工程造价基础知识试题
(整理)工程造价基础知识试题
第一套1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。
A．2%B．3%C．5%D．10%2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。
A．2475B．2513C．2500D．2462.53．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量B．净用量/损耗量C．损耗量/总用量D．净用量/总用量4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。
A．工地B．施工操作地点C．工地仓库D．工地仓库以后出库5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。
A．材料原价B．材料包装费C．材料采购保管费D．新型材料实验费6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。
A．劳动保险费B．职工福利费C．劳保费D．工资性补贴7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。
A．人工费、材料费、机械费B．人工费、材料费机械赘、管理费C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。
A．分部分项工程B．扩大分部分项工程C．单位工程D．单项工程9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。
A．时间定额B．人工消耗定额C．预算定额D．施工定额10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。
A．休息时间B．准备与结束时间C．多余工作时间D．不可避免的停工时间11．编制概算定额的基础是（C）。
A．施工定额B．劳动定额C．预算定额D．概算指标12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C）A．台班折旧费B．台班养路费C．原材料费D．台班人工费13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。
A．劳动保险费B．职工福利费C．劳动保护费D．工资性补贴14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。
工程造价基础知识单选题100道及答案
工程造价基础知识单选题100道及答案一、工程造价的基本概念1. 工程造价的第一种含义是从（）角度定义的。
A. 投资者B. 承包商C. 市场交易D. 设计单位答案：A2. 工程造价的第二种含义是从（）角度定义的。
A. 投资者B. 承包商C. 市场交易D. 设计单位答案：B3. 建设项目总投资包括固定资产投资和（）。
A. 流动资金投资B. 建设期利息C. 工程建设其他费用D. 预备费答案：A4. 工程造价在项目建设的不同阶段表现为投资估算、设计概算、施工图预算、（）等形式。
A. 合同价B. 结算价C. 决算价D. 以上全是答案：D二、工程造价管理的目标和任务5. 工程造价管理的目标是合理确定和有效控制工程造价，以提高（）。
A. 投资效益B. 工程质量C. 工程进度D. 施工安全答案：A6. 工程造价管理的任务包括工程造价的预测、决策、计划、控制、核算、分析和（）。
A. 考核B. 审计C. 监督D. 评估答案：A7. 有效控制工程造价应体现（）原则。
A. 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B. 主动控制C. 技术与经济相结合D. 以上全是答案：D三、工程造价构成要素8. 建筑安装工程费用由（）组成。
A. 直接费、间接费、利润和税金B. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金C. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费、税金D. 以上全是答案：C9. 设备及工器具购置费包括设备原价、运杂费、（）和工器具及生产家具购置费。
A. 采购保管费B. 联合试运转费C. 设备安装调试费D. 备品备件费答案：A10. 工程建设其他费用包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用和（）。
A. 生产准备费B. 办公和生活家具购置费C. 与未来企业生产经营有关的其他费用D. 以上全是答案：D四、工程造价计价方法11. 工程造价计价的基本方法有定额计价法和（）。
A. 工程量清单计价法B. 综合单价法C. 全费用综合单价法D. 工料单价法答案：A12. 工程量清单计价模式下，分部分项工程费由（）组成。
工程造价试题
《工程造价基础知识》作业姓名：班级：学号：一、单项选择题（共62题，每题2分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。
A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位2．下列税种中，属于行为税的是( )。
A．营业税 B．所得税 C．财产税 D．印花税3．下列选项中，致使造价工程师不予注册的情形是( )。
A．申请在两个或两个以上单位注册B．取得造价工程师职业资格证书，逾期未申请注册，但符合继续教育要求C．脱离工程造价业务岗位，但办理了暂停职业手续D．受过刑事处罚但已执行完毕4．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。
A. 20和12B.16和8C.10和6 D．8和65．在建设工程项目管理中，造价控制．进度控制．质量控制之间是()关系。
A．相互矛盾 B．相互统一 C．相互对立统一 D．相互独立6．拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目的建议文件是( )。
A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．设计任务书 D．立项报告7．下列工程中属于分项工程的是（）。
