工程款延期支付合同协议书范本 简版

合集下载

装修工程合同延款

装修工程合同延款

装修工程合同延款在家庭装修或商业空间翻新过程中,由于各种不可预见的因素,工程可能会遇到延期的情况。

为了保护双方的权益,合理地制定一份装修工程合同延款范本是至关重要的。

以下是一份标准的装修工程合同延款范本,供您参考。

甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________(项目名称)的装修工程达成一致,并签订了《装修工程合同》(以下简称“原合同”),现因实际施工中出现延期情况,经双方协商一致,决定对原合同中的支付条款进行如下修改和补充:一、延款原因及期限1. 延款原因:(具体说明导致工程延期的原因,如材料供应延迟、设计方案变更、施工条件受限等)2. 延款期限:根据上述原因,甲乙双方同意将原合同规定的工程竣工日期由____年____月____日延后至____年____月____日。

二、延款金额与支付方式1. 延款金额:由于工程延期,甲方应向乙方支付额外的费用总额为人民币____元。

2. 支付方式:延款金额将分____次支付给乙方,每次支付的具体金额和时间如下:- 第一次支付:____年____月____日支付____元;- 第二次支付:____年____月____日支付____元;(以此类推)三、违约责任1. 若甲方未按上述支付方式支付延款金额,应按未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能在新的竣工日期前完成工程,应按照原合同规定承担违约责任。

四、其他事项1. 除本协议约定的内容外,原合同的其他条款继续有效,甲乙双方应严格遵守。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。

3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_________ 日期:____年____月____日。

工程延期协议合同协议书

工程延期协议合同协议书

工程延期协议合同协议书甲方:__________乙方:__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《__________工程合同》(以下简称“原合同”),双方在原合同履行过程中出现了以下情况,经友好协商,达成如下延期协议:一、原合同期限:1. 原合同期限为:自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 截至目前,原合同履行情况如下:(1)甲方应完成的工程量:____%;(2)乙方应提供的材料及设备:已提供____%,尚需提供____%;(3)原合同约定的其他义务:双方正在按照原合同约定履行。

二、延期安排:1. 双方同意,将原合同期限延长至:____年__月__日止。

2. 具体安排如下:(1)工程量的完成:甲方应在本协议签订后__日内完成剩余__%的工程量;(2)材料及设备的提供:乙方应在本协议签订后__日内提供剩余__%的材料及设备;(3)其他义务的履行:双方应继续按照原合同约定履行其他义务。

三、延期费用:1. 由于工程延期,乙方同意按照原合同约定的计费方式,向甲方支付延期费用;2. 延期费用的支付时间及方式,双方另行协商确定。

四、其他条款:1. 本协议未作约定的,继续按原合同执行;2. 本协议经各方签署后生效;3. 本协议一式三份,甲乙双方各执一份,第三方见证人执一份,各方签字后生效。

甲方(签字/盖章):__________乙方(签字/盖章):__________见证人(签字/盖章):__________签订时间:____年__月__日根据上述协议,甲乙双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务,共同确保工程的顺利进行。

特此协议。

附件:1. 原合同及其相关文件;2. 本协议的补充协议、修改条款或其他附件。

(以下无正文)。

合同工程款延期支付协议

合同工程款延期支付协议

合同工程款延期支付协议在建筑行业,合同的执行往往受到多种因素的影响,导致工程款支付可能会延期。

在这种情况下,双方通常会签订一份延期支付协议,以确保项目的顺利进行并维护各自的权益。

下面提供一份合同工程款延期支付协议范本,供相关人士参考。

甲方(业主):______________乙方(承包商):______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《__________工程项目施工合同》(以下简称“原合同”),现因____________(延期支付的原因),经双方协商一致,同意对原合同中的支付条款进行如下调整:一、延期支付金额及期限1. 本次延期支付的工程款总额为人民币____元整(大写:____________________)。

2. 该笔款项将于____年__月__日前支付给乙方。

二、利息及违约金1. 由于延期支付,甲方同意按照年利率__%向乙方支付延期支付期间的利息。

2. 若甲方未能在上述期限内完成支付,除应支付延期利息外,还应按照未付款项的千分之__每日向乙方支付违约金。

三、保证措施1. 为确保延期支付的履行,甲方可以提供相应价值的担保或保证金。

2. 乙方有权在甲方未能按时支付款项时,采取合法措施保护自身权益,包括但不限于暂停工程施工等。

四、其他条款1. 本协议一经签署,即成为原合同不可分割的一部分,并与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜,仍按原合同执行。

