专业分包合同(修改稿2)
建筑工程专业分包合同范本7篇
建筑工程专业分包合同范本7篇第1篇示例：建筑工程专业分包合同范本合同编号：【XXX】甲方：【建筑工程总承包单位名称】鉴于甲方拟承接【建筑工程项目名称】工程施工，现甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商订立本合同。
第一条工程名称及内容甲方委托乙方承担【建筑工程项目名称】工程中的【具体工程内容】工作。
第二条工程规模【具体描述工程规模，例如工程面积、高度等】乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，并按照甲方提供的施工计划和技术要求进行施工。
第四条工程质量要求乙方承诺保证施工质量符合相关标准和规范，对工程质量承担相应的法律责任。
第五条施工期间的责任1. 乙方应当遵守相关法律法规，严格执行施工安全生产措施，保障工程施工的安全。
2. 施工期间，乙方应当妥善保管工程材料、设备及相关工具。
3. 如因乙方施工过程中的过失导致工程延期、质量问题等情况，乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程款支付1. 工程款支付方式及时间：甲方应按照合同约定的工程款支付方式及时间向乙方支付工程款。
2. 工程结算：工程完工后，甲方将与乙方进行工程结算。
如发现工程质量存在问题，甲方有权扣除相应款项。
第七条合同变更和解除1. 若因不可抗力导致工程无法按计划进行，双方应协商解决，并根据实际情况变更合同内容。
2. 如有一方违反合同条款，经协商无法解决时，对方有权提前通知解除合同，并要求对方承担相应违约责任。
第八条法律责任1. 在履行本合同过程中，如有一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
2. 若因一方的过失导致另一方遭受经济损失，应由过失方承担赔偿责任。
第九条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工结算完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签订日期：年月日以上为建筑工程专业分包合同范本，双方签字盖章后即生效。
希望双方能够遵守合同约定，顺利完成工程，共同维护工程的质量和安全。
【文章字数超过2000字，如需删减或添加其他内容，请提出具体要求】。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，甲乙双方就本建设工程施工专业分包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括具体工程部位、工作内容等）二、承包范围及方式乙方按照甲方提供的施工图纸和甲方的工作要求，承担以下工程的施工任务：_______（包括但不限于工程部位、施工内容及具体承包范围）。
承包方式为单价包干。
三、合同工期开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。
具体开工时间以甲方发出的开工通知为准。
如因甲方原因造成工程停工，工期顺延。
四、工程质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 工程竣工验收以国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
验收过程中如存在质量问题，乙方应无条件返工或整改。
五、合同价款及支付1. 合同价款：根据本合同工程的性质特点以及实际工程内容等，本工程的合同价款采用单价包干方式计算。
具体单价详见附件《工程报价清单》。
总合同价款以实际完成的工程量计算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：每月按完成工程量的百分之七十支付；工程竣工初验合格后支付至合同总价的百分之九十；剩余百分之十作为工程质量保证金，待工程竣工验收一年后无质量问题无息退还。
每次付款前乙方需提供相应发票。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸及必要的技术资料。
2. 甲方负责施工现场的协调管理，确保乙方顺利施工。
建设工程施工专业分包合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工专业分包合同范本甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载建设工程施工专业分包合同范本2019甲方：______________________乙方：______________________签订日期：年月日（可编辑修改哦）承包单位（甲方）：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）：法定代表人（负责人）：可编辑修改哦：________________分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。
按照〈〈中华人民共和国合同法》〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，甲方将­­­­­­­工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况1、______________________________ 总体工程名称：2、______________________________ 分包工程名称：3、__________________________ 工程地点：可编辑修改哦：________________允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的30%。