A．电气工程B．屋面工程C．装修工程D．玻璃幕墙工程8．工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有两种。
以下关于工程造价的表述中正确的是（）。
A．从投资者或业主的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用B．从市场交易的角度而言，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格C．工程造价只能涵盖范围一个建设工程项目D．通常，人们将工程造价的第一种含义认定为工程承发包价格9．静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。
A．预备费B．基本预备费C．涨价预备费D．未明确项目准备金10．由于影响造价的因素多，决定了计价依据的复杂性。
工程造价基础知识练习题及答案
基础知识辅导11．企业在竞争中处于强势地位，具有高收益与成长，应选择（）投资战略类型。
A．积极投资B．根据需要增加投资C．有选择的投资D．为维持增长率投资答案： A2．勘察设计费属于建设项目中的（）。
A．预备费B．建安工程费D．工程建设其他费用答案： D3．某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。
A．1023 B．1125 C．1180 D．1239答案： B【参考解析】：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。
故只能选B.4．某工程网络计划有三条独立的路线A-D．B-E．C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD-2d，TFc=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4d，因施工方案原因使D工作延误8d，因不可抗力使D．E．F工作延误10d，则承包人就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。
A．42 B．24 C．14 D．4答案： C【参考解析】：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。
首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。
经过各个工序的延误可以发现，关键路线依然是B-E．一共延误了14d，所以工期索赔总天数为14D．5．某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/㎡，运杂费30/㎡，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡.A．1054.44 B．1034 C．1054.68 D．1044.34答案： A【参考解析】：该题为2004年考题，虽然在206号文件中对材料费的构成有新的规定，但由于教材没有变动，所以在考试当中除第一章第三节按照206号文件考核之外，其余章节的内容均按照教材中的要求考核。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案8
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程造价咨询单位取得乙级资质证书()后，达到甲级标准的，可以申请晋级。
A. 2年B. 3年C. 5年D. 6年正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)工程造价中基本预备费的计取基数包括()．A. 工程费用B. 建设期贷款利息C. 工程建设其他费用D. 工程结算费用E. 担保费用正确答案：A,C,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当到(）所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A. 工程造价咨询企业注册B. 建设工程C. 工程造价咨询企业分支机构注册D. 合同签订正确答案：B,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《合同法》的规定，缔约过失责任的构成条件有()。
A.当事人有过错B.合同订立时未对格式条款进行解释C.有损害后果的发生D.当事人双方对合同条款表示赞同E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系正确答案：A,C,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程合同价为1440万元,预付备料款额度为25%,主要材料及构配件费用占工程造价的60%,则预付备料款起扣点为( ) 万元。
A. 400B. 800C. 840D. 880正确答案：C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 建设单位已领取施工许可证的，既不开工有不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证()。
A. 自行废止B. 自动顺延C. 取消该建设项目D. 由发证机关收回建筑施工许可证正确答案：A,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。
造价员考试《基础知识》练习题(含答案)
造价员考试《基础知识》练习题（含答案）造价员考试《基础知识》练习题含答案篇1一、单项选择题1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。
A.设计单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于( )日。
A.10B.15C.20D.253.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是( )。
A.可行性研究投资估算的编制和审核B.投标报价的编制和审核C.工程造价分析与控制’D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。
