关于要求将 工程投标保证金转为履约保证金的函
招投标履约保证金保函模板
银行全称：投标单位全称：
（盖章）（盖章）
开具人（签字）：全权代表（签字）：
职务：Байду номын сангаас务：
日期：日期：
本保函是我行银行全称为投标单位全称招标结果将与以下简称建设单位签定的经济合同及执行合同提供的担保
履约保证金保函（辣爸当家）
（中标后开具）
:
本保函是我行（银行全称）为（投标单位全称）招标结果，将与（以下简称建设单位）签定的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为（大写）元，即合同总金额的____%。
当我行在收到贵处说明投标单位违约的书面通知后，在20天内按通知要求无条件地支付给建设单位。
关于要求将 工程投标保证金转为履约保证金的函
关于要求将工程投标保证金转为履约保证金的函
东阳市公共资源交易中心：
年月日(填写开标日期) 工程通过公开、公平、公正的投标方式确定了以下中标单位：
1、，保证金金额元
2、，保证金金额元
3、，保证金金额元
4、，保证金金额元
为了保证合同的顺利履行，现申请贵单位将以上单位的保证金转为履约保证金，请予以办理：我单位的账户、账号如下：
帐户名称：
账号：
开户行：
联系电话：
联系人：
单位名称（盖章）
日期：
备注：1.需带合同原件或复印件送11楼业务科备案
2.中标通知书原件或复印件送二楼。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函担保函编号：[担保函编号]日期：[日期]收件人：[合同另一方名称]本公司在与贵公司签订的[合同名称]合同中，作为[本公司名称]的担保人，根据合同约定，为确保合同的履约义务，特发出本合同履约担保函。
本公司郑重承诺并确认如下：1.担保的合同本次担保涉及的合同是由贵公司与本公司签订的[合同名称]（简称“合同”）。
该合同是关于[工程项目名称]的，具体的工程项目描述如下：•项目名称：[工程项目名称]•项目地点：[工程项目地点]•项目概述：[工程项目概述]本公司对该合同内容已充分了解，并确认合同的有效性及合法性。
2.担保责任作为合同的担保人，本公司愿意承担合同履约的全部责任，包括但不限于保证贵公司按照约定的条款和条件履行合同义务，确保工程项目按时、按质、按量完成。
3.担保范围本公司担保的金额为合同总金额的百分之[担保比例]（%），金额为人民币[担保金额]（大写：[担保金额大写]），有效期自本担保函签发之日起至合同完全履行结束为止。
4.担保方式本公司担保方式为保证担保。
即在贵公司未能履行合同义务的情况下，本公司愿意以自己的全部财产作为担保财产，承担因违约所产生的经济损失。
担保财产包括但不限于本公司的资金、土地、房产及其他财产。
5.其他约定（1）本公司担保承诺期限为合同履行完全结束之日起至合同解除之日止。
（2）贵公司对合同条款的修改、变更或补充应事先取得本公司的书面同意。
（3）如贵公司未能履行合同义务或发生争议，本公司有权代表贵公司处理有关事宜，包括但不限于向有关部门进行投诉、申请解除合同等。
（4）本担保函一式两份，由贵公司保留一份，本公司保留一份。
6.法律适用和争议解决本担保函的订立、生效、履行和解释均适用中国法律。
如双方就本担保函的履行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至本公司所在地人民法院进行诉讼解决。
本担保函一式两份，具有同等法律效力。
担保方：[本公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名] 日期：[日期]地质：[本公司地质]方式：[本公司方式]邮编：[本公司邮编]。
履约保证金及保函
履约保证金及保函Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】银行履约保函(样本)保函编号：开立日期：致：__________________鉴于___ _______________与__________________ (以下简称供货商)于年月达成的 **将部分装修工程交予供应商进行施工等事宜，根据施工事项需要，又鉴于我行接受供货商的委托，同意出具保函为_________________担保，对供应商根据承包事项应履行全部义务及责任，以总金额人民币**万元向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。
本保函的义务是：我行在接到你方提出的因供应商在施工事项以及合同签订后履行合同过程中未能履约或违背双方协商达成一致意见的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求你方应首先向供应商索要上述款项。
我们还同意，***与供应商是否签订合同、以及任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函的保证期限自开立之日起生效，本保函期满日期为***)年*月**日。
本保函到期后即告失效。
任何索赔务必于本保函到期日之前送达我行。