专业分包合同范例(最新版)
专业分包合同范例(最新版)合同编号：__________专业分包合同范例（最新版）甲方（发包方）：乙方（分包方）：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程性质：__________1.5 甲方提供的施工图纸及技术要求等文件，乙方应认真阅读、理解并严格按照要求施工。
二、分包范围及内容2.1 乙方分包的工程范围：__________2.2 乙方分包的工程内容：__________2.3 乙方的分包工程应符合设计文件、图纸及施工技术标准和要求。
三、合同价格3.1 双方经协商一致，本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方报价应包含工程所需的一切材料、设备、工具、机械、人工等费用，以及合同约定的乙方应承担的一切费用。
3.3 合同总价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。
四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，保证工程按时完成。
工程竣工日期为：__________年__________月__________日。
4.2 乙方应严格按照合同约定的工期进度施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证分包工程的质量。
5.2 工程验收标准按照__________执行。
5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方的权利和义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，为乙方提供施工场地、水电等施工条件；（2）向乙方提供完整的施工图纸、技术要求及工程量清单；（3）按照约定支付乙方工程款项；（4）对乙方施工过程中的违法行为有权进行制止和纠正。
二次结构专业分包合同
二次构造专业分包合同二次构造是在一次构造(指主体构造的承重构件局部)施工完毕以后才施工的,是相对于承重构造而言的,二次构造分包合同怎么写呢?以下是在 WTT 为大家整理的二次构造分包合同范文，感谢您的阅读。
二次构造分包合同范文 1甲方：负责人乙方负责人：依照《中华人民共和国合同法》、北京市政府的有关规与建设单位签订的《建设工程施工合同》四川瑞祥龙腾建筑劳务公司的规章制度。
为了进一步落实班组的责任制，经双方协商全都，签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、承包单价 275 元立方，安排的零工元承受劳务方式计价的，分包合同价款单价为元/㎡，其中：地上机构㎡，初装修元/㎡，施工中发生的零工单价为元/工日，停工、窝工单价元/日，结算时按图纸的实际完成量结算。
五、承包方式：包工不包料，包安全。
但材料用量按实际工程量套定额标准计算，超出用量由乙方负责。
六、乙方必需 1 人以上负责资料，日班、夜班现场总负责各 1 人以上。
七、工期要求：依据甲方的进度打算，从乙方进场之日起计算。
其次条工程结算一、按分包工程工程内容，在甲方收到业主的工程款后3 天内付给乙方已经完成工程量的 75%，其余施工进展中，按当月完成量的 75%支付。
二、乙方必需将工人的工资发到每个工人的手中并由工人亲自签名确认，将各人工资表送交甲方存档。
乙方不得苛扣工人的工资，否则甲方有权对乙方处以 5000 元/次的罚款。
三、整体工程竣工验收合格后，甲方在半个月内一次性全部予以结清，须提前退场的按公司的相关规定结算。
第三条工程质量甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方依据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失;造成甲方工期延误的，应赔偿给甲方造成的损失。
第四条安全生产一、甲方对乙方担当的工程做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供给的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因上述违反规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
专业分包合同7篇
专业分包合同7篇专业分包合同篇1承包人：_________分包人：_________一、词语定义及合同文件1．词语定义1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1．2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1．7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1．8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1．9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1．10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1．11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1．12 总包合同条款：指我国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1．13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1．14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
专业分包施工合同范本