A.20和12B.16和8C.10和6D.8和65.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是( )关系。
A.相互矛盾B.相互统一C.相互对立统一D.相互独立6.完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，应该属于( )阶段的工作内容。
A.施工图设计阶段B.建设准备阶段C.建设实施阶段D.生产准备阶段7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为( )。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是( )。
A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素全国建设工程造价员资格考试《建设工程造价管理基础知识》模拟试题(三) ]。
231B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息9.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略为( )。
A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移10.在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是( )。
工程造价基础知识单选题100道及答案解析
工程造价基础知识单选题100道及答案解析1. 工程造价的第一种含义是从（）角度定义的。
A. 建筑安装工程承包商B. 建筑安装工程发包商C. 设备供应商D. 建设项目投资者答案：D解析：工程造价的第一种含义是从建设项目投资者角度定义的，指建设项目的全部固定资产投资费用。
2. 建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）。
A. 建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B. 建设工程总投资和建设工程承发包价格C. 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D. 建设工程动态投资和建设工程静态投资答案：A解析：从业主角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用；从承包商角度，工程造价是指工程价格，即为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
3. 以下不属于工程造价特点的是（）。
A. 大额性B. 个别性C. 动态性D. 重复性答案：D解析：工程造价的特点有大额性、个别性、差异性、动态性、层次性、兼容性。
4. 工程造价的控制职能表现在（）。
A. 对投资的控制B. 对工程质量的控制C. 对进度的控制D. 对人员的控制答案：A解析：工程造价的控制职能表现在对投资的控制。
5. 建设项目的（）和建设项目的工程造价在量上是相等的。
A. 固定资产投资B. 流动资产投资C. 无形资产投资D. 递延资产投资解析：建设项目的固定资产投资和建设项目的工程造价在量上是相等的。
6. 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A. 15B. 20C. 30D. 60答案：C解析：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30 日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
建筑业造价基础知识题库100道(含答案)
建筑业造价基础知识题库100道(含答案)一、工程造价概述1. 工程造价的含义是指建设一项工程预期开支或实际开支的（）费用。
A. 全部固定资产投资B. 部分固定资产投资C. 全部流动资产投资D. 部分流动资产投资答案：A2. 工程造价的特点不包括（）。
A. 大额性B. 个别性C. 动态性D. 固定性答案：D3. 工程造价的职能包括（）。
A. 预测、控制、评价、调节B. 预测、计算、评价、管理C. 计算、控制、评价、监督D. 预测、控制、管理、监督答案：A4. 建设项目总造价是指项目总投资中的（）。
A. 固定资产投资总额B. 流动资产投资总额C. 固定资产投资与流动资产投资总额之和D. 建筑安装工程费用答案：A5. 工程造价控制的关键阶段是（）。
A. 决策阶段B. 设计阶段C. 施工阶段D. 竣工验收阶段答案：B二、建筑安装工程费用6. 建筑安装工程费用由（）组成。
A. 直接费、间接费、利润、税金C. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金D. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金答案：D7. 下列费用中，属于措施项目费的是（）。
A. 工程排污费B. 社会保障费C. 夜间施工增加费D. 住房公积金答案：C8. 规费不包括（）。
A. 工程排污费B. 社会保障费C. 住房公积金D. 安全文明施工费答案：D9. 企业管理费不包括（）。
A. 管理人员工资B. 办公费C. 差旅交通费D. 规费答案：D10. 税金包括（）。
A. 营业税、城市维护建设税、教育费附加B. 增值税、城市维护建设税、教育费附加C. 营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加D. 营业税、增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加答案：B三、工程计价方法11. 工程量清单计价模式下，综合单价不包括（）。
A. 人工费、材料费、施工机具使用费B. 企业管理费、利润C. 规费、税金D. 一定范围内的风险费用答案：C12. 定额计价模式下，工程造价的计算程序是（）。
最新工程造价基础知识试卷及答案
工程造价基础知识一一、共同作答题I、单项选择题（共40题，每题1分）1、国产标准设备的原价一般是指（A ）。
A. 设备制造厂的交货价B.出厂价与运费、装卸费之和C. 设备预算D. 设备成本价2、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（B ）万元。
