排栅租用施工合同协议书协议书西区
2020年 排栅承包合同-安全责任书-建筑工程
排栅承包合同发包单位：施工队（以下称甲方）承包单位：班组（以下称乙方）根据《中华人民共和国经济合同》、《建筑安装工程承包合同法律条例》的规定及建委的有关文件精神，为明确双方责任，经双方协商同意，订立以下合同条款共同遵守。
第一条：现甲方将钢管排栅工程承包给乙方施工。
承包范围依据本工程图纸包工料，按规范人工搭设所有内外排栅工程，乙方包钢管、高竹、构件、防火密封网(全部新网)、挡板、（铺桥铁网）、桥板、钢丝绳、夹具等一切所需材料，并且乙方必须按照甲方所指定的场所堆放本工程所需的材料。
1、乙方负责材料进场，看管安装维修与维护等费用。
2、乙方必须安排足够人力，按甲方计划搭设好排栅以保证能按期完成工程任务，如拖慢时间完成而影响到下一班组工作，则要扣款补偿给下一班组，损失费按1000元/天计算。
3、乙方必须按图施工，按方案要求做到平整、垂直、结实一次性达到安监、监理及建设单位验收要求，如排栅验收不合格而造成安监复检的，此费用由乙方负责。
第二条：工程进度1、乙方必须有足够人力配合工地施工计划，服从施工管理员指挥及安排，按计划完成，每栋建筑物的排栅必须高过该建筑物1.2米（按规范施工验收）每1.8米高搭施工桥一层。
2、乙方进场搭设到封顶及拆除排栅的时间定为个月，由于未知因素造成工程超期的，超过合同期限一个月内的不计算租金，超过合同期一个月的，甲方须每月支付乙方总工程款的 %租金。
3、乙方必须服从管理，不得违章作业，不准越位操作，按照规定顺序进行施工，不得无故拖慢工程。
4、如乙方不服从指挥，不配合施工管理和人力不足。
甲方有权加人或另请班组或勒令退场，其所做的工程量只能按70%结算，留下30%不作结算，作为弥补甲方另请班组而拖慢进度所造成的经济损失。
第三条：工程结算方式、单价、要求1、本工程搭接排栅计算方式：按实际搭排栅建筑物周长×高度的平方数计算，+-0.00以下少于30CM不计算。
a)本工程单价双排栅元/㎡，单排栅元/㎡,每层需要拉接脚手架每道元/㎡。
外排栅施工合同
外排栅施工合同合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“施工方”）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方外排栅施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，进行外排栅施工，包括但不限于施工设计、材料采购、施工安装、验收等环节。
1.4 工程进度：按照甲方要求的时间节点完成施工。
1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、技术要求、施工场地等。
2.2 甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。
2.3 甲方应按照合同约定支付工程款项。
2.4 甲方应保证施工过程中的安全，防止意外事故的发生。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。
3.2 乙方应按照甲方的要求，保证施工质量，确保工程安全、可靠。
3.3 乙方应承担施工过程中的安全事故责任。
3.4 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项。
四、合同价格及支付方式4.1 双方同意按照工程预算的价格进行合同交易。
4.2 甲方支付工程款项的方式为：合同签订后支付30%，工程验收合格后支付60%，剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按照国家相关法律法规的规定进行报销。
五、工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收。
5.2 甲方应在验收合格后支付工程款项。
5.3 双方应共同签署工程验收报告。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
简易围挡租赁合同8篇
简易围挡租赁合同8篇篇1甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出租简易围挡给乙方使用一事达成如下协议：一、租赁物品及用途1.1 甲方同意将其所有的简易围挡出租给乙方，用于乙方临时施工围挡。
二、租赁期限2.1 租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、租金及支付方式3.1 乙方应按照合同约定的租金支付方式，按时支付租金给甲方。
3.2 租金支付方式：____________________。
四、围挡使用4.1 乙方应合理使用围挡，不得擅自改变围挡的结构和功能。
4.2 乙方在使用过程中，如发现围挡损坏或存在安全隐患，应及时通知甲方，并承担维修费用。
五、违约责任5.1 甲乙双方任何一方未能完全履行本合同义务的，应承担违约责任。
5.2 乙方未按时支付租金的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
六、保险及安全6.1 乙方在使用围挡期间，应为围挡购买保险，确保围挡安全。
6.2 乙方在使用围挡过程中，应遵守安全规定，确保围挡的安全稳定。
七、合同的变更和解除7.1 本合同一经签订，即具有法律效力，甲乙双方应严格遵守。
7.2 在租赁期限内，如因不可抗力因素导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。