专业分包施工合同范本专业分包施工合同范本随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的专业分包施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
专业分包施工合同1发包方：________________承包方：________________为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币________元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的`材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇
建设工程施工专业分包合同通用范本5篇第1篇示例：建设工程施工专业分包合同通用范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方对XX工程进行施工，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特签订本合同，并遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，依照合同约定，共同遵守，诚信合作，共同完成本工程。
一、工程内容及分包范围1.1 乙方分包范围包括但不限于以下工程内容：（详细列出所分包的具体工程内容，包括工程范围、工程量以及质量要求等）1.2 分包工程的进度、质量等均应符合国家有关标准，必须保证施工质量，不得以低质量工程替代。
二、分包价格及支付方式2.1 分包工程总价：XX万元（大写）2.2 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（详细列出工程款支付的阶段及金额；约定逾期付款的违约金等内容）2.3 未尽事宜：双方未能协商一致的事宜，可另行商定。
三、分包工期及责任3.1 工程周期：XX年月日至XX年月日；乙方应在规定的工期内按合同要求完成分包工程。
3.2 延期责任：若乙方无正当理由未按时完成分包工程造成工程延期的，应承担相应的违约责任。
3.3 分包期间乙方应对分包工程负责，如出现质量问题或安全事故，乙方需承担相应的责任，并确保及时解决问题，以免影响工程进度及质量。
四、施工安全及环保责任4.1 乙方施工过程中应严格遵守国家建筑工程安全法规，保障施工现场及工人的安全，并购买相应的施工安全保险。
4.2 乙方应配备专业的环保人员，确保施工过程中的环保要求得到满足，防止环境污染。
五、修改和解释5.1 任何有关本合同的争议，双方应友好协商解决，协商不成时，应向有关部门申请调解或仲裁。
5.2 本合同经双方签字确认后生效，如需修改，双方应书面变更并经双方签字同意，变更后的内容与原合同具有同等的法律效力。
以上为【建设工程施工专业分包合同通用范本】的内容，甲乙双方应严格遥守合同约定，共同遵守法律法规，以保证工程顺利完成。
建设工程施工专业分包合同示范文本3篇
建设工程施工专业分包合同示范文本3篇篇1建设工程施工专业分包合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建设工程施工标准化法》的规定，甲乙双方经协商一致，于（具体时间）签订本分包合同，具体内容如下：一、工程项目名称：本次分包的工程项目为（工程项目具体名称），工程地点为（具体地点），工程内容为（工程具体内容），总造价为（金额）。
二、分包内容及工程量：1. 分包的具体内容为（分包的具体内容），工程量为（工程数量）。
2. 工程合同的具体内容详见工程合同书。
3. 工程分包的时间为（具体时间）。
三、分包价款及支付方式：1. 分包价款为（金额），分包价款包括人工费、材料费、设备费等。
2. 分包款的支付方式为（具体支付方式），分包款支付日期为（具体日期）。
3. 如乙方需要支付专用材料、设备费用，应在乙方提供专用材料、设备的同时支付相关费用。
四、分包工期及保质保量：1. 分包工期为（具体时间），乙方应按时完成工程，并保质保量交付甲方。
2. 乙方保证所使用的材料、设备符合国家标准，并确保工程质量。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在双方协商一致的情况下承担相应责任。
五、分包合同的解除、修改：1. 若因不可抗力等原因导致无法按时完成工程，乙方应及时通知甲方，并经双方协商一致后解除分包合同。
2. 乙方不得擅自修改分包合同内容，如需修改分包合同内容，应当征得甲方同意。
六、保密条款：1. 乙方应对甲方提供的技术资料、施工方案等保密，不得向第三方透露。
2. 分包合同解除后，乙方应将相关资料全部归还给甲方。
七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
以上为分包合同的具体内容，甲乙双方应遵守合同约定，共同维护工程质量和工程进度。
如有争议，应协商解决，若无法达成一致意见，则应向有关部门诉诸法律手段解决。
建设工程施工专业分包合同_合同范本
建设工程施工专业分包合同_合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工专业分包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 分包工程范围及内容：_______二、分包合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：_______天三、质量标准工程质量：_______四、合同价款1. 本合同价款采用_______方式确定。
2. 合同价款总额（大写）：_______元。
五、甲方代表与乙方代表1. 甲方任命_______为甲方代表，行使合同约定的甲方权力，履行合同约定的甲方职责。
2. 乙方任命_______为乙方代表，行使合同约定的乙方权力，履行合同约定的乙方职责。
