购房意向书
购房意向书模板6篇
购房意向书模板6篇第1篇示例：购房意向书尊敬的开发商/中介公司：您好！我叫小张，我是一名怀揣着购房梦想的年轻人。
经过仔细考虑和比较，我决定向您提交一份购房意向书，表达我对某项目的购房意向，并希望能够与您深入沟通，达成合作。
我选择购房的初衷是因为我对未来的生活有着美好的憧憬和规划，我希望可以有一个舒适、便利且安全的居住环境。
在众多的楼盘中，我选择了贵公司推出的项目，首先是因为其地理位置优越，交通便利；其次是基础设施完善，周边配套齐全，生活便利度高；最重要的是，该项目的房屋品质和设计风格符合我的审美需求，让我感到非常满意。
通过调查和了解，我对贵公司有着良好的口碑和信誉，相信您会为客户提供优质的服务和房产信息。
我相信通过我们的合作，能够找到符合我需求的理想房屋，并且在购房交易过程中获得您的专业指导和帮助。
在此，我特别声明：我对上述意向的房产信息是真实、准确的，我保证在购房过程中遵守相关的法律法规和规定，积极配合贵公司的工作人员，共同完成房产交易。
我也希望贵公司在处理我的购房意向时，能够给予我专业、贴心的指导和关注。
感谢您对我的购房意向的重视和支持，我期待与您的合作，共同完成购房计划，开启美好的新生活。
谢谢！此致敬礼小张日期：年月日第2篇示例：购房意向书尊敬的房地产开发商：您好！我们是一家有着梦想的年轻家庭，怀揣着对美好生活的向往和追求。
经过仔细考虑和比较，我们决定选择贵公司开发的楼盘作为我们未来的家园。
在此，我们诚挚向贵公司提交购房意向书，希望能在贵公司的楼盘中购买一套理想的房屋。
我们对贵公司的楼盘产品表现出了浓厚的兴趣和喜爱。
经过对贵公司开发的房屋产品进行仔细观察和了解，我们认为贵公司的楼盘拥有优越的地理位置、良好的周边配套、出色的建筑设计和完善的服务体系，这些都符合我们对理想家园的设想。
我们决定选择贵公司的楼盘作为我们未来的家。
我们对购房的财务条件已经做出了相应的规划和准备。
我们已经进行了充分的资金调查和风险评估，确保自己在购房过程中能够承担相应的财务压力。
购房意向书
购房意向书近年来，随着人们生活质量的提高与经济水平的发展，购房成了许多人的首要问题之一。
在购房之前，买房者通常需要提前向开发商或房屋经纪人提交一份购房意向书，以表示对该房产的购买意愿。
这篇文章将深入探讨购房意向书的作用及其格式与内容的注意事项。
一、什么是购房意向书购房意向书，又称购房预约书，简称购房书。
是指买房者在购房前向房地产开发商或中介机构等实体提交了书面格式的购买意向书，以表示对该房屋的购买意愿。
它是购房者与开发商或中介沟通的桥梁，可以看作是购房者对开发商或中介机构的一个需求表达，同时也是一份约定文件。
购房意向书虽然不是法律文件，但是它可以作为证据用于维护消费者的合法权益。
同时，开发商或中介机构也往往会根据购房意向书的意向，调整房价以及售卖规则等。
二、购房意向书的格式1、标题在购房意向书的开头应该写上一个简单清晰，明确表达出内容的标题。
如：购房意向书或购房预约书。
2、基本信息接下来应该写上买房者的基本信息，包含姓名、身份证号、联系方式等个人信息。
3、房产信息房地产开发商或中介机构需要知道你想购买哪类房屋，接下来应该详细描述你的购房需求，包括楼盘名称、房型、面积、层数、朝向等。
4、购房条件除了描述楼盘信息以外，还需要表达你的购房意向，比如你的首付金额、贷款方式、购房时间、付款方式等等。
5、签署位置最后，在购房意向书的结尾处，需要留下买房者签字的空白位置。
三、购房意向书需要注意的事项1、鉴别真伪在购房者提交购房意向书之前，要认真核对开发商或中介机构的真实性，避免被不法分子利用，造成不必要的财产损失。
2、规避需要填写的信息在购房意向书中，如果不是必须填写的信息，一定要规避不必要的信息，避免被不法分子利用，造成不必要的财产损失。
3、认准限时购房意向书的有效期有限，一般为三个月。
如果期限到了还未成交，需要及时与开发商或中介机构联系，重新确认购房意向。
4、购房意向书并不是唯一途径尽管购房意向书是购房的一种重要方式，同时也保障消费者的权益。
购房意向书模板5篇
购房意向书模板5篇意向书为进一步正式签订协议奠定了基础，是“协议书”或“合同”的先导，多用于经济技术的合作领域。
以下是小编给大家整理的购房意向书模板，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴。
感兴趣的朋友可以了解一下。
购房意向书模板1编号：出售人(甲方)：____________________买受人(乙方)：____________________ 身份证号码：____________________乙方在充分了解甲方承建的______________________________小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：1、乙方自愿预购甲方承建的______________________________小区__________栋__________ 单元__________ 室，预购面积约为__________㎡，__________销售价格为____________________元/㎡，总房款为____________________ 元，大写____________________元。
2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。
乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。
3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____________________元，大写(人民币)____________________元。
4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后__________日内与甲方签订合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。
甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。
6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。
二手房购房意向书
二手房购房意向书尊敬的卖方：您好！我是买方，对您所出售的位于（房屋地址）的二手房深表兴趣。
经过仔细的考虑和调查，我决定向您提交我的购房意向书，以表明我对该房屋的认真购买意愿。
在此，我诚挚地希望能与您达成购房协议。
一、购房人信息姓名：性别：身份证号码：联系电话：联系地址：二、房屋信息1. 房屋基本信息房屋地址：建筑面积：房屋结构：房屋朝向：装修情况：产权证书号码：配套设施：其他特殊说明：2. 价格及交易方式购房总价：首付款金额：贷款金额及方式（如适用）：付款方式及期限：三、购房条件1. 我作为买方，保证我拥有足够的购房资金，并承诺按时支付购房款项。
我知悉并同意支付相关购房税费、过户手续费等附加费用。
2. 我同意按照相关法律法规及双方约定办理房屋过户手续，并承担因购房引起的一切责任和风险。
3. 我理解并接受房屋的现状，对于可能存在的房屋瑕疵和隐患，我将自行承担对应的风险，并不向卖方提出任何索赔要求。
4. 卖方应向我提供真实、完整、合法的房屋产权及相关手续，并保证房屋的产权无争议，不存在第三方的担保或质押。
5. 在购房过程中，我与卖方应互相配合，并提供必要的支持与协助，以便顺利办理房屋过户手续。
四、其他约定事项1. 本购房意向书仅为买卖双方确定购房意向，不构成买卖双方之间的法律关系，具体买卖合同的签订还需双方进一步协商和签署。
2. 若双方因特殊事由无法履行本购房意向书的约定时，应及时书面通知对方，并友好协商解决。
3. 本购房意向书一式两份，双方各执一份。
有效期自双方签署之日起，有效期为（设定有效期）。
请您仔细阅读以上内容，如果您同意我的购房意向，请您签署并盖章确认，并将一份意向书交还给我。
我们将进一步协商具体的购房事宜，以达成最终的购房合同。
谢谢您对我的耐心阅读与配合！期待我们能够成功达成购房协议。
此致，购房人签名：日期：。
购房意向书样本2024最新（三篇）
购房意向书样本2024最新尊敬的房地产开发商：我是一位对您公司的开发项目充满兴趣的购房者，我写信给您表达我对购买您公司新楼盘的强烈意向。
我对于您公司的项目非常了解，并对其中的细节和设计深感满意。
在2024年购房市场竞争激烈的背景下，我相信您的项目会成为一颗璀璨的明星，为我和我的家人带来一个完美的居住环境。
首先，我对您公司的信誉非常放心。
作为市场上领先的开发商之一，您的公司在房地产业界享有良好的声誉。
我对您公司过去的项目成果有所了解，深知您所建造的楼盘质量和工艺都非常出色。
因此，我的家人和我对于选择您的项目感到非常有信心。
其次，您公司的项目位于一个理想的地理位置。
据我所知，这个地区是城市发展的热点之一，并且在未来几年内有望继续发展壮大。
该项目周围的基础设施完善，交通网络便利，临近商业中心和学校。
这不仅能给我和我的家人提供便利，也能为我未来的生活带来更多的机会和方便。
第三，在我看来，您公司的项目设计非常出色。
我对您的设计师们的创意和专业能力十分赞赏。
从项目的外观设计到室内装修，无一不体现了高品质和创新。
我希望能有机会亲临您的样板房，以更好地了解该项目的细节和内部装饰。
最后，购房是我生命中重要的一步，我非常重视这个决定。
我已经准备好根据自己的经济情况做好充分的准备，以便能够承担起购房所需的负担。
我有信心在您公司的项目中找到适合我和我的家人的理想住所。
总之，我希望能有机会成为您的客户并购买您公司的新楼盘。
我相信这将是一个明智的决定，并且我会为此感到非常自豪和满意。
如果有必要，我愿意在合适的时间安排看房，并与您的销售团队进行详细的讨论和咨询。
在结束之前，我想再次表达我对您公司项目的兴趣和对购买的强烈意向。
希望能够尽早得到您的回复并安排具体的购房事宜。
谢谢您的关注和支持。
此致敬礼[购房者姓名]购房意向书样本2024最新（二）尊敬的房地产开发商：我是一位对您项目非常感兴趣的购房者，特此写下这封购房意向书，表达我对该项目的购房意向。
购房意向书是什么
购房意向书是什么很多时候，如果我们想要购买房屋的话是可以的，购买房屋的时候需要签订合同如果是房屋还在进⾏修建，这个时候就会涉及到购房意向书的签订，那么购房意向书是什么？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了以下的内容，希望对您有所帮助。
⼀、商品房认购书商品房认购书是商品房买卖双⽅在签订商品房预售合同或商品房现房买卖合同之前所签订的⽂书，是对双⽅交易房屋有关事宜的初步确认。