八、争议解决方式8.1 如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项9.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____________________ 乙方（签字）：____________________日期：____年____月____日____年____月____日（以下无正文）篇2甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出租简易围挡给乙方使用一事达成如下协议：一、租赁物品及用途1.1 甲方同意将其所有的简易围挡出租给乙方，用于乙方工程项目施工现场的临时围挡。
工程围挡租赁合同6篇
工程围挡租赁合同6篇篇1甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方租赁甲方工程围挡事宜达成如下协议：一、租赁物描述1.1 甲方同意出租给乙方工程围挡，具体数量、规格、尺寸按照乙方需求提供。
1.2 工程围挡应符合国家相关质量标准，具备安全、稳固、耐用等特性。
二、租赁期限2.1 租赁期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
2.2 租赁期满，乙方如需续租，应在租赁期满前与甲方协商并签订新的租赁合同。
三、租金及支付方式3.1 乙方应按照约定支付甲方租金，具体租金金额及支付方式如下：____________________。
3.2 乙方应按时支付租金，如有逾期，甲方有权按照合同约定收取滞纳金。
四、工程围挡的使用与保管4.1 乙方应按照约定的用途使用工程围挡，不得擅自改变其结构、形状或用于其他用途。
4.2 乙方应妥善保管工程围挡，如有损坏或丢失，应按照甲方的要求赔偿。
五、违约责任5.1 甲乙双方任何一方未能履行本合同约定的义务，均应承担违约责任。
5.2 乙方未按照约定支付租金，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方支付滞纳金。
5.3 乙方在租赁期间擅自改变工程围挡的结构、形状或用于其他用途，甲方有权要求乙方恢复原状，并视情况要求乙方承担赔偿责任。
六、安全责任6.1 乙方在使用工程围挡过程中，应注意安全使用，避免因使用不当导致安全事故。
6.2 乙方应负责租赁期间工程围挡的安全管理，防止发生意外事故。
七、不可抗力7.1 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致本合同无法继续履行，双方应协商解决。
八、争议解决8.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
搭竹排栅合同范本
搭竹排栅合同范本合同编号：_______甲方（搭建方）：_______乙方（需求方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方搭建竹排栅事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方负责为乙方搭建竹排栅，包括材料采购、施工、验收等。
二、工程材料2.1 甲方应按照乙方的要求，选用符合国家质量标准的竹材，确保竹排栅的质量。
2.2 乙方有权对甲方选用的竹材进行检验，如发现质量问题，甲方应在乙方指定期限内予以更换。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币_______元（大写：_______元整），包括材料费、人工费、运输费等。
3.2 乙方支付方式为_______，支付期限为_______。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，至_______年_______月_______日竣工。
4.2 甲方应按照约定的工程期限完成施工，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担违约责任。
五、工程验收5.1 工程竣工后，甲方应通知乙方进行验收。
5.2 乙方应在接到甲方通知后_______日内进行验收，如乙方未按期验收，视为验收合格。
5.3 验收合格后，甲方应向乙方提供完整的工程资料，包括施工图纸、材料合格证明等。
六、售后服务6.1 甲方应按照国家相关法律法规和行业标准，对乙方搭建的竹排栅提供售后服务。
6.2 售后服务期限为_______年，自工程竣工之日起计算。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定完成工程，应向乙方支付违约金，违约金为工程总费用的_______%。
7.2 乙方未按照约定支付工程款项，应向甲方支付违约金，违约金为工程总费用的_______%。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
搭竹排栅合同范本
搭竹排栅合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方愿意提供搭竹排栅服务，乙方愿意接受甲方提供的服务，甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、服务内容1.1 甲方同意按照乙方的需求提供搭竹排栅服务。
1.2 乙方同意接受甲方提供的搭竹排栅服务。
二、服务期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2.2 在合同有效期内，甲方应按照乙方的要求完成搭竹排栅服务。
三、服务费用3.1 乙方应向甲方支付搭竹排栅服务费用，费用标准为人民币____元/平方米。
3.2 乙方应在合同签订后____日内向甲方支付预付款，预付款金额为合同总金额的____%。
