箱涵分包合同复习过程

合集下载

(完整)箱涵劳务分包合同

(完整)箱涵劳务分包合同甲方（发包方）：_____________乙方（分包方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就箱涵工程劳务分包事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量要求：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程验收标准：_____________________第二条分包范围及内容2.1 乙方负责的劳务分包范围：_____________________2.2 劳务分包具体内容包括但不限于：_____________________2.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成上述劳务分包工作。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）：______________________（￥______________________元）。

3.2 支付方式：_____________________3.3 付款进度：_____________________3.4 乙方应提供合法有效的发票。

第四条甲方权利与义务4.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。

4.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

4.3 甲方应提供施工所需的技术资料和施工条件。

第五条乙方权利与义务5.1 乙方有权按照合同约定收取工程款项。

5.2 乙方应按照合同约定完成劳务分包工作，保证工程质量。

5.3 乙方应遵守甲方的施工管理规定，接受甲方的监督和检查。

第六条工程变更6.1 因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量增减或工期调整的，双方应协商一致，并签订补充协议。

箱涵分项工程施工合同修知识分享

箱涵工程施工合同发包方: 芜湖县湾西路拓宽改造工程一标段项目部(以下简称甲方)承包方：何兴海（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1、工程名称：芜湖县湾西路（保沙路至红杨政府段）拓宽改造工程一标段2、分项工程名称：箱涵分项工程（立模浇筑部分）3、工程地点：芜湖市芜湖县第二条承包内容一、本标段的所有涵洞基础、洞身、盖板及主体工程。

具体内容：1、清理基坑土方，挖基坑集水沟（200*300mm）、集水井并负责抽水；2、结构物实体模板加工、安装、拆除、清理、归堆；3、混凝土浇筑、二次修饰及养护；4、进、出口墙基础、墙身、压顶的施工；5、支架的搭设及拆除；6、为完成上述工作项目所必需的其他所有辅助工作。

第三条承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备的方式承包本工程。

含包支模用的模板、钢管、顶托、扣件、对拉螺杆、木方及相关辅助机具（如配电箱、电缆等），含包混凝土浇筑所用一切人工及相关机具（如震动泵、配电箱、电缆等），含包模板支设完后模板上垃圾的清理，含包夜间施工所用的一切照明。

含包沉降逢的施工及所用材料。

（含包外架搭设）。

其中用电方面由甲方提供二级配电箱至钢筋加工房离本段桥约50米处，三级配电箱及附属电线由乙方提供。

2、甲方负责提供混凝土至现场及钢筋的制安，除此之外的其它材料及机具全部由乙方负责承包。

3、乙方无条件安排专业管理人员配合甲方对桥涵处放线、标高测量及复合。

二、承包单价1、结构混凝土综合承包单价110 元/m3。

2、垫层混凝土承包单价20 元/m3。

（用C15混凝土）3、所有工序完成造价都包含在混凝土综合单价内。

4、此综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、小型材料（含工程使用的钢管、扣件、模板）、机械使用（含配电箱及接电所用电缆）、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工（含材料）等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

箱涵砼分项工程分包合同2024

箱涵砼分项工程分包合同甲方（承包方）：________________乙方（分包方）：________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就箱涵砼分项工程分包事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：箱涵砼分项工程，包括但不限于箱涵结构、砼浇筑、钢筋制作安装等。

4. 工程面积：________________5. 工程质量标准：符合国家及地方现行施工验收规范和标准，达到合格标准。

二、分包范围1. 乙方负责完成本合同约定的箱涵砼分项工程，包括但不限于砼浇筑、钢筋制作安装等。

2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等要求进行施工。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方申请支付相应进度款。

甲方应在收到乙方申请后15个工作日内审核并支付。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算资料，甲方在收到乙方结算资料后30个工作日内完成审核并支付剩余款项。

四、工期1. 工期：自合同签订之日起至________________（具体日期）。

2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量保证1. 乙方应严格按照国家及地方现行施工验收规范和标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、质量保证书、使用说明书等。

3. 乙方对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。

六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。

2024年箱涵劳务分包(合同)