如与原合同有冲突之处,以本协议为准。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

4. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(业主):______________(盖章)代表人:______________(签字)日期:____年__月__日乙方(承包商):______________(盖章)代表人:______________(签字)日期:____年__月__日。

工程延期赔偿协议书范本

工程延期赔偿协议书范本
4.2乙方应加强项目管理,确保工程按期完工。
4.3乙方应按照本协议约定支付延期赔偿金。
第五条违约责任
5.1如乙方未按照本协议约定支付延期赔偿金,甲方有权从工程款中直接扣除。
5.2如甲方未按照原合同约定支付工程进度款,乙方有权顺延工程工期。
第六条争议解决
6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
工程延期赔偿协议书范本
鉴于:
甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)于____年____月____日签订《工程承Байду номын сангаас合同》(以下简称“原合同”),合同编号为__________,约定由乙方承担__________工程(以下简称“本工程”)的施工任务。
鉴于本工程因不可抗力原因及/或双方协商一致的原因,需延长原合同约定的工程完工时间。
2.3延期赔偿金总额=每日赔偿金额×实际延期天数。
2.4乙方应在实际延期结束后____个工作日内向甲方支付延期赔偿金。
第三条甲方责任
3.1甲方应按照原合同约定及时支付工程进度款。
3.2甲方应确保本工程所需材料、设备及时供应,并满足施工要求。
3.3甲方应积极配合乙方办理相关延期手续。
第四条乙方责任
4.1乙方应保证工程质量,确保延期期间工程质量不受影响。
为确保双方权益,经甲乙双方友好协商,特订立如下延期赔偿协议:
第一条延期事项
1.1本工程原合同约定的完工时间为____年____月____日。
1.2经双方协商一致,本工程延期至____年____月____日。
第二条赔偿金额
2.1乙方同意按照原合同约定的延期赔偿标准向甲方支付延期赔偿金。
2.2延期赔偿金计算方式为:每日赔偿金额=原合同总价×延期赔偿比例。

工程延期合同范本3篇

工程延期合同范本3篇

工程延期合同范本3篇篇一工程延期合同范本甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程延期的原因及时间1. 工程延期的原因:_______________________2. 工程延期的时间:自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______天。

二、工程延期的责任承担1. 如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担由此给乙方造成的损失,包括但不限于增加的工程费用、工期延误损失等。

2. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担由此给甲方造成的损失,包括但不限于甲方因此而支付的违约金、赔偿金等。

3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延期,双方应各自承担由此造成的损失。

三、工程延期的费用及支付方式1. 工程延期期间,乙方应按照原合同约定的工程进度和质量要求进行施工,甲方应按照原合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。

2. 如因工程延期导致乙方增加了工程费用,双方应根据实际情况协商确定增加的费用金额,并在本合同签订后______日内支付给乙方。

3. 如因工程延期导致甲方需要支付违约金或赔偿金,乙方应在本合同签订后______日内支付给甲方。

四、工程延期的其他事项1. 本合同未涉及的其他事项,仍按照原合同的约定执行。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

甲方(发包方):_______________________(盖章)法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日乙方(承包方):_______________________(盖章)法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日篇二工程延期合同范本甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程延期的原因1. 详细说明导致工程延期的原因,如不可抗力、设计变更、甲方原因等。

工程没付款补充协议书范本

工程没付款补充协议书范本

工程没付款补充协议书范本甲方(发包方):_____________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________乙方(承包方):_____________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系电话:_______________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《工程承包合同》(以下简称“原合同”),现因甲方未能按照原合同约定的付款时间向乙方支付工程款项,导致乙方工程进度受到影响。

经双方协商一致,特订立本补充协议书,以明确双方的权利义务。

第一条未付款项确认1.1 甲方确认,截至本补充协议书签订之日,尚欠乙方工程款项共计人民币(大写):____________________元(¥_______)。

1.2 甲方对上述未付款项无异议,并承诺按照本补充协议书的规定支付。

第二条付款时间及方式2.1 甲方承诺在本补充协议书签订之日起____天内,按照以下时间节点向乙方支付未付款项:- 第一期:____年____月____日前支付人民币(大写):____________________元(¥_______);- 第二期:____年____月____日前支付人民币(大写):____________________元(¥_______);- 第三期:____年____月____日前支付剩余款项人民币(大写):____________________元(¥_______)。

