建筑工程法律法规习题集教学文案
建筑工程法律法规和相关内容教案
建筑工程法律法规和相关内容教案第一章：建筑工程法律法规概述1.1 教学目标了解建筑工程法律法规的基本概念和重要性掌握建筑工程法律法规的主要内容和特点理解建筑工程法律法规的作用和意义1.2 教学内容建筑工程法律法规的基本概念和定义建筑工程法律法规的分类和体系建筑工程法律法规的主要内容和特点建筑工程法律法规的作用和意义1.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程法律法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程法律法规案例，加深对法律法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程法律法规的作用和意义1.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程法律法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程法律法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程法律法规作用和意义的理解第二章：建筑工程项目管理法规2.1 教学目标了解建筑工程项目管理法规的基本概念和重要性掌握建筑工程项目管理法规的主要内容和特点理解建筑工程项目管理法规的作用和意义2.2 教学内容建筑工程项目管理法规的基本概念和定义建筑工程项目管理法规的分类和体系建筑工程项目管理法规的主要内容和特点建筑工程项目管理法规的作用和意义2.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程项目管理法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程项目管理法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程项目管理法规的作用和意义2.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程项目管理法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程项目管理法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程项目管理法规作用和意义的理解第三章：建筑工程质量法规3.1 教学目标了解建筑工程质量法规的基本概念和重要性掌握建筑工程质量法规的主要内容和特点理解建筑工程质量法规的作用和意义3.2 教学内容建筑工程质量法规的基本概念和定义建筑工程质量法规的分类和体系建筑工程质量法规的主要内容和特点建筑工程质量法规的作用和意义3.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程质量法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程质量法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程质量法规的作用和意义3.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程质量法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程质量法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程质量法规作用和意义的理解第四章：建筑工程安全生产法规4.1 教学目标了解建筑工程安全生产法规的基本概念和重要性掌握建筑工程安全生产法规的主要内容和特点理解建筑工程安全生产法规的作用和意义4.2 教学内容建筑工程安全生产法规的基本概念和定义建筑工程安全生产法规的分类和体系建筑工程安全生产法规的主要内容和特点建筑工程安全生产法规的作用和意义4.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程安全生产法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程安全生产法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程安全生产法规的作用和意义4.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程安全生产法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程安全生产法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程安全生产法规作用和意义的理解第五章：建筑工程合同法规5.1 教学目标了解建筑工程合同法规的基本概念和重要性掌握建筑工程合同法规的主要内容和特点理解建筑工程合同法规的作用和意义5.2 教学内容建筑工程合同法规的基本概念和定义建筑工程合同法规的分类和体系建筑工程合同法规的主要内容和特点建筑工程合同法规的作用和意义5.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程合同法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程合同法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程合同法规的作用和意义5.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程合同法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程合同法规案例的分析能力小组讨论：评估学生第六章：建筑工程招投标法规6.1 教学目标了解建筑工程招投标法规的基本概念和重要性掌握建筑工程招投标法规的主要内容和特点理解建筑工程招投标法规的作用和意义6.2 教学内容建筑工程招投标法规的基本概念和定义建筑工程招投标法规的分类和体系建筑工程招投标法规的主要内容和特点建筑工程招投标法规的作用和意义6.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程招投标法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程招投标法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程招投标法规的作用和意义6.