箱涵劳务分包(合同)合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]电子：[甲方电子]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]电子：[乙方电子]鉴于甲方拟将[项目名称]项目中的箱涵劳务分包给乙方，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[项目名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4工程期限：[工程期限]二、劳务分包范围及内容2.1乙方按照甲方的要求，承担本合同约定范围内的箱涵劳务施工。

2.2乙方负责提供劳务人员，并确保劳务人员具备相应的技能和资格。

2.3乙方负责提供施工所需的工具、设备和材料。

2.4乙方负责施工过程中的安全管理和质量控制。

三、劳务费用及支付方式3.1劳务费用：[劳务费用金额]3.2付款方式：按月支付，每月底前支付当月完成工作量的[百分比]%。

3.3乙方开具正规发票给甲方。

四、工期及质量要求4.1乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，保证工程按期完成。

4.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

五、甲方权利与义务5.1提供施工所需的图纸、资料和技术指导。

5.2协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

5.3按约定支付劳务费用。

六、乙方权利与义务6.1按约定完成施工任务，确保工程质量和安全。

6.2管理和负责劳务人员，确保其遵守甲方和工程现场的规定。

6.3保管和维护施工所需的工具、设备和材料。

七、违约责任7.1若乙方未能按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并有权追究乙方的违约责任。

7.2若甲方未能按约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付，并有权追究甲方的违约责任。

八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

箱涵劳务分包合同(带特殊条款)

箱涵劳务分包合同目录一、前言二、定义和术语三、合同范围四、劳务分包商的义务五、雇主的义务六、合同价格和支付条件七、合同期限八、变更和终止九、争议解决十、一般条款十一、附件附件一：劳务人员名单附件二：工作时间和工作地点附件三：安全生产责任书一、前言甲方（雇主）：[公司名称]地址：[公司地址]乙方（劳务分包商）：[公司名称]地址：[公司地址]鉴于甲方为某项工程项目的雇主，乙方为专业从事劳务分包的承包商，甲方拟将工程项目中的劳务工作分包给乙方，乙方愿意接受甲方的分包，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同条款，以共同遵守。

二、定义和术语2.1 劳务分包：指甲方将其工程项目中的劳务工作委托给乙方完成的行为。

2.2 劳务人员：指甲方根据工程项目的需要，由乙方提供的具备相应技能和资质的工人。

2.3 工程项目：指甲方拟建设的项目，具体名称为[项目名称]。

2.4 工作时间和工作地点：指甲方根据工程项目的进度和需要，安排乙方劳务人员的工作时间和地点。

三、合同范围3.1 甲方将工程项目中的劳务工作分包给乙方，乙方负责按照甲方的要求提供合格的劳务人员，并确保劳务人员按照甲方的要求完成工作。

3.2 乙方提供的劳务人员应当具备相应的技能和资质，能够胜任甲方安排的工作。

3.3 甲方有权对乙方提供的劳务人员进行管理和指导，乙方应当配合甲方的工作安排，并确保劳务人员遵守甲方的规章制度。

四、劳务分包商的义务4.1 乙方应当按照甲方的要求提供合格的劳务人员，并确保劳务人员具备相应的技能和资质。

4.2 乙方应当对劳务人员进行安全生产教育和培训，确保劳务人员具备安全生产知识和技能。

4.3 乙方应当对劳务人员的工作进行监督和管理，确保劳务人员按照甲方的要求完成工作。

4.4 乙方应当为劳务人员提供必要的劳动保护用品和劳动条件，确保劳务人员的合法权益。

4.5 乙方应当按时支付劳务人员的工资和福利待遇，并承担与劳务人员相关的社会保险和税费。

桥梁箱涵劳务分包合同(2024精)

桥梁箱涵劳务分包合同1. 合同背景2. 合同内容2.1 工程概述甲方是某市政工程建设项目的发包人，拟委托乙方进行桥梁箱涵施工劳务分包。

具体工程概述如下：•工程名称：桥梁箱涵劳务分包项目；•工程地点：某市X区；•工程范围：根据甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，包括但不限于土方开挖、基础施工、箱涵浇筑、管道安装等；•工程工期：根据施工进度计划确定。

