水电站施工合同范本
水利水电土建工程施工合同7篇
水利水电土建工程施工合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行水利水电土建工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：[大写金额]（小写金额：[人民币金额]）。
此造价为固定造价，除非设计变更或不可抗力因素导致工程变更，否则最终结算造价不得调整。
2. 付款方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程进度过半，甲方支付工程进度款XX%；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
具体支付时间和金额按照工程进度和合同约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方现行的工程规范、设计文件及本合同约定的技术要求和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方将按照相关规定进行质量监督。
工程质量不符合规定的，乙方需按照甲方要求进行整改。
整改费用由乙方承担。
3. 工程竣工后，乙方应按照国家和地方相关规定进行验收并提交验收资料。
甲方收到验收资料后组织验收，验收合格后办理验收手续。
验收不合格的，乙方需承担整改责任。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家安全生产法规，制定安全技术措施和安全生产制度，确保施工过程中的安全。
若发生安全事故，乙方应承担相应责任和损失。
同时，乙方应负责事故报告和处理工作。
合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签订日期：年月日签订地点：[地点]一、工程概况工程名称：[工程名称]篇2合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方的水利水电土建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括堤防、水库、水电站等水利水电设施的土建施工。
水电站施工合同范本专业版2篇
水电站施工合同范本专业版2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水电站施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______水电站建设项目。
2. 工程地点：_______。
3. 工程内容：包括水电站主体工程、辅助工程及配套设施等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年_______月_______日。
2. 工程竣工日期：_______年_______月_______日。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_______元（大写：_______元整）。
该合同总价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付合同总价的____%作为预付款，工程进度款按月支付，工程竣工并经验收合格后支付尾款。
具体支付细节按照合同条款执行。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后及时组织验收，并签署验收意见。
3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复并承担违约责任。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，建立健全安全施工制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿损失。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任并赔偿损失。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
水电站施工合同范本专业版5篇
水电站施工合同范本专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电站施工合同范本专业版合同编号：___________甲方（甲方名称）：____________________乙方（乙方名称）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承建甲方水电站工程的相关事宜达成如下合同：第一条工程内容1.1 项目名称：_______水电站工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程质量标准：_______1.5 工程开工时间：_______1.6 工程竣工时间：_______第二条价格及支付方式2.1 本工程的总造价为_______元（大写：_______）。
2.2 乙方应按照工程款支付进度表的规定，按期向甲方支付工程款。
工程款支付进度表由双方协商并签署确认。
第三条质量和验收3.1 乙方应按照合同规定的质量标准及工程规范要求，承担工程的质量责任。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相关的竣工验收资料，并接受甲方的竣工验收。
3.3 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合合同约定的质量标准。
第四条安全生产4.1 乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产标准，确保工程施工过程中的安全。
4.2 如发生安全责任事故，乙方应承担相应的责任，并对事故造成的损失进行赔偿。
第五条竣工验收与交付5.1 乙方应完工后提供相应的竣工验收资料，并向甲方申请竣工验收。
5.2 竣工验收合格后，乙方应将工程交付给甲方。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定的，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决，如仍无法解决，可根据法律法规的规定处理。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，可由双方协商解决。
7.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日本合同经双方签字盖章后生效，自_________年____月____日起正式执行。
水电站施工合同范文（3篇）
第三条 合同支付
1. 甲方将依据施工进度和质量验收情况，按照双方约定的付款方式和时间节点支付乙方相应的合同款项。
2. 乙方应在收到甲方付款后，在3个工作日内提供正确的发票和相关财务资料。
第四条 合同履行进度和质量要求
1. 乙方应按照约定的施工方法和进度安排，按时完成工程，并保证施工质量符合合同约定的验收标准。
工程期限____天，预定____年____月____日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价____元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
8.2 双方在解释和执行本合同过程中，应本着诚实守信的原则，履行相应的义务和责任。
第九条 其他事项
9.1 本合同自双方法定代表人签字生效，有效期为（合同有效期）。
9.2 未尽事项，双方可以在额外补充协议中约定。
附：水电站施工合同附属文件清单
甲方：
法定代表人（签字）：
日期：
乙方：
法定代表人（签字）：