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程招投标法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程招投标法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程招投标法规作用和意义的理解第七章：建筑工程验收法规了解建筑工程验收法规的基本概念和重要性掌握建筑工程验收法规的主要内容和特点理解建筑工程验收法规的作用和意义7.2 教学内容建筑工程验收法规的基本概念和定义建筑工程验收法规的分类和体系建筑工程验收法规的主要内容和特点建筑工程验收法规的作用和意义7.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程验收法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程验收法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程验收法规的作用和意义7.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程验收法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程验收法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程验收法规作用和意义的理解第八章：建筑工程知识产权法规8.1 教学目标了解建筑工程知识产权法规的基本概念和重要性掌握建筑工程知识产权法规的主要内容和特点理解建筑工程知识产权法规的作用和意义建筑工程知识产权法规的基本概念和定义建筑工程知识产权法规的分类和体系建筑工程知识产权法规的主要内容和特点建筑工程知识产权法规的作用和意义8.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程知识产权法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程知识产权法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程知识产权法规的作用和意义8.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程知识产权法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程知识产权法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程知识产权法规作用和意义的理解第九章：建筑工程税收和保险法规9.1 教学目标了解建筑工程税收和保险法规的基本概念和重要性掌握建筑工程税收和保险法规的主要内容和特点理解建筑工程税收和保险法规的作用和意义9.2 教学内容建筑工程税收法规的基本概念和定义建筑工程保险法规的基本概念和定义建筑工程税收和保险法规的分类和体系建筑工程税收和保险法规的主要内容和特点建筑工程税收和保险法规的作用和意义9.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程税收和保险法规的基本概念、分类和体系案例分析法：分析具体建筑工程税收和保险法规案例，加深对法规的理解互动讨论法：引导学生讨论建筑工程税收和保险法规的作用和意义9.4 教学评估课堂问答：检查学生对建筑工程税收和保险法规基本概念的理解案例分析报告：评估学生对建筑工程税收和保险法规案例的分析能力小组讨论：评估学生对建筑工程税收和保险法规作用和意义的理解第十章：建筑工程法律责任和纠纷解决法规10.1 教学目标了解建筑工程法律责任和纠纷解决法规的基本概念和重要性掌握建筑工程法律责任和纠纷解决法规的主要内容和特点理解建筑工程法律责任和纠纷解决法规的作用和意义10.2 教学内容建筑工程法律责任法规的基本概念和定义建筑工程纠纷解决法规的基本概念和定义建筑工程法律责任和纠纷解决法规的分类和体系建筑工程法律责任和纠纷解决法规的主要内容和特点建筑工程法律责任和纠纷解决法规的作用和意义10.3 教学方法和手段讲授法：讲解建筑工程法律责任和纠纷解决法规的基本概念、分类和体系重点和难点解析第一章：建筑工程法律法规概述1.1 重点和难点解析重点：建筑工程法律法规的基本概念、分类和体系。
建筑工程法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介甲公司是一家从事建筑工程施工的企业，乙公司是一家房地产开发企业。
2010年，甲公司通过投标获得了乙公司开发的某住宅小区的建筑工程施工项目。
双方签订了一份施工合同，约定甲公司负责该住宅小区的土建、安装、装饰装修等工程的施工，工期为2年。
合同中还约定，甲公司需在工程竣工验收合格后支付乙公司一定的工程款，并在工程竣工后一年内办理产权证。
在施工过程中，甲公司按照合同约定完成了施工任务，并于2012年完成了竣工验收。
然而，在办理产权证的过程中，甲公司发现乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致无法办理产权证。
甲公司多次与乙公司协商，要求乙公司承担相应的责任，但乙公司以各种理由推脱。
无奈之下，甲公司向法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任。
二、争议焦点1. 乙公司是否应当承担违约责任？2. 乙公司应当承担何种违约责任？三、案例分析1. 乙公司是否应当承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
因此，乙公司应当承担违约责任。
2. 乙公司应当承担何种违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担以下违约责任：（一）继续履行；（二）采取补救措施；（三）赔偿损失。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，给甲公司造成了经济损失。
因此，乙公司应当承担以下违约责任：（1）继续履行：乙公司应当尽快解决土地使用权证的问题，协助甲公司办理产权证。
（2）赔偿损失：乙公司应当赔偿甲公司因无法办理产权证而遭受的经济损失。
四、判决结果法院经审理认为，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
工程法律法规案例题题库(3篇)
第1篇一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同？（）A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 贷款合同2. 《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。
A. 1个月B. 2个月C. 3个月D. 6个月3. 建设工程勘察、设计文件的密封由（）负责。
A. 设计单位B. 建设单位C. 监理单位D. 施工单位4. 下列哪项不属于工程建设项目招标投标的投标保证金？（）A. 投标保证金B. 投标文件C. 投标承诺书D. 投标报价5. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，提高安全生产技能，防范生产安全事故。
