采购合同(样式二)

合集下载

简单物资采购合同6篇

简单物资采购合同6篇简单物资采购合同 (1) 甲方： (以下简称甲方)乙方：----(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方生产制作厨房设备及供应厨房用品一批(详见报价单)。

为使双方共同努力，互相配合完成此任务，特订立如下条约，以便共同遵守。

一、合同内容：设备及用品添置(附报价单1份)二、工程总金额：(大写)三、施工安装地点：甲方所在地四、施工时间：从乙方收到甲方预付款之日起至年月日内完成并会同甲方共同验收。

五、付款方式：甲、乙双方合同一经签订，甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金，即人民币：，乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。

制作完毕后，由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。

货到现场，甲方再付乙方合同总金额的50%货款，即人民币。

施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款，即人民。

六、权利与义务：甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置，已满足乙方安装施工的需要。

乙方应按甲方要求进行安全操作，并保质保量完成合同要求。

若安装施工完毕，甲方未按合同要求付清货款，乙方有权对甲方未付款部分产品自行处理。

七、售后服务：乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期”为一年。

保修期后产品继续实行售后服务，根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。

八、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

若协商不成，任何一方可向本方所在地法院诉请解决。

九、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方签字盖章后起效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简单物资采购合同 (2) 买受人代表(全称)： (以下简称甲方)供货人(全称)： (以下简称乙方)根据依法招标(采购)结果，(买受人)为实施所属疆南供电公司[110kv喀克线过负荷改造]，已接受(供货人)对该项目下表所列货物的投标(应答)。

标准采购合同模板(通用6篇)

标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

简单的采购合同标准模板(4篇)

简单的采购合同标准模板需方：_____ 供方：_____ 签订时间：_____ 签订地点：_____ 双方就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。

一、合同标的[产品名称、型号、（规格）、单位、数量、单价、金额、交货时间]序号产品名称规格型号单位数量单价金额交货期备注123总金额：￥二、交货地点：三、交货方式：物流到货，运费由需方付.四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。

六、质量及验收标准：□样品□企业标准□行业标准□国家标准七、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。

八、货款结算：合同总价款为人民币：付款日期：款到发货。

银行账号：九、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。

违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是2%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。

十、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决;协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。

十一、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。

需方：_____ 供方：_____ ____年____月____日简单的采购合同标准模板（二）购货方：（简称甲方）供货方：（简称乙方）甲方因施工生产需要，向乙方定购“上东国际一期”建筑用钢材。

根据《中华人民共和国合同法》和现行有关法律法规有关规定,经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

[采购合同范本模板]采购合同范本(样式二)

[采购合同范本模板]采购合同范本(样式二)供方（甲方）：合同签订地：需方（乙方）：签订时间：年月日本合同由______科技有限公司（以下简称甲方）与____________（以下称乙方），就乙方采购甲方的___________达成以下协议：一、产品采购：乙方同意向甲方采购产品____________。

二、产品质量：甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。

乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

三、数量：____________台。

四、产品价格：乙方向甲方采购的____________价格为每台_________元。

乙方不得将____________作为对外零售之用。

上述价格中含产品的售后服务费用及运费。

五、货款支付：乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付_________％的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其％的货款总额。

收款单位：______科技有限公司开户行：________________________账号：________________________六、交货时间：_____年___月__日前。

七、交货地点：八、包装：甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装。

甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。

九、售后服务：1．甲方承诺售后服务期限____________年。

3．甲方在服务期内为用户提供____________服务。

（保修范围：非人为损坏）十、保密：双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。

十一、信息交流：甲方：乙方：十二、违约解决：1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。

仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

设备采购合同(样式二)6篇

设备采购合同(样式二)6篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：______________________________联系方式：__________________________乙方（供应商）：____________________地址：______________________________联系方式：__________________________鉴于甲、乙双方就设备采购事宜经过友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及背景甲方向乙方采购特定设备，用于生产/经营活动。

双方在平等、自愿的基础上，经过充分协商，特订立本合同。

本合同旨在明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。

第二条采购设备描述及规格甲方向乙方采购的设备包括但不限于以下种类、型号、规格、数量等详细内容（具体清单见附件一）。

乙方应确保所提供设备的质量、性能符合甲方的要求。

第三条采购价格及支付方式1. 采购价格：双方根据市场行情、设备价值及实际情况商定设备采购价格。

具体价格明细见附件二。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付设备款项。

具体支付方式为签订合同后预付XX%的款项，设备交付并验收合格后支付剩余款项。

3. 乙方应在收到款项后提供合法的发票及相应凭证。

第四条交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同签署后XX天内将设备交付给甲方。

2. 交货地点：甲方指定的仓库或现场。

3. 乙方在交货时应提供完整的设备清单、质量证明、使用说明等文件。

第五条质量保证与售后服努1. 乙方应确保所销售的设备的品质、性能、规格等符合合同约定及国家相关标准。

2. 乙方提供XX个月的质保期，质保期内因设备本身质量问题产生的故障，乙方应免费维修或更换。

3. 乙方在质保期结束后，应提供有偿的售后服务及维修支持。

第六条违约责任与解决方式1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

2. 若乙方未按合同约定交付设备或交付的设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、重新供货等。

