一级建造师法规历年真题

合集下载

2024年一级建造师法规试卷

2024年一级建造师法规试卷一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 下列关于法的形式的说法，正确的是（）。

A. 宪法是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件。

B. 行政法规是由国务院制定的规范性文件。

C. 地方性法规是由地方各级人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件。

D. 部门规章是由地方人民政府各部门制定的规范性文件。

2. 关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A. 法人应在政府主管部门备案后成立。

B. 法人应具有规定数额的经费。

C. 法人应有自己的组织机构。

D. 法人应抵押与经营规模相适应的财产。

3. 关于代理的说法，正确的是（）。

A. 代理人在代理权限内，应以自己的名义实施民事法律行为。

B. 代理人丧失民事行为能力，委托代理终止。

C. 本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为不同意。

D. 代理涉及被代理人和代理人两方当事人。

4. 关于物权的说法，正确的是（）。

A. 物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权。

B. 用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利。

C. 依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

D. 物权保护方式，只能单独适用。

5. 关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A. 建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。

B. 建设用地使用权自出让合同生效时设立。

C. 建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施不随之流转。

D. 建设用地使用权期间届满的，自动续期。

6. 关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。

A. 债是不特定当事人之间的法律关系。

B. 债权人只能向特定的人主张自己的权利。

C. 债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利。

D. 债的内容是债的主体之间的权利义务关系。

7. 关于知识产权的说法，正确的是（）。

A. 知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护。

B. 知识产权具有财产权和人身权的双重属性，以财产权为主。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。

2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】 C2、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B3、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。

当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。

双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。

代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。

对此，下列选项中正确的是( )。

A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失【答案】 D4、下列情形应当吊销资质证书的是()。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的【答案】 D5、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。

A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】 B6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共40题）1、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

（2016）A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未幵工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】 A2、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处罚并被责令改正。

施工企业拒不改正的，行政机关可以()。

A.责令停业整顿B.降低资质等级C.按日连续处罚D.吊销资质证书【答案】 C3、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。

那么，下列说法中正确的是()。

A.该约定意思表示明确，有效B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼【答案】 B4、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。

A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】 B5、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】 D6、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。

于是建设单位向电梯 ~ 生产厂家发函要求购买两部电梯。

电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。

电梯厂的回函属于（）。

A.要约邀请B..要约撤销C.承诺D.新要约【答案】 D7、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。

乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。

全国一级建造师历年考试真题及参考答案

全国注册一级建造师历年真题及参考答案一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）1-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．省级建设行政主管部门B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．建设部或其授权机构2）。

A．担任建设工程项目施工的项目经理B．担任建设工程项目评估人员C．从事建设工程项目咨询工作D．从事建设工程项目预算工作3）。

A．言行要有法律根据B．作出承诺C．语言规范D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4）。

A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B．因原告起诉，诉讼时效中止C．因被告应诉，诉讼时效中止D．因证人要求，诉讼时效中止5）顺序办理相应手续。

A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。

A．注册资本．专业技术人员和技术装备B．流动资金．专业技术人员和突出业绩C．注册资本．专业管理人员并依法设立D．流动资金．专业管理人员和资格证书7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。

下列表述正确的是（）。

A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B．分包单位可以不承担法律责任C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D．工程监理单位可以转让工程监理业务9．建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一．单选题（本大题共70小题，每小题5分，共350分）题1．关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A．工程监理单位可以转让工程监理业务B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款【答案】B【解析】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

C错误。

未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误。

题2．从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为（）。

A．建筑物全体业主B．物业服务企业C．可能加害的建筑物使用人D．居民委员会【答案】C【解析】经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

题3．下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（）。

A．建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业B．施工企业未取得安全生产许可证C．施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作D．分部分项工程未编制、未审核专项施工方案【答案】A【解析】A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。

（没证还擅自作业的才算）C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程。

题4．关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（）。

A．接受继续教育是其权利而非义务B．在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利C．本人的注册证书应当交由聘用单位保管D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务【答案】D【解析】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是其义务。

一级建造师工程法规考题试卷及答案

一级建造师工程法规考题试卷及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会2.根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A.1B.2C.4D.203.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府C.建设行业协会D.人力资源与社会保障或其授权机构4.民事法律关系的内容是指（）。

A.民事权利和民事义务B.民事权利和民事责任C.民事规范和民事责任D.民事义务和民事责任5.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人6.根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权7.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。

A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图样D.已经取得规划许可证8.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级9.下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理10.按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共150题）1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1B.2C.12D.24【答案】 D2、下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。

A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】 B3、某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。

关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供【答案】 B4、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B6、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案】 B7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】 C8、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