从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
这里的“从业人员”是指（）。
A. 企业管理人员B. 劳动合同制工人C. 临时工D. 所有与企业有业务往来的人员二、判断题1. 建设工程勘察、设计文件未经批准，施工单位不得擅自施工。
（）2. 建设单位应当将保证建设工程质量和安全的技术措施、工艺流程、施工组织设计等资料报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
（）3. 施工单位必须遵守有关安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产。
（）4. 工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
（）5. 建设工程合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
（）三、简答题1. 简述建设工程合同的主要条款。
2. 简述工程建设项目招标投标的程序。
3. 简述安全生产责任制度的主要内容。
4. 简述工程监理单位在建设工程中的主要职责。
5. 简述建设工程质量保修制度的主要内容。
建设工程法律法规习题及答案
建设工程法律法规一、填空1.建设活动是人类的基本活动生活之一, 是指建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程的新建、扩建和改建活动及建筑装饰、装修活动。
2、建设法规调整的对象是建设活动中所发生的各种社会关系, 包括建设活动中发生的建设管理关系、建设协调关系及相关的建设民事关系。
3.法律关系是指有法律规范确认的人与人之间的权利和义务的关系。
4.任何法律关系都是由主体、客体和内容三个要素构成的。
5.工程建设法律责任是指由于工程建设主体违反了建设法律法规的规定而应承担的不利的法律后果, 具体可以分为违法行为、违约行为、法律规定三种情况。
6.建设行政诉讼的程序一般包括起诉、受理、审理、判决和执行。
7、工程项目建设是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收, 投入生产或交付使用的整个建设过程中, 各项工作必须遵循的先后工作次序。
8、在规划区建设工程必须符合城市规划, 依法先后领取城乡规划行政主管部门核发的工程项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的“一书三证”制度。
9、建设项目取得国有土地使用权的途径一般有三种其中行政划拨、国家出让和合法转让。
10、《城市规划法》的规定城乡规划包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。
11.发布招标信息, 就是投标人将招标的有关内容通过一定的方式发布出去, 以达到吸引建筑企业参加投标的目的。
二、判断题1.工程建设招投标实质上是由建设单位的招标和建筑企业的投标两个活动组成的, 而且两部分是可以分离的整体。
（×）2.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（×）3、投标人应当在规定的投标时间后, 按照招标文件规定的方式接管投标人送来的投标文件。
（×）4.工程建设投标是建设企业承包工程的次要手段。
（×）5.当建筑企业获得招标信息时, 应该进行市场调查分析, 研究投标的可行性。
建筑工程法律法规习题集
建筑工程法律法规习题集一、单项选择1．建筑法规是指有立法权的（）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称A．政府机关 B. 国家权力机关 C. 行政机关 D. 主管部门2．法律关系三要素是（）A．时间、地点、人物B．法官、律师、被告C．原告、被告、证人 D. 主体、客体、内容3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。
主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
A．权利移交 B.义务分担C．合同变更 D.合同转让4．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．设计单位5．建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。
A．不得跨部门、跨地区B．可跨部门但不得跨地区C．可跨地区但不得跨部门D．可跨部门、跨地区6．罚款属于（）。
A．经济责任B．行政处分C．行政处罚D．刑事责任的附加刑7．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A．1000万元B．100万元C．500万元D．200万元8．联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
A．分别B．共同C．派代表D．由资质较高的公司9．我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后D．其他约定时间10．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（）。
A．安全性要求B．强制性标准C．建设单位要求D．安全标准11．在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。
A．安全生产责任制度B．安全生产检查制度C．安全生产教育制度D．安全生产培训制度12．政府对工程质量监督管理的目的是（）。
A．保证工程使用安全和经济性B．保证工程使用安全和环境质量C．保证工程环境质量和经济性D．保证工程使用功能和安全性13．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。
建筑法律知识案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）于2010年取得一块位于市中心的地块，用于建设一栋高档住宅小区。
经过一系列前期准备，开发商于2011年与某建筑集团有限公司（以下简称“建筑集团”）签订了《建设工程施工合同》，约定由建筑集团承建该住宅小区。
合同约定工期为24个月，合同总价为2亿元。
2012年5月，建筑集团正式开始施工。
在施工过程中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，工程进度严重滞后。
至2014年6月，工程进度仅完成了50%。
此时，开发商与建筑集团因工程款支付、工期延误等问题产生纠纷，双方协商未果。
开发商遂向某市仲裁委员会提起仲裁申请，要求解除合同，并要求建筑集团承担违约责任。
