风电施工合同协议书范本
风力发电基础施工合同范本
风力发电基础施工合同范本
甲方：（施工单位）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（被委托方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为了完成风力发电基础施工项目，特订立本合同，共同遵守以下条款：
一、项目内容：甲方委托乙方进行风力发电基础施工项目，具体包括施工准备、机械设备搭建、基础施工、安装调试等工作。
二、工期及报酬：本项目的工期为（具体天数/日期），乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并在验收合格后领取报酬。
报酬总额为（具体金额）。
三、质量标准：乙方应按照相关技术规范和甲方要求进行施工，保证施工质量符合相关标准，并承担由于施工质量问题所导致的责任。
四、安全责任：在施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，确保施工场地的安全，并对施工期间可能造成的人身和财产损失承担相应责任。
五、合同解除：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设风电场项目，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就风电场施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[风电场名称]施工工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述，如装机容量、风机数量等]二、工程范围及内容1. 乙方负责风电场的[具体施工范围，如风机基础施工、塔筒安装、场内道路建设等]。
2. 包括但不限于工程的设计联络、设备材料采购、运输、保管、施工安装、调试、试验、验收、质保期内的服务等工作。
三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]四、质量标准1. 工程质量符合国家及行业现行的有关标准、规范和技术要求，达到合格标准。
2. 确保风电场在质保期内安全稳定运行，各项性能指标满足设计要求。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 合同价款的支付方式：预付款：合同签订后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
进度款：根据工程进度，按[具体支付节点和百分比]支付。
竣工款：工程竣工并验收合格后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
质保金：质保期满后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供工程所需的相关资料和文件。
协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
按照合同约定支付工程款。
派员对工程进度、质量进行监督检查。
风电项目的合同书6篇
风电项目的合同书6篇篇1甲方（投资方）：_________乙方（项目方）：_________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就风电项目的投资合作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________风电项目2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 项目内容：_________二、投资方式1. 甲方以现金方式投资，投资金额为_________元。
2. 甲方投资后，将持有项目相应的股份。
三、项目运营1. 项目由乙方负责运营和管理，甲方有权进行监督。
2. 乙方应确保项目的正常运行，并按时向甲方报告项目运营情况。
3. 甲方有权参与项目的决策和管理，但应当遵守乙方的运营决策。
四、利润分配1. 项目的利润按照甲方和乙方的股份比例进行分配。
2. 乙方应在项目利润分配前，向甲方提交完整的财务报表和利润分配方案。
3. 甲方有权对利润分配方案进行审议和修改。
五、风险承担1. 项目的风险由甲方和乙方共同承担，按照股份比例进行分摊。
2. 乙方应确保项目的风险可控，并按时向甲方报告项目风险情况。
3. 甲方有权参与项目的风险管理，但应当遵守乙方的风险管理决策。
六、合同变更和解除1. 本合同一经签订，不得随意变更或解除。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 变更或解除本合同，应当遵循法律法规的规定，并确保不影响项目的正常运行。
3. 变更或解除本合同，应当保护双方的合法权益，并尽量减少双方的损失。
七、争议解决1. 本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
双方应首先尝试友好协商解决争议。
如协商无果，可寻求第三方帮助进行调解。
如调解仍无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。
2. 本合同引起的争议，适用中华人民共和国法律。
在争议解决过程中，双方应尊重法律法规的规定，并积极配合有关机关的调查和处理。
风电基础施工合同范本
风电基础施工合同范本
甲方：（甲方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
乙方：（乙方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
鉴于甲方拥有风电项目的规划、设计和施工的权利，乙方具有丰富的基础施工经验和资质，双方本着合作互利的原则，经友好协商后达成以下合同：
第一条施工内容
乙方将按照甲方的规划和设计要求，承担风电项目的基础施工工作，包括但不限于场地平整、基础桩的安装、混凝土浇筑等工作。
第二条工期
双方约定的风电基础施工工期为（具体的时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，双
方可协商由书面协议确认。
第三条价款及支付方式
1. 甲方应根据双方协商的总价款，按照工程进度及时支付乙方相应款项。
2. 甲方支付乙方的款项应该是不可退款的，除非另有说明。
第四条质量保证
1. 乙方承诺提供的施工材料和服务均符合国家相关标准和规定，保证施工质量。
2. 乙方在施工结束后，对已完成的基础进行质量验收，如有质量问题，乙方应承担相应的维修工作。
第五条违约责任
1. 若有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应违约责任。
第六条其他条款
1. 本合同经双方签字确认生效，任何未尽事宜均可通过协商修改。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电施工合同范本
风电施工合同范本________________________________________________一、合同背景1.1 发包方：指拥有风电项目开发权的单位或个人。
1.2 承包方：指具有相应资质，承担风电项目施工的单位。
1.3 风电项目：指利用风力资源进行发电的项目。
1.4 施工：指在风电项目现场进行的土建、安装、调试等各项工作。
二、合同内容2.1 工程名称：________________________风电项目施工2.2 工程地点：________________________2.3 工程规模：________________________2.4 工程内容：（1）土建工程：包括基础、塔架、机房、电缆沟等。
（2）安装工程：包括风力发电机组、塔筒、叶片、塔架、基础环、电气设备等。
（3）调试工程：包括调试、验收、移交等。
2.5 工程工期：自本合同签订之日起至________________________止。
2.6 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2.7 工程总价：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元。