银行名称：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)银行地址：邮政编码：电话：日期：履约保证金确认函(样本)致：****____________鉴于________________(供货商)_于年月承包的********装修工程并进行施工等事宜，根据施工事项需要，及后续合同签订后履行合同需要，我司同意支付保证金对我司行为进行担保，对我司根据承包事项及签订合同后合同约定应履行全部义务及责任，以总金额人民币*****万元_向贵方承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。
我司同意：如贵方认为我司在施工事项以及合同签订后履行合同过程中违背双方合作意向以及未能履约或违背双方协商达成一致意见的责任和义务，贵司在通知我司后及可以进行保证金金额的相应扣除。
2024版工程项目合同履约担保函
2024版工程项目合同履约担保函合同编号：__________一、担保范围1.1 担保人自愿为受益人提供如下范围内的担保：（2）债务人应支付的保修金、质保金、进度款等；（3）债务人应承担的罚款、税收、滞纳金等；（4）债务人应支付的其他费用和支出。
1.2 担保人对受益人因债务人违约而产生的损失，承担连带责任。
二、担保方式2.1 担保人提供全额连带责任保证。
2.2 担保人在债务人不履行主合同义务时，按照受益人的要求，无条件地向受益人支付主合同项下的债务。
三、担保期限3.1 本担保函自双方签订之日起生效，有效期至主合同项下债务全部履行完毕之日止。
3.2 如果主合同的履行期限延长，担保期限相应延长，但双方另有约定的除外。
四、担保人的权利和义务4.1 担保人应保证其提供的担保符合法律、法规的规定，具备相应的担保能力。
4.2 担保人应保证债务人全面、适当地履行主合同义务。
4.3 担保人应按照受益人的要求，及时、全面地履行担保义务。
4.4 担保人应承担因主合同履行而产生的费用。
五、受益人的权利和义务5.1 受益人应按照主合同的约定，向债务人支付相应的款项。
5.2 受益人应在主合同履行期限内，向担保人提出履行担保义务的要求。
5.3 受益人应按照法律规定，向担保人支付担保费用。
六、违约责任6.1 任何一方违反本担保函的约定，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金的标准为主合同项下债务金额的____%。
6.2 担保人在履行担保义务后，有权向债务人追偿。
七、争议解决7.1 本担保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本担保函过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本担保函一式两份，双方各执一份。
8.2 本担保函自双方签字（或盖章）之日起生效。
担保人：（盖章）营业执照号：地址：联系电话：受益人：（盖章）营业执照号：地址：联系电话：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1. 主合同2. 工程项目计划和进度表3. 债务人财务报表4. 担保人资质证明文件5. 受益人授权书6. 担保函履行证明文件7. 法律法规规定的其他文件二、违约行为及认定：1. 债务人未按照主合同约定履行义务，包括未按期支付债务本金、利息、违约金等。
履约保证金 履约保证金承诺函9篇
履约保证金履约保证金承诺函9篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是作者给大家整理的9篇履约保证金承诺函，希望可以启发您对于履约保证金的写作思路。
履约保证金承诺函篇一甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约保证金承诺函篇二履约保证金承诺书本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的`履约保证金。
招标投标活动中的履约保证金
履约保证金是《招标投标法》允许的两类担保措施之一，由中标人提交，目的在于督促中标人依法全面履行合同，单方面保障招标人的利益。
本文将以最高人民法院（2014）民一终字第155号民事判决书为导引，对招标投标活动中的履约保证金制度进行专题探讨。
案件经过裁判文书：最高人民法院（2014）民一终字第155号民事判决书当事人：上诉人（原审原告、反诉被告）：广×公司上诉人（原审被告、反诉原告）：台×公司一审法院查明：2010年9月15日，台×公司对福机bt项目进行公开招标，《招标文件》约定：投标人在收到中标通知书后10天内，并在签订合同前，必须提供履约保证金9000万元。
2010年10月25日，台×公司作出《中标通知书》，通知广×公司已被确认为中标人，并于2010年11月24日前到台×公司与招标人签订合同。
同日，广×公司收到该《中标通知书》。
广×公司于2010年11月30日致台×公司《承诺函》，主要内容为：我司承诺务必于2010年12月8日17∶30前将履约保函原件送达贵司。
广×公司与中×银行福州分行签订了一份没有落款日期的《出具保函协议书》。