二、案例分析（一）争议焦点1. 开发商与建筑集团之间的《建设工程施工合同》是否有效？2. 建筑集团是否构成违约？3. 开发商是否可以解除合同？4. 若解除合同，双方应承担何种责任？（二）法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建设工程施工合同示范文本》（三）案例分析1. 《建设工程施工合同》的有效性根据《中华人民共和国合同法》第44条规定，依法成立的合同，自成立时生效。
本案中，开发商与建筑集团签订的《建设工程施工合同》符合法律规定，主体合格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同有效。
2. 建筑集团的违约行为根据《中华人民共和国建筑法》第57条规定，建筑施工企业应当依照合同约定，按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量和安全。
本案中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，构成违约。
3. 开发商解除合同的权利根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以解除合同。
本案中，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，已构成严重违约，开发商有权解除合同。
建设工程相关法律法规考题
建设工程相关法律法规考题一、建设工程法律法规概述建设工程相关法律法规是指与建设工程有关的规范性文件，它们的主要目的是保障建设工程的质量、安全和合法性。
这些法律法规的适用范围覆盖了建设工程的各个环节，包括建设准备、设计、施工、验收和使用等阶段。
下面是一些与建设工程相关的法律法规考题。
二、考题一：建设工程施工许可证的申请条件是什么？根据《中华人民共和国建设工程法》第十三条的规定，申请建设工程施工许可证需要满足以下条件：1.提供有关建设单位、项目法人、总承包单位和分包单位的资质证书；2.提供建设项目的规划许可证明、用地许可证明、环境影响评价文件等有关文件；3.提供与建设工程施工许可证申请有关的其他文件和材料。
三、考题二：建设工程施工图设计文件的审查程序是怎样的？根据《中华人民共和国建设工程法》第十二条的规定，建设工程施工图设计文件的审查程序包括：1.审查机构接到施工图设计文件时，应在三十日内完成审查；2.审查机构应当对施工图设计文件进行全面、专门、技术性审查，对不符合安全、节能、环境保护等法律法规规定的，应当指出并要求修改；3.审查机构应当在审查完毕后，将审查意见以书面形式通知申请人。
四、考题三：建设工程质量检测报告的内容有哪些？建设工程质量检测报告的内容主要包括：1.工程项目的基本情况介绍，包括建设单位、项目法人、工程地点等；2.检测项目的具体内容，包括结构物的主体材料、建筑设备等；3.检测结果的详细描述，包括检测方法、检测数据和分析结论；4.若发现问题，应提出建议和改进措施；5.报告的编写人员和编写日期。
五、考题四：建设工程竣工验收的程序是怎样的？根据《中华人民共和国建设工程法》第三十四条的规定，建设工程竣工验收的程序包括：1.建设单位根据合同约定，在工程完工后提出竣工申请；2.主管部门受理申请后，组织技术人员进行现场检查，并填写竣工报告；3.对符合规定的建设工程，应办理竣工备案，颁发竣工验收证书；4.对不符合法律法规规定的建设工程，应要求建设单位进行整改或拒绝竣工验收。
建设工程法规及相关知识题培训讲解课件
ABE
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
• 某投资公司欲建设某五星级酒店大楼，合同工 期一年六个月，合同价款三亿元人民币，原则 上资金应到位（ ）方能领取施工许可证。
• A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务 • B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务 • C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议
• D. 甲委托乙购买PVC管材，乙同PVC管材厂串通 后将抬高了价格的PVC管材卖给了甲
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
• 某承包商在支付某工人工资的时候，由于 会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付 了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨 要。这种债产生的原因是（ ）
• A. 企业B和C可以与企业A组成联合体对该工程投标
• B．企业B和C不可以与企业A组成联合体对该工程投标
• C. 若这三家企业组成联合体，其资质应为一级
• D. 若这三家企业组成联合体，其资质应为二级
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
答案B
• 甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题 导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确 因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中， 正确的有（ ）
• B.材料供应商应该支付给承包商乙基于无因管理而发生的 费用
• C.材料供应商应该支付给承包商乙基于不当得利而发生的 费用
建设工程法律法规及相关知识练习题及答案
建设工程法律法规及相关知识练习题及答案狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
AA。
全国人民代表大会及其常务委员会B。
县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D。
县级以上人民政府行政法规，是指（）按照法定程序制定的规范性文件.CA。
全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府最常见的建设行政处理形式是()。
BA.行政处罚B。
行政许可C.行政处分D.罚款行政处罚是一种由行政机关或法律、法规授权的组织实施的对违反(）的公民、法人或者其他组织采取惩罚性制裁措施的一种具体行政行为。
AA。
行政管理程序B.民法规定行为C。
社会团体章程D.刑法有关规定法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括(）在内的一切规范性文件。
ABCDA.宪法B。
全国人民代表大会及其常委会制定的法律C.国务院制定的行政法规D。
地方人大制定的地方性法规E。
地方行业主管部门出台的规定听证程序是指行政机关作出（）等重大行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。
BCEA。
责令限期改正B。
责令停产停业C。
吊销许可证或执照D。
没收非法所得E。
较大数额罚款宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。