2.8 付款方式：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价10%的预付款。
（2）进度款：乙方按照甲方认可的进度计划完成相应工程量，甲方按照实际完成工程量的80%支付进度款。
（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付给乙方合同总价10%的验收款。
（4）质保金：工程交付使用后满一年，乙方未出现质量问题，甲方支付给乙方合同总价5%的质保金。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
（2）甲方负责提供风电项目相关资料、施工图纸等。
（3）甲方负责协调解决风电项目施工过程中出现的问题。
（4）甲方按照约定时间和方式支付合同款项。
风电项目合同模板(3篇)
风电项目合同模板（3篇）风电项目合同模板（通用3篇）风电项目合同模板篇1发包单位：承包单位：经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。
由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。
工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。
四。
承包方式：由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格480.000元，大写：肆拾捌万圆整。
（含发票）六、结算方式：1、主吊进场后支付工程款的50%。
2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。
七、责任施工过程中所造成的损失；由承包方负责。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。
本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。
甲方：_________乙方：________代表：__________代表：________风电项目合同模板篇2借款方：_________(简称甲方)贷款方：_________(简称乙方)根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。
双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。
第二条借款用途：外汇贷款用于_____第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。
外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。
乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本1. 合同目的本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。
2. 项目内容和要求施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。
3. 合同签订及生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。
4. 合同期限本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。
如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。
5. 项目进度和里程碑双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。
6. 施工费用和支付方式根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。
付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。
7. 质量保证和验收施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。
发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。
8. 合同变更和解除如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。
如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。
如无法解决，双方有权单方面解除合同。
9. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
10. 争议解决因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。
如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。
11. 附则未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
12. 合同解释权本合同的解释及争议解决权归双方共同所有。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：风电场施工，包括风电设备的安装、调试、验收等。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 乙方应完成与工程相关的各项报批手续，并承担相应费用。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方每月底向甲方提交工程进度报告，甲方根据实际完成工程量支付进度款，支付比例为实际完成工程量的______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%。
（4）质保金：剩余______%的质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：每日逾期支付合同总价款的______%。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准，达到优良等级。
5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量。
六、验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
6.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后______日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。
风电项目承诺协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（风电项目投资方名称）乙方：（风电项目承建方名称）鉴于：1. 甲方有意投资建设风电项目，并希望乙方作为承建方负责项目的施工、安装和调试等工作。
2. 乙方具备相应的资质和经验，愿意承担风电项目的承建工作。
3. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[具体项目名称]1.2 项目地点：[具体项目地址]1.3 项目规模：[具体装机容量，如：100兆瓦]1.4 项目总投资：[具体投资金额]1.5 项目建设周期：[具体建设时间，如：18个月]1.6 项目预期发电量：[具体发电量，如：1.5亿千瓦时/年]第二条承诺内容2.1 乙方承诺按照甲方的要求，在规定的时间内完成风电项目的施工、安装和调试工作，确保项目按时、按质、按量完成。
2.2 乙方承诺严格遵守国家有关风电项目的法律法规和行业标准，确保项目安全、环保、节能。
2.3 乙方承诺提供项目所需的全部设备、材料和服务，确保设备、材料的质量符合国家相关标准。
2.4 乙方承诺对项目施工过程中的质量、安全、环保等问题负责，并承担相应的法律责任。