一建《法规》真题及参考答案

一建《法规》真题及参考答案2024年一级建造师《法规》真题及参考答案一、单选题1、根据《合同法》，下列关于承诺的说法错误的是（）。

A．承诺是响应要约的意思表示 B．承诺应当在要约确定的期限内到达要约人 C．要约邀请不可以用行为方式做出 D．承诺的内容应当与要约保持一致答案：C 解析：要约邀请可以用行为方式做出。

如拍卖人的拍卖行为。

2、关于合同法律特征的下列说法中，错误的是（）。

A．合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 B．合同以法律规范为前提，是法律规范的具体化C．合同有法律约束力 D．合同都是可以实现的答案：D 解析：合同成立后，可能发生三种结果：①当事人之间达成协议，成立民事权利义务关系，如有效合同；②因违反法律、行政法规的强制性规定而无效；③因重大误解或涉及合同法规定的撤销事由而可撤销。

因此合同不一定都是可以实现的。

3、某企业因需要向某大型机械公司订购一套价值100万元的机械设备，双方签订了书面合同，关于上述事实，下列说法正确的是（）。

A．该企业必须采用书面形式 B．该企业可以采用口头形式 C．该机械公司可以采取口头形式 D．该合同不适用有关法律规定答案：A 解析：根据《合同法》规定，企业与机械公司签订的合同属于建设工程合同，建设工程合同应当采用书面形式。

因此，该企业必须采用书面形式，A项正确。

二、多选题1、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法正确的有（）。

A．招标分为公开招标和邀请招标 B．投标截止后，招标人因招标文件内容错误而顺延投标截止时间的，视为未按照招标文件确定的时间、地点提交投标文件 C．投标人少于三个的，招标人应当重新招标 D．投标人不得以低于成本的报价竞标 E．投标人中标后，招标人应当与中标人签订合同，无需再行招投标答案：A、B、C、D 解析：根据《招标投标法》的规定，投标人少于三个的，招标人应当重新招标，而不能直接与中标人签订合同。

2023年一建法规真题及答案解析

2023年一建《建设工程法规》真题及答案解析一、单项选择题(共70题, 每题1分, 每题旳备选项中, 只有1个符合题意)1.根据《绿色施工导则》, 处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水, 养护用水, 冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工节能旳规定。

处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

参见教材P199。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》, 注册执业人员未执行工程建设强制性原则可责令其停止执业( )A.1个月以上3个月如下B.3个月以上1年如下C.3个月以上2年如下D.6个月以上1年如下【原则答案】B【答案解析】本题考察旳是施工管理人员违法行为应承担旳法律责任。

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性原则旳, 责令停止执业3个月以上1年如下: 请节严重旳, 吊销执业资格证书, 5年内不予注册;导致重大安全事故旳, 终身不予注册;构成犯罪旳, 根据刑法有关规定追究刑事责任。

参见教材P227。

3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程, 作业过程中, 体肓馆屋顶忽然坍塌, 压*人, 重伤11人, 根据《生产安全事故汇报和调查处理条例》, 该事故属于()。

A.尤其重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【原则答案】D【答案解析】本题考察旳是生产安全事故旳等级划分。

较大事故: 是指导致3人以上10人如下死亡, 或者10人以上50人如下重伤, 或者1000万元以上5000万元如下直接经济损失旳事故。

参见教材P249。

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行措施》, 项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间旳( )。

A.80%B.70%C.60%D.50%【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工单位项目负责人施工现场带班制度。

项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间旳80%。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有（）。

A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】 C3、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】 A4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

2016A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】 A5、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A.在中国境内有所住B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国【答案】 A6、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】 A7、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

一级建造师法规试题及答案

一级建造师法规试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业在施工前必须取得的证件是（）。

A. 营业执照B. 施工许可证C. 安全生产许可证D. 建筑施工资质证书2. 建筑工程设计文件审查的主体是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位3. 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件有错误的，应当（）。

A. 继续施工B. 停止施工C. 报告建设单位D. 报告监理单位4. 建筑工程竣工验收的组织单位是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位5. 建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在规定时间内将竣工验收报告报送（）。

A. 建设行政主管部门B. 质量监督站C. 安全监督站D. 施工单位6. 施工单位在施工过程中，必须遵守的强制性标准是（）。

A. 企业标准B. 国家标准C. 地方标准D. 行业标准7. 建筑工程施工现场安全事故的报告时限是（）。

A. 1小时内B. 2小时内C. 12小时内D. 24小时内8. 建筑工程施工现场的消防安全责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人9. 建筑工程施工现场的环境保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人10. 建筑工程施工现场的劳动保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 建筑工程施工现场的安全管理措施包括（）。

A. 建立安全管理体系B. 制定安全操作规程C. 配备必要的安全设施D. 定期进行安全检查12. 建筑工程施工现场的环境保护措施包括（）。

A. 减少噪音污染B. 控制扬尘C. 合理处置废弃物D. 保护施工现场周边环境13. 建筑工程施工现场的劳动保护措施包括（）。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共200题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、当事人协商一致,可以变更合同。