采购合同范本(经典14篇)

采购合同范本（经典14篇）采购合同范本篇1 合同编号：_____________签约地点：_____________甲方（采购方）：单位名称：法定代表：电话：乙方（供货方）：单位名称：法定代表：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：一、名称、型号、数量、价格：1、产品名称：____________________________________。

2、型号：___________________________________。

3、计量单位：____________________________________。

4、数量：___________________________________。

5、单价：____________________________________。

6、价格总计：____________________________________。

即：________________________人民币；大写：___________________________。

二、付款时间与方式：1、甲方于收到____________产品____________日内全额支票支付乙方合同全部货款。

2、乙方于货款入账____________日内提供甲方全额增值税发票。

三、交货方式、交货日期及交货地点：1、交货日期：合同生效后____________日内乙方交付甲方____________产品。

乙方收到甲方货款后，交付甲方____________产品。

2、交货地点：甲方指定地点。

四、质量标准：1、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

2、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在____________个工作日内给予相应处理，____________个工作日内给予处理。

特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

五、违约责任：1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

采购合同-专业文档

采购合同【推荐】采购合同模板集锦七篇采购合同篇1购方：供方：一、甲方综合医院26套、庭院灯68套和景观灯4套产品交给乙方购进及安装。

二、产品规格和价格路灯：H：7米，250W，每套价格1,450.00元，金额37,700.00元；庭院灯：H：3.5米，20W和70W，每套价格1,980.00元，金额134,640.00元；景观灯：H：6米，4个投光灯，每套价格8,250.00元，金额33,000.00元；产品具体规格以双方议定的样式为准，共计金额为贰拾万伍仟叁佰肆拾元整（￥： 205,340.00 元）。

三、灯具质量按照国家行业标准质量执行。

灯头达到甲方提供样式要求，灯柱钢柱质量达到标准厚度，灯柱底漆电渡喷漆，外部油漆为烤漆。

四、随机备品和电柱内线由乙方提供。

五、交货地点阿拉善综合医院，由乙方负责运到费由乙方负责。

六、产品到达交货地点后，由甲乙双方共同验收，如若有质量问题由乙方负责。

七、货款结算方式：甲乙双方签订合同后一周内，甲方付乙方货款总额的30%，货到后甲方付货款总额的67%，货款总额的3%做为质量保证金，产品质量保修期十二个月，保修期后甲方付清全部货款。

八、此合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

九、此合同一式贰份，甲乙双方各一份。

甲方：负责人：乙方：负责人：二0一一年八月六日采购合同篇2甲方：______________________________乙方：______________________________依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一．产品规格型号及价格品名单价规格（品质）数量总价合计金额（人民币）二．产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

三．交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。

政府采购合同(样式二)7篇

政府采购合同(样式二)7篇篇1甲方（政府采购人）：__________（以下简称甲方）乙方（供应商）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方供应的__________（采购项目名称及标的）事宜，达成以下合同条款：一、合同标的本合同所采购的标的为__________（具体名称、规格型号、数量等详见附件）。

乙方应按照甲方的需求，提供符合质量要求的标的物。

二、采购方式本次采购采用公开招标（或竞争性谈判）的方式进行，乙方通过招标（或谈判）方式被确定为供应商。

三、价格与支付方式1. 采购金额：人民币______元（大写：__________圆整）。

2. 支付方式：甲方在收到货物验收合格并出具验收报告后，按照财政支付流程支付货款。

四、交货与验收1. 交货时间：乙方应当在合同签订后______日内完成交货。

2. 交货地点：__________。

3. 验收标准：乙方提供的货物应符合国家相关标准，并满足甲方的使用需求。

验收时，甲乙双方应当共同进行，并签署验收报告。

五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，质量符合相关标准。

2. 售后服务：乙方应提供至少______年的售后服务，包括维修、更换等。

3. 乙方在售后服务期内，应按照甲方的要求，提供及时、有效的技术支持和维修服务。

六、保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

2. 保密信息的范围包括但不限于合同内容、技术文档、商业计划等。

七、违约责任1. 若乙方未能在约定的时间内交货，或者交付的货物存在质量问题，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按照约定支付货款，应当承担违约责任。

八、争议解决本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

拟采购合同范本(实用3篇)

拟采购合同范本(实用3篇)拟采购合同范本第1篇甲方：乙方：甲、乙双方根据《_合同法》，经友好协商，就甲方订购乙方产品事宜达成协议如下，双方共同遵守：第一条、产品名称、规格（长×宽×高）、用纸、定量，甲方按月通知。