A. 1023B.1125C.1180D.12393、对于实行工程预付款的建设项目，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，其中预付时间应不迟于约定的开工日期前（A ）天。
A. 7 B . 14 C . 30 D . 204、建设工程索赔的起因，不包括（A ）。
A.承包人违约 B .合同错误C.合同变更D.工程环境变化5、建筑装饰装修工程属于（C）。
A.单项工程B.分项工程C.单位工程D.分部工程6、新增固定资产价值的计算应以（ C )为对象。
A. 分部分项工程B.单位工程C.单项工程D.整个建设项目7、项目管理最基本的方法论是（B ）。
A. 项目目标的策划 B .项目目标的动态控制C.项目管理的目标 D .项目管理的信息化8、某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D ）。
A.分部分项工程B.单项工程C.分项工程 D.单位工程9、某大型商场的桩基础工程属于（C ）。
A. 建设项目B.单项工程C.分部工程D.单位工程10、在约定风险范围时，（C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
A .白然灾害 B. 不可预见性灾害C. 设计变更及施工条件变更D.政策性调整11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B ）确认后作为结算依据。
A. 造价咨询机构B. 发包人C.造价管理部门D. 投标人12、可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（C ）小时可调整合同价款。
2022年安徽造价员考试工程造价基础知识试题与答案
造价员《工程造价基础知识》考试试题一、单项选择题1、建设单位应当在领取施工许可证后及时动工，动工期限为领取施工许可证之日起（）。
A、1个月内B、2个月内C、3个月内D、6个月内2、下列不属于甲级工程造价征询企业资质原则旳是（）。
A、已获得乙级工程造价征询企业资质证书满四年B、获得造价工程师注册证书旳人员不少于10人C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数旳60%D、企业注册资本不少于人民币100万元3、下列工程中，不属于分部工程旳是（）。
A、土建工程B、屋面工程C、主体构造工程D、地基与基础工程4、建设项目所有完毕，可以向负责验收旳单位提出竣工验收申请汇报。
下列单位中，负责提出竣工验收申请汇报旳单位应当是（）。
A、建设单位B、总承包单位C、监理单位D、建设行政主管部门5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律旳反应，各个建设阶段（）。
A、次序可以颠倒，但不能交叉B、次序不能颠倒，但可以进行合理旳交叉C、次序不能颠倒，也不能进行交叉D、次序可以颠倒，同步可以进行合理旳交叉6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理旳重要环节，仅就此三项工作而言，其对旳旳工作流程是（）。
A、成本核算——成本分析——成本考核B、成本分析——成本考核——成本核算C、成本考核——成本核算——成本分析D、成本分析——成本核算——成本考核7、有关建设工程项目风险旳分类，下列不是按照风险来源进行分类旳是（）。
A、自然风险B、社会风险C、经济风险D、总体风险8、在协议履行过程中，价款或酬劳约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价旳，如逾期交货又碰到标旳物旳价格发生变化，则处理旳原则是（）。
A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C、无论价格上涨还是下降都按原价执行D、无论价格上涨还是下降都按新价执行9、协议双方发生争议经仲裁裁决后来，一方当事人拒不执行旳，另一方当事人可以（）。
工程造价的基础复习题
多项选择题
0 1 下列费用中属于设备运杂费的是()
0 2 进口设备由出口国口岸运至进口国 口岸的费用
0 3 在设备原价中没有包含，为运输而 进行的包装支出的各种费用
0 4 设备供销部门手续费
0 5 国产设备由设备制造厂交货地点至 工地仓库的运费
0 6 采购与仓库保管费
0 7 标准答案：b, c, d, e
． 根 据 《 建 筑 安 装 工 程 费 用
单 项 选 择 题
单项选择题
一．某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元， 预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为( )万元。 二．5980 三．5580 四．3780 五．4180
( [2003]206 )
()
六五四
三二
一
． 女 职 工 哺 乳 时 间
． 医 疗 保 险 费
． 职 工 退 职 金
助
． 离
退
休
职
工
的
易
． 养 老 保 险 费
劳 动 保 险 费 包 括
号 文
项 目 组 成 》 建 标
． 根 据 《 建 筑 安 装
多 项 选 择 题
的
地
件工
工
安
的程
资
家
．规 费
补
定用
多项选择题
添加标题
[2006年真题]下列关于设 备及工器具购置费的描述 中，正确的是( ) 。
添加标题
国产设备的运费和装卸费 是指由设备制造厂交货地 点至工地仓库止所产生的 运费和装卸费
工程造价管理基础知识试卷
工程造价管理基础知识试卷一、单项选择题（每题2分，共30分）1. 工程造价的第一种含义是从（）角度定义的。
A. 建筑安装工程。
B. 建筑安装工程承包商。
C. 设备供应商。
D. 建设项目投资者。
2. （）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。
A. 价值工程。
B. 招标投标。
C. 合同管理。
D. 可行性研究。
3. 建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在（）相等。
A. 量上。
B. 质上。
C. 质和量上。
D. 以上都不对。
4. 按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入（）。
A. 直接费中的措施费。
B. 间接费中的规费。