日期：
2. 工程地点：（详细地址）
3. 工程范围：（详细描述）
4. 工程总造价：（具体金额）
5. 工程工期：（开始日期至结束日期）
6. 甲方付款方式及时间节点：（具体描述）
7. 施工方法和进度安排：（详细描述）
8. 质量要求和验收标准：（详细描述）
9. 合同风险及索赔条款：（详细描述）
10. 合同解除条件及违约责任：（详细描述）
2. 乙方应制定详细的施工安全计划和应急预案，并严格执行，确保施工过程中不发生任何安全事故。
水利水电工程标准施工合同范本
水利水电工程标准施工合同范本水利水电工程标准施工合同范本「篇一」甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
水电站施工合同范本7篇
水电站施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就水电站施工工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电站施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括水电站主体结构施工、机电设备及辅助设施安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：本工程自签订本合同之日起第______日开工。
2. 工程竣工日期：本工程应于签订本合同后______日历天内完成。
三、合同价格与支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。
具体支付节点和比例为：（1）合同签订后______日内支付工程总造价的______%；（2）工程进展至______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经验收合格后______日内支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料，并组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收证书。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应支付违约金并承担相应损失。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、其他事项约定1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
水电班组施工合同范本3篇
水电班组施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________负责人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]水电安装工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于室内给排水管道安装、电气线路敷设、灯具及开关插座安装等（具体施工内容以施工图纸和甲方要求为准）二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 验收标准：按照国家及地方现行的水电安装工程验收规范进行验收。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：____________________元整），此价格为固定总价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：____________________元整）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性无息支付。
关于水电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就水电工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______水电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于水工建筑物、供电设施、排水设施、灌溉设施等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责上述工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收及保修等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。
第三条工程工期3.1 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
3.2 乙方应严格按照工期要求完成工程，如遇不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
4.2 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。
4.3 工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复、赔偿等责任。
第五条材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料验收、保管和使用。
5.2 甲方提供的材料应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒绝使用。
第六条工程价格及支付方式6.1 工程总价为人民币_______元（大写：_______）。
6.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电站施工合同范本专业版4篇
水电站施工合同范本专业版4篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公开、公正的基础上，就水电站施工项目（以下简称“项目”）的实施与管理达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目所在地：（填写项目地址）3. 项目规模：（填写项目规模）4. 项目内容：本项目主要包括水电站的设计、采购、施工、安装、调试、运行和维护等环节。
二、合同范围1. 本合同的范围包括项目的设计、施工、安装、调试等全过程管理。
2. 甲方负责提供施工所需的设计图纸、施工材料、施工设备等必要资源。
3. 乙方承担项目的具体实施与管理工作，并按合同规定的标准和要求完成项目。
三、合同价款及付款方式1. 甲方应按时向乙方支付项目的合同价款，合同价款为（填写金额）人民币。
2. 乙方应在项目完成后向甲方提交成本清单，甲方按照清单支付相应款项。
3. 甲、乙双方还可按照实际工程进度分阶段进行付款，具体付款比例双方另行协商。
四、合同的履行期限和验收标准1. 本合同的履行期限为（填写期限）。
2. 乙方应按照约定的时间节点完成项目，并经甲方验收通过后，方可结算合同价款。
3. 验收标准以国家相关规定及合同约定为准，必须符合国家相关标准。
五、风险责任1. 乙方在项目施工中必须按照安全规范进行操作，如因乙方违规或操作不当导致事故发生，由乙方承担相应责任。
2. 如因甲方原因导致项目延误或无法完成，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 甲、乙双方在合作过程中涉及到的商业机密、技术机密等信息须保密，不得向第三方透露。
2. 违反保密约定的一方应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，可向有关部门申请调解。
2. 如通过协商和调解仍未解决，应向当地人民法院提起诉讼解决。