AA。
正确B.不正确行政复议和行政诉讼期间，行政处罚决定应停止执行，但法律、行政法规另有规定的除外。
BA。
正确B。
不正确常见工程建设民事责任类型有（）。
DA。
罚款B。
罚金C。
没收违法所得D.赔偿损失下列哪项（）属于工程建设刑事责任.CA.罚款B。
责令停产停业C。
没收财产D。
人身拘留下列属于工程建设行政责任的是（）.AA。
行政处罚B。
行政许可C.行政复议D。
行政诉讼高空抛物适用《侵权责任法》中的(）原则。
AA。
过错推定原则B。
无过错原则C。
2023年一级建造师建设工程法规及相关知识习题班讲义
第一章建设工程基本法律知识一、选择题（每题1分。
每题的备选项中, 只有1个最符合题意）1.在同一个法律体系中, 按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。
A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门[答疑编号]『对的答案』D『答案解析』法律部门的概念。
参见教材P1。
2.下列法律中, 属于民法商法的是（）。
A.劳动法B.劳动协议法C.招标投标法D.审计法[答疑编号]『对的答案』C『答案解析』部门涉及的重要法律AB均属于社会法, D属于经济法。
参见教材P2。
序号1 宪法及宪法相宪法, 再加6个相关法（3个组织法, 1个选举法, 1个国籍关法法, 1个区域自治法）2 民商法（民商合一）民法通则、协议法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法3 行政法行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法4 经济法记录法、土地管理法、标准化法、税收征收管理法、预算法、审计法、节能能源法、政府采购法、反垄断法5 社会法残疾人保障法、矿山安全法、劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动协议法6 刑法刑法7 诉讼与非诉讼程序法三大诉讼法: 民事诉讼法、行政诉讼法、刑事诉讼法一个非诉讼法: 仲裁法3.下列法律中, 属于经济法的是（）。
A.标准化法B.招标投标法C.物权法D.建筑法[答疑编号]『对的答案』A『答案解析』BC属于民商法,D属于行政法。
参见教材P2。
序号部门涉及的重要法律1 宪法及宪法相关法宪法, 再加6个相关法（3个组织法, 1个选举法, 1个国籍法, 1个区域自治法）2 民商法（民商合一）民法通则、协议法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法3 行政法行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法4 经济法记录法、土地管理法、标准化法、税收征收管理法、预4.关于法的效力层级, 下列表述中错误的是（）。
A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法[答疑编号]『对的答案』D『答案解析』关于法的效力层次, 请重点记忆以下内容■宪法至上■上位法优于下位法☆宪法>法律>行政法规>地方性法规和部门规章☆同级别地方法规>同级别或下级地方政府规章（同级别人大比政府制订的效力大）☆上级地方规章>下级地方规章☆部门规章之间, 部门规章与地方政府规章之间具有同等效力, 在各自权限范围内施行■特别法优于一般法☆特别法更具有个性和针对性, 优先合用特别法■新法优于旧法☆新旧法对同一事项有不同规定期, 新法的效力优于旧法参见教材P5。
第一章 建设工程基本法律知识 同步训练(含串讲)
第一章建设工程基本法律知识(31+13)同步训练(含串讲)一、单项选择题1．地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大市的人民代表大会及其常委会，在其（）制定的法律规范性文件。
A．行政区划分内B．管辖范围内C．法定权限内D．辖区内2．地方性法规、规章之间发生冲突时，下列解决方法中正确的是（）。
A．部门规章之间不一致的，适用新规定，同时颁布的，双方协商议定B．同一机关制定的新规定与旧规定不一致的，由制定机关裁决C．部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D．地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由人民代表大会常务委员会裁决3．建设法的主体是由（）构成的。
A．建设行政法和建设刑事法B．建设法律和建设行政法C．建设法律和建设刑事法D．建设经济法与建设行政法4．建设法律、行政法规与（）有比较重要的关系。
A．行政法、民法商法、经济法B．刑事法、民法商法、社会法C．行政法、民法商法、社会法D．诉讼法、民法商法5．下列（）不能成为民事法律关系主体。
A．学校B．消费者协会C．建设行政主管部门D．尚未登记的合伙组织6. 某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向( A)主张给付货款。
P12A.施工企业B.该企业法定代表人C.项目部D.商务经理7．（）也可以是没有法人资格的其他组织。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．勘察设计单位8．下列有关代理的说法，正确的是（）。
A．代理人以被代理人的名义实施法律行为，被代理人对代理人行为承担民事责任，但仅承担代理人在执行代理任务时合法行为的民事责任B．在被代理人授权的范围内，代理人有权自行解决如何向第三人做出意思表示或是否接受第三人的意思表示C．在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于双方的法律行为D．委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理，法定代理则没有权限范围9．下列情形导致法定代理关系终止的是（）。
工程建设法律法规案例题(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发公司（以下简称“开发商”）于2008年取得了某市某地块的土地使用权，并计划在该地块上建设住宅小区。
为了加快项目进度，开发商决定与A建筑公司（以下简称“A公司”）签订一份施工合同，由A公司负责该住宅小区的建设工程。
双方于2009年3月1日签订了《建设工程施工合同》，约定A公司承建该住宅小区的建设工程，合同总价为人民币1.2亿元，工期为两年。
合同中还约定了工程款的支付方式、违约责任等内容。
在施工过程中，由于A公司施工进度缓慢，导致工程延期。
开发商多次催促A公司加快施工进度，但A公司以各种理由推诿。
2011年6月，工程终于完工，但开发商发现A公司施工质量不符合合同约定。
开发商遂要求A公司进行整改，但A公司拒绝承担责任。
双方协商不成，开发商遂将A公司诉至法院。