C. 直接工程费中的材料费。
D. 间接费中的工具用具使用费。
5. 下列不属于材料预算价格的内容是（）。
A. 材料原价。
B. 材料运杂费。
C. 材料采购保管费。
D. 材料二次搬运费。
6. 人工单价组成中，不包括下列（）。
A. 基本工资。
B. 劳动保护费。
C. 职工福利费。
D. 病假工资。
7. 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。
A. 分部分项工程。
B. 单项工程。
C. 分项工程。
D. 单位工程。
8. 建设项目竣工决算应包括从（）的全部实际费用。
A. 施工准备到竣工。
B. 破土动工到竣工。
C. 筹建到竣工投产。
D. 施工准备到投产。
9. 工程量清单计价采用（）。
A. 工料单价法。
B. 综合单价法。
C. 全费用单价法。
D. 定额单价法。
10. 工程造价咨询企业资质有效期为（）年。
A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.11. 在建设项目决策阶段，影响工程造价的主要因素不包括（）。
A. 项目建设规模。
B. 技术方案。
C. 设备方案。
D. 建筑结构。
12. 工程变更不包括（）。
A. 设计变更。
B. 施工条件变更。
C. 原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”D. 工程师指令工程整改返修。
13. 下列费用中不属于规费的是（）。
工程造价试题及答案
工程造价试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 工程造价管理的核心是（）。
A. 工程成本控制B. 工程质量控制C. 工程进度控制D. 工程安全控制答案：A2. 下列哪项不是工程造价的构成要素？（）。
A. 直接工程费B. 间接工程费C. 企业管理费D. 利润答案：D3. 工程造价信息的收集和整理，不包括以下哪项？（）。
A. 市场价格信息B. 工程量信息C. 施工组织设计D. 施工图纸答案：D4. 根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价的计价方式是（）。
A. 固定单价B. 固定总价C. 可调单价D. 成本加酬金答案：A5. 施工图预算的编制依据不包括（）。
A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 施工方案D. 施工单位资质答案：D6. 工程量清单计价中，工程量清单的编制主体是（）。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 造价咨询单位答案：A7. 工程造价中，关于材料费的计算，以下说法不正确的是（）。
A. 材料费包括材料原价、运杂费、保管费等B. 材料费的计算应考虑材料损耗率C. 材料费的计算应考虑材料的市场价格波动D. 材料费的计算与材料的采购方式无关答案：D8. 工程造价中，人工费的计算不包括以下哪项？（）。
A. 基本工资B. 奖金C. 福利费D. 社会保险费答案：B9. 工程量清单计价中，措施费的计算方法通常是（）。
A. 按工程量计算B. 按工程量比例计算C. 按工程量清单计价规范计算D. 按施工方案计算答案：D10. 施工图预算的编制依据包括（）。
A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 施工方案D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程造价管理的主要内容有（）。
A. 工程成本控制B. 工程质量控制C. 工程进度控制D. 工程安全控制答案：A、C2. 工程造价的构成要素包括（）。
A. 直接工程费B. 间接工程费C. 企业管理费D. 利润答案：A、B、C、D3. 工程造价信息的收集和整理，包括以下哪些内容？（）。
工程造价基础知识竞赛(土建)
工程造价基础知识竞赛题目1．《消耗量定额》规定，桩空孔部分填充砂的套用（)定额.BA.混凝土垫层B.砂垫层C.砂基础 D。
沙石垫层2.《消耗量定额》规定,厚度在(）以内的挖、填，按平整场地计算。
AA. 30cm B。
35cm C. 25cm D。
15cm3.人工挖土方需要人工垂直提升土方超过(）时,超出部分工程量应该计算土方垂直运输费用。
CA. 1.0米B. 1。
2米C. 1.5米D.2米4.以下(）不属于冲（钻)孔灌注桩工程内容。
DA. 成孔B. 埋设钢护筒C. 桩尖焊接D.泥浆外运5．常用构件代号中,WL表示（）.BA.屋面板B.屋面梁 C。
屋架 D.圈梁6．常用构件代号中，KL表示（).CA。
空心板 B.屋架 C。
框架 D。
钢架7。
基础垫层一般采用C15素混凝土，厚（)。
BA。
50 mm B。
100 mm C。
150 mm D。
200 mm8．当跨度不大于2m，上部无集中荷载时采用(）。
AA。
钢筋砖过梁 B。
砖平拱过梁C。
砖弧拱过梁 D。
钢筋混凝土过梁9.钢筋混凝土圈梁的高度为砖厚度的整数倍,且不小于（)。
BA。
60 mm B.120 mm C.180 mm D.240 mm10.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不小于（）。
C11.一般抹灰底层的作用是（）。
BA。
装饰作用 B。
找平作用C.粘结作用D.粘结和初步找平作用12。
墙裙高度一般为（）。
CA.1。
0 m-1.2 m B。
1.2 m—1。
5 m C.1。
2 m—1。
8 m D.1.5 m-2.0 m 13。
关于砌块砌体的计算规定,以下（）说法是不正确的。
BA.按设计图示尺寸以体积计算B.墙身长度按中心线长度计算C。
不扣除单个面积0。
3m2以内的孔洞所占体积D.凸出墙面的砖垛并入墙体体积计算.14.通常屋面坡度小于（）的屋顶称平面顶。
DA。
2% B.3% C.4％ D。
5%15。
下列关于基础的描述，正确的是（）。
CA、条形基础由垫层、砖砌大放脚、基础墙三部分组成。
全国建筑工程造价员考试(基础知识试卷及答案)
全国建筑工程造价员考试基础知识试卷（含答案）一、单选题（每题1分，共40分）1．建设单位应当自领取施工许可证之日起（C ）个月内开工。
A．1 B．2 C．3 D．42．工程量清单内所开列的工程量为估计工程量，而非准确工程量的是（B ）合同。