⼆、购房意向书是什么购房意向书是商品房认购书。
认购书为预约合同，其效⼒必须区别于本约即商品房销售合同的效⼒。
⼀般认为，预约合同是谈判当事⼈⼀⽅或双⽅为将来订⽴确定性合同达成的书⾯允诺或协议。
预约和本约最根本的区别在于：预约合同仅能请求对⽅诚信谈判，履⾏订⽴本约的义务，不得直接就本约内容请求履⾏。
审判实务中，常有原告根据认购书，诉请法院判令被告履⾏交房，最后被判决驳回诉讼请求，原因就在于交付商品房是本约即商品房买卖合同的内容⽽⾮认购书的内容。
认购书属于学理上的“将⾏谈判的预约”，即哪怕双⽅当事⼈在预约合同中规定了交易的实质性具体条款，但双⽅当事⼈不受其约束，他们仅承担继续谈判直⾄达成最后本约的义务，其特点：⼀是当事⼈要对违反诚信谈判义务，导致不能达成本约的⾏为承担责任;⼆是当事⼈如果尽到诚信的谈判义务，即使不能达成本约，也不承担任何责任。
因此可以说，认购书的效⼒主要体现在以下三个⽅⾯：⼀是鉴于买卖双⽅对交易标的物所拥有的信息不对称，开发商应当充分披露可能影响买⽅订⽴本约的信息。
⼆是不应强加具有不合理条件的实际谈判义务，特别是开发商不得利⽤⾃⾝的优势，免除⾃⼰的责任或加重买⽅的责任。
三是持续谈判的义务，除⾮出现重⼤僵局或终⽌谈判的事由，双⽅当事⼈应恪守诚信义务，继续进⾏谈判。
以上内容就是相关的回答，购房意向书就是在认购房屋的时候需要签订的，正式的说法应该是商品房认购书，这个时候是有法律效⼒的，但是并没有商品房销售合同的法律效⼒⾼，在签订了购房合同之后才会进⾏备案。
购房意向书与购房合同有什么不同
购房意向书与购房合同有什么不同
购房意向书在购房的时候可能需要进⾏签订，但是购房合同是⼀定要签订的。
那么两者之间有什么不同呢?这就需要⼤家做好相关的了解，才能知道具体是怎么来区别的。
下⾯店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
购房意向书与购房合同有什么不同
购房意向书作为开发商在不具备签订正式《商品房买卖合同》条件之前的⼀种协议，认购书具备担保正式《商品房买卖合同》签订的担保效⼒。
根据《最⾼⼈民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适⽤法律若⼲问题的解释》相关规定，如果认购协议不违反法律、⾏政法规的强制性规定，同时符合协议书约定的⽣效条件时，该协议书即发⽣法律效⼒，开发商和购买⼈均应按照协议书约定享有权利，履⾏义务。
由此看来，具备了上述条件、符合相关法律要求的认购书是与《商品房买卖合同》具有同等法律效⼒的。
如果认购书中，对于房屋的房号、⾯积、价格以及双⽅权利义务等内容做了较为明确的约定，那么认购书可以被看作为⼀份预先约定的房屋买卖合同，正式的《商品房买卖合同》只是对于认购书内容做出了更为具体的约定;⽽如果认购书中没有约定上述内容，则其只是⼀份购房意向书，不具备合同性质，也就没有合同的约束⼒。
因此，作为购房者就要清楚购房意向书与购房合同的区别，才能在进⾏购房的时候知道怎么来签订合同。
⼤家在购房的时候需要了解清楚这⽅⾯的规定，才能对⾃⼰有帮助，减少不必要的⿇烦。
如果您有其他问题，欢迎咨询店铺专业律师。
单方购房意向书范文
单方购房意向书范文尊敬的购房方：首先，非常感谢您对我方房产项目的关注和支持。
经过充分的讨论和考虑，我方愿意同意您的购房意向，并就相关事项向您提供以下购房意向书范文：尊敬的房产开发商/房屋所有者：我方（购房方名称）有意购买贵公司/您名下的房产，特向您提出以下意向：一、房产基本信息1. 房产名称：（根据实际情况填写）2. 房产所在地：（具体地址）3. 房产类型：（住宅/商业/写字楼等）4. 建筑面积：（具体面积）5. 房产产权：（使用权/所有权）二、购房意向1. 购房价格：（具体价格）2. 付款方式：（一次性付款/分期付款等）3. 预计交付时间：（具体时间）4. 预计装修标准：（精装修/毛坯交付等）5. 其他特殊要求：（如停车位、配套设施等）三、购房条件1. 购房方资格：购房方拥有合法身份证件，有购房资金，并且具备购买该房产的合法条件。
2. 购房方权益：购房方享有该房产的使用权/所有权，并享受相关权益。
3. 购房方义务：购房方需按时支付购房款项，履行签约义务。
四、其他约定事项1. 购房方及房产所有者均应保密双方在购房过程中涉及的商业秘密和个人隐私。
2. 双方应于签署购房合同之前协商解决房产的其他事宜。
3. 若本意向书中的任何一项条款与后续签署的正式购房合同不一致或存有歧义，以购房合同为准。
本购房意向书为双方真实意愿的表达，受到法律保护。
双方应在签署意向书后尽快制定正式购房合同，并履行各自的义务。
谢谢您对购房意向书范文的耐心阅读，期待与您达成购房协议。
如有任何问题或进一步合作的意愿，请随时与我们联系。
我们期待您的回复，（购房方名称）签署日期：。
购房意向书是什么
购房意向书是什么购房意向书是一份正式文件，购房人在购买商品房之前向开发商或房地产中介提出购房意向的书面表达。
它是购房人和开发商或中介之间的一种初步约定，标志着购房人对特定房屋的购买意愿。
本文将详细介绍购房意向书的定义、内容、作用以及撰写要点。
一、购房意向书的定义购房意向书是一份表达购房人意愿的书面文件，它通常由购房人向开发商或房地产中介提出，作为购房交易开始前的一种准备工作。
其主要目的是表达购房人对某一特定房屋的购买愿望，促进购房交易的进行。