2.2 甲方应通过银行转账的方式,将款项汇入乙方指定的银行账户。

第三条违约责任3.1 如甲方未能按照本补充协议书第二条规定的时间支付款项,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:未付款项金额×0.05%×逾期天数。

施工工程合同延期协议书

施工工程合同延期协议书

施工工程合同延期协议书合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《施工工程合同》(以下简称“原合同”),鉴于原合同中规定工程的实施周期无法按照原计划完成,现甲乙双方就原合同延期事宜达成如下协议:一、延期事项1.1 原合同规定的工程实施周期为____年__月__日至____年__月__日,经双方协商一致,同意将工程实施周期延期至____年__月__日。

1.2 延期后的工程竣工日期为____年__月__日。

二、延期理由2.1 甲方由于____(原因),导致工程实施周期无法按照原计划进行。

2.2 乙方由于____(原因),导致工程实施周期无法按照原计划进行。

三、延期对合同价款的影响3.1 延期后的合同价款为原合同价款,不因延期而增加。

3.2 乙方应按照原合同约定的工程进度,顺延支付工程进度款。

3.3 甲方应按照原合同约定的工程质量标准,保证工程质量。

四、延期对合同履行期限的影响4.1 延期后的合同履行期限为自原合同约定的工程实施周期顺延至____年__月__日。

4.2 乙方应按照延期后的合同履行期限,履行合同约定的各项义务。

五、其他事项5.1 甲乙双方应积极协调,确保工程延期期间的施工顺利进行。

5.2 甲乙双方应按照原合同约定,履行合同变更后的各项义务。

5.3 本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日以上所述为施工工程合同延期协议书,甲乙双方应按照本协议书的约定,履行合同延期后的各项义务,确保工程的顺利实施。

建设工程合同逾期付款

建设工程合同逾期付款

建设工程合同逾期付款甲方(发包人):_____________乙方(承包人):_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因甲方未能按照原合同约定的付款时间支付工程款,双方经协商一致,就逾期付款相关事宜达成如下补充协议(以下简称“本协议”):一、逾期付款情况确认甲方确认截止至本协议签订之日,尚欠乙方工程款共计人民币______元,该款项已逾期支付__天。

二、逾期利息及违约金1. 根据原合同第__条的规定,甲方应自逾期之日起按未付款项的千分之__每日向乙方支付逾期利息。

2. 若逾期支付时间超过__天,则视为甲方违约,甲方除需支付逾期利息外,还应按照未付款项的百分之__向乙方支付违约金。

三、逾期影响及责任承担1. 由于甲方逾期支付工程款,导致乙方无法及时采购材料、支付工人工资等,进而影响工程进度和质量的,由此产生的一切损失由甲方承担。

2. 若因甲方逾期支付导致乙方无法履行后续工程,乙方有权暂停工程施工,直至甲方清偿所有欠款及相关费用。

四、还款计划甲方承诺按照以下还款计划偿还欠款:1. 第一期还款:于本协议签订后__天内支付人民币______元;2. 第二期还款:于本协议签订后__天内支付人民币______元;3. 剩余款项:于本协议签订后__天内一次性支付完毕。

五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充,与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜,按照原合同及相关法律法规执行。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_____________法定代表人或授权代表签字:_____________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_____________法定代表人或授权代表签字:_____________ 日期:____年__月__日。

工程款结算延期付款协议书范本

工程款结算延期付款协议书范本

工程款结算延期付款协议书范本
甲方:(委托人名称)
乙方:(承包人名称)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商一致,就工程款结算延期付款事宜达成如下协议:
第一条协议内容
1.甲方因(工程名称及编号等)工程项目需如(日期)前支付工程款(金额),
但因(具体原因),需延期支付;
2.乙方同意甲方延期支付工程款,并同意签署本协议。

第二条延期支付方式
1.甲方将工程款支付时间延期至(具体日期);
2.乙方同意接受按(具体付款方式)方式付款;
3.本次延期支付不影响双方其它权利义务。

第三条违约责任
若甲方未按本协议约定时间支付工程款,应向乙方支付违约金(具体金额),并承担由此产生的一切费用。

第四条通知方式
延期支付通知应以书面形式发送至对方指定地址,事件以当事人签收日期为准。

第五条其他
1.本协议自双方签字盖章之日起生效;
2.本协议为双方约定,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)签字:
乙方:(盖章)签字:
日期:年月日
本协议经双方签字盖章后生效,对甲、乙双方具有法律约束力。