2010年12月7日，中×银行福州分行出具《工程履约保函》。
2010年12月8日，台×公司签收了该《工程履约保函》。
2010年12月14日，台×公司作出《招标结果公示》，以广×公司“未能按照招标文件规定时限提交履约保证金、未能按招标文件规定时限签订施工合同”为由，通知广×公司取消中标资格。
台×公司2011年1月完成了重新招标工作。
广×公司要求台×公司退还履约保函和投标保证金，并要求赔偿相关前期费用。
经多次协商，台×公司至2012年3月2日才退还履约保函。
广×公司起诉，请求判令台×公司返还投标保证金80万元、支付前期费用8167404元和预期利益5389万元。
履约保证金函
履约保证金函致：________________________（招标人或采购人）鉴于：贵单位招标的______________________________（项目名称）招标文件允许中标人提交银行保函作为履约担保。
为此，我行同意出具以__________________________（中标人）为被保证人、以中标人与贵单位签约为生效条件,无条件且不可撤销的保函如下：一、在中标人与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“中标人中标签约后违反合同约定”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币______________万元。
二、在中标人与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“因中标人行为导致合同无效、解除、终止”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币___________万元。
三、对以上两项索赔，贵单位无需再附加任何进一步的说明或者证明。
我行在收到贵单位的索赔要求后____日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对贵单位索赔的任何抗辩。
四、中标人与我行或者与贵单位就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不影响本保函的效力。
五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币____________万元。
六、贵单位在我行未全部履行本保函时，有权向贵单位所在地人民法院申请支付令或者提起诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。
七、本保函在以下条件之一成就时失效：1、我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；2、签署验收证书后6个月内贵单位未提出索赔；3、中标合同被确认无效、解除或终止后12个月内贵单位未提出索赔。
保函出具人：___________________________20 年月日注：1、本项应在投标单位中标后开具；投标单位在投标书中无需提交此函。
2、并非所有项目均涉及此函，仅供特定项目参考。
如果招标文件允许中标履约担保形式为银行保函，则银行保函格式必须采用此格式。
关于要求将工程投标保证金转为履约保证金的函
关于要求将工程投标保证金转为履约保证金的
函
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
关于要求将工程投标保证金转为履约保证金的函
东阳市公共资源交易中心：
年月日(填写开标日期) 工程通过公开、公平、公正的投标方式确定了以下中标单位：
1、，保证金金额元
2、，保证金金额元
3、，保证金金额元
4、，保证金金额元
为了保证合同的顺利履行，现申请贵单位将以上单位的保证金转为履约保证金，请予以办理：我单位的账户、账号如下：
帐户名称：
账号：
开户行：
联系电话：
联系人：
单位名称（盖章）
日期：
备注：1.需带合同原件或复印件送11楼业务科备案
2.中标通知书原件或复印件送二楼。
政府采购投标担保函、履约担保函(格式)
政府采购投标担保函（格式）编号：（采购人或采购代理机构）：鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。
应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：一、保证责任的情形及保证金额（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月为止。
三、承担保证责任的程序1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行备查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款1.按照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
关于缴纳履约保证金的函