六、甲方工作1. 甲方负责完成施工前的准备工作，包括“三通一平”等。
2. 向乙方提供施工所需的水、电接口，从接口至施工地点的措施费用由乙方承担。
3. 向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
4. 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）。
5. 组织乙方和设计单位参加图纸会审，向乙方进行设计交底。
6. 负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
7. 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。
8. 双方约定的甲方应做的其他工作：_______七、乙方工作1. 乙方必须服从甲方代表（或监理）的指挥、安排和管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房、门卫等管理制度。
建设工程专业分包合同（示范文本）
建设⼯程专业分包合同（⽰范⽂本）合同编码：建设⼯程专业分包合同xxxxx建设（集团）有限公司⼆〇⼀六年建设⼯程专业分包合同第⼀部分合同协议书⼯程承包⼈：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲⽅”）（与业主合同的承包⼈名称⼀致或三⽅协议中被委托⽅名称⼀致）专业分包⼈：分包单位全称（以下简称“⼄⽅”）（与法⼈税务主体资格⼀致）依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其他有关法律、⾏政法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲⽅已经签订施⼯合同（以下称为“业主合同），双⽅就专业分包事项协商达成⼀致，订⽴本合同。
1、⼯程概况1.1总包⼯程名称：。
1.2总包⼯程地点：。
1.3分包⼯程名称：。
1.4分包范围：；主要⼯作内容：（各分项的详细⼯作内容或项⽬特征应在实物量清单或⼯程量清单予以描述）。
2、分包合同⼯期2.1合同⼯期：计划开⼯⽇期：年⽉⽇计划完⼯⽇期：年⽉⽇⼯期总⽇历天数为：天2.2若甲⽅根据⼯程总体要求对⼯期做出合理调整时，⼄⽅应⽆条件服从，且不得向甲⽅索赔任何费⽤。
3、质量标准本⼯程质量标准双⽅约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包⼯程的价格细节外的业主合同复印件且需双⽅盖章确认⼄⽅了解业主合同质量要求）。
4、合同⽂件及解释顺序组成本合同的⽂件及优先解释顺序如下：（1）中标通知书（如果有）；（2）分包⼈的投标书及其附件；（3）本合同及其附件；（4）本合同⼯程建设标准及有关技术要求；（5）图纸；（6）除业主合同⼯程价款之外的业主合同⽂件；（7）合同履⾏过程中，甲⼄双⽅协商⼀致的其它书⾯⽂件。
在合同订⽴及履⾏过程中形成的与合同有关的⽂件均构成合同⽂件的组成部分。
前述各项分包合同⽂件包括合同当事⼈就该项分包合同⽂件做出的补充和修改，属于同⼀类内容的⽂件，应以最新签署的为准。
5、合同价款5.1含税合同价：（⼤写）⼈民币元（⼩写：￥元），其中不含税合同价：（⼤写）元（⼩写：￥元）；税率11/0%，税⾦：（⼤写）元（⼩写：￥元）。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)》
建设工程施工专业分包合同(示范文本)》全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工专业分包合同（示范文本）一、合同双方：甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：二、项目内容：1.甲方委托乙方承包以下工程项目：（1）工程名称：2.工程合同价款：本工程合同的合同价款为人民币（大写）（小写）元整，合同价款包括工程项目的所有费用。
3.工程工期：本工程项目的工期为（具体时间），乙方必须按时完成委托的工程项目。
4.工程质量和安全：乙方必须按照国家相关标准和规定完成工程项目，并保证工程质量符合合同要求。
在施工过程中，乙方要注意工程安全，遵守相关安全规定，确保施工过程安全无事故。
5.工程变更：若有工程变更，须经双方协商一致并签署书面变更协议。
如产生额外费用，甲方需承担额外费用。
6.工程款项支付方式：甲乙双方协商确定工程款项支付方式，一般按工程实施进度支付。
7.违约责任：若一方违反合同规定导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
8.法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
（以下空白）甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是关于建设工程施工专业分包合同的示范文本，双方签订合同前可根据实际情况对合同内容进行修改和完善。
如有需要，还可由专业律师参与合同的起草和审查，以确保合同的有效性和合法性。
希望双方在合作中能够遵守合同约定，共同完成工程项目，实现双方的合作共赢。
第二篇示例：建设工程施工专业分包合同(示范文本)甲方：__________（委托方）一、合同目的：本合同的目的在于明确乙方所分包的建设工程施工专业范围、分包工程内容和相应的分包付款标准，双方应遵守协议内容并按照本合同规定的要求完成合同工程。
二、工程范围：乙方承担对甲方建设工程施工专业的分包承包工程，具体分包内容及工程范围详见《分包工程清单》。
三、工程周期：本合同自双方签署之日起生效，至分包工程竣工验收结束止。
建设工程施工专业分包合同范本(中建八局)(二)2024
建设工程施工专业分包合同范本(中建八局)（二）一、合同背景本分包合同由甲方（委托方）中建八局和乙方（承包方）共同签署，旨在明确双方在建设工程施工专业分包过程中的权利、义务和责任，确保工程施工流程的顺利进行。