如果双方均确认协议内容无误,即可开始执行协议。

装修工程合同延款

装修工程合同延款

装修工程合同延款甲方(业主):[姓名/公司名]乙方(承包商):[姓名/公司名]鉴于甲乙双方于[签署日期]签署了编号为[合同编号]的《住宅室内装饰装修工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方对甲方位于[地址]的[房屋/办公空间]进行装修。

因[具体原因],现需延长原定的付款时间,经双方友好协商,达成以下延款协议:一、延款原因及背景由于[详细描述延款原因,如材料供应延迟、设计变更、施工中断等],导致工程无法按原计划完成。

经过双方沟通,同意延长原合同中规定的支付期限。

二、延款期限根据目前工程进度和实际情况,双方同意将原合同中规定的款项支付期限延长至[新的支付日期]。

三、调整后的支付计划1. 首期款:由原合同规定的[原首期款支付日期]延长至[新首期款支付日期]。

2. 进度款:按照实际完成的工程进度,分别于[具体日期或节点]支付相应比例的款项。

3. 尾款:在工程完工并经甲方验收合格后,于[新的尾款支付日期]结清。

四、其他条款1. 除本延款协议外,原合同的其他条款继续有效,并且双方仍应遵守。

2. 若乙方未能在新的期限内完成工程或甲方未能按时支付款项,违约方需承担相应的违约责任。

3. 本延款协议作为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

4. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

五、争议解决对于因执行本延款协议而产生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁,或者依法向人民法院提起诉讼。

六、特别说明本延款协议的签订不影响甲方对工程质量的监督和检查权利,亦不影响乙方按质按量完成工程的义务。

七、其他未尽事宜双方可根据实际情况另行协商确定,并以书面形式作出补充协议。

甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日。

工程结算款延迟支付协议书范本

工程结算款延迟支付协议书范本

协定书号:__________
立协约者
甲方:(请求人、支付义务人的公司名称)
地址:_________________________
乙方:(被请求人、支付请求人的公司名称)
地址:_________________________
甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________(工程名)的建设工程合同(以下简称“工程合同”),约定甲方向乙方支付工程款。

根据工程合同,由于工程计划的调整及施工期限的延长,工程款的支付计划不能按工程合同规定的时间支付,存在延迟的可能。

甲乙双方经友好协商,本着平等自愿的原则,达成以下协议。

协定条款
因延期举行的滞纳金、罚金、诉讼损害赔偿金及其他费用,大致由甲方承担。

甲方将全力协助乙方顺利推进工程进度,在符合工程合同规定的工程完成质量及时间标准的情况下,尽快恢复正常付款方式。

支付时间
甲方按以下顺序支付工程款。

①工程合同规定的标准支付时间
②本协议规定的支付时间
③其他书面协议规定的支付时间
工程合同规定的标准支付时间顺延至本协议规定的支付时间,其延长期间不适用滞纳金及其他惩罚措施。

本协议自甲乙双方签字盖章时生效,具有同等法律效力。

本协议未尽事宜,经双方协商订立书面补充协议,作为本协议的一部分,具有同等法律效力。

甲方:________(署名)
乙方:________(署名)
日期:____年__月__日。

工程款支付方式调整与延期支付协议书

工程款支付方式调整与延期支付协议书

工程款支付方式调整与延期支付协议书甲方:XXX公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人:XXX电话:XXX乙方:XXX公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人:XXX电话:XXX鉴于甲、乙双方就工程款支付方式存在一定的调整需求,经友好协商,达成如下协议:一、支付方式调整1. 根据双方协商一致,原定的工程款支付方式由一次性支付调整为分期支付。

具体支付方式如下:(1)第一期支付:工程开工后,甲方支付工程款总额的30%(人民币XXX元)给乙方;(2)第二期支付:工程完成50%后,甲方支付工程款总额的50%(人民币XXX元)给乙方;(3)第三期支付:工程验收合格后,甲方支付工程款总额的20%(人民币XXX元)给乙方。

2. 所有的支付均以人民币现金形式结算,并在支付之日起的3个工作日内完成支付。

二、延期支付协议1. 甲方与乙方同意,双方关于工程款支付的原定时间将进行延期。

2. 延期支付协议如下:(1)工程款原定支付时间为XXX年XX月XX日;(2)甲方与乙方约定延期支付的具体时间为XXX年XX月XX日;(3)延期支付时间一经确定,甲方将在延期支付期限到期前3个工作日内,支付工程款第一期款项给乙方。