关于缴纳履约保证金的函关于缴纳履约保证金的函一尊敬的 [对方公司名称] ：根据我们之间签订的合同，贵公司需要按照约定向我方缴纳履约保证金。
具体缴纳金额和时间请参考合同条款。
请贵公司在接到本函后的[X]个工作日内，将履约保证金足额支付至以下指定账户：账户名：[账户名]开户行：[开户行]账号：[账号]如贵公司未能按时足额缴纳履约保证金，将被视为违约，我方有权采取相应的法律措施来保护自身权益。
我们希望贵公司能够重视此事，并尽快完成履约保证金的支付。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
顺祝商祺！[公司名称][日期]关于缴纳履约保证金的函二[对方公司名称]：根据我们之间签订的合同，贵公司需要按照约定向我方缴纳履约保证金。
具体缴纳金额和时间请参考合同条款。
如贵公司已经完成了履约保证金的支付，烦请提供相关支付凭证以便我们进行确认。
如贵公司还未支付，请在接到本函后的[X]个工作日内，将履约保证金足额支付至以下指定账户：账户名：[账户名]开户行：[开户行]账号：[账号]我们希望贵公司能够重视此事，并尽快完成履约保证金的支付。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
再次感谢贵公司的合作与支持，如有任何问题，请随时与我们联系。
顺祝商祺！[公司名称][日期]除了履约保证金，合同中还可以明确以下条款来保障我方的权益：1. 合同价格和支付条款：明确合同价格、支付方式和时间，以及逾期支付的违约责任。
2. 交货和验收条款：明确交货时间、地点和方式，以及验收标准和程序。
3. 产品或服务质量条款：明确产品或服务的质量标准、保证期限和质量问题的处理方式。
4. 保密条款：明确双方对商业秘密和保密信息的保护义务。
5. 知识产权条款：明确合同涉及的知识产权的归属和使用权限。
6. 违约责任条款：明确双方的违约责任和赔偿方式。
7. 法律适用和争议解决条款：明确合同适用的法律和争议解决方式。
8. 不可抗力条款：明确不可抗力的定义和范围，以及不可抗力发生时双方的责任和应对措施。
履约担保函格式范例
履约担保函格式范例
履约担保函是一种被用于担保合同履约的法律文件。
下面是一个履约担保函的格式范例，供参考使用。
履约担保函
尊敬的[受益人姓名]：
鉴于我方与贵方签订的合同（合同编号：[合同编号]）中涉及到的履约义务，本人（担保人姓名）自愿提供本担保函，以保证贵方合同的履约和履行。
本人承诺，在下列情况发生时，对贵方负有担保责任：
1. 合同中规定的付款义务未按照约定时间和金额支付；
2. 合同中规定的交付义务未按照约定时间和质量完成；
3. 合同中规定的其他义务未能按照约定的方式履行。
我方在贵方发出书面通知后的三个工作日内，将根据通知的金额提供相应的担保金额，以保证贵方能够获得当时的损失赔偿。
贵方在发出上述通知后，应向我方提供详细的说明和证据，以支持其提出的申请。
本担保函有效期为[有效期限]，自[有效起始日期]起至[有效终止日期]止。
在有效期内，任何违约行为都将被视为立即违约，担保金额将立即生效。
请致函我方确认收悉，并提供您的相关联系方式，以便进一步沟通。
此致
担保人：[担保人姓名]
日期：[日期]
范例说明
本文档提供了一个履约担保函的格式范例，您可以根据实际情况进行修改和调整。
文件中标人履约保证金提取通知书范本
文件中标人履约保证金提取通知书范本尊敬的XXX公司：根据《招标文件》的规定，经过招标评审委员会的评审，贵公司于XXXX年XX月XX日成功中标我单位（XXX单位）的XXX项目。
根据合同约定，作为文件中标人，贵公司需要向我单位支付一定金额的履约保证金。
现将履约保证金提取的相关事宜通知如下：一、履约保证金金额根据招标文件的要求，贵公司需要向我单位交纳履约保证金人民币XXXXX元整。
该金额由贵公司在投标文件中承诺并决定。
二、履约保证金提取方式为了保证资金的安全和有效管理，履约保证金将按照以下方式提取：1. 提取时间：履约保证金的提取时间为XXXX年XX月XX日起，提取截止日期为XXXX年XX月XX日。
2. 提取方式：提取履约保证金时，贵公司需提供以下材料：（1）履约保证金提取申请书：请贵公司填写相关的履约保证金提取申请书，详细列明提取的金额、提取时间、提取原因等。
（2）合同履约情况证明：贵公司需提供相关合同的履约证明，例如合同履行情况证明、进度汇报、验收报告等。
（3）财务信息：贵公司需提供相关的财务信息，包括开户银行、银行账户名称、账号等。
3. 提取流程：提取履约保证金的流程如下：（1）贵公司填写完整的履约保证金提取申请书，并加盖贵公司公章。
（2）贵公司将申请书及所需的证明材料，以书面形式提交给我单位的招标代理机构。
（3）我单位的招标代理机构将对贵公司提供的材料进行审核，并提交给我单位的相关部门审批。
（4）审批通过后，我单位将在XXXX个工作日内将提取的履约保证金支付至贵公司指定的账户。
（5）贵公司收到履约保证金后，请及时向我单位确认。
三、履约保证金与违约责任1. 履约保证金用途：履约保证金将用于贵公司履行合同义务，保证贵公司能够按照合同要求按时交付产品或提供服务。
2. 保证金返还：在贵公司按照合同规定履行完相关义务后，我单位将按照合同约定，将履约保证金在XXXX个工作日内返还给贵公司。