二、争议焦点1. A公司是否构成违约？2. A公司应承担何种违约责任？3. 开发商的损失如何计算？三、法律法规依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建设工程施工合同示范文本》四、案例分析1. A公司是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，A公司未按照合同约定的时间完成工程，且施工质量不符合合同约定，已构成违约。
2. A公司应承担何种违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，A公司应承担以下违约责任：（1）继续履行合同，完成剩余工程，并确保工程质量符合合同约定；（2）赔偿因违约给开发商造成的损失，包括但不限于工期延误损失、工程款利息损失等。
3. 开发商的损失如何计算？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
建设工程法规及相关知识题库
建设工程法规及相关知识题库
一、建设工程法规概述
建设工程是指以固定地点为基础，利用人工或机器进行施工、改造、修建或安
装设备的工程。
建设工程在进行过程中需要遵守一系列法律法规，以确保工程质量、安全和合规性。
二、建设工程法规
1.《建设工程质量管理条例》
该法规规定了建设工程的质量管理要求，包括了工程设计、施工、监理等各个
环节的责任与要求。
2.《建设工程安全生产管理条例》
建设工程涉及到大量的人员和设备，安全生产管理至关重要。
该条例规定了建
设工程安全生产的管理制度和要求，保障工程施工过程中的安全。
3.《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》
建设工程的招投标是工程的重要环节，该法规规定了招标投标的程序和要求，
保障了工程的公平性和合规性。
三、建设工程相关知识题库
以下是建设工程相关知识题库的一些样例题目：
1.建设工程质量管理的基本原则是什么？
2.在建设工程中，安全生产的管理措施包括哪些？
3.招标文件中应包括哪些内容？
4.在施工现场，应如何设置安全警示标志？
5.建设工程施工人员应具备哪些资质证书？
通过学习建设工程法规和相关知识，我们可以更好地了解工程施工过程中的规
范要求，保障工程的质量和安全，促进建设工程行业的健康发展。
以上是关于建设工程法规及相关知识题库的一些内容，希望能对您有所帮助。
建设工程合同法规习题和答案
建设工程民法典规习题和答案习题一：1. 建设工程合同的法律效力来源于哪里？请简述其基本要求。
2. 在建设工程合同中，哪些情况下可以认定为合同的无效？3. 建设工程合同中的违约责任应如何承担？请列举三种常见的违约情形。
4. 如何理解建设工程合同中的变更和解除？请说明变更和解除的条件及程序。
5. 在建设工程合同履行过程中，如何处理因不可抗力导致的损失？答案范本：1. 建设工程合同的法律效力来源于《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。
其基本要求包括：合同双方必须具有相应的民事行为能力，合同内容不得违反法律、行政法规的强制性规定，合同应当以书面形式订立，并且双方意思表示真实。
2. 在建设工程合同中，以下情况可以认定为合同的无效：合同内容违反法律、行政法规的强制性规定；合同一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；合同双方恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以及其他法律规定的情形。
3. 建设工程合同中的违约责任应根据合同约定和法律规定承担。
常见的违约情形包括：工程延期未按时完成，造成对方损失；工程质量不符合约定标准，需要返工或赔偿；未按约定支付工程款，影响工程进度等。
4. 建设工程合同中的变更是指合同内容的部分修改，而解除是指合同关系的终止。
变更的条件通常是合同双方协商一致，且不违反法律强制性规定；解除的条件则包括不可抗力、一方严重违约等。
变更和解除的程序应当遵循合同约定和法律规定。
5. 在建设工程合同履行过程中，因不可抗力导致的损失应当由双方根据实际情况协商处理。
如果不可抗力事件导致合同无法继续履行，可以解除合同；如果只是暂时影响履行，可以延期履行或者部分免除违约责任。
工程法律法规案例题题库(3篇)
第1篇1. 工程法律法规是指调整（）关系的法律规范。
A. 工程建设活动B. 工程建设合同C. 工程建设管理D. 工程建设各方2. 我国现行的《建筑法》于（）颁布实施。
A. 1997年B. 1998年C. 1999年D. 2000年3. 建设单位应当自领取施工许可证之日起（）日内开工。
A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年4. 建设单位在工程招标中，不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人或者投标人，不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。
下列选项中，不属于不合理条件的是（）。
A. 要求投标人提供过多的资质证明材料B. 要求投标人提供最低投标报价C. 要求投标人具有特定的地域或者行业背景D. 要求投标人提供保密协议5. 建设单位不得要求施工单位压缩合同约定的工期。
下列选项中，不属于压缩工期行为的是（）。
A. 要求施工单位在规定工期的基础上提前30天完工B. 要求施工单位在规定工期的基础上提前60天完工C. 要求施工单位在规定工期的基础上提前90天完工D. 要求施工单位在规定工期的基础上提前120天完工6. 建设单位在工程招标中，应当根据工程项目的特点和需要，确定招标范围、招标方式和招标组织形式。
下列选项中，不属于招标方式的是（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 招标投标7. 建设单位应当将工程招标投标情况如实向（）备案。
A. 工程所在地人民政府B. 工程所在地建设行政主管部门C. 工程所在地招标投标监督管理机构D. 工程所在地人民政府建设行政主管部门8. 工程监理单位应当在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
下列选项中，不属于工程监理单位资质等级许可范围的是（）。
A. 工程监理B. 工程设计C. 工程施工D. 工程咨询9. 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A. 15天B. 30天C. 45天D. 60天10. 建设单位在工程招标中，应当依法确定中标人。
建筑工程法律法规及相关知识全解
建筑工程法律法规及有关知识（二）一、单项选择题（60题，每题1分，合计60分。
每题只有一种对旳答案，多选、不选、错选均不得分）1、生产硅酸盐水泥时需加入适量石膏，其目旳是（ C ）。
A增长水泥产量 B改善水泥体积安定性C调整水泥凝结时问 D.减少水泥水化热2、水泥粉磨得越细，其( C )。