三、违约责任1. 若一方未按照本协议的约定支付工程款项,则支付方应承担支付延迟款项的责任,按照逾期未支付金额的0.05%计算,自逾期之日起每天累计至实际支付之日。

2. 若一方未按本协议的约定支付工程款项超过30日的,对方有权解除合同,并要求支付法律规定的违约金及应承担的其他损失。

四、协议生效与终止1. 本协议一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并在支付款项完成后终止。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:。

施工延期赔付合同范本

施工延期赔付合同范本

施工延期赔付合同范本甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程(以下简称“工程”)延期赔付事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程合同总价:__________元。

二、工程延期情况2.1 工程原定竣工日期:__________年__________月__________日。

2.2 实际竣工日期:__________年__________月__________日。

2.3 工程延期天数:__________天。

三、赔付金额计算3.1 延期赔付金额按照以下公式计算:延期赔付金额 = 工程合同总价× 延期天数× 延期赔付率3.2 延期赔付率由甲乙双方商定,在本合同中约定为__________%。

3.3 延期赔付金额计算结果精确到元。

四、赔付方式4.1 乙方应在工程实际竣工之日起__________日内,向甲方支付延期赔付金额。

4.2 乙方支付延期赔付金额时,应向甲方提供相关付款凭证。

五、违约责任5.1 乙方未按本合同约定日期竣工,应按本合同约定的延期赔付率向甲方支付延期赔付金额。

5.2 甲方未按合同约定支付工程进度款,导致乙方延期竣工的,乙方不承担延期赔付责任。

5.3 因不可抗力因素导致工程延期,乙方不承担延期赔付责任。

六、争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日请注意,本合同范本仅供参考,具体条款需根据实际情况调整,并在签订合同时由甲乙双方协商确定。

工期延期的合同协议书

工期延期的合同协议书

工期延期的合同协议书
乙方(承包商):_____________
鉴于双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因不可抗力因素导致工程进度受到影响,经双方协商一致,同意对原合同中的工期进行延期。

为明确双方权利义务,特订立本协议书。

一、工期延期情况说明
1. 由于_______(不可抗力因素)的影响,导致工程无法按照原合同约定的工期完成。

2. 乙方已采取积极措施,尽量减少工期延误的时间,但仍需延长工期。

二、工期延期时间及责任承担
1. 双方同意将原合同中的工期延长至____年__月__日。

2. 乙方应继续按照原合同的约定履行施工任务,确保工程质量和安全。

3. 甲方应按照原合同的约定支付工程款,不得因工期延期而减少支付金额。

三、违约责任
1. 若乙方未能在延期后的工期内完成施工任务,除不可抗力因素外,应按原合同约定承担违约责任。

2. 若甲方未按原合同约定支付工程款,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的违约责任。

四、其他事项
1. 本协议书作为原合同的补充协议,与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议书未尽事宜,可由双方另行协商解决。

3. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(业主):_____________
乙方(承包商):_____________
日期:____年__月__日。

延期付款工程协议范本(2024年修订版)版

延期付款工程协议范本(2024年修订版)版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX延期付款工程协议范本(2024年修订版)版本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议类型1.2 协议各方1.3 协议日期2. 延期付款工程2.1 工程概述2.2 工程延期原因2.3 延期付款金额3. 延期付款条件3.1 延期付款申请3.2 延期付款批准3.3 延期付款期限4. 延期付款方式4.1 付款金额4.2 付款周期4.3 付款账户5. 延期付款利息5.1 利息计算方式5.2 利息支付周期5.3 利息税率6. 工程进度与质量保证6.1 工程进度计划6.2 工程质量标准6.3 质量保证措施7. 违约责任7.1 延期付款方的违约责任7.2 收款方的违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 适用法律9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密泄露责任11. 法律适用与争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式12. 其他条款12.1 合同的书面形式12.2 合同的修改和补充12.3 通知与送达13. 合同的签署与生效13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 合同生效日期14. 附件14.1 工程详细说明14.2 财务报表14.3 其他相关文件第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1 协议类型(1)甲方:(甲方全称)(2)乙方:(乙方全称)1.2 协议各方甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)1.3 协议日期本协议签订日期为:(填写协议签订日期)。