2.2 合同价格1.标的物总包价为X万元人民币。

其中，作为劳务分包商乙方需要按照双方商定的进度和施工内容，承担一定比例的工程量，具体劳务分包价格如下：•工程量1：X立方米，单价X元/立方米；•工程量2：X立方米，单价X元/立方米；•工程量3：X米，单价X元/米；2.工程量计算以施工结束时的实际工程量为准。

若乙方的工程量超出或低于标准工程量，应按实际工程量进行结算。

2.3 合同约定1.工期约定：乙方应按照甲方提供的工期要求，保证施工进度的及时执行。

如有特殊情况需要调整工期，应提前向甲方书面报备，并经甲方同意方可进行调整。

2.质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，保证工程质量符合相应规范。

3.安全措施：乙方应制定合理的安全生产措施，确保施工过程中无人员伤亡和设备损坏事故发生。

4.合同变更：双方若需要变更本合同内容，应在书面形式下进行协商，并经双方签字确认后生效。

2.4 合同履行保证1.甲方履行保证：甲方应按合同约定向乙方提供相应的设计图纸、施工方案和工程量核算标准等文件，并配合乙方进行必要的审批手续。

2.乙方履行保证：乙方应按合同要求的质量、规模、工期等完成工程任务，并保证施工现场的安全、文明施工。

3. 违约责任3.1 乙方违约责任1.若乙方未按工期完成工程或工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方按每延期一天或每次违规质量扣除相应的违约金。

2.若乙方严重违约，如擅自停工、恶意拖欠工程款项等，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

箱涵劳务分包合同

箱涵劳务分包合同一、合同背景和目的本合同是由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）就箱涵施工项目进行劳务分包而订立的合同。

通过本合同双方明确各自的权益和责任，保障施工项目的顺利进行。

二、合同内容1. 工程范围：本合同所约定的箱涵施工项目。

2. 工程费用：业主方将根据施工进度和工作量支付相应的费用给承包方。

具体支付方式和时间约定另行协商。

3. 工期和进度：双方约定施工开始时间、完成时间以及重要阶段的进度要求。

承包方应按时保质保量完成工程。

4. 质量要求：承包方应按照相关标准和要求进行施工，保证工程质量合格。

如出现质量问题，承包方应及时整改。

5. 职责分工：业主方责任：提供施工现场、设计图纸和相关资料，配合承包方施工。

承包方责任：负责施工组织、施工管理、用工安排等工作。

6. 违约责任：若业主方未按时支付工程费用，承包方有权要求延期工期或终止合同。

若承包方严重违约或质量不合格，业主方有权终止合同，并要求承包方承担相应违约责任。

7. 保密条款：双方应保守施工过程中涉及的商业秘密和技术资料，不得泄露给第三方。

8. 争议解决：如双方因合同解释或履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有关仲裁机构进行调解。

三、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格之日终止。

2. 合同终止条件：双方协商一致解除合同；依法终止；达到合同约定的工程竣工和验收标准。

四、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份具有同等法律效力。

2. 除本合同约定之事项外，双方协商一致可签订其他补充合同或协议。

3. 本合同未尽事宜双方可另行协商。

五、合同争议解决本合同的履行和解释适用法律。

以上为《箱涵劳务分包合同》的内容，合同各方应认真遵守合同约定，并按照合同执行。

如有违约行为，应承担相应的法律责任。

2024年标准化箱涵工程分包施工合同版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准化箱涵工程分包施工合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 丙方名称及资质1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 分包工程范围2.3 工程量清单2.4 分包工程进度计划第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 支付方式与时间3.4 发票开具与税务第四条施工质量与标准4.1 施工质量要求4.2 质量检验与验收4.3 质量问题处理4.4 工程变更处理第五条施工安全与环保5.1 安全施工要求5.2 安全事故处理5.3 环保要求与措施5.4 丙方安全环保责任第六条工期与进度6.1 工程开工日期6.2 工程竣工日期6.3 进度延误责任6.4 丙方施工组织与人员配置第七条材料与设备7.1 材料供应与质量7.2 设备使用与管理7.3 丙方材料设备要求第八条技术支持与服务8.1 技术交底与培训8.2 技术支持与沟通8.3 丙方技术服务费用第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为与责任9.2 赔偿方式与金额9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖法院10.3 仲裁机构与程序第十一条解除与终止11.1 合同解除条件11.2 解除合同的程序11.3 合同终止条件11.4 终止合同的程序第十二条保密条款12.1 保密内容与范围12.2 保密义务与期限12.3 违约保密责任第十三条法律适用与合同效力13.1 法律适用13.2 合同效力与生效条件13.3 合同修改与补充第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 合同转让14.3 附件与附录14.4 合同签订日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方全称为某某城市建设发展有限公司，依法成立并有效存续的法人实体，拥有建筑工程施工总承包一级资质。