以上为水电站施工合同范本专业版，甲、乙双方应严格履行合同规定，共同完成项目。
水电站施工合同5篇
水电站施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电站施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[水电站名称]工程地点：[具体地址]工程内容：[水电站具体施工项目清单及施工要求概述]工程规模：[规模简述或涉及的关键数字如装机容量等]二、合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]（因不可抗力因素顺延工期需经甲方确认）合同工期总日历天数：[总日历天数]天。
三、合同价款及支付方式合同总价（人民币大写）：[金额汉字大写]（人民币小写：[金额数字小写]）。
该合同价款为固定总价合同，除非双方另有约定，否则不因任何因素调整合同总价。
支付方式按照工程进度节点进行支付。
具体支付节点和比例双方另行约定。
四、工程质量和检查验收乙方应按照国家和行业有关水电站施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，双方按照相关规范和技术标准进行验收，验收合格后方可交付使用。
甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。
若工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。
五、安全施工及事故处理乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。
若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
具体安全事故处理机制双方另行约定。
六、材料设备供应及保管责任施工过程中所需材料设备由乙方负责采购和运输。
材料设备进场后由乙方负责保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。
甲方提供材料设备应按时按量供应，若因甲方原因导致延误工期，甲方应承担违约责任。
双方对材料设备的采购、验收、保管等应有详细约定。
七、工程变更及调整施工过程中若发生工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
水电站施工合同范本专业版6篇
水电站施工合同范本专业版6篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对水电站进行施工工程，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（水电站名称）2. 项目地址：（水电站地址）3. 项目规模：（规划总规模）4. 项目内容：（具体工程内容）5. 项目开工日期：（具体日期）6. 项目竣工日期：（具体日期）二、施工内容1. 乙方应按照设计图纸和规范标准进行水电站工程的施工。
2. 乙方应组织、管理和指导工程的施工，保证工程质量。
3. 乙方应保证施工过程中的安全环保，并遵守相关法律法规。
4. 乙方应保证施工过程中的文明施工，并保证邻里关系的和谐。
三、施工工期1. 水电站工程的总工期为（具体工期），自开工之日起计算。
2. 若工程因不可抗力等原因导致施工进度延误，应及时通知甲方，并经协商确定新的工期。
3. 若乙方违反工期约定导致工程进度延误，应承担相应责任。
四、施工费用1. 水电站工程的总造价为（具体金额）。
2. 甲方应按约定的支付进度向乙方支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，支付总造价的30%作为预付款；（2）工程达到一定进度，支付总造价的40%；（3）工程完工后，支付总造价的30%。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用。
五、质量保证1. 乙方应按照设计要求和国家标准，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应对工程的质量负责，并承担相应的保修责任。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对项目的相关信息进行保密，不得向第三方透露。
2. 在合同履行过程中，如有需要透露项目相关信息，需经双方协商一致。
七、违约责任1. 若一方未履行合同约定导致合同不能继续履行的，应承担违约责任。
2. 若一方须承担违约责任，应支付对方相应的违约金。
八、争议解决1. 合同履行中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商未果，可以通过诉讼方式解决。
水电站施工的合同范本（精选16篇）
水电站施工的合同范本（精选16篇）水电站施工的篇1发包人：承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。
二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
水利水电工程施工合同范本8篇
水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。
二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。
不包含的内容（如有）为：[具体内容]。
三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。
四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。
乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。
工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
所有款项结算均以人民币为结算货币。
六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。
有关水电站施工合同新5篇
有关水电站施工合同新5篇篇1合同编号：XXX-SH-XXXX甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________鉴于甲方水电站建设项目需要施工，经过公开招标，决定委托乙方承担本项目的施工任务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围工程名称：水电站建设项目施工工程。
工程地点位于甲方指定的地点。
本工程主要包括：土石方开挖、混凝土浇筑、设备安装等。
具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准。
乙方负责按照施工图纸和相关技术标准进行施工。
二、合同工期及进度要求本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成各项施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_________________________元整（小写￥XXXXXXXX元）。
合同价格包括施工过程中的劳务费、材料费、机械使用费等一切费用。
支付方式按照甲方规定的程序进行支付，具体支付节点和比例详见合同附件。
乙方应确保专款专用，不得挪用甲方支付的款项。
四、工程质量及验收标准乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
工程竣工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电站施工合同范本3篇