A．可调总价B．单价C．固定总价D．成本加酬金3．在工程索赔中按索赔目的分类的是（C ）。
A．暂停施工索赔B．拖延付款索赔C．工期延长索赔D．终止合同索赔4．有些紧急工程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的价格，宜采用（D ）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加奖金合同D．成本加酬金合同5．某企业在建筑项目完成后，进行费用合计，人工费为12万元，机械费为15万元，间接费费率为1.2%，以人工费和机械费合计为基数的间接费为（D ）万元。
A．0.319 B．0.320C．0.323 D．0.3246．下列不属于建筑安装工程造价规费的是（D ）。
A．工程排污费B．工程定额测定费C．社会保障费D．总承包服务费7．其建筑安装公司的违约行为导致工程遭受5万元的损失时，业主及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。
依据《中华人民共和国合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（D ）万元。
A．5 B．6 C．7 D．88．投资估算指标的计算对象是（C ）。
A．各个分部分项工程B．扩大的分项工程C．独立的单项工程或完整的工程项目D．整个建筑物和构筑物9．我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（B ）。
A．直接工程费B．措施费C．企业管理费D．规费10．当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（C ）。
A．材料单价B．市场单价C．综合单价D．部分费用单价11．某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B ）个月。
第十四章工程预算基本知识试题及答案
第十四章工程预算基本知识试题及答案一、判断题1．工程造价中最典型的价格形式是固定价格。
[判断题]对错(正确答案)2．合同定价是对工程产品供求双方责任和权力以法律形式予以确定的反映。
[判断题]对(正确答案)错3．下列属于工程造价特点的有大额性、个别性、动态性和层次性。
[判断题]对错(正确答案)4．期间结算款包括施工方向建设方提出申请、要求支付的款项和建设方按合同规则核定应该支付并同时应该收回的款项。
[判断题]对(正确答案)错5．建筑企业是建设工程的实施者和重要的市场主体。
[判断题]对(正确答案)错6．产品的个体差别性决定每项工程都必须单独计算造价。
[判断题]对(正确答案)错7．工程造价的计价特征有单件性计价特征、多次性计价特征、组合性特征和方法的多样性特征。
[判断题]对(正确答案)错8．依据的复杂性特征种类繁多，包括计算设备和工程量依据、计算人工、材料、机械等实物消耗量依据、计算工程单价的价格依据和计算其他直接费、现场经费、间接费和工程建设其他费用依据。
[判断题]对(正确答案)错9．工程造价管理的基本内容就是合理的确定和压缩工程造价。
[判断题]对错(正确答案)10.采用工料机单价计价时，需方不仅要提供工程图纸，还要确定工程各个子目的内容和数量。
[判断题]对错(正确答案)11.不论采用任何计价办法，计价标准是影响建筑工程产品价格高低的因素。
[判断题]对(正确答案)错12.建筑产品不同的计价办法，主要体现在计价单元的价格组成、计价单元的划分、数量的确定和计价标准。
[判断题]对(正确答案)错13.不同的计价方法都要采用相同的计价依据和标准。
[判断题]对错(正确答案)14.计价定额确定的是一个规则规定的计量单位具体工程子目消耗生产资源的数量。
[判断题]对(正确答案)错15.《建设工程工程量清单计价规范》是我国建设工程造价改革一介新的里程碑。
[判断题]对(正确答案)错16.税金项目清单应该包括的内容有营业税、城市维护建设税。
工程造价基础知识单选题100道及答案解析
工程造价基础知识单选题100道及答案解析1. 工程造价的第一种含义是从（）角度定义的。
A. 建筑安装工程承包商B. 建筑安装工程发包商C. 设备材料供应商D. 建设项目投资者答案：D解析：工程造价的第一种含义是从建设项目投资者角度定义的，是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
2. 工程造价控制的关键阶段是（）。
A. 施工阶段B. 设计阶段C. 可行性研究阶段D. 结算阶段答案：B解析：设计阶段是工程造价控制的关键阶段，设计的优劣直接影响建设费用的多少和建设工期的长短，直接决定着投入的人力、物力和财力的多少。
3. 下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。
A. 设备及工器具购置费B. 工程建设其他费用C. 预备费D. 流动资金答案：D解析：工程造价包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息。
流动资金不属于工程造价的构成。
4. 某建设项目建筑工程费2000 万元，安装工程费700 万元，设备购置费1100 万元，工程建设其他费450 万元，预备费180 万元，建设期利息120 万元，流动资金500 万元，则该项目的建设投资为（）万元。
A. 4250B. 4430C. 4550D. 5050答案：C解析：建设投资=工程费用（建筑工程费+ 安装工程费+ 设备购置费）+ 工程建设其他费用+ 预备费= （2000 + 700 + 1100）+ 450 + 180 = 4550 万元。
5. 预算定额是按照（）编制的。
A. 社会平均水平B. 社会先进水平C. 行业平均水平D. 行业先进水平答案：A解析：预算定额是按照社会平均水平编制的。
6. 生产性建设项目的总投资包括（）。
A. 建筑安装工程投资和设备及工器具购置费B. 建筑安装工程投资和工程建设其他费用C. 固定资产投资和流动资产投资D. 静态投资和动态投资答案：C解析：生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题⑴1. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C ）。
A.中标人报价最低B.经评审的合理低价C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。