二、合同内容1. 工程基本情况甲方将工程交由乙方进行施工分包，包括但不限于以下工程项目：（详细列举具体工程项目）2. 乙方承诺（1）乙方必须具备建筑工程施工总承包资质。
（2）乙方应按照甲方的设计要求和施工规范进行施工，并保证施工的质量符合法律法规和技术标准的要求。
（3）乙方承担现场质量管理和安全管理的责任，确保工程施工过程中没有质量事故和安全事故的发生。
（4）乙方可根据施工需要，在甲方的书面批准下，对施工方案进行必要的调整与修改。
（5）乙方应按照施工进度计划有序进行施工，并在规定的工期内完成工程。
（6）乙方应确保施工现场的环境整洁，并按照相关法律法规进行环保工作。
3. 甲方承诺（1）甲方需提供乙方施工所需的设计文件、图纸、资料等，并协助乙方办理有关施工许可手续。
（2）甲方应按时支付合同约定的工程款项，确保乙方正常施工。
（3）甲方承诺协助乙方解决因施工需要与相关部门之间的协调问题。
4. 工程款项及支付方式（1）工程款项：合同总金额为人民币（具体金额），甲方按照合同约定的工程进度支付款项。
（2）支付方式：按月支付。
（3）款项支付时间：甲方应于每月（具体日期）前将款项支付至乙方指定的银行账户。
5. 违约责任（1）如乙方未按照合同约定的质量、工期完成施工，甲方有权要求乙方改正，并按照每日合同总金额的0.05%向乙方追加扣款。
（2）如甲方未按照合同约定的支付期限支付工程款项，乙方有权要求甲方支付延期费，延期费按未支付款项的1%每日计算，延期费总额不超过合同总金额的10%。
6. 争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与解除1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程施工竣工验收合格并经甲方验收合格后解除。
建筑工程施工专业分包合同
建设工程施工专业分包合同总包人：分包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,总包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
第一条总包工程概况1。
1总包工程的名称: 1。
2总包工程的地址：1。
3总包工程实际开工时间: 计划竣工时间: 计划工期总日历天数天。
1.4总包工程预计的建筑工程总造价：1.5 年月日,总包人与签订了《建设工程施工合同》。
1。
6总包工程概况其他需要明确的情况:第二条分包工程概况2。
1分包工程的名称：2。
2分包工程的位置：2.3分包工程的分包范围:2。
4分包工程计划开工时间：计划竣工日期: 计划工期总日历天数：天.2。
5分包工程合同价款:人民币元(大写: ）。
2。
6工程概况其他需要明确的情况：第三条分包人主要情况3。
1分包人企业资质标准: 3。
2分包人企业资质证书号码：3。
3复审时间及有效期: 3。
4分包人其他需要明确的情况：第四条词语定义4.1下列词语除总包合同另有约定外，应具有本条款所赋予的定义:4。
1.1总包合同：指发包人与总包人之间签订的涵盖本合同分包范围的《建设工程施工合同》。
4。
1.2分包合同：指总包人和分包人之间签订的《建设工程施工专业分包合同》，即本合同。
4。
1.3发包人:指在总包合同中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
4。
1.4总包人:指在总包合同中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人.4.1。
5分包人：指在本分包合同中约定的，被总包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人.4.1.6总包工程:指由发包人和总包人在总包合同中约定的承包范围内的工程.4。
1。
7分包工程：指由总包人和分包人在本合同中约定的分包范围内的工程。
4 1.8总包工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和总包人在总包合同专用条款中约定。
专业作业分包合同范本
专业作业分包合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方因业务需要，拟将部分专业作业分包给乙方完成，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就分包作业事项达成如下合同条款：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在专业作业分包过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利进行。
第二条分包作业内容1. 甲方同意将以下专业作业分包给乙方完成：- 分包作业名称：____________- 分包作业地点：____________- 分包作业范围：____________- 分包作业期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日2. 乙方应按照甲方的要求和标准完成上述作业内容。
第三条双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：- 甲方有权对乙方的作业进度和质量进行监督和检查。
- 甲方应按照合同约定及时支付乙方作业费用。
- 甲方应提供乙方完成作业所需的必要条件和协助。
2. 乙方的权利和义务：- 乙方有权按照合同约定收取作业费用。
- 乙方应按照甲方的要求和标准完成作业，并保证作业质量。
- 乙方应遵守甲方的作业安全规定，确保作业安全。