3. 违约责任：如果贵公司未能按照合同规定履行相关义务，我单位有权扣留履约保证金并追究其违约责任。
投标保证金转履约保证金申请函
申请函
xxx有限公司：
很荣幸地成为贵公司的中标单位！
我公司申请将年月日递交的xxx项目（项目编号xxx）的投标保证金5000元（大写伍仟元整）转为该项目履约保证金。
我公司将按照投标文件及招标过程中澄清文件中的关于质量、价格、工期、服务、保供等方面的内容，与贵司签订买卖合同（具体以双方签订的合同为准），并承诺如有违反合同条款之处，可按照买卖合同、招标文件的规定扣除相应额度的履约保证金。
在保证期限内，我单位不向贵公司主张该部分款项。
公司名称：xxx （盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）
日期：年月日。
工程履约担保函2024年通用
合同编号：__________工程履约担保函一、担保范围及金额1. 担保范围：承包人在项目中的全部合同义务，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、工程投资等。
2. 担保金额：人民币__________元整（大写：_______________________元整）。
二、担保方式担保人采用__________方式为承包人提供履约担保。
三、担保期限1. 担保期限自项目合同签订之日起至项目验收合格之日止。
2. 若项目验收不合格，担保人在收到整改通知之日起__________日内仍未达到验收标准，担保人应承担相应的担保责任。
四、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未按照项目合同约定履行义务，导致项目验收不合格，担保人应承担相应的赔偿责任。
2. 担保人在承担赔偿责任后，有权依法向承包人追偿。
五、担保人义务1. 担保人应确保承包人按照项目合同约定履行义务。
2. 担保人应配合受益人进行项目验收。
3. 担保人应按照本函约定承担担保责任。
六、违约责任1. 任何一方违反本函约定，导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任。
2. 担保人违反本函约定，导致受益人损失的，应依法赔偿。
七、争议解决1. 本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
担保人（盖章）：营业执照号：地址：联系电话：法定代表人（或授权代表）：受益人（盖章）：地址：联系电话：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日。
文件中标单位履约保证金缴纳通知某项目文件中标单位履约保证金缴纳的通知
文件中标单位履约保证金缴纳通知某项目文件中标单位履约保证金缴纳的通知尊敬的文件中标单位：根据我单位与贵单位签订的某项目合同中的约定，现通知贵单位需缴纳履约保证金。
履约保证金是对贵单位履行合同义务的一种担保方式，旨在确保项目顺利进行，保障各方的利益。
一、缴纳金额及时间安排根据合同约定，贵单位应缴纳履约保证金人民币XXXX元。
请贵单位于通知收到之日起十个工作日内将款项汇至我单位指定的银行账户。
逾期未缴纳的，我单位将视为贵单位自动放弃本项目，并有权解除合同。
二、履约保证金缴纳方式及账户信息1.缴纳方式：贵单位可通过电汇的方式缴纳履约保证金。
2.户名：XXX公司开户行：XXX银行账号：XXXXX请贵单位务必在电汇备注中注明“某项目履约保证金”以及贵单位名称，以便我单位能够及时核对款项情况。
三、履约保证金管理和退还贵单位缴纳的履约保证金将由我单位按照相关法律法规进行专门管理和监督，确保资金安全和有效使用。
履约保证金在以下情况下将予以退还：1.贵单位完全履行了在合同中所承担的全部义务；2.根据合同约定，经双方协商一致解除合同；3.其他依法依约应予退还履约保证金的情况。
四、履约保证金的使用情况如果贵单位在合同履行过程中出现以下情况之一，我单位有权使用履约保证金进行处罚和弥补损失：1.贵单位未按合同约定的时间、质量或者数量完成工程；2.贵单位未按合同约定提供或者选派人员、设备、材料、工艺，造成工程质量、进度等问题；3.贵单位违反了合同约定的其他义务。
以上是我单位关于文件中标单位履约保证金缴纳的通知，请贵单位按照约定时间和金额进行缴纳。
如有任何疑问或者需要进一步说明，请随时与我单位联系。
谢谢！此致敬礼XXX公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于要求将工程投标保证金转为履约保证金的函
东阳市公共资源交易中心：
年月日(填写开标日期) 工程通过公开、公平、公正的投标方式确定了以下中标单位：
1、，保证金金额元
2、，保证金金额元
3、，保证金金额元
4、，保证金金额元
为了保证合同的顺利履行，现申请贵单位将以上单位的保证金转为履约保证金，请予以办理：我单位的账户、账号如下：
帐户名称：
账号：
开户行：
联系电话：
联系人：
单位名称（盖章）
日期：
备注：1.需带合同原件或复印件送11楼业务科备案
2.中标通知书原件或复印件送二楼。