第二条、合同期限：20xx年1月1日到20xx年12月31日止。

第三条、交货地点：甲方单位仓库（呼市地区）。

第四条、包装要求：每捆10个纸箱，包装牢固，运输途中货物不得外漏，保证货物在运抵交货时无污染、无破损、无变质。

第五条、费用负担：运输费、包装费、保险费、装卸费由乙方负担。

第六条、验收：在甲方指定的收货单位仓库验收。

甲乙双方对货物的品种、数量、规格、质量按合同要求进行验收，每批抽检货物总量的1%。

现场发现品种、规格、数量、质量不符合合同要求的，甲方收货单位有权拒收，由乙方直接运回；如在使用当中发现质量、规格等不合格问题时，甲方应及时通知乙方，乙方应于接到通知后派员核验，乙方逾期不派员核验，视为认可。

第七条、技术指标：1、纸板尺寸及压痕尺寸按甲方要求进行。

压痕宽度五层不大于17mm，三层不大于12mm，压线规正，折线居中，尺寸标准，压痕均匀透实，反折效果好。

纸板对角线之差小于3。

5mm，五层纸板厚度大于7mm，摇盖180°反折5次以上面、里纸无裂缝。

2、同规格纸板色差保持一致。

纸板面纸应重施胶使其具抗水性能，纸板无翘曲，无脱胶气泡现象，切边光滑整齐。

纸板强度按国家纸箱2类标准执行。

3、其它执行国家有关规定、标准。

第八条、价格：价格为含税（17%）价第九条、结算方式及期限：以转帐结算，货款应按月承付。

货到验收合格后，每月25日前乙方开据当月送货的增值税发票，甲方在次月月底前承付本月90%以上货款（若有特殊清况双方协商后确定货款承付日期），其余货款在下月付清。

第十条、违约责任：甲方违约责任：甲方延期承付货款，按延期付款金额银行同期活期存款利率，从延期付款之日起计算利息，向乙方赔偿违约金。

订单采购合同

订单采购合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!订单采购合同采购合同是我们生活中必备的东西，而合同则是对于我们答应的事情的一种承诺，那么标准的合同格式到底是什么样的呢？以下是本店铺为您整理出的订单采购合同，供大家参考，希望能够帮助到大家。

简易版的采购合同(精选15篇)

简易版的采购合同（精选15篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易版的采购合同（精选15篇）简易版的采购合同第1篇购货单位：____________(以下简称甲方)供货单位：____________(以下简称乙方)就有关甲方购买乙方产品事宜，甲、乙双方根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规，经过友好协商，特制定本协议，以备共同遵守。

采购合同采购单(精选5篇)

采购合同采购单（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同采购单（精选5篇）采购合同采购单第1篇购货单位：(以下简称甲方)供货单位：(以下简称乙方)为了明确甲乙双方各自应当承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

采购合同范本简易版5篇

采购合同范本简易版5篇1.采购合同范本简易版甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。

一、工程名称：工程地点：工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容(按实际设计变更通知单中的内容为准)。

二、合同工期：开竣工日期：根据甲方进度安排;三、质量标准：工程质量标准：合格四、合同价款：1、玻璃采购价格为元/㎡，玻璃爪件单爪材料费元/套、双爪材料费用元/套、四爪材料费用元/套;2、铝复合板采购价格为元/㎡(华天牌4mm厚);3、玻璃安装费用为元/㎡，铝板安装费用为元/㎡;4、玻璃结构胶费用元/支，铝板钢骨架安装费元/㎡。

5、铝板扣件材料费用元/㎡;6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。

五、结算及付款方式：。

六、工程质量保修期限：按国家相关规定执行。

七、安全生产：1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙方签订安全生产责任状。

2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。

八、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、合同生效：1、合同订立时间：。

2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。

如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2.采购合同范本简易版甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。

年度采购合同样式3篇

年度采购合同样式3篇篇1年度采购合同样式一、合同双方：甲方（供应商）：地址：电话：传真：邮编：乙方（采购方）：地址：电话：传真：邮编：二、合同签订日期：本合同签订日期为年月日。

三、合同内容：1. 采购物品：乙方向甲方采购的物品名称、规格、数量等详细信息，请参照附件一。

2. 采购价格：本次采购的总价为人民币（大写）（小写）元，价格包括货物的运输费、保险费、检验费等。

3. 交货时间：甲方应根据合同要求，在（具体时间）之前将货物交付于乙方指定的地点。

4. 付款方式：乙方应在收到货物后的（具体时间）内将货款支付给甲方，支付方式为（具体支付方式）。

5. 违约责任：任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

6. 合同终止：除非经双方协商一致或法律规定，否则任何一方均不得单方终止合同。

7. 其他事项：双方如有其他约定事项，请在附件中详细记录。

四、附件：1. 采购物品清单及规格数量。

2. 其他约定事项。

五、法律适用和争议解决：本合同的解释、效力以及争议的解决适用中华人民共和国法律，如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地人民法院裁决。