2.5 乙方承诺在项目施工过程中，积极配合甲方进行项目管理，及时向甲方报告项目进展情况。
2.6 乙方承诺在项目竣工后，协助甲方进行验收，并确保项目达到设计要求。
2.7 乙方承诺在项目运营期间，提供必要的维护和技术支持，确保项目的稳定运行。
第三条双方责任3.1 甲方责任：3.1.1 按时提供项目所需的资金、土地、电力接入等条件。
3.1.2 协助乙方办理项目所需的各项审批手续。
3.1.3 监督乙方按照合同约定进行项目施工。
3.1.4 对项目施工过程中的质量问题进行监督和验收。
3.1.5 按时支付乙方工程款。
3.2 乙方责任：3.2.1 按照合同约定的时间、质量、进度完成项目施工。
3.2.2 配合甲方进行项目管理，及时解决施工过程中出现的问题。
3.2.3 对项目施工过程中的质量问题负责，并承担相应的责任。
风电基础总承包合同3篇
风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。
3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。
2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方：（施工方名称）地址：（施工方地址）电话：（施工方联系电话）乙方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）因甲方具有丰富的风力发电施工经验，乙方委托甲方进行风力发电项目的施工工作，并双方经协商一致，达成以下合同：一、项目内容：1. 本项目包括风力发电设备的安装、调试、运行和维护等工作。
2. 项目地点：（具体地点）二、合同价款：1. 本合同总价款为（具体金额）人民币，乙方将按照工程进度进行阶段性支付。
2. 在合同价款中应包含人工费、材料费、设备费等费用，其具体费用细则双方可另行协商确定。
三、工期安排：1. 本项目工期为（具体时间），工程进度安排须提前报备乙方并得到乙方的确认。
2. 若因不可抗力或其他原因导致工期延长，双方应协商解决，并视情况进行费用调整。
四、材料和设备：1. 所需材料和设备应符合国家相关标准，并由甲方负责采购和提供。
2. 若乙方指定特定材料或设备需由乙方提供，双方应协商确定具体细则。
五、质量保证：1. 甲方承诺所提供的服务和工程质量应符合国家相关标准和乙方的要求。
2. 在项目完工后，甲方应提供相应的质保期，在质保期内对于工程质量出现问题，甲方应承担修复责任。
六、解决纠纷：双方在履行合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决；协商无果时，可向有关部门申请调解或依法解决。
七、合同变更：任何修改、增补或取消对该合同的修改或补充，需经双方签字盖章后生效。
以上为风力发电施工合同内容，甲、乙双方签字确认生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行风力发电项目的建设，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体风力发电工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程范围：包括但不限于风力发电机组的安装、调试、基础建设、场内道路施工等相关工程。
二、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商调整工程期限。
三、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，甲方应及时组织验收，如发现质量问题，乙方应负责无偿整改。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体阶段]时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；剩余合同总价款的[X]%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：提供工程所需的相关资料和场地条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
2. 乙方权利义务：按合同约定的工程范围和质量标准进行施工；负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的一切安全责任；遵守国家法律法规和当地政府的相关规定。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定的工程质量标准施工或未按时完工，每逾期一日，应按合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风电项目工程安全协议书（精选3篇）
风电项目工程安全协议书（精选3篇）风电项目工程安全篇1发包方：(甲方)承包方：(乙方)根据《中华人民共和国安全生产法》等相关安全环境保卫方面的法律法规规定，为加强承包风机建筑、安装工程及风机维护检修的安全环境管理，防止工作过程中的不安全、不文明、不负责的行为，防止造成人身、设备事故和环境污染等，确保施工现场工作过程的安全和文明，保护员工在工作中的安全和健康，营造良好治安环境，明确甲、乙双方权利和义务，特制订本协议，以资履行。
名称：地点：范围：期限：一、安全目标1.1 杜绝人身死亡事故;1.2 控制轻伤，不发生人身重伤事故;1.3 杜绝重大工作机械设备损坏事故;1.4 杜绝重大火灾事故;1.5 杜绝负主要责任的重大交通事故;1.6 杜绝重大环境污染事故;1.7 杜绝重复发生相同性质的事故;1.8杜绝群体卫生健康事故。
二、安全文明工作执行法律、标准2.1 《中华人民共和国安全生产法》2.2 《电力建设安全工作规程》2.3 《电力建设文明工作规定及考核办法》2.4 《火电机组达标投产考核标准(最新版)》2.5 《建设工程安全管理条例》2.6 《GB50870-_________建筑施工安全技术统一规范》2.7 《GJG348-_______建筑工程施工现场标志设置》2.8 《建设工程消防监督管理规定》2.9 《GJG-59》检查标准三、甲方的权利和义务3.1 甲方每周组织召开一次安全环境管理例会，对乙方安全环境工作进行业务指导和通报安全文明工作状况，乙方必须准时参加并按要求积极落实会议安排的各项工作。
3.2 甲方要对乙方进行适当的职业安全健康与环境管理知识宣贯，特别是有关危害辨识、危险评价和风险控制内容的宣贯。
应向乙方明确工作过程中所要建立的安全环境管理文件资料。
3.3 工作前，甲方应督促乙方对工作人员进行安全生产进场教育，介绍工作中有关安全、防火等要求，并对乙方工作人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入现场工作。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本《风力发电施工合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的基础施工、塔筒安装、机组吊装、电气设备安装、调试等工作。
二、工程期限1. 本工程的工期为[开始日期]至[结束日期]，总工期为[工期天数]天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后的[验收期限]天内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
整改期间所发生的费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付工程进度款。
具体支付方式如下：在完成风力发电机组基础施工后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例1]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
在完成塔筒安装后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例 2]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
风电场建设工程合同三篇