市政工程箱涵劳务分包合同

市政工程箱涵劳务分包合同一、合同目的本分包合同旨在明确市政工程箱涵劳务的分包情况，确保项目的顺利进行，并维护双方的权益。

二、合同背景为了实现市政工程的顺利建设，甲方委托乙方进行劳务分包，并约定双方的权利和义务，以确保工程的质量和进度。

三、合同内容1.乙方将承担甲方委托的市政工程箱涵的劳务分包任务，工程内容包括但不限于施工作业、材料采购、设备使用、工程文件管理等。

2.乙方应按照工程进度要求，合理安排人员和资源，保证工程的按时完成。

3.乙方负责保证施工操作符合相关法律法规，并承担因违法操作而引发的责任。

4.甲方有权随时对乙方的施工情况进行检查和监督，并提出必要的指导和建议。

5.甲方应按照约定的方式和时间，向乙方支付劳务分包费用。

6.乙方应保证施工质量达到相应的技术标准，并负责维修保养工程的责任。

7.如因不可抗力等特殊原因，导致工程无法按时完成或质量受到影响，乙方须及时向甲方报告，并协商解决办法。

8.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的劳务分包任务交由第三方承包或转包。

9.双方应保守对方的商业秘密，并不得将涉及本合同的任何信息透露给第三方。

四、合同价格和支付方式1.劳务分包费用为人民币（具体金额）。

2.甲方将按照工程进度和质量验收的情况，分阶段向乙方支付劳务分包费用。

3.劳务分包费用的支付方式为银行转账，并提供相应的发票和付款凭证。

五、合同变更与解除1.经双方协商一致，可以对本合同内容进行变更或补充。

变更或补充的内容应以书面形式作出，并由双方签字或盖章确认。

2.如一方违反本合同规定，严重影响工程质量或工程进度，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

六、合同争议解决本合同若发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

七、合同生效和终止1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，并有效期为（具体期限）。

2.本合同期满后，双方若无异议，可续签新的合同。

八、附则1.本合同一式两份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

桥梁箱涵劳务分包合同

桥梁箱涵劳务分包合同甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方已获得桥梁工程的总承包权，且乙方具备相应的劳务分包资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方桥梁工程中的箱涵施工劳务事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：桥梁箱涵施工劳务1.4 工程量：________________1.5 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第二条分包范围2.1 乙方负责的劳务分包范围为桥梁工程中的箱涵施工，包括但不限于：2.1.1 箱涵基础开挖、垫层施工；2.1.2 箱涵主体结构施工；2.1.3 箱涵防水、排水施工；2.1.4 箱涵回填及附属工程。

第三条工程质量3.1 乙方必须按照国家及行业相关标准、规范和甲方的技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。

第四条安全生产4.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规和甲方的安全生产管理制度，确保施工安全。

4.2 乙方应对其施工人员进行安全生产教育和培训，并承担相应的安全生产责任。

第五条合同价款及支付5.1 本合同价款为人民币______________元（￥______________），包括但不限于人工费、机械使用费、管理费等。

5.2 甲方按照工程进度向乙方支付合同价款，具体支付方式和时间为： 5.2.1 工程开工前支付预付款______________%；5.2.2 工程进度达到______________%时支付______________%；5.2.3 工程竣工验收合格后支付至合同价款的______________%；5.2.4 工程质保期满后支付剩余______________%。