二、购房意向书的内容要点购房意向书的内容应当准确、清晰，包括以下要点：1. 购房人身份信息：包括姓名、身份证号码、联系方式等基本个人信息，以便开发商或中介确定购房人身份真实性。
2. 房屋信息：指明购买的具体房屋信息，包括楼盘名称、房屋户型、建筑面积、所在位置等，确保双方对购房物件的清晰认知。
3. 购房价格及付款方式：明确购房价格，并阐述付款方式，如一次性付款、分期付款等，以及付款的时间节点和方式等。
4. 房屋交付时间：约定房屋的交房时间，即购房人能够入住的时间，约定交付时间范围和交付条件等。
5. 其他附加条件：如装修要求、交付标准、配套设施等特殊要求，明确双方的权利和义务。
三、购房意向书的作用购房意向书作为购房交易的起始文件，具有以下几个作用：1. 明确意向：购房意向书可以表达购房人对特定房屋的购买意愿，为双方之间的交易奠定基础，减少矛盾和误解。
2. 约束双方：购房意向书具有一定的法律效力，可以约束购房人和开发商或中介在购房交易过程中的行为，保护双方的权益。
3. 便于后续交易：购房意向书中明确了双方的意愿和要求，为后续的交付、付款、产权办理等环节提供依据，简化交易流程。
4. 案件凭证：若发生纠纷或争议，购房意向书可以作为法律诉讼的重要证据，维护购房人的合法权益。
四、购房意向书的撰写要点在撰写购房意向书时，需要注意以下要点：1. 表达明确：购房意向书的内容要准确明了，避免使用模糊或含糊不清的措辞，以免引起歧义和争议。
购房意向书(通用15篇)
购房意向书(通用15篇)购房意向书1甲方：乙方：，身份证：通信固定电话：，手机号码：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购买商品房位于 _______幢（号）_______单元_________层_________室（以下简称该房屋）。
现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。
（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）第二条乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币元（大写：），总房价款为人）。
民币元（大写：第三条（大写：本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币元），在乙方与甲方签订《商品房买卖购房意向书》后，该诚意金抵作乙方购房款。
第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：1、一次性付款，在签订《商品房买卖购房意向书》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；2、分期付款，在签订《商品房买卖购房意向书》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90％，领取钥匙时付至100％；3、按揭贷款，在签订《商品房买卖购房意向书》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。
第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖购房意向书》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖购房意向书》及其他相关文件并交付房款。
在甲方通知乙方签署《商品房买卖购房意向书》前，甲方为乙方保留该房屋。
如乙方逾期不签订购房意向书的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。
第六条《商品房买卖购房意向书》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。
甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖购房意向书》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。
第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。
二手房购房意向书模版（五篇）
二手房购房意向书模版乙方：____甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的____水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：二、该房屋建筑面积约为____平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。
三、该房屋的单价为人民币____万元/平方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币____万元(大写：____万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。
四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币____万元。
甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。