风电场建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主计划建设风电场，并委托承包商承担该风电场的建设任务，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：____风电场建设工程____1.2 工程地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡（镇）____村____1.3 工程规模：____兆瓦____1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），以下简称“合同总价”。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成工程。
2.3 合同总价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（4）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方合同总价款的10%。
第三条工程进度3.1 乙方应按照业主的工程进度计划，确保工程按时完成。
3.2 乙方应在每个关键节点前七个工作日向业主报告工程进度，并相关证明材料。
3.3 若乙方原因导致工程进度严重滞后，业主有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照业主的技术要求和标准，确保工程质量。
4.2 乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照业主要求进行整改，并承担由此产生的费用。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
风电基础施工合作协议范本
风电基础施工合作协议范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电基础施工事宜，经友好协商，达成以下合作协议：一、工程概况1.1 工程名称：________风电项目基础施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于风电基础的设计、施工、验收等。
二、合作范围和内容2.1 乙方作为本工程的施工方，应按照甲方的要求，完成风电基础施工的全部工作。
2.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得延误。
2.4 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故和质量问题，并承担相应的法律责任。
三、合同价格3.1 双方同意，本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、管理费用、利润等。
3.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期满后支付。
四、工期4.1 双方同意，本工程的工期为____个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应保证工程质量符合国家、行业标准和甲方要求，确保工程安全、可靠、环保。
5.2 乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任，并承担相应的经济损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等保密信息，应予以严格保密。
风电基座施工合同6篇
风电基座施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电基座施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基座施工项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：风电基座的施工，包括基础开挖、钢筋加工与安装、混凝土浇筑、后期养护等。
二、工程期限1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天（因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后工期可顺延）。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）______圆整，（小写）______元。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（4）质保金：工程总价的XX%作为质保金，质保期为一年，如无质量问题，质保期满后支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应为施工人员办理相应的保险，并承担保险费用。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定工期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付工程延期违约金。
风电合作施工协议书范本
风电合作施工协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合双方的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：__________风电项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于风电项目的土建工程、设备安装、调试、验收等。
二、合作内容1. 乙方承担本工程的施工任务，包括但不限于施工图纸范围内的所有土建工程、设备安装、调试、验收等工作。
2. 甲方负责提供施工图纸、技术规范、工程量清单等施工所需资料，并对乙方施工过程中的技术问题进行解答。
3. 甲方负责协调相关部门，为乙方的施工提供必要的场地、交通、供电等条件。
4. 甲方按照合同约定支付乙方的工程款项。
三、工程质量与标准1. 乙方应按照施工图纸和技术规范要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2. 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期结束后，如有质量问题，乙方应负责维修或更换。
四、工程进度1. 乙方的施工周期为：__________个月。
2. 乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求进行施工，如有特殊情况需要调整进度，应提前向甲方提出申请。
五、工程款项1. 乙方的工程款项为：__________元（大写：_______________________________元整）。
2. 甲方按照工程进度支付乙方的工程款项，每次支付的比例和金额由双方协商确定。
3. 乙方应提供合法的发票，甲方按照约定时间支付工程款项。
六、违约责任1. 双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
2. 乙方如未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：__________元/天。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
风电施工合同协议书
风电施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！风电施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拥有风电项目的建设权，并需要乙方提供风电施工服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________风电项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、乙方的义务和责任2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成风电施工任务。