D.经评审的合理低价且不低于成本2. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。
A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院3•施工合同文件正确的解释顺序是（C ）。
A.施工合同协议书 -施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单-工程报价单或预算书B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款 -施工合同专用条款 -工程量清单C.施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单D.施工合同协议书 -中标通知书-投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款4•施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B ）承担所有差价。
A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承包人与发包人协商5. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D ）。
A.以工程量清单中的工程量为准B.以施工图中的工程量为准C.以上面A、B两者的平均值为准D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整6. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D ）。
A.不低于工程价款0%，不高于工程价款 60%B.不低于工程价款40%，不高于工程价款 70%C. 不低于工程价款40%，不高于工程价款 80%D.不低于工程价款60%，不高于工程价款 90%7. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A ）。
A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定8. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B ）＜A.作为独立费列入主体工程工程量清单中B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同9. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C ）预付安全防护、文明施工措施费。
A. 0%B.40%C.50%D.60%10. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D ）。
A.—类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B. 一类工2元/工日，二类工0元/工日, 三类工27元/工日C. 一类工8元/工日，二类工 4元/工日，三类工 0元/工日D. 一类工40元/工日，二类工7元/工日，三类工4元/工日1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE ）。
A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目2. 工程造价的特殊职能表现在（ABCE ）3. 清单计价法的分部分项工程费包括（ABC ）A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费4•材料采购保管费包括（ACDE ）A.采购费B.场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费5. 清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD ）A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费6. 承包人具有（ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持A.将承包的建设工程非法转包的B.将承包的建设工程违法分包的C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D.超越资质等级承包的E.工期延误的7•工程建设定额具有（BCE ）的特征。
A.计划性B.科学性C.系统性D.强制性E.时效性8•施工定额的作用表现在（ACDE ）A.是企业计划管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具9. 在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD ）组成的。
A.基本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距运费用工10. 工程量清单计价方法的作用是（ABCE ）A. 有利于逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B. 有利于将工程的质”与量”紧密结合起来C.有利于业主获得最合理的工程造价D. 有利于国家对建设工程造价的宏观调控E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势1. 《工程量清单计价规范》的特点是（ACDE ）。
A.强制性B.市场性C.实用性D.竞争性E.通用性2•我省依据《工程量清单计价规范》编制的计价表”作用是（ABDE ）。
A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D.编制建筑工程概算定额的依据 E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据3•设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD ）。