水电站施工合同范本3篇篇1合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有位于__________的水电站建设项目，并决定将该工程的施工工作委托给乙方进行；乙方同意按照本合同的约定承担该项工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商一致，达成如下协议：一、项目概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围及内容：__________1.4 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________），其中包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费等。
1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，共计__________天。
二、工程进度与质量保证2.1 乙方应当按照施工图纸和技术文件的要求进行施工，并确保工程质量达到国家及行业标准。
2.2 乙方应制定详细的施工计划和进度表，提交甲方审批后执行。
在施工过程中，如需调整计划，需事先征得甲方同意。
2.3 乙方需建立质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格的质量控制，确保工程符合设计要求和验收标准。
2.4 在施工期间，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
三、材料与设备供应3.1 工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，但必须满足国家相关标准并取得合格证明。
3.2 乙方提供的所有材料和设备均需经过甲方验收合格后方可使用。
3.3 如因材料或设备质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担全部责任。
四、付款方式4.1 本合同签订后__________日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款；4.2 施工至工程量完成__________%时，甲方向乙方支付合同总价款的__________%；4.3 工程竣工验收合格后__________日内，甲方向乙方支付剩余款项。
水电站项目安装施工合同5篇
水电站项目安装施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需要实施水电站项目安装施工工程，经过公开招标，乙方成功中标并同意按照以下条款和条件执行本次施工合同。
为明确双方权益，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[水电站名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：包括但不限于水电站的安装、设备调试及运行维护等。
二、合同工期及进度1. 乙方应按照甲方提供的工期安排表，按时完成安装施工任务。
2. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：[具体金额]。
该合同总价包括人工费、材料费、设备费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按工程进度支付乙方工程进度款。
具体支付节点及比例为：基础工程完成XX%，支付XX%；主体工程完成XX%，支付XX%；竣工验收合格并移交后，支付余款。
3. 若发生工程变更，双方应签订补充协议，确定变更价款及支付方式。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及双方约定的技术条款执行。
3. 乙方应在工程完工后进行自检，并提交验收申请。
甲方组织验收小组进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。
4. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复并承担违约责任。
五、设备、材料供应及保管1. 甲方负责提供设备及材料，并确保质量合格。
乙方负责设备的安装及调试。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的设备及材料，如因乙方原因造成损失，乙方应承担赔偿责任。
3. 乙方应制定设备、材料管理制度，确保施工现场秩序井然。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
水电站施工合同新5篇
水电站施工合同新5篇第1篇示例：随着国家对清洁能源的重视，水电站建设逐渐成为一项重要的工程。
水电站施工合同作为规范工程过程、明确双方权责的重要文件，在水电站建设中起着至关重要的作用。
近年来，随着技术的不断更新和工程管理的不断完善，水电站施工合同也在不断发展和完善。
本文将就水电站施工合同新规进行探讨。
一、水电站施工合同的基本内容一般而言，水电站施工合同主要包括以下几个方面的内容：1. 工程的基本情况：包括工程名称、位置、规模、工期等基本信息；2. 施工方法和要求：包括施工方案、施工流程、安全要求等内容；3. 合同价格和支付方式：包括工程总价、付款方式、阶段付款等；4. 材料及设备供应：包括施工材料、设备的供应来源、标准等；5. 质量保证和验收标准：包括质量保证期、验收标准、返工责任等；6. 保修期和保修范围：包括保修期限、保修范围及保修责任等；7. 合同变更和解决争议：包括合同变更的程序和条件、解决争议的方式等。
近年来，随着水电站建设的不断发展和完善，水电站施工合同也在不断更新和完善。
新规主要体现在以下几个方面：1. 环保要求更加严格：随着环保法规的不断完善和执行，水电站建设越来越受到环保要求的关注。
新规要求水电站施工合同必须明确环保要求，规定环保措施和责任，确保环保工作的顺利进行。
2. 安全管理更加重视：安全是施工工程中最重要的问题之一。
新规要求水电站施工合同必须明确安全管理措施和责任，规定安全管理的程序和要求，确保施工工程安全可靠。
3. 技术要求更加严苛：随着技术的不断更新，水电站施工也越来越重视技术指标。
新规要求水电站施工合同必须明确技术要求和标准，规定技术指标的实施和考核，确保施工工程技术达标。
4. 合同管理更加规范：为了保障合同双方的权益，新规要求水电站施工合同必须明确合同管理程序和责任，规定违约责任和补偿方案，确保合同的顺利执行。
第2篇示例：随着我国经济发展的不断壮大，对于能源的需求也在不断增加。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电站施工合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）
法定代表人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
工程期限___ 天，预定 ___ 年月___日至_____ 年_____ 月
___ 日止。
三、工程承包价及其它
总承包价_____ 元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后 5 日内付50%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/ 天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。
在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向___________ 民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式____ 份，甲方__ 份、乙双方
份。
___。