3.3 甲方完成搭竹排栅服务后，乙方应在验收合格后____日内向甲方支付剩余款项。
四、服务质量4.1 甲方应按照乙方的要求和标准完成搭竹排栅服务，确保服务质量和安全。
4.2 甲方应提供必要的施工设备和工具，并负责施工过程中的安全管理和环境保护。
4.3 甲方应在服务过程中遵守相关法律法规和行业标准，确保服务质量和安全。
五、验收与保修5.1 甲方完成搭竹排栅服务后，乙方应在____日内进行验收。
5.2 验收合格后，乙方应向甲方出具验收合格证明。
5.3 在保修期内，如搭竹排栅出现质量问题，甲方应在接到乙方通知后____日内进行维修或更换。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 甲方未能按照约定完成搭竹排栅服务或服务不符合质量要求的，乙方有权要求甲方进行整改，并有权要求甲方支付违约金。
6.3 乙方未能按照约定支付服务费用的，甲方有权暂停服务，并要求乙方支付滞纳金。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
排栅工程承包合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载排栅工程承包合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________工程项目承包经营责任制合同书甲方：乙方：活远市盛安脚手架工程有限公司为充分发挥各专业工种的技术管理及落实承包责任，经双方约定，甲方总承包工程中的雅悦花园地1#—7#楼的外墙排栅（外墙钢脚手架）工程由乙方承包经营。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
、工程名称：_________________________二、工程概况：框剪结构十九层（5、6、7#楼）、二十六层（3、4#®）、二十九层（1、2"。
三、工期：本工程工期定为三年。
（注：自2008年6月起，三年工期，但实际开工、竣工按实际开工日开始计算工期。
）四、本工程为包工包料工程，工程所使用的材料及其所需的各种构配件全部由乙方自行提供使用，乙方包排栅搭设，安全网张挂，桥面铺设，踢脚板安装及维修，拆除活场，按有关规定所需完成的主附项的工作内容和按该施工组织设计需在楼层卸荷的工料费，均为乙方承包施工的内容。
五、计算方式：以建筑物外墙外皮凹凸总长乘以建筑物所需搭设的高度计算排栅面积（如有凸出外墙的窗挑板且外排架乂不需转角凸出者均不增计数量，如凸出超过60CM含60CM , 按单边长度计算工程量），本工程的外墙综合脚手架搭设，按实发生的工作内容分别计价，若本合同约定的计量方法有不详之处，可参照广东省建筑工程预算定额工程量计算规则的办法执行。
六、各分项工程单价：①、外墙综合脚手架综合单价32.00元/肘。
（注：5、6、7#楼进度款仅按30元/nf计价，余款摊销在3、4#楼及1、2#ft）②、地面过路平■挡板：32.00元/肘。
合作搭排栅合同协议书
合作搭排栅合同协议书甲方：_____________________乙方：_____________________鉴于甲方需要在特定地点搭建排栅，乙方具备相关资质和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就合作搭排栅事宜达成如下协议：1. 项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 项目期限：_____________________1.5 项目预算：_____________________2. 合作内容2.1 甲方负责提供搭排栅所需的场地、材料及相关支持。
2.2 乙方负责按照甲方要求和国家标准进行排栅的搭建、维护和拆除工作。
3. 质量与安全3.1 乙方必须保证排栅的搭建质量符合国家相关标准和甲方要求。
3.2 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
4. 费用与支付4.1 排栅搭建费用为人民币（大写）：_____________________ 4.2 费用支付方式：_____________________4.3 支付时间：_____________________4.4 乙方完成排栅搭建并通过甲方验收后，甲方应在约定时间内支付相应费用。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。
5.2 如乙方未能按时完成排栅搭建或搭建质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6. 争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容为示例，具体条款应根据实际情况和双方协商确定。
排水站租赁合同协议书
排水站租赁合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：排水站租赁合同协议书甲方（出租方）：乙方（承租方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供排水站租赁服务事宜，达成如下协议：一、租赁标的物及数量1.1 本合同租赁标的物为甲方所有的排水站，以下简称“租赁物”。
1.2 乙方拟租赁甲方排水站的数量为____台。
二、租赁期限2.1 本合同租赁期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 租赁期满后，如乙方需继续租赁，应提前一个月通知甲方，并签订新的租赁合同。
甲方有权根据市场情况调整租金，具体租金双方协商确定。