A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据 C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D.是考核建设项目投资效果的依据 E.是建设项目签订贷款合同的依据4•按计价方式划分合同形式，一般分为（ABE ）。
A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同E.单价合同5. 法律责任的类别包括（ACDE ）6. 合同法的基本原则是（ACDE ）。
A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则7. 《担保法》规定的担保方式有（BCDE ）。
A.保函B.抵押C.保证D.留置E.定金8•财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE ）。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理机构的价格调整C.经批准的设计变更D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加E.双方约定的其他因素9•我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD ）。
A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B.施工合同估算价在0 0万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.总投资在2000万元人民币以上的 E.政府投资、融资金额在50万元以上的10.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE ）。
A.现场安全文明施工措施B.环境保护费C. 工程定额测定费D.劳动保险费E.税金1•某建设项目，当i=5%时，净现值为25万元;当i2=20%时，净现值为-42万元，则该建设项目的内部收益率为（B ）2. 某项目初期投资额为 3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为 6 年，6年的残值为零，i=0%，则该项目的净现值为（D ）。
A.56B.23C.842D.373•某项目初期投资额为 2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。
并已知（P/A，0% ,5）=3. 7908和（P/A，0%，6）=4.3553，则该项目的动态投资回收期为（C ）年。
A.4.7B.5.33C.5.67D.4.834. 对工程量清单概念表述不正确的是（D ）。
A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单由招标人提供C. 工程量清单是招标文件组成部分 D. 工程量清单业包括工程数量相应的单价5. 编制工程量清单最主要的依据是（C ）。
A.工程量清单的标准格式B. 工程数量的多少C.工程量清单的项目设置规则D. 工程量的计算规则6. 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其（B ）。
A.定额工程量B.实体工程量C.实体工程量+损耗工程量D.定额工程量+损耗工程量7. 采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。
A.满足竞争需要B.有利于实现风险合理分担C.有利于标底管理和控制D.有利于业主对投资的控制A.招标投标B.可行性研究C.扩初设计D.竣工决算9. 某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目除合同另有约定外，其相应的综合单价（B）。
A.应由发包人提出，承包人同意B.应由承包人提出，发包人确认C.应由发包人直接确定D. 应由造价管理部门确定10. 在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和控制，工程量清单计价制度要求采用（A ）的合同计价方式。
A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.可调价格合同1. 下列不属于工程造价职能的是：（D ）。
A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.核算职能2. 下列不属于工程建设其它费用的是：（D ）。
A.工程监理费B. 土地使用权岀让金C.联合试运转费D.施工单位临时设施费3. 以下对工程造价含义的理解，正确的是（B ）oA.工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B.工程造价的直意就是工程的建造价格 C.投资者与承包商的管理目标总是一致的 D.通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格4. 工程造价（B ）特征是一个逐步深化.逐步细化和逐步接近实际造价的过程。
5. 在进口设备类别中，下列（A ）交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。
A.卖方在进口国的港口或内地交货B.卖方在出口国装运港交货C.卖方在出口国内陆的某个地点交货 D.以上都不正确6. 控制工程造价最有效的手段是（C ）。
A.精打细算B.强化设计C.技术与经济相结合D.推行招投标7. （ C ）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平 .经济效益的关键。
A.价值工程B.招标投标C.合同管理D.可行性研究8. 某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买（B ）元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。
A.62100B.61390C.66666D.784009. 某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元.400万元和500万元，年利率10%.若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（D ）万元。