第二条延期付款工程2.1 工程概述工程名称:(填写工程名称)工程地点:(填写工程地点)工程内容:(填写工程内容)2.2 工程延期原因工程延期原因为:(填写工程延期原因)。

2.3 延期付款金额延期付款金额为:(填写延期付款金额)。

第三条延期付款条件3.1 延期付款申请乙方应在延期付款申请获批准后,按照甲方规定的期限内完成工程。

工程款延期支付协议书范本

工程款延期支付协议书范本

工程款延期支付协议书范本甲方(付款方):__________乙方(收款方):__________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____工程合同》(以下简称“原合同”),双方现就原合同项下工程款的延期支付事宜达成如下协议:一、原合同约定甲方应向乙方支付的工程款总额为人民币____元(大写:____元整),付款方式及付款期限如下:1. 合同签订后七个工作日内,甲方支付工程总价款的20%,即人民币____元(大写:____元整)作为工程预付款。

2. 工程进度达到约定的____%,经甲方确认后七个工作日内,甲方支付工程总价款的60%,即人民币____元(大写:____元整)作为工程进度款。

3. 工程完工,并通过甲方、乙方及第三方验收合格、通电、办理完移交手续,且完成对甲方操作员培训后七个工作日内,甲方支付工程总价款的15%,即人民币____元(大写:____元整)作为工程款。

4. 剩余工程总价款的5%,即人民币____元(大写:____元整)作为工程质保金。

二、甲方因____原因,请求延期支付原合同约定的第2、3、4笔款项,乙方同意甲方在本协议签署后,将上述款项的支付期限延期至____年____月____日。

三、甲方承诺在延期支付期限内,按照原合同约定的付款方式及付款期限向乙方支付上述延期款项。

若甲方逾期支付,应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。

四、本协议自双方签署之日起生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

五、本协议的签订地为____省____市____区,适用中华人民共和国法律。

如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方(签字):__________ 乙方(签字):__________日期:____年____月____日。

工程合同延期支付协议

工程合同延期支付协议

工程合同延期支付协议---工程合同延期支付协议甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《____工程合同》(以下简称“原合同”),因特殊情况需对原合同中的支付条款进行修改,现经甲乙双方协商一致,达成如下延期支付协议:一、延期原因由于以下原因导致工程进度延期,无法按照原合同约定的时间完成:1. 材料供应延迟;2. 天气条件不佳;3. 现场施工出现技术难题;4. 其他原因(具体说明)。

二、延期期限根据上述延期原因,甲乙双方同意将原合同中规定的支付时间延期至____年____月____日。

三、延期支付安排1. 甲方应在延期期限到达后的____个工作日内,支付给乙方相应的工程款项;2. 乙方应保证在延期期限内完成约定的工程量,并确保工程质量符合原合同要求;3. 如乙方未能在延期期限内完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权根据实际情况调整支付金额或继续延期支付。

四、违约责任1. 如甲方未能按照本协议约定的延期支付时间支付工程款,应按未付款项的____%向乙方支付违约金;2. 如乙方未能按照本协议约定的延期完成时间完成工程,应按未完成部分的____%向甲方支付违约金。

五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议是对原合同的补充,与原合同具有同等法律效力;3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决;4. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________签订日期:____年____月____日---。

工程延期合同范本

工程延期合同范本

工程延期合同范本甲方(发包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________一、工程延期的原因详细说明导致工程延期的具体原因,如不可抗力、设计变更、甲方原因等。

二、工程延期的时间1. 工程预计延期至______年______月______日完成。

2. 具体的延期时间以双方确认的实际情况为准。

三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权要求乙方按照本合同的约定完成工程。

提供必要的协助和支持,确保工程的顺利进行。

按照原合同的约定支付工程款项。

2. 乙方的权利和义务有权要求甲方按照本合同的约定支付工程款项。

采取合理措施,尽量减少工程延期对甲方造成的影响。

按照本合同的约定完成工程,并确保工程质量符合原合同的要求。

四、工程款项的支付1. 工程款项的支付方式和时间按照原合同的约定执行。

2. 如工程延期导致工程款项增加,双方应另行协商确定增加的款项及支付方式。

五、违约责任1. 如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向对方支付违约金______元。

2. 如因一方违约给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

甲方(发包方)签字(盖章):______________________日期:______年______月______日乙方(承包方)签字(盖章):______________________日期:______年______月______日。