下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】 A3、某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年4、根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的【答案】 C5、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。

建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】 D6、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。

A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子7、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。

一级建造师考试《法规》历年真题：施工单位的质量责任和义务

1.关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有( )。

(2014.91)A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位参考答案：ACD2.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有( )。

(2014.75)A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿参考答案：CD3.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是( )。

(2015.35)A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品参考答案：A4.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有( )。

(2015.57)A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构参考答案：C5.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。

关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )。

2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案

2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。

在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。

该案中水泥的损失应由（）。

A. 丙公司承担B. 甲施工企业承担C. 乙公司承担D. 甲施工企业和丙公司分担2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。

在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。

该案中水泥的损失应由（）。

A. 甲施工企业承担B. 乙公司承担C. 丙公司承担D. 甲施工企业与丙公司分担3.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。

A. 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B. 加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C. 政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D. 政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设4.(单项选择题)(每题 1.00 分)李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

A. 仅由甲公司B. 由甲公司和李某共同C. 仅由乙公司D. 仅由李某5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A. 施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B. 另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C. 承包人对合同的价款有重大误解的D. 发包人胁迫民营企业承包人签订的E. 承包人将部分工程违法分包的6.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国一级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

一级建造师法规历年真题-18年页码标注版历年真题（04-17）

一级建造师法规历年真题-18年页码标注版历年真题（04-17）一、单选题1 . 某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

【2004年真题】（1分）A . 10日B . 20日C . 15日以书面形式D . 30日以书面形式【正确答案】D【试题解析】2018版教材P150本题考察的是：劳动者可以单方解除劳动合同的规定。

原文：《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

劳动者在试用期内提前3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。

2 . 下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。

【2004年真题】（1分）A . 境外废物进境倾倒、堆放、处置B . 进口不能用做原料的固体废物C . 进口可以用做原料的废物D . 经中国境内转移危险废物【正确答案】C【试题解析】【解析】本题考核固体废物法的（6）。

3 . 同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。

【2004年真题】（1分）A . 资质等级较高的B . 资质等级较低的C . 联合体主办者的D . 承担主要任务的【正确答案】B【试题解析】2018版教材P100本题考察的是联合体投保规定。

原文：《招标投标法》规定，由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4 . 《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。

【2004年真题】（1分）A . 可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B . 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权C . 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权D . 行使代位权的必要费用，由债权人负担【正确答案】A【试题解析】【解析】本题直接考核代位权的定义。

5 . 安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

【2004年真题】（1分）A . 执行国家劳动安全卫生规程和标准B . 为劳动者办理意外伤害保险C . 对劳动者进行劳动安全卫生教育D . 对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【正确答案】B【试题解析】2018版教材P43本题考察的是意外伤害险。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。

A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。

A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。

A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。

2024年一建《法规》真题

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。

)1.根据《仲裁法》,下列纠纷中,能够约定仲裁的是( )。

A.婚姻纠纷B.融资租赁合同纠纷C.继承纠纷D.监护纠纷【答案】B【参考解析】下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。

2.根据《建筑法》,以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的,应当承担的法律责任是( )。

A.注销资质证书B.罚金C.行政拘留D.吊销资质证书【答案】D【参考解析】《建筑法》规定,以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3.根据《消防法》,单位的消防安全责任人是( )。

A.单位实际控制人B.单位安全部门负责人C.单位行政部门负责人D.单位主要责任人【答案】D【参考解析】《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。

4.根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。

A.风景名胜区水体B.货运码头C.饮用水水源保护区内D.具有特殊经济文化价值的水体【答案】C【参考解析】根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口。

5.下列文物中,可以属于私人所有的是( )。

A.古文化遗址B.古墓葬C.祖传的字画D.石窟寺【答案】C【参考解析】根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。

古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。

6.建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是( )。

A.总承包单位B.建设单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】B【参考解析】建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

7.尚未制定法律、行政法规的,国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为可以设定的行政处罚是( )。

A.行政拘留B.责令停产停业C.警告D.没收违法所得【答案】C【参考解析】国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

2022 年一级建造师(一建)法律法规考试真题及答案解析

2022 年一级建造师(一建)法律法规考试真题及答案解析1.工伤保险费应当由 ( )缴纳。

A.当地政府B.用人单位C.职工个人D.工伤保险基金【答案】 B【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

此外《建筑法》还规定;鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

2.根据《标准化法》行业标准的制定主体是( )。

A.行业协会B.社会团体C.国务院有关行政主管部门D.企事业单位【答案】 C【解析】《标准化法》规定;对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部备案。

3.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于( )A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】 C【解析】国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。

目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《市政公用设施抗灾设防管理规定》，国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》《必须招标的工程项目规定》等。

4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是( )。

A.监理工程师B.项目经理C.质量工程师D.总监理工程师【答案】 A【解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 ;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 ;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加; 施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。