第四条作业费用及支付方式1. 作业费用总额为：____________2. 支付方式：甲方应在合同签订后_____日内支付乙方定金_____%，作业完成后_____日内支付余款。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付作业费用，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未付款项的_____%。
2. 如乙方未能按合同约定完成作业，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_____%。
第六条合同变更和解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
测绘专业分包合同模板
测绘专业分包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！测绘专业分包合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将测绘项目分包给乙方实施的事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________1.2 项目地点：____________1.3 项目内容：____________1.4 项目预算：____________二、分包范围及要求2.1 分包范围：乙方负责____________2.2 技术要求：____________2.3 质量要求：____________2.4 进度要求：____________三、分包价格及支付方式3.1 分包价格：____________3.3 支付进度：____________3.4 税收政策：____________四、甲方的权利和义务4.1 甲方应保证乙方的合法权利，不得干涉乙方的正常工作。
4.2 甲方应提供乙方所需的技术资料、场地、设备等资源。
4.3 甲方应对乙方的工作成果进行验收，并支付约定的分包价格。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成项目。
5.2 乙方应保证项目质量，确保项目符合相关法律法规和技术标准。
5.3 乙方应遵守甲方的管理制度，维护甲方的合法权益。
六、违约责任6.1 甲方未按约定支付分包价格的，应支付违约金，违约金为分包价格的10%。
6.2 乙方未按约定完成项目的，应支付违约金，违约金为分包价格的10%。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
勘查工程专业分包合同
勘查工程专业分包合同一、合同双方信息甲方（总承包方）：_________乙方（分包方）：_________二、合同目的与背景鉴于甲方承接了___________工程项目，需要对该项目进行专业的勘查工作，以确保后续建设的顺利进行。
甲方根据相关法规及自身需求，决定将该工程项目中的勘查工作分包给具有相应资质的乙方，并由乙方承担相应的责任与义务。
三、工作范围与内容乙方应根据甲方提供的勘查任务书和要求，在约定的时间内完成以下工作内容：1. 地质勘察，包括土壤、岩石等的物理力学性质测试；2. 地形测绘，提供准确的地形图及相关数据；3. 地下水位观测，分析地下水流动特性及其对工程的影响；4. 编制勘查报告，提出建设建议和注意事项；5. 其他经双方协商一致的工作。
四、质量要求乙方应保证所提交的勘查成果真实、准确、完整，并符合国家有关标准和行业规范。
对于不符合质量要求的，乙方应负责无偿返工直至达到要求。
五、时间安排勘查工作自合同签订后_____天内开始，至_____天内完成全部工作内容，并向甲方提交最终的勘查报告。
六、费用支付根据合同约定的工作量和费率，以及实际完成的工作量，由甲方按约定向乙方支付费用。
具体支付方式和时间如下：1. 预付款：合同签订后_____天内支付总费用的_____%；2. 进度款：根据实际完成工作量，按_____%的比例支付；3. 尾款：最终成果验收合格后，支付剩余费用。
七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
详细条款按照相关法律法规执行。
八、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，未经书面协议不得擅自修改；2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件随合同附上乙方的资质证明文件、勘查任务书等相关文档。
工程专业的分包合同范本
工程专业的分包合同范本大家看看工程专业的分包合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。
二、承包范围、方式、内容(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
(二)承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等，具体是：包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。
包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
(三)承包内容：1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。
6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工专业分包合同（修改稿2）总包人(全称)：分包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：分包工程名称：分包工程承包具体内容：。
分包工程承包方式：。
二、合同总金额大写（价）：人民币元。
小写（价）：元。
三、合同价款计价方式合同价款组成表（表内金额单位均为：“元”）1、合同形式：○1（）固定总价包干承包，合同总价为包干价。