工程延期合同范本百度文库

工程延期合同范本百度文库

工程延期合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本工程延期合同。

一、工程概况1.1 工程名称:________工程项目1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程总价:人民币(大写):________元整(小写):________元二、延期原因2.1 乙方在合同约定的工期内,因以下原因导致工程无法按期完成:(1)设计变更:____________________(2)施工现场条件变化:____________________(3)材料供应延迟:____________________(4)不可抗力因素:____________________(5)其他原因:____________________2.2 乙方在合同约定的工期内,已完成的工程量:____________________2.3 剩余工程量:____________________2.4 延期后的工程竣工日期:____________________三、延期费用3.1 延期部分的工程费用,按照原合同约定的单价和总价进行计算。

3.2 乙方应按照甲方要求,按时完成剩余工程,延期部分的工程费用不予减免。

3.3 乙方应承担因延期导致的甲方损失,包括但不限于:人员费用、设备租赁费用、临时设施费用等。

具体损失金额双方协商确定。

四、延期后的工程质量4.1 乙方应保证延期后的工程质量符合原合同约定的质量标准。

4.2 乙方应按照原合同约定的保修条款,承担延期后的工程保修责任。

五、其他约定5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

5.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

5.3 本合同解除、终止或失效后,乙方应按照甲方要求,完成剩余工程,并承担相应责任。

延期支付工程合同

延期支付工程合同

延期支付工程合同一、合同基本信息合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]工程名称:[填写工程名称]工程地点:[填写工程地点]合同签订日期:[填写日期]二、工程内容与要求本合同所涉及的工程项目包括但不限于[详细描述工程内容]。

乙方需按照国家相关建筑工程标准和规范,以及甲方提供的具体要求,确保工程质量达到[具体标准]。

三、支付条款1. 预付款:甲方需在合同签订后[具体天数]内支付总合同金额的[百分比]作为预付款给乙方。

2. 进度款:乙方根据实际完成的工程进度,按月向甲方申请进度款,甲方在收到申请后的[具体天数]内支付相应款项。

3. 竣工款:工程完工并经过甲方验收合格后,甲方应在[具体天数]内支付剩余的[百分比]款项。

4. 质保金:作为工程质量的保证,甲方将在总合同金额中扣除[百分比]作为质保金,在质保期[具体时间]满后无质量问题的前提下退还给乙方。

四、延期支付条件如遇特殊情况需要延期支付,双方应协商一致,并以书面形式签署补充协议。

延期支付的条件包括但不限于:- 工程进度延误且非乙方责任所致;- 甲方资金流紧张,但需提供相应的担保措施;- 不可抗力因素影响工程进度或支付能力。

五、违约责任若甲方未能按照合同约定支付款项,除需支付逾期利息外,还应承担违约责任。

若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求,应按照合同约定承担返工、赔偿等责任。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。

七、其他条款双方可以根据工程具体情况协商确定其他必要的条款,并以书面形式作为合同附件。

八、合同生效与变更本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

九、签字盖章甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________甲方盖章:__________乙方盖章:__________签订日期:__________。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方:
一、甲乙双方于年月日签订合同。

双方在合同中约定,该合同总价为
二、合同规定付款方式:
1、合同签订后七天内支付工程总价款的%,即元(大写:整),作为工程预付款。

2、设备、电缆全部进场,经甲方确认后七天内支付合同总价款的%,即元(大写:元整),作为工程进度款。

3、工程完工,通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续,且完成对甲方操作员培顺,经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的%,即
元(大写元整),作为工程款。

4、剩余工程总价款的%,即元(元整),作为工程质保金。

三、付款金额
应付金额:
实付金额:
逾期金额:
四、乙方已适当地履行合同义务,甲方对此并无任何异议;
五、甲方由于原因,请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项,乙方同意在本协议约定的条件下,接受甲方此请求。

就此情况,经双方经协商一致,签订协议如下:
1、甲方以作为抵押,对于延期支付的款项,甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

2、根据公司实际确定具体的支付时间:
3、延期付款期间,乙方不能因为资金不到位而影响工程进度,中途停止施工,否则乙方承担违约责任及损失赔偿。

4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。

六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷,由双方当事人协商,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议一式份,双方各执份。

本协议自双方签字盖章之日起生效,至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。

甲方:
(签字盖章)
年月日
乙方:
(签字盖章)
年月日。

相关文档
最新文档