三、租金及支付方式3.1 租金为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元/月。
3.2 乙方应在每月____日前将当月租金支付至甲方指定的账户，逾期未付的，每逾期一日，乙方应支付应付租金的__%作为滞纳金。
四、租赁物的使用及维修4.1 乙方应合理使用租赁物，并遵守国家的法律法规及有关政策。
4.2 在租赁期间，因正常使用造成的租赁物损耗，乙方应负责维修或按甲方的要求支付维修费用。
五、合同的变更、解除和终止5.1 任何一方要求变更或解除本合同，均应提前一个月通知对方，并经双方协商一致。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商终止本合同。
六、违约责任6.1 双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方逾期支付租金的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
栏栅施工合同范本3篇
栏栅施工合同范本3篇篇一栏栅施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：栏栅施工工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：根据甲方要求，乙方负责栏栅的设计、材料采购、施工安装等工作。
4. 工程规模：[具体规模]。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；在工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；在工程竣工验收合格后，支付工程价款的______%。
3. 乙方应在收到甲方支付的每笔款项后______日内，向甲方提供相应的发票。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 如工程验收不合格，乙方应在______日内整改完毕，并重新通知甲方进行验收。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
（2）按时支付工程价款。
（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
施工场地租赁简单协议书（精选7篇）
施工场地租赁简单协议书施工场地租赁简单协议书（精选7篇）在充满活力，日益开放的今天，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
一般协议书是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的施工场地租赁简单协议书（精选7篇），希望对大家有所帮助。
施工场地租赁简单协议书1甲方：______________乙方：______________甲乙双方就乙方租赁甲方场地一事达成如下协议：一、租赁范围：（四至和面积）二、租赁期限：自____年____月____日至____年____月____日。
三、租金及支付方式：壹万元/亩/年，乙方可根据日后设备发展情况与甲方沟通协商，扩大租用面积，扩大后的租用面积租金仍按壹万元/亩/年计算。
租金一年一付，乙方于每年____月____日前转账到甲方银行账户（银行____，账号为：____），乙方也可根据甲方要求提前1个月进行支付。
四、特别约定：1、甲方必须保证乙方运输车辆出入畅通，17.5米半挂车辆可正常进出，如场地周边有村民阻挠正常施情况出现，甲方需负责处理协调解决，所需费用由甲方承担。
2、甲方保证租赁场地内可打水井，380V电力引入，电费不超过7毛/度，全年水、电畅通，如因甲方原因导致停电断水，甲方需赔偿乙方因停水断电造成的损失。
3、甲方保证租赁场地内可安装塔吊。
（高度不得超过20米）。
4、甲方负责在____年____月____日前修缮一条乙方所租用的场地内货车通行道路，（道路长米，宽米，地面为水泥或者）修路费用由甲方承担。
5、甲方保证本协议已经经村组会议通过并认可，如因村（组）民反对导致协议无效，甲方需赔偿乙方人民币拾万元整（￥100000.00）。
6、租赁期间内，甲方不得以任何理由强制要求乙方退场，否则甲方赔偿乙方违约金人民币拾万元整（￥100000.00），并赔偿乙方一切损失。
7、甲方保证租赁期间租赁场地不被国家征收，如果租赁场地被征收，甲方需补偿乙方损失人民币拾万元整（￥100000.00）。
排栅架施工合同
建筑安装施工合同（排栅架施工合同）甲方: *****建筑总公司****项目部乙方: ***（排栅班组）电话: *** 身份证号码: ***依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 经双方协商, 甲方同意将***花园工程外排栅脚手架项目委托乙方施工, 现就有关事宜达成如下合同条款：1工程概况、承包范围、工期及质量标准:1. 1工程名称: *****1. 2工程地点: ****承包范围: 1、2、12、13栋（11层）共四栋, 建筑面积约为23000㎡。
承包方式：本工程由乙方负责包工包料, 实行大包工, 即包质量、包安全文明、包工期、安装及拆除和运输。
1．3工程进度要求, 与甲方土建主体框架进度同步跟进并超前一层。
2.工程价格与计算方法说明（本合同单价不包括税金）2．1工程总款按工程实际完成的工程量进行结算。
排栅架用全钢管搭设26 元/㎡, 价格已包括外排栅新防护网及楼层标志度按专项方案施工, 排栅架上的平桥用新竹杆铺设。
单排脚手架11（壹拾壹元）元/㎡, 提升井架围护密竹7（柒元）元/㎡, 电梯井施工井架按周长×高度折半按双排计算。