2.2 乙方应保证施工质量，确保风电设备的安全运行。
2.3 乙方应承担施工过程中的安全生产责任，遵守国家安全生产法律法规。
三、甲方的义务和责任3.1 甲方应按照约定时间向乙方支付施工款项。
3.2 甲方应提供风电施工所需的场地、道路、电源等基础设施。
3.3 甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予及时解决。
四、合同价格4.1 双方确认，风电施工合同总价为人民币____元（大写：____________________________元整），币种为人民币。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同款项。
五、合同履行期限5.1 双方确认，风电施工合同的履行期限为____年__月__日至____年__月__日。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五乘以逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五乘以逾期天数。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风电施工合同协议书范本文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089甲方合同编号：风电场施工合同甲方：乙方：年月日合同协议甲方：乙方：1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：人民币（大写）元整（￥）3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。
4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。
7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。
8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包商提供的并经监理工程师批准的规范。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。
1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.12.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.22.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.32.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单张设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。
并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。
任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址业主的通讯地址：承包商的通讯地址：2.工程名称、地点及范围工程名称：工程地点：3.转让和分包3.1.合同的转让承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包范围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件4.1语言和法律4.2文件的优先顺序以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规范、图纸保管和提供5.1技术文件、规范、图纸保管和提供业主应根据工程进度需要免费向承包商提供2套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。
除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规范及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理业主在本合同签署之后7日内，应向承包商提供1套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图承包商应在项目竣工后25天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。
承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务6.1承包商的一般责任承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修。
承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理6.3承包商的劳务和人员6.4现场操作和施工方法承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。
另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他6.6.1合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.2承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.3组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.4编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.5严格按施工图和有关规范、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.6工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。
负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.7承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.8及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.9承包商在施工期间应做好施工记录、试验记录、事故处理记录；编制竣工图纸、资料，报告待竣工时一并移交业主。
6.6.10严格执行监理工程师有关安全文明施工的各项实施细则和有关规章制度等，各阶段单项工程及整体工程竣工后，均应清理现场，做到工程项目和场地同时验收。
6.6.11承包商应制定出各种确保安全、工期、质量和工艺的管理制度和管理办法，并在开工前报业主备案。
6.6.12消防、保卫由承包商自行负责，并严格按照国家法律、法规、标准及规范等有关规定执行，同时应接受地方政府有关部门的监督指导。
6.6.13承包商应建立健全质量保证体系，加强自身检测力量，积极配合业主及监理工程师的质监工作。
6.6.14承包商采取有效措施搞好安全文明施工，设立专门的安监机构，加强安全管理，避免一切人身伤亡事故。
若发生事故，承包商自理。
对影响整个工程安全目标，业主有权提出惩罚的权利。
6.6.15遵守业主有关工程管理的各种规章制度。
6.6.16承包商自行解决与地方关系的协调问题，但必须与监理工程师及业主处理地方关系的原则保持一致，以使整个工地处理地方关系方面的尺度、步调一致，避免各单位处理地方关系不一致引发地方矛盾而影响本身及兄弟单位的正常施工。
6.6.17承包商接受业主所委托办理工程相关手续。
6.6.18风机基础在回填之前，业主随机抽取具有代表数量的基础进行强度和密实度检测。
若合格，费用由业主承担；若不合格，承包商需采取可行的补救措施，补救措施需监理工程师与业主批准后执行，检测费用、补救措施费用由承包商承担；如承包商无法采取切实有效的措施，业主有权利将此工作交给第三方完成，费用由承包商承担。
6.6.19承包商必须自己建立符合国家规范满足工程实际需要的砼搅拌站或购买商品混凝土，并必须采取泵车布料的方式进行基础混凝土的浇筑。