六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。
七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米____元优惠，即优惠后的单价为人民币____万元/平方米(建筑面积)。
如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。
乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。
如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。
八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
十、乙方已知____水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。
如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。
购房意向书6篇
购房意向书6篇购房意向书 (1) 甲方： (以下简称：____) 联系电话：乙方： (购房人) 身份证号：联系电话：兹有____人员有意向购买，昆明____其下与合作建设的____X项目房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部优惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：一、意向的房源类型及交纳意向金标准：乙方意向房源类型为，户型建筑面积约为㎡，意向标准为￥万元。
每个车位交纳意向金￥万元，车位总价￥万元/个。
需交纳意向金合计：人民币￥万元(大写拾万仟佰拾元整。
)二、意向金事宜：乙方同意于20__年月日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥元，大写拾万仟佰拾元整。
以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退;乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同》或《商品房认购书》时，意向金自动转为购房首付;若由于房源位置、户型、等原因，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。
三、购房优惠：甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价优惠的价格购买耀兴·枫丹白露项目____X的房屋;具体优惠为：别墅按每平方米优价为20800元，跃层及平层待甲方开盘时，按开盘均价每平方米下浮计算。
四、《商品房购销合同》签订及尾款支付待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订《商品房购销合同》(按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订)并按合同约定付清尾款;房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。
五、甲乙方权利及义务1、由于本意向书是市场化运作、内部人员购房人自愿购买意向约定的房屋区域，房屋户型有限;若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。
2、签订本意向书之日起，乙方购房价格优惠按本意向书之约定不再变更。
购房意向书 私人购房合同(实用10篇)
购房意向书私人购房合同(实用10篇)购房意向书篇一卖方（以下简称甲方）：姓名：买方（以下简称乙方）：姓名：第一条价格：该房屋售价总金额为万元整，大写：。
第二条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付总房价的`50%，其余房款在甲方交房时乙方付清房款。
第三条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。
第四条乙方逾期付款的违约责任：乙方在约定时间内未交清房款，甲方视同乙方自动放弃房屋购买，定金不予退还，并将追究法律责任。
第五条：过户产生的所有费用均由乙方承担。
第六条：本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第七条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意由所在地人民法院调解裁定。
购房意向书篇二甲方：身份证号：乙方：身份证号：一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定：1、20__年__月__日，甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买__市__区__小区__楼__单元__门房屋一套，乙方接受甲方的委托。
2、甲方已于20__年__月__日以乙方名义与_________有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。