2．2计量方法：外墙脚手架按图纸外墙壁周边及阳台凹凸另加4个大角800㎜计算周长乘以从±0．00计至女儿墙面高度计算, 双层安全挡板, 按实面积计每平方米 15（壹拾伍元）元/㎡, 斜挡板按实面积 10（壹拾元）元/㎡, 吊料平台以正面长度乘以高双排计算, 施工梯按垂直面计算面积。
2. 3乙方应承担施工工期内材料保险、材料送检、人身保险和国家规定的劳保费用、安全以及事故责任。
3.工程款支付方式:3．1工程款的支付：搭完三层梁板的高度按完成的工程量付工程款的80%给乙方, 甲方按每月工程进度款80%付给乙方, 拆棚架前甲方要付给乙方10%工程款, 拆架完成清理现场并运走后余下款项在两个月内付清。
排栅合同范本
排栅合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对[工程名称]进行排栅搭建，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：____________________2. 工程内容：排栅的设计、供应、安装、拆除等相关工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年_____月_____日2. 竣工日期：______年_____月_____日三、工程质量标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保排栅质量符合要求。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____________元（小写：￥______元）。
2. 支付方式：[具体说明支付节点和金额]。
五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供工程所需的场地、水、电等条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 对工程进度、质量进行监督检查。
（二）乙方权利与义务1. 按合同约定进行工程施工。
2. 确保施工安全，承担施工过程中的安全责任。
3. 接受甲方的监督检查。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金______元，并负责无偿返工直至达到合同要求。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
施工设备租赁合同范本5篇
施工设备租赁合同范本5篇篇1甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方施工设备的租赁事宜，经友好协商，达成如下协议：一、租赁设备甲方同意将其所有的施工设备出租给乙方使用，设备型号、规格、数量及详细信息如下：（此处填写设备详细信息，包括设备名称、型号、规格、数量、制造厂商等）二、租赁期限1. 租赁期限自________年____月____日起，至________年____月____日止。
2. 租赁期满，乙方如需续租，应在租赁期满前30天内书面通知甲方，经双方协商一致，可重新签订租赁合同。
三、租金及支付方式1. 乙方应按照合同约定的租金标准，按时足额支付租金。
2. 租金标准：________元/月（或按实际使用天数计算）。
3. 支付方式：乙方应在每月（或每使用一段时间）的前五日向甲方支付租金。
4. 如乙方逾期支付租金，除应及时补交外，还应向甲方支付违约金。
四、设备使用及保养1. 乙方应妥善使用和保护租赁设备，确保设备的正常运行和安全使用。
2. 乙方在使用过程中，如发现设备存在故障或损坏，应及时通知甲方，由甲方负责维修或更换。
3. 租赁期满或合同终止后，乙方应将设备按照合同约定的状态返还给甲方。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定支付租金，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方支付违约金。
2. 如乙方在租赁期间擅自转租、转让或转借租赁设备，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
3. 如因乙方的过错导致租赁设备损坏或丢失，乙方应承担赔偿责任。
4. 甲方未能按照合同约定提供符合要求的设备，应赔偿乙方的损失。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
搭建排栅协议书
搭建排栅协议书甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟在其位于___________________的建筑工地上搭建排栅，乙方具有相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就搭建排栅事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________________排栅搭建工程。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：包括但不限于排栅的搭建、拆除、维护等。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：___________________。
2.2 工程竣工日期：___________________。
2.3 乙方应确保在约定的工程期限内完成排栅搭建工作，不得无故拖延。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行排栅搭建。