六、本合同在签署后生效，具有合同法律效力。

（以下无正文）如甲方与乙方确认无误后，请在下方签字盖章：甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：年月日签字日期：年月日注意：本合同一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。

篇2年度采购合同样式一、合同名称：年度采购合同二、甲方：【供应商名称】三、乙方：【采购方名称】四、合同总金额：【金额】五、账期：【账期】六、合同有效期：从____年____月____日至____年____月____日七、合同内容：本合同系甲方与乙方在平等自愿的基础上，根据国家法律法规和相关规定订立的，就乙方向甲方采购下列商品签订年度采购合同。

八、商品名称、规格、数量、单价、金额序号商品名称规格数量单价金额123……合计九、交货方式：【交货方式】十、验收标准：乙方应保证所供货物符合国家标准及合同规定，否则乙方承担相应责任。

简单的采购合同经典版(8篇)

简单的采购合同经典版合同编号：需方（甲方）：供方（乙方）：经协商同意，根据中华人民共和国合同法规定。

订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货（吨/方/米），总价值为人民币____元。

第二条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。

第三条：验收方法：第四条：货款及费用等付款及结算办法：第五条：交货规定1.交货方式：2.交货地点：3.交货日期：4.运输费用：第六条：经济责任（一）乙方应负的经济责任1.乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

甲方如果不需要，可以退货。

由于退货而造成的损失，由乙方承担。

如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。

（二）甲方应付的经济责任。

1.甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。

应提前3天与乙方协商解决。

2.甲方如中途退货。

应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的%的罚金。

乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。

3.属甲方自提材料，甲方应在提货前____日内告知乙方。

4.甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。

如有问题协商解决。

第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。

第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前天与甲方协商解决。

简易版采购合同范本(精选10篇)

简易版采购合同范本（精选10篇）1.简易版采购合同范本篇一需方（甲方）：签订地点：供方（乙方）：签订时间：第一条：产品名称、商标、型号、单价、数量、金额第二条：质量标准和要求乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证和质量标准。

第三条：包装要求1、乙方所出售的全部货物均按标准保护措施进行包装，适应防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

第四条：供货期限与供货方式乙方负责在供货协议生效之日起至20xx年x月x日期间产品的供应。

在供货期限内，乙方保证在5个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点。

第五条：验收乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

第六条：不可抗力1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”指那些双方不可预见和避免的事件，但不包括双方的违约或疏忽。

这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。

协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。

协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第七条：争议的解决在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

如协商开始10天内仍不能解决，可以向买方所在地政府提请调解。

调解不成，任何一方有权选择仲裁或诉讼的途径解决。

第八条：违约处理在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

食品采购合同样本(3篇)

食品采购合同样本甲方：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 传真：_____乙方：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 传真：_____甲、乙双方经协商一致，就甲方采购乙方生产或经销的【_____】（下称“产品”）的相关事宜，达成如下条款，以资共同遵守。

一、证照资料1.1乙方需在本合同签署之日向甲方提供各种有效证照的复印件（需加盖乙方公章），包括但不限于：1.1.1营业执照;1.1.2税务登记证;1.1.3组织机构代码证;1.1.4产品生产许可证;1.1.5食品卫生许可证;1.1.6产品质量检验报告;1.1.7产品准许经销证明;1.1.8与产品生产或经销有关的其他资质证明。

1.2在本合同有效期内，乙方必须保证上述各类证照始终处于合法、有效状态。

若相关证照发生更新、更换或变更的，乙方应在办妥相关手续后15个工作日内二、合同标的2.1乙方应按照本协议约定及甲方的要求向甲方销售产品。

产品种类、价格、规格及质量标准等相关信息详见附件1。

三、产品价格3.1附件1中所列明的产品单价为综合固定包干单价，包括但不限于产品采购、产品运输并装卸至甲方指定地点、因更换存在质量问题或临近保质期的产品而产生的换货费用、保险、税费、利润等一切费用，在本合同有效期内不因市场价格波动、工资、费率、税率、汇率的变动或政府颁发的任何调价文件，以及乙方漏算、少算等任何原因而调增。

3.2如双方确需对产品价格、种类等进行调整，双方应经协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、订货及交货4.1在本合同有效期内，甲方有权按照附件1所列明的产品种类、规格、价格及质量标准等向乙方采购产品，乙方不得拒绝。

4.2甲方每次向乙方采购产品时，应通过传真或其他双方认可的方式向乙方发送《产品订货单》（具体样式详见附件2，下称“订单”），乙方收到订单后应及时盖章确认并回复甲方。