箱涵劳务分包合同

箱涵劳务分包合同箱涵劳务分包合同1. 引言本合同由乙方（施工单位）与甲方（业主单位）共同订立，旨在规范双方在箱涵劳务分包业务中的权利和义务。

双方在诚信、公平和互惠的基础上，携手合作，共同完成箱涵工程，促进业主单位的工程项目进展。

2. 合同主要内容2.1 项目概况- 项目名称：箱涵工程- 项目地点：（具体地址）- 项目规模：（规模说明）- 拟定施工起止时间：（起止日期）2.2 乙方责任乙方承担以下责任：1. 根据甲方要求，按照合同约定完成箱涵工程；2. 完成施工前的准备工作，包括但不限于场地搭建、材料采购、人员安排等；3. 配合甲方提供的技术要求，负责施工过程中的质量控制和安全管理；4. 按照合同约定，提交工程进展报告和竣工报告；5. 按时交付甲方验收。

2.3 甲方责任甲方承担以下责任：1. 向乙方提供项目相关的技术文件和资料；2. 按照合同约定支付工程款项；3. 提供必要的工程监理和检验服务；4. 协助乙方解决在施工过程中的问题；5. 对乙方提交的工程进展报告和竣工报告进行评估。

3. 合同条款3.1 价格及支付方式1. 乙方的总承包价格为（金额）；2. 甲方应在工程开始前支付30%的预付款，剩余款项分次支付，最后一次支付应在竣工验收前支付。

3.2 工期1. 工期为（具体时间），应按照约定时间完成工程；2. 若乙方无法按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.3 变更和索赔1. 工程施工过程中，如需对合同进行任何修改，双方应书面协商并签署变更合同；2. 如因不可抗力等原因导致工程无法按计划进行，双方应及时协商解决，并采取合理措施避免损失。

3.4 质量保证1. 乙方保证施工质量符合相关规范和标准；2. 建成后的工程应具备所要求的使用功能。

3.5 违约责任1. 任何一方未履行或违反合同约定，应承担相应的违约责任；2. 违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。

4. 争议解决在合同履行过程中，如发生任何争议，双方应友好协商解决。

涵洞施工合同复习过程

合同编号：盖板涵工程分包合同签订时间：二零一六年五月二十三日涵洞工程分包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和青岛市有关规定，就本工程有关事项，甲已双方经协商达成如下合同条款：一、工程概况：1.1 工程名称：蓝色硅谷核心区第十九中学连接线工程1.2 工程地址：岙山镇1.3 承包方式：工程专业分包1.4工作内容：盖板涵工程二、承包范围：本工程设计图中K0+972至K0+528段涵洞工程施工（涵洞洞身、基础、洞身结合部、附属部分）。

具体施工范围以甲方书面通知为准，乙方必须无条件地接受。

三、工作内容：包括设计图纸及国家现行标准、规范中要求的与本工程涵洞工程有关的一切涵洞内容。

具体如下：1）盖板预制、安装2）砂砾垫层；3）C30混凝土铺底；4）C30混凝土铺底、墩帽、台帽；5）M7.5浆砌石盖板涵基础、块石台身、块石墩身；6）C15片石砼一字墙身、基础7）沉降缝、防水层及人行道栏杆等工程四、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料4.1工程质量：合格且必须满足设计图纸、工程图集、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000》及现行相关质量验收标准的要求，确保工程验收合格。

如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确，并以甲方明确的要求执行，并满足以下要求：4.1.1 按经甲方审核确定的施工方案施工。

4.1.2 乙方应按照有关标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理人员的检查和检验，并按甲方代表及监理人员的要求及时返工和整改。

4.1.3与相关施工单位密切配合。

4.2工程保修期：按国家相关规定执行。

4.3 工期：必须按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工，具体开工日期以甲方通知为准。

4.3.1乙方应满足甲方的工期要求，以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不利因素，乙方不得以任何理由向甲方提出工期签证、索赔等事宜，如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付1000元/天的工期违约金。

箱涵劳务分包(合同)

箱涵劳务分包合同1. 合同的目的和背景本合同是由甲方（承包商）和乙方（劳务分包商）就箱涵工程劳务分包事宜达成一致的法律文件，旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

2. 合同的期限本合同的期限为______年，自双方签署之日起生效。

在期限届满前，双方如有变更或解除合同的需求，需提前______天书面通知对方。

3. 服务内容与范围乙方的服务内容包括但不限于：•人力资源调配：乙方负责按照甲方的要求提供合格的施工人员，包括工程师、技术员、劳动力等；•项目组织管理：乙方负责协助甲方对箱涵工程进行组织规划、进度控制、质量管理等工作；•工程配套服务：乙方负责提供所需的劳保用品、施工设备及材料，确保施工过程中的安全和顺利进行。