○2（）单价固定方式，合同总价为暂定价；○3（）其它方式：2、与承包方式相关的约定（1）工程量计算规则：。
（2）分包工程款税金由总包人代扣代缴，必需时总包人给予开具免税证明。
（3）分包工程水电费按分包工程总价的比例计取，并在分包工程结算款中扣除。
（4）分包工程所产生的垃圾清运及处置费按分包工程总价的比例计取，并在分包工程结算款中扣除。
（5）分包人使用总包人现场现有的脚手架、垂直运输机械、活动房等费用，按分包工程总价的比例计取，并在分包工程结算款中扣除。
（6）市场价格波动是否调整分包合同价格约定：。
3、现场签证分包工程现场签证约定：现场签证必须由现场施工员、项目工程师、造价员、项目经理（项目经济责任人）签字，并同时通过公司有关专业分包合同管理办法中相应的“现场签证审批流程”后生效。
4、结算方式总包人收到分包人递交完整的分包竣工结算报告及结算资料后进行核准或递交外部审计。
分包工程竣工结算必须通过公司相应的“专业分包结算审批流程”并加盖双方当事人公章后生效。
四、工程款的支付（1）预付款（）。
（2）进度款○1月度付款方式（）。
○2节点付款方式（）。
（3）分包人必须向总包人提供有效的“建筑业统一发票”，否则总包人不予支付。
（4）由于发包人未能按总包合同约定支付工程款,总包人相应顺延分包人的工程款支付。
五、双方一般权利和义务1、总包合同（1）分包人对总包合同的了解分包人主动向总包人借阅总包合同，全面了解与分包相关的所有条款(有关总包合同的商务条件内容除外)。
（2）分包人对有关分包工程的责任分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任，因分包人自身行为或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生,由分包人承担相应违约责任，违约责任计价方式或额度。
2、指令和决定（1）就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行总包人发出的所有指令和决定。
（2）分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。
未经总包人允许，分包人不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任，违约责任计价方式或额度。
3、总包项目经理（1）项目经理的姓名：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：总包人对项目经理的授权：。
（2）总包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在三天内给予书面确认。
4、分包项目经理（1）分包项目经理的姓名：（2）分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。
（3）分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发出的指令组织施工。
（4）分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。
（5）总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。
5、总包人的工作（1）组织分包人参加发包人会审图纸。
（2）提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。
（3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。
（4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。
（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
6、分包人的工作（1）分包人应在本合同签订生效后日内向总包项目经理提交分包工程总进度、年度、季度、月度、周进度计划，并在每月30日前上报当月工程进度报表。
（2）分包人在施工过程中应遵守国家和地方现行的有关“节能、环境保护、职业健康和安全的法律、法规”，遵守政府有关主管部门对施工场地内的“交通、施工噪音及安全文明生产”等管理的有关规定，办理完成相关手续，并以书面形式告知总包人。
由于分包人的责任而造成的不良后果及经济损失均由分包人承担，违约责任计价方式或额度。
（3）分包人应允许总包人、发包人、监理工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料加工存放的地点检查和验收，分包人应提供方便并积极配合。
（4）分包人在施工中，应对已完产品保护，由于分包人的过失，造成已完产品损坏或污染，分包人应负责修复或赔偿损失。
（5）分包人用工必须遵守当地政府有关规定，与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
由于非法用工造成安全事故的，均由分包人承担与此相关的责任，违约责任计价方式或额度。
（6）已竣工工程未交付总包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
（7）分包人在分包项目施工过程中，贯彻“谁施工谁负责安全”原则，如发生伤亡事故，总包人有协助紧急抢救义务，分包人承担全部责任及发生的费用。
分包人人员因发生伤亡事故，经政府有关部门作出事故定性后，由分包人对伤亡职工作善后处置并承担相应经济和法律责任。
发生重大质量、安全、人员伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内通告总包人，并在2天内将详细的书面报告上报总包人。
（8）若本工程地块存在多工种共同施工，需要相互配合、支持和合作，可能会发生总体平衡施工进度和工作面造成间隙性停工，分包人承诺服从承包人安排且不计停工损失。
