开盘销售时，乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利，经甲乙双方协商一致，乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。

乙方意向购买的产品数量为_________套，乙方向甲方支付人民币_________元整。

2.甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》，本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。

首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》，乙方需另行补齐。

五、优先权终止及失效1.甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房，并办理相关购房手续。

开发商购房合同范本（通用5篇）

开发商购房合同开发商购房合同范本（通用5篇）随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。

那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的开发商购房合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。

开发商购房合同1甲方：__________身份证号码：__________乙方：__________身份证号码：__________鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。

经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。

为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。

一、转让价款、支付方式1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。

2024年开发商购房合同范本5篇

2024年开发商购房合同范本5篇篇1购房合同范本甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的物本合同涉及的房产为位于[详细地址]的商品房，房屋具体信息如下：1. 房屋类型：[房屋类型]2. 房屋结构：[结构类型]3. 房屋面积：[房屋面积]平方米4. 房屋位置：[具体位置描述]5. 其他附属设施：[附属设施描述]二、购房价格及支付方式1. 购房总价为人民币[购房总价]元（大写：[购房总价汉字大写]）。

2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起X日内支付定金人民币[定金金额]元；（2）房屋交付前支付购房余款人民币[余款金额]元。

三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后的X个月内，将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，甲方应提供房屋权属证书及相关证明文件。

3. 乙方在收到房屋交付通知后应及时验收，并在验收合格后在房屋交付验收单上签字确认。

四、产权登记及权属证书办理1. 甲方应在房屋交付后的一年内，负责办理房屋产权登记手续，并获取房屋权属证书。

2. 乙方应配合甲方提供办理产权登记所需的资料。

3. 产权登记完成后，甲方应及时将房屋权属证书交付给乙方。

五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。

若甲方违约未能按期交付房屋，乙方有权要求甲方双倍返还定金。

2. 若因甲方原因未能按期办理产权登记手续，乙方有权要求退房并追究甲方的违约责任。

3. 双方应履行合同约定的其他义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

六、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

开发商购房合同范本5篇

开发商购房合同范本5篇篇1甲方（开发商）：_________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（购房者）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________身份证号码：____________________________鉴于甲方作为房地产开发商，合法拥有并出售位于_______________（地点）的房产项目，乙方自愿购买该项目中的房屋，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：具体位于_____________________（详细地址）。

2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

3. 房屋结构：_______层住宅，户型为______，朝向______。

4. 配套设施：包括电梯、停车位、绿化等配套设施。

二、购房款项及支付方式1. 房屋总价款：人民币______元（大写：_____________________）。

2. 支付方式：采用______方式支付，具体支付时间节点如下：（1）定金：人民币______元；（2）首付款：人民币______元；（3）贷款款项：（若适用）剩余款项由银行提供贷款支付。

三、房屋交付与验收1. 交付时间：甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方。

2. 交付条件：房屋应达到竣工验收标准，配套设施齐全。

3. 验收：乙方应在接到甲方交付通知后______日内进行验收，如有异议，应当及时提出。

四、违约责任与风险承担1. 乙方逾期付款的，应按照逾期天数支付违约金，每逾期一天支付总房款的______%作为违约金。

开发商的购房合同范本5篇

开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。

该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。

第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。

第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。

乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。

第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。

乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。

第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。

如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。

第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。

在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。

第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。

[荐]开发商购房合同模板范文5篇

[荐]开发商购房合同模板范文5篇篇1开发商购房合同模板范文合同编号：XXXXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（开发商）：XXX开发商乙方（购房者）：XXX购房者为了明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，就乙方购买甲方开发的房屋，达成如下合同：第一条房屋基本信息1.1 房屋坐落地址：XX市XX区XX街XX号1.2 建筑面积：XX平方米1.3 房屋型号：XX房XX厅XX卫1.4 房屋交付标准：符合国家相关规定，具体以工程竣工验收为准第二条房屋总价2.1 房屋总价为XXXXX（大写）万元人民币，含税。

2.2 支付方式：乙方需在签订本合同之日起，按照以下方式支付房款：- 首期款XXXXX元（大写）元人民币，于签订合同之日起7日内支付；- 中期款XXXXX元（大写）元人民币，在施工过程中按照特定进度支付；- 尾款XXXXX元（大写）元人民币，在房屋竣工验收合格后15日内支付。

第三条房屋权属3.1 乙方购买的房屋为产权登记手续未办理前的期房，待产权证书办理完成后，甲方负责及时移交给乙方。

3.2 甲方保证房屋系合法取得，不存在法律纠纷或其他权属问题。

第四条房屋交付4.1 甲方应按照本合同约定的工程进度，于XX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。

4.2 房屋交付后，乙方应按照《房屋交付验收单》的内容验收房屋，并在验收完成后付清尾款。

第五条房屋维修保养5.1 房屋竣工验收后，乙方应根据甲方提供的《使用和维护说明书》对房屋进行保养维修。

5.2 房屋保修期为XX年，在保修期内，若房屋因甲方施工质量问题导致损坏或故障，甲方将免费维修或更换。

第六条合同解决争议方式6.1 双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款7.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

开发商的购房合同范本6篇

开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。

下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。

第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。

1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。

1.3 房产的售价为人民币___________元整。

第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。

2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。

2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。

第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。

3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。

第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。

4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。

4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。

第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。

5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。

第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。

6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。

6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。