4. 技术要求和标准甲方要求乙方提供的劳务人员应具备要求和标准：•具备相关的施工经验和技术能力，能够独立完成箱涵工程的施工任务；•熟悉施工过程中的安全规范和操作规程，保障施工的安全性；•遵守国家和地方的法律法规，确保施工合规；•根据甲方要求提供必要的证书和资质，包括但不限于劳动合同、安全教育培训证书等。

5. 资费和结算方式乙方的劳务分包费用为每个月______元，根据实际施工的工作量和质量，甲方将于每月底结算当月的工作量，并支付相应的劳务费用。

结算方式为：乙方提供施工人员工作日志和工程进度报告，甲方验收合格后，根据实际工作量和协议约定单价进行结算。

6. 保密条款本合同的双方承诺对合同中的商业机密和技术资料保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

7. 违约责任任何一方违反本合同的规定，均应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

违约方应在接到对方书面通知后，立即采取补救措施，并在合理时间内消除不利影响。

8. 合同的解除和终止本合同在情况下可以被解除或终止：•双方经协商一致决定解除合同；•发生不可抗力事件，严重影响工程进展；•乙方未按合同约定提供劳务，未能履行合同义务；本合同解除或终止后，双方应进行结算并互相清偿相关款项。

桥梁箱涵劳务分包合同(范本文)

桥梁箱涵劳务分包合同1. 合同的背景与目的本合同旨在确保甲方与乙方在完成桥梁箱涵工程方面的权益和责任，明确双方的权利义务，维护双方的合法权益，促进工程的顺利进行与完工。

2. 合同条款2.1 工程内容本合同涉及的工程为桥梁箱涵工程，具体包括但不限于设计、施工、监理、质量检测等环节。

甲方将根据工程的需要与乙方协商确定具体的工程任务，乙方按照甲方的要求对工程进行分包。

2.2 工程期限本工程的合同期限为起止日期至完成验收日期之间的时间。

具体的工程期限将根据实际工程的进展情况协商确定，双方应在合同签订后，立即制定详细的工程进度计划，并及时进行沟通和调整。

2.3 付款方式甲方按合同约定向乙方支付工程款项。

付款方式分为两个阶段：1.预付款：在工程启动和开展之前，甲方将支付部分款项作为预付款，金额为合同总价款的20%。

2.进度款：按照工程进度和验收情况，甲方将按照合同金额的分期支付款项。

2.4 工程质量和验收标准乙方完成工程后，须按照合同约定的质量标准进行自查，并经甲方的验收合格后，方可交付使用。

工程质量标准以相关法律法规规定的建设工程质量标准为基准，同时根据乙方提供的设计与计划进行合理的调整。

2.5 保证与违约责任1.乙方在工程施工期间应承担工程质量的保证责任，确保所提供的劳务符合相关的标准要求。

2.若乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于停工、赔偿等。

3. 合同的变更与解除3.1 合同的变更任何一方需变更本合同的内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后方可生效。

变更后的合同内容将以书面形式补充或修改本合同。

双方均应遵守变更后的合同条款。

3.2 合同的解除1.双方协商一致，书面解除合同；2.严重违约或无法履约的一方，另一方有权解除合同；3.因不可抗力原因，导致工程无法继续施工。

若因不可抗力原因导致合同解除，双方无需对对方承担任何责任。

若双方协商解除合同，应退还对方该合同项下已支付的款项。

4. 争议解决合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；如协商解决不成，可以向双方约定的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

建设工程施工专业分包合同(范本)复习进程

建设工程施工专业分包合同第一部分协议书承包人（全称）：____ 方远建设集团股份有限公司_ ____ 分包人（全称）：______ _______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_ ____（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称：__ ____分包工程地点：__ _ _ ____分包工程承包范围：___包工包料，消防施工图内的工作内容__________二、分包合同价款金额：（大写）：人民币__ 暂定壹仟壹佰万___ 元，（小写）：__暂定1100万__ 元。