（9）双方约定分包人应做的其它工作：。
7、总包合同解除（1）如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则总包人应以书面形式及时通知分包人解除分包合同，书面通知送达分包人之时本分包合同解除。
（2）因分包人的违约造成总包合同终止，分包人承担总包人由此产生的所有损失。
8、分包合解除分包人未能严格履行合同义务（影响总包人工期进度、工程质量评定等级的），总包人可以单方面解除分包合同。
分包人应无条件地尽快撤离现场，其发生的费用自负。
9、转包与再分包分包人不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。
如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任及费用，违约责任计价方式或额度。
六、工期1、分包合同工期总日历天数为：天。
开工日期：本分包工程定于年月日开工。
竣工日期：本分包工程定于年月日竣工。
主要节点工期以总包人批复的总进度计划为准。
2、分包人应当按照本合同约定的开工日期开工。
3、因发包人原因不能按照本合同约定的开工日期开工，总包人应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。
4、工期延误（1）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加。
（2）不可抗力的原因。
（3）双方约定工期顺延的其他情况：。
七、工程竣工1、分包人应按照本合同约定的竣工日期竣工。
2、因分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期竣工的，分包人承担违约责任和费用，费用计价方式或额度。
八、质量、安全1、质量检查与验收（1）分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到标准。
因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担相应的责任和费用，违约责任计价方式或额度。
（2）分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。
分包工程的测试费、试车费及相关的费用由分包人承担。
2、安全施工分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
发生安全事故，应及时向总包人报告。
九、工程变更分包人不得执行从发包人处直接收到的未经总包人确认的有关分包工程范围内的工程变更的指令。
若分包人擅自执行变更指令，视为违约，须承担相应违约责任。
关于变更估价原则的约定：。
关于变更估价程序的约定：。
十、竣工验收1、竣工验收（1）分包人提供全部分包工程竣工资料（含竣工图）的日期年月日，份数份。
（2）分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的责任。
如造成总包人对发包人的违约，分包人应承担总包人由此产生的所有损失。
(3) 分包人对施工场地进行清理并退场的期限：。
十一、质量保修1、质量保修期限质量保修金比例或额度。
2、分包工程的保修期应与总包人的总包合同所承诺的保修期相一致。
十二、违约、争议1、违约（1）本合同提到的分包项目经理必须常驻施工现场。
分包人如发生违约，违约金计算方法或额度：。
（2）特种工种无证上岗违约责任：。
（3）双方约定的分包人的其他违约, 分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度：。
3、争议双方协商解决或调解不成时，双方约定向总包人所在地人民法院提起诉讼。
十三、保障、保险及担保1、保障（1）分包人向总包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务。
（2）分包人应保障总包人免于承担在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：A、人员的伤亡；B、分包工程以外的任何财产的损失或损害。
2、保险（1）发包人已经办理的保险视为总包人办理的保险。
（2）分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
（3）分包人必须为从事作业的外地民工办理综合保险，其综合保险费用由分包人承担。
如由总包人统一交纳，则由分包人按规定分摊。
（4）保险事故发生时，总包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
（5）分包人投保内容和责任：。
3、担保（1）分包人向总包人提供履约担保，担保方式：。
（2）担保额度：。
十四、材料设备1、材料设备供应，总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为总包人供应的材料设备，由分包人组织验收和保管使用。
2、由总包人供应材料设备的节超奖罚的约定：。
3、由分包人采购材料设备的约定：。
十五、文物分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告总包人。
十六、不可抗力1、不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
2、不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知总包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
3、分包人承担自身的人员和财产的损失。
十七、补充条款：。
十八、合同的生效及终止本合同双方加盖合同专用章或公章后生效。
保修期满，本合同即告终止。
十九、合同份数本合同一式份，其中，总包人＿份，分包人＿份。