3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付，甲方是实际出资人。
二、甲乙双方经协商一致、诚实信用的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守。
1、乙方代甲方购买的__市__区__小区__楼__单元__门房屋所有权归甲方所有，甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。
2、购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续。
3、__市__区__小区__楼__单元__门房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在任何时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方应当协助甲方办理相关手续，不得拒绝。
购房意向书范文
购房意向书范文尊敬的购房方（可根据实际情况填写购房方名称）：您好！感谢您对本项目的关注与支持。
经过综合考虑和慎重决策，我们决定向您提交购房意向书，以表达我们对购买贵公司的房产的意愿。
一、购房意向简述我们充分了解并深入研究了贵公司的楼盘，经过反复比较和权衡，我们对该房产产生了浓厚的购买意愿。
在此，我们正式向贵公司提出购房意向，并真诚希望能够进一步深入洽谈。
二、购房需求1. 房产面积：根据我们的需求，我们希望购买一套建筑面积约XXX平方米的房产，其中包括客厅、卧室、厨房、卫生间等基本功能区域。
房产的布局合理，明亮宽敞，充分满足我们的居住需求。
2. 优质建材装修：我们重视房屋的品质和装修标准，希望房产使用优质建材，施工过程合规合法，并且装修风格现代简约。
我们追求舒适、健康的居住环境，希望能够在贵公司的楼盘中找到符合我们期待的房产。
3. 交通便利：我们关注房产周边的交通状况，在购房过程中，我们希望能够找到交通便利的地段，方便我们的工作和日常生活出行。
4. 安全保障：我们对房屋的安全性和园区的管理非常重视。
我们希望所购房产所在小区有完善的安全措施，配备有监控设备和专业的物业管理人员，以确保业主安居乐业。
三、购房预算我们对购房的预算为XXXX万元人民币（具体预算可根据实际情况进行调整）。
请贵公司根据此价格范围，提供符合我们要求的房产信息。
四、合作意向我们对贵公司所提供的房产项目非常感兴趣，真诚希望能够与贵公司建立长期合作关系。
我们愿意充分配合贵公司的要求，配合签订预售合同，并按时支付购房款项。
五、联系方式如果贵公司对我们的购房意向感兴趣，并有意与我们进一步合作，请通过以下方式与我们联系，以便进一步洽谈：联系人：XXX联系电话：XXX邮箱地址：XXX六、结束语感谢贵公司对我们的购房意向书的重视与审阅。
我们期待着与贵公司的进一步合作，共同实现我们的购房愿望。
谢谢！此致敬礼购房人（签字）：日期：。
购房意向书6篇
购房意向书6篇购房意向书 1甲方：_________ 住所地：_________ 联系电话：_________乙方：_________ 身份证号：_________ 通信地址：_________ 联系电话：_________甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。
三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买__家园项目中房屋一套的权利，并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房优惠。
四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。
同时乙方应与甲方签订正式的《商品房买卖合同》及相关文件，并按《商品房买卖合同》支付购房款。
乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。
五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方，若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关优惠政策。
六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等原因，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不承担任何责任。
七、如因不可抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不承担相应责任。
八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。
购房意向书模板
购房意向书模板购房意向书模板1购房人：(以下简称承购房)房地产开发公司：(以下简称房产开发商)承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：一、承购方愿意接受的购房条件为：1、购房总价确认：2、包含设施确认：3、签约时间：4、付款时间：5、其他条件：二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：承购意向方案一：由承购方向房产开发商支付元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。