3.2 乙方应保证工程质量，满足甲方的使用要求。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币___________________元。
4.2 付款方式：___________________。
4.3 乙方完成工程后，甲方应在验收合格后___________________个工作日内支付剩余工程款。
第五条安全与环保5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
第六条权利与义务6.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量。
6.2 乙方有义务按照合同约定完成工程，并接受甲方的监督。
6.3 甲乙双方应各自承担因违反合同约定而产生的法律责任。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为总工程款的___________________%。
7.2 如甲方未按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的___________________%。
施工合作协议书范本（通用5篇）
施工合作协议书施工合作协议书范本（通用5篇）在现在的社会生活中，用到协议书的地方越来越多，签订签订协议书是最有效的法律依据之一。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的施工合作协议书范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合作协议书1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：xxx发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
防排施工合同模板
防排施工合同模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行防排工程施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程工期：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程价款：_____________________1.8 其他：_______________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按合同约定及时支付工程款。
2.2 甲方应提供施工所需的场地、水电等条件。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度、质量等进行检查监督。
2.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
2.5 其他：_______________________第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按合同约定和施工图纸的要求进行施工。
3.2 乙方应保证施工质量，达到约定的质量标准。
3.3 乙方应按工期要求完成施工任务。
3.4 乙方应做好施工安全防护工作，确保施工安全。
3.5 乙方应配合甲方对施工进度、质量等的检查监督。
3.6 其他：_______________________第四条工程款支付4.1 工程款支付方式：______________________4.2 工程款支付时间：______________________4.3 工程款支付条件：______________________4.4 工程款支付的其他约定：______________________第五条工程验收5.1 工程验收标准：______________________5.2 工程验收程序：______________________5.3 工程验收的其他约定：______________________第六条违约责任6.1 甲方逾期支付工程款的违约责任：______________________ 6.2 乙方逾期完工的违约责任：______________________6.3 工程质量不符合约定的违约责任：______________________ 6.4 其他违约责任：_______________________第七条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
搭竹排栅工程合同
搭竹排栅工程合同甲方（需求方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行搭竹排栅工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，负责在指定地点搭建竹排栅。
2. 所搭建的竹排栅应结构稳固，高度、长度和面积需满足甲方的要求，并保证在施工期间的安全可靠。
3. 乙方需使用符合国家标准的竹子材料，并确保所有材料的新鲜度和质量。
二、工期与交付1. 乙方应在合同约定的时间内完成竹排栅的搭建工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
三、价格与支付方式1. 双方约定的竹排栅工程总价为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后支付乙方工程预付款，金额为总价的____%。
3. 余款在工程验收合格后一次性付清。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所搭建的竹排栅提供质量保证，确保其在正常使用条件下的稳定性和安全性。