A原则稠度用水量越小 B硬化收缩越小C比表面积越大 D水化放热越小3、由于试验任务繁重，某路桥企业招聘了阿个15周岁旳男孩协助施工单位旳试验人员做试验。
根据《劳动法》旳规定，施工单位旳行为( B )。
A合法，跟其他人同样待遇 B不合法C缴纳了罚款就合法 D合法，不过要予以特殊照顾4、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关拆除工程资料报送建设工程所在地旳县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门( D )。
A审批 B审查 c.登记 D立案5、在卫生间防水施工中，一般做蓄水试验，蓄本高度及蓄水时间对旳旳是( C )。
A. 50～100mm，24 ～48h B 20～30rnm，24 ～48hC 50～100mm，12 -24hD 20 ～30mm，12 -24h6、在贴大瓷砖地面时，一般需弹“十”字线，其作用是( A )。
A保证平整度B以便拼图C以便找坡D保证横平竖直7、砖墙旳砂浆饱满度一般用方格网检查，其值不不不小于( D )。
A. 70% B 75% C 80% D 90%8、冬期施工在水泥标号高，水泥发热量大，室外最低气温高于- 15℃旳状况下，优先采用旳措施是（ C ）。
A蓄热法B早强水泥法C掺外加剂D外部加热法9、《协议法》规定，当事人签订旳协议，对价款或者酬劳不明确旳，应当按照（ D ）履行。
A履行时履行地市场价格B履行时签订协议地市场价格C签订协议步旳签订协议地市场价格D签订协议步旳履行地市场价格10、下列可用于根治“橡皮土”旳措施是( B )。
A强夯B掺石厌渣和于土C土中加水D碾压11、搅拌混凝土用一次投料法旳进料次序是( A )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程法律法规习题集建筑工程法律法规习题集一、单项选择1．建筑法规是指有立法权的（）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称A．政府机关 B. 国家权力机关 C. 行政机关 D. 主管部门2．法律关系三要素是（）A．时间、地点、人物B．法官、律师、被告C．原告、被告、证人 D. 主体、客体、内容3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。
主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
A．权利移交 B.义务分担C．合同变更 D.合同转让4．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位 D．设计单位5．建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。
A．不得跨部门、跨地区B．可跨部门但不得跨地区C．可跨地区但不得跨部门D．可跨部门、跨地区6．罚款属于（）。
A．经济责任 B．行政处分C．行政处罚 D．刑事责任的附加刑7．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A．1000万元 B．100万元C．500万元 D．200万元8．联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
A．分别B．共同 C．派代表 D．由资质较高的公司9．我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间10．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（）。
A．安全性要求 B．强制性标准C．建设单位要求D．安全标准11．在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。
A．安全生产责任制度 B．安全生产检查制度C．安全生产教育制度 D．安全生产培训制度12．政府对工程质量监督管理的目的是（）。
A．保证工程使用安全和经济性B．保证工程使用安全和环境质量C．保证工程环境质量和经济性 D．保证工程使用功能和安全性13．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。
A．由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B．由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C．由施工单位履行保修义务并承担保修费用D．由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用14．根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工总承包企业为建设项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险期限到该项目（）之日为止。
Ａ．提交竣工验收报告Ｂ．竣工验收合格Ｃ．竣工验收备案Ｄ．交付使用15．“建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工”是（）的建筑行为规定。
A．禁止性 B. 授权性 C. 义务性 D. 指导性16．李某通过传真的方式向王某提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，则李某采用的要约方式是（）。
A．口头形式 B．书面形式 C．协商 D．行为17. 出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（）。
A．检测合格证明B．生产（制造）许可证C．产品合格证 D．建筑机械使用许可证18．关于工程项目的建设程序，下列表述正确的是（）A．勘察设计＞立项决策＞建筑安装＞竣工验收B．立项决策＞安装施工＞勘察设计＞竣工验收C．勘察设计＞安装施工＞竣工验收＞立项决策D．立项决策＞勘察设计＞建筑安装＞竣工验收19．当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。
A．违约方是否已经承担违约金B．违约方是否已经赔偿损失C．对方是否要求继续履行D．违约方是否愿意继续履行20．由于建筑工程事关社会公共利益，必须加强管理，对工程发包的说法正确的是（）。
A．工程发包有直接发包和招标发包两种B．所有的建筑工程都必须通过招标发包C．所有的招标活动都是强制性的D．选择招标发包还是直接发包要经过主管部门同意21.下列人员中不属于建设工程从业人员的是（）A．注册资产评估师B．注册建造工程师C．注册建筑师D．注册监理工程师22．工程项目报建标志着工程建设的（）已经结束。
A. 可行性研究工作B．立项审批工作C. 前期准备工作D.资金筹集工作23．两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（）业务许可范围承揽工程。