__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案二：房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。
考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。
在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。
如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三、本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，承购方：日期：房产开发商日期：购房意向书模板2卖方（以下简称甲方）：姓名：身份证号：住址：邮编：联系电话：买方（以下简称乙方）：姓名：身份证号：住址：邮编：联系电话：第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于；房屋建筑面积平方米（其中套内建筑面积______平方米），房屋用途为；该房屋附属物（地下室）面积平方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为。
购房意向书模板5篇
购房意向书模板5篇一、购房意向书模板尊敬的房地产项目负责人：您好！本人姓XXX，现居住于XXX，特向贵公司表达购房意向。
本人对贵公司所推出的房产项目表示浓厚的兴趣，并已经充分了解了该项目的相关信息，包括楼盘的位置、规划、户型、配套设施等。
经过与家人的商议和综合考虑后，我们决定向贵公司表达购房意向，并希望能够尽快与贵公司洽谈购房事宜。
以下是本人对该项目的购房意向和要求：1. 房源类型：本人对**户型**的房源较感兴趣，并希望能够购买户型中的某一特定户型。
2. 面积需求：本人对所需房源的室内使用面积有一定的要求，具体为**面积要求**。
3. 价格预算：本人对该房源的价格预算在**预算范围**内，并希望能够充分协商和谈判以获得更好的购房价格。
4. 交付时间：本人对房产项目的交房时间有一定的要求，希望能够尽快联系并了解该项目的交付计划。
综上所述，本人向贵公司确认对该项目的购房意向，并期待贵公司派员与本人进一步沟通，以便更详细地了解购房事宜，并商讨购房合同的具体条款。
本人期待能够成为该项目的业主，并在未来享受贵公司提供的优质房产和完善的售后服务。
再次感谢贵公司对本人的关注和支持！此致敬礼！XXX日期：年月日二、购房意向书模板致 xxx房地产公司：您好！我是 XXX ，我希望通过这封意向书表达我对贵公司 xxx 新房项目的购房意向。
我经过深入了解，对贵公司的这个项目非常感兴趣，包括其地理位置、规划和设计理念等方面均符合我对理想住所的要求。
在仔细研究了该项目的楼盘信息后，我决定向贵公司表达购房意向，并且希望与贵公司进一步洽谈相关事宜。
以下是我对该项目购房的具体意向和要求：1. 房源类型：我对项目中的 xxx 户型较感兴趣，我希望能够购买该户型的房源。
2. 面积需求：对于房源的室内使用面积有一定的要求，我希望能够购买面积在 xxx 平方米左右的房源。
3. 价格预算：根据我的经济状况和预算，我希望这套房源的价格能在 xxx 万元以内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购房意向书
购房意向书
（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有
限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认
可以下条款：
一．承购方愿意接受的购房条件为：
1. 购房总价：______________________________________.
2. 包含设施：______________________________________.
3. 签约时间：______________________________________.
4. 付款时间：______________________________________.
5. 其他条件：______________________________________.
二．承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，委托代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。
出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。
二．本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。
承购方：代理方：
日期：日期：
三．出让方确认：
本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。
出让方：代理方：
日期：日期：。