三、工期按建设单位要求的施工日期；开工日期：本分包工程定于 _____年_____ 月_____日开工；竣工日期：本分包工程定于_____年_____月_____日竣工；合同工期总日历天数为：_____天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：__ 国家施工验收规范一次性验收合格_____。

五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款；5、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；6、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

(完整)箱涵劳务分包合同(1)

劳务合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工协商一致，签订本合同。

第一条工程概况及承包工作内容1.工程名称：涵洞工程2.承包工作内容：施工。

第二条合同工期开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。

第三条合同价款及组成经过双方协商一致确认，本合同为总价包干合同，在约定的风险范围内总价不作调整。

合同包干价为：元（元大写）。

防水工程不包含在总价合同内，防水工程按实记量，单价元/㎡。

合同单价包含内容：钢筋吨，单价元/吨，钢模1880㎡，单价75元/㎡混凝土662.4m³，单价50元/m³伸缩缝72.8㎡，单价5元/㎡防水工程按实记量，单价5元/㎡（1）、甲方提供钢筋、混凝土（含泵车）、基坑开挖及箱涵作业现场施工工作面；乙方施工期间，由甲方为其提供宿舍两间、厨房一间。

（2）、箱涵钢筋加工、混凝土浇筑、模板及小型机具等均由乙方承担。

同时乙方应向甲方提供劳务发票。

（3）、乙方承包的工作内容如下：箱涵工程中的钢筋加工、制作、焊接；钢模板安装、拆除、场内运输；混凝土的浇筑、振捣、养护；伸缩缝的安装、灌缝。

第四条合同价款的结算和支付1. 结算：乙方需根据甲方提供的设计图纸或现场负责人的指令安排作业人员完成作业内容并经甲方认可后，甲乙双方签定结算书。

2.合同价款的支付：箱涵验收前月付当月完成工作量80%的工程款；箱涵主体及附属工程完成后付到箱涵工程量90%的工程款。

工程验收完成后付清余款。

第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.乙方必须贯彻执行国家政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

若发生重大伤亡及其他安全事故，全部责任由乙方承担。

2.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，甲方可提供必要的协助。

交通运输箱涵劳务分包合同

交通运输箱涵劳务分包合同1. 合同背景2. 目的和范围本合同的目的是确定甲方雇佣乙方提供劳务分包服务的条件和规定。

劳务分包的工作内容包括但不限于：运输箱涵的施工、装配和安装箱涵相关的土地平整和修整箱涵相关的土石方工程3. 合同条款3.1 合同期限本合同的有效期为指定日期至指定日期。

3.2 工作范围和要求乙方应按照甲方的要求，准确无误地完成劳务分包工作。

乙方应保证所提供的劳务符合相关法律法规，并满足业主的验收标准。

3.3 人员配备乙方应在合同期限内提供足够的具备相关技能和经验的工作人员。

乙方必须确保所有工作人员具备必要的资质和证书。

3.4 付款方式甲方将根据合同约定的进度和质量验收情况，及时支付乙方相应的劳务分包费用。

3.5 变更和解除任何一方在合同履行期间均有权提出变更或解除合同的请求。

变更和解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。

4. 资格和责任4.1 甲方的责任甲方应提供合理的协助，确保乙方能够顺利进行劳务分包工作。

甲方需提供详细的项目计划和说明，及时提供相关技术支持和资源。

4.2 乙方的责任乙方应按时完成劳务分包工作。

乙方需保证所提供的劳务质量符合相关标准，并在项目期限内交付任何所需的文件和报告。

4.3 合作和互信双方应建立良好的合作关系。

在合同履行期间，双方应互通信息，及时解决合同执行过程中的问题和纠纷。

5. 违约和争议解决5.1 违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。

违约方应支付违约金，并赔偿对方因此受到的经济损失。

5.2 争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如无法解决，可提交给有管辖权的法院裁决。

6. 其他条款6.1 不可抗力如因不可抗力导致一方无法履行合同约定的义务，应及时通知对方，并在合理范围内克服这种不可抗力的影响。

6.2 合同生效本合同自双方签字之日起生效，有效期为指定日期至指定日期。

7. 合同解释和争议7.1 合同解释本合同的解释权归双方共同所有。