A．资质等级较高的单位B．资质等级较低的单位C．联合各方平均资质等级 D．双方协商确定的资质等级24. 甲公司外聘了一名建筑师王某并与他签订了“承包责任协议书”，约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。
对此王某与甲公司之间的关系的性质属于（）A.企业内部承包B.分包C.转包D.雇佣25. 某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。
此时施工单位可以行使（）。
A．代位权 B．确认权 C．否认权 D．撤消权26．下列关于合同变更后与变更前合同之间关系的正确说法是（）。
A．合同变更后，已经履行的债务失去了法律依据，应该恢复原状态；B．合同变更部分条款后未变更的部分视为已经变更；C．合同变更后，已经存在的损害赔偿请求权不复存在；D．合同变更必须以原合同关系的存在为前提。
27．以下不属于建筑工程活动经济组织的是（）A．施工单位 B．勘察设计单位C．工程监理单位D．房地产经济机构27．以下不属于建筑工程活动经济组织的是（）A．施工单位 B．勘察设计单位C．工程监理单位 D．房地产经济机构28.下列不属于工程建设法律关系构成要素的是（）A 法律关系的主体B 法律关系的客体C 法律关系的形式D 法律关系的内容29.甲公司决定向乙公司购买一批进口钢材，签订合同前，甲得知乙新到一批采用最新技术生产的进口钢材，于是决定改购买这批新品种的钢材。
甲乙之间法律关系的变化属于（）A 主体变更B 客体变更C 权利变更D 义务变更30.招标人采用邀请招标方式的，应当向( )符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。
A 两个以上B 三个以上C 五个以上D 六个以上31.以下说法正确的是( )。
A 招标项目可以不设标底进行无标底招标B 一个工程可以编制一到三个标底C 招标人根据项目特点编制标底的过程必须公开D 招标人不得委托中介机构编制标底32.依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于( )。
A 15 日B 20 日C 30 日D 两个月33.招标人与中标人签定合同后( )内应当向未中标的投标人退还投标保证金。
A 三个工作日B 五个工作日C 七个工作日D 十个工作日34.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前以书面形式通知所有招标文件收受人并同时报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A 10 日B 15 日C 20 日D 30 日35.国家重点项目不适宜公开招标的经( )批准可以进行邀请招标。
A 国务院发展计划部门B 国家建设行政主管部门C 省、自治区、直辖市人民政府D 省、自治区、直辖市建设行政主管部门36.公开招标是指( )。
A 招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标B 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标C 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标D 招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或其他组织投标37.邀请招标指的是( )。
A 招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D 招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标38.下列做法符合法律规定的是（）。
A 招标人以不合理条件限制投标人B 招标人将标底告知尚未获取招标文件的投标人C 招标人拒收在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件D 投标人修改投标文件并口头通知招标人39.投标保证金一般不超过投标总价的（）A 2%B 3%C 5%D 8%40.投标联合体就中标项目向招标人承担（）责任。
A 合同中约定的B 一半C 连带D 部分41、下列说法错误的是（）。
A 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改、撤回已提交的投标文件并书面通知招标人。
B 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
C 投标联合体就中标项目向招标人承担合同中各自应承担的责任。
D 投标联合体按资质等级较低的单位确定资质等级。
42.承诺人发出承诺后被外界原因而延误到达称为（）。
A 承诺延误B 承诺超期C 新要约D 再要约43.工程未经验收发包方擅自使用或提前使用的..由此而引发的质量或其他问题由（）承担责任。
A 承包方B 监理方C 设计方D 发包方44、下列说法错误的是（）A 发包方可以将整个工程建设勘察设计发包给一个勘察设计单位B 发包方可以将工程建设勘察设计分别发包给几个勘察设计单位C 工程勘察设计单位不得将所承揽的工程勘察设计进行转包D 经发包方同意工程勘察设计单位可以将所承揽的工程勘察设计进行转包45.施工单位发现工程勘察设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的应当报告（）。
A 建设单位B 设计单位C 勘察单位D 监理单位46、下列说法错误的是（）A 施工许可证应向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取B 施工许可证应在开工前领取C 施工许可证应由建设单位负责领取D 所有工程开工前均要领取施工许可证47.施工许可证应由（）负责领取。
A 施工单位B 建设单位C 规划单位D 施工单位、建设单位均可48建设工期不足一年的到位资金原则上不少于工程合同价的（）A 20%B 30%C 40%D 50%49.建设工期超过一年的到位资金原则上不少于工程合同价的（）.A 20%B 30%C 40%D 50%50.施工许可证应在领取（）个月内开工。
A 2B 3C 4D 551.施工许可证应在领取三个月内开工因故不能开工的影响发证机关申请延期，延期以（）次为限，每次不得超过（）个月。
A 2，2B 2，3C 3，2D 3，352.下列不符合建筑工程领取施工许可证的条件的是( )。
A 已经办理了建筑工程用地批准手续B 施工现场需要拆迁的其拆迁进度符合施工要求C 施工设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施D 建设工期不足1 年现有到位资金达到工程合同价的30%53.建设工程承包单位对基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限是( )。
A 5 年B 2 年C 设计文件规定的该工程的合理使用年限D 产权年限54.以下关于建筑工程承包做法为我国法律所禁止的是( )。