2. 如在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
排水设备租赁合同书（通用16篇）
排水设备租赁合同书（通用16篇）排水设备书篇1承租方(以下简称甲方)出租方(以下简称乙方)经甲乙双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：一、乙方服务内容和甲方服务要求：乙方负责向甲方租赁以下设备：品名数量附件租金)甲方于______年____月____日点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。
1、设备的起租时间为天。
隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。
2、设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。
3、甲方租用设备时间为______年____月____日点至______年____月____日点整。
4、在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
5、甲方应以机器的市值向乙方交付押金无。
二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、违约责任：四、争议解决方式：五、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。
六、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
承租方：出租方：联系人：联系人：联系电话：联系电话：签订日期：______年____月____日排水设备租赁合同书篇2承租方：______________(以下简称甲方)出租方：______________(以下简称乙方)甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同。
一、租赁设备概况。
二、设备使用地点及工程项目：______________本租赁设备仅限于在____________，用____工程。
三、租赁设备的所有权和使用权：1、乙方拥有对租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、乙方为该设备配备操作手______人，由_方负责工资，工资每人每月______________元。
方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故，操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由方负担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
排栅租用施工合同协议书协议书西区
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
外墙排栅工程租用施工合同书
工程名称：厚街兴业家具仓储铝通铝板工程
发包单位（甲方）：福建省榕都建设工程有限公司－东莞分公司
承包单位（乙方）：
本工程由甲方委托乙方包工、包料、包全新安全网、包竹踏板、包四口五临边围护及检测等形式承包施工，经双方协商一致达成如下租用施工合同，共同遵守。
一、甲方租用乙方现搭设在兴业家具仓储工程西区22单元、16单
元、10单元、4单元外立面双钢排栅。
乙方签约后，一切听从甲方施工员指挥，排栅要按甲方规范要求进行整改移位施工，
在排栅使用过程中，构件、竹踏板松脱或变形，乙方应及时到
现场修复和加固，供甲方使用。
二、外墙双排栅全钢管租用费，每月每平方 3.00 元计算；排栅整
改移位费每平方米 4.00 元计算。
三、排栅属租赁性质，使用期限由 2012 年 5 月 25 日起至
2012 年 7 月 25 日止，（具体时间以甲方开工令为准）超过期限按每天0.1元计算租赁费用。
计算方法：排栅面积：实际总长*实际高度。
（最终按实际测量面积计算）。
四、双方签订本合同后，排栅整改移位工程需在5天内按甲方要求
完成，相关现排栅没有铺设脚手板的需全部铺设。
排栅移位要
求为：移位后排栅离墙体距离45cm。
全部完成甲方验收后支付总工程款的80%。
余下20%甲方通知乙方拆排栅拆完排栅，清场后10天内一次性付清，如果甲方没有按合同付款，乙方有权停工，所造成责任一切由甲方负责。
五、乙方分段完成后，未经甲乙双方人员同意在排栅施工，由于甲
方人员人为破坏，造成一切经济损失由甲方负责。
六、甲方负责提供乙方堆放材料的场地，同时甲方有义务配合维护
乙方的所有材料。
七、乙方必须文明安全施工，若违反规范要求施工，所造成的事故
责任及一切费用由乙方负责。
八、未经乙方同意，甲方不得动用乙方所有的材料。
九、乙方的原材料保管由乙方自行负责，如乙方材料丢失或损坏等
甲方概不负责。
十、乙方搭设的脚手架必须满足国家安全规范及当地安监部门的规
定要求，如因乙方搭设不合格而导致脚手架整改及工程停工，
所造成的一切损失概由乙方承担。
十一、乙方必须按照双方约定时间内搭设拆除完排栅，搭设拆除各5天，如因乙方原因造成的工期延后，所产生的损失费用由乙方全部负责。
十二、乙方在施工过程中必须保护好甲方的成品，如因乙方原因造成的损坏，所产生的损失费用由乙方全部负责。
十三、本合同自双方签字后生效，任何一方不得违约，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，工程款付清后自动失效。
甲方签名；乙方签名；
签订日期；年月日签订日期；年月日。