期房转让协议样本

合集下载

期房转让协议合同5篇

期房转让协议合同5篇第1篇示例：期房转让协议合同甲方：（转让方）身份证号码：____________乙方：（受让方）身份证号码：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、公平公正的基础上，就甲方拟将其名下的房产进行转让一事，经友好协商，达成如下协议：一、转让房产基本信息1. 转让房产地址：____________2. 转让房产建筑面积：____________平方米3. 转让房产产权证号：____________4. 转让房产用途：____________二、转让价格1. 转让价格为人民币____________元整（￥____________）。

2. 转让价款支付方式：乙方向甲方支付全款。

3. 乙方在收到转让价款后，甲方应立即向乙方交付房产相关手续及产权证书等文件。

三、转让过程1. 甲方应向乙方提供房产相关权属证明、产权证书、房屋所有权证明等相关手续文件。

2. 乙方有权对房产进行核实验收和检查，确认房产的真实性和完好性。

3. 乙方应在收到房产相关手续及产权证书后，尽快进行过户手续。

四、转让的保证和承诺1. 甲方保证其对房产拥有完全的所有权，并无任何转让、抵押、查封、异议等问题。

2. 甲方承诺在乙方清偿全部转让价款后，无条件将房产的产权正式过户给乙方。

3. 乙方在购买房产后，拥有房产的全部权益，有权使用、处置房产并享受相应的权益。

五、转让的其他约定1. 房产的过户手续由乙方负责办理，乙方应承担过户所需的税费、公证费等相关费用。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至房产完全过户为止。

3. 在本协议履行过程中，如发生争端，双方应友好协商解决，若协商无果，则提交有管辖权的法院诉讼解决。

六、其他事项1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本协议所涉及未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（以下无正文）第2篇示例：期房转让协议合同甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平协商的基础上，就甲方持有的位于（具体房屋地址）的期房进行转让，特订立本协议如下：一、房屋基本信息（一）房屋坐落：（具体房屋地址）（二）房屋面积：（平方米）（三）房屋用途：住宅/商铺/其他（四）交房标准：毛坯交房/精装修交房（五）其他房屋情况：二、转让价格1. 甲方将上述房屋的转让价格确定为人民币（大写）（￥），乙方同意按照该价格购买该房屋。

期房转让协议书5篇

期房转让协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1期房转让协议书甲方（转让方）：（姓名）身份证号码：联系电话：住址：乙方（受让方）：（姓名）身份证号码：联系电话：住址：鉴于甲方是（楼盘名称）的购房者，现因特殊情况无法继续购房，经双方友好协商一致，特签订本期房转让协议书，具体约定如下：一、房屋基本情况1.1 房屋地址：（楼盘地址）1.2 房屋实际面积：（房屋面积）1.3 房屋购买总价：（房屋总价）1.4 房屋交付时间：（交房时间）二、转让条件2.1 甲方在签订本协议之前已向开发商支付购房款项（具体数额），甲方与开发商之间已经签订了预售合同。

2.2 甲方未将该房屋作为抵押或出售给他人。

2.3 甲方保证该房屋不存在产权纠纷或者其他法律纠纷。

三、转让权利3.1 甲方有权将该房屋转让给乙方，乙方有权接受该房屋的转让。

3.2 乙方同意按照本协议的约定支付购房款项，并承担相关税费及过户手续。

四、转让程序4.1 甲方应在签订本协议之日起（具体时间）内将本协议书提交给开发商办理过户手续。

4.2 乙方应在（具体时间）内支付转让款项给甲方，支付方式为（具体方式）。

五、违约责任5.1 若甲方擅自转让该房屋给他人或存在虚假陈述，导致乙方受到损失的，甲方应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方未按时支付转让款项或提供虚假信息，导致协议无法履行的，应承担相应的违约责任。

六、协议生效6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）。

6.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：本协议经双方签字盖章后生效，双方应按照协议的约定履行各自的义务。

如有违约情况，按照协议约定承担相应的法律责任。

感谢双方的合作与理解，祝双方合作愉快！篇2期房转让协议书甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话：鉴于甲方拥有位于（房屋地址）的期房，经双方协商一致，甲、乙双方达成以下协议：一、转让房屋基本情况该房屋为期房，项目名称为（项目名称），具体楼栋号为（楼栋号），房屋号为（房屋号），建筑面积为（建筑面积），户型为（户型），转让金额为（转让金额）元整。

期房转让协议4篇

期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。

双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。

第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。

第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。

期房转让协议书范本3篇

期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。

3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。

2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。

四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。

2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。

3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。

期房转让协议样本6篇

期房转让协议样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1期房转让协议样本甲方（转让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（受让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方是该房屋的合法所有权人，甲方愿意将该房屋进行转让，经过甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、转让房屋信息1.转让房屋地址：_______________2.转让房屋面积：_______________3.房屋结构：_______________4.产权证号：_______________5.转让价格：_______________二、转让条件1.甲方确认转让房屋为期房，并承诺在房屋竣工验收后办理房屋产权证书；2.乙方确认购买房屋为期房，同意接受房屋的一切现状；3.双方保证交易过程中如有任何虚假陈述或隐瞒事实，一切后果由其自行承担；4.转让款项一经确认，不可撤销；5.除非经双方协商一致，本协议不可变更。

三、履行期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.乙方确认收到房屋产权证书并办理过户手续后，甲方应将房屋的一切权益转让给乙方；3.转让房屋产权证书的手续费由乙方承担。

四、违约责任1.如乙方逾期支付转让款项，应按日向甲方支付滞纳金；2.如一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任；3.若因不可抗力导致交易无法履行，双方可相互协商解除合同，但不承担任何违约责任。

五、其他事项1.本协议一式两份，双方各执一份；2.本协议适用中华人民共和国法律；3.合同签署地点：_______________4.其他约定事项：_______________甲方（转让方）：_______________乙方（受让方）：_______________签订日期：_______________篇2期房转让协议甲方（转让方）：（姓名）、（地址）乙方（受让方）：（姓名）、（地址）鉴于：1. 甲方是某某小区（具体楼栋和房号）房屋的合法所有人，系该房屋的期房购买者；2. 甲方因个人原因需将上述房屋转让给乙方，并乙方同意以受让的方式办理；3. 双方经协商一致，就上述房屋的转让事宜达成以下协议：第一条房屋描述上述房屋为某某小区（具体楼栋和房号）的房屋，建筑面积为XX 平方米，现房屋处于（装修情况），属于期房未经产权证书办理。

期房转让协议书范本3篇

期房转让协议书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1期房转让协议书范本甲方（转让人）：__________乙方（受让人）：__________鉴于，甲方是房屋产权所有人，现拥有并欲转让（在建或未竣工）期房一套，具体房屋信息如下：1. 房屋坐落地址：__________2. 房屋建筑面积：__________平方米3. 房屋总价款：__________万元4. 房屋预售合同编号：__________5. 房屋预售合同签订日期：__________6. 房屋预计交付日期：__________7. 房屋使用权归属：__________现甲、乙双方在平等自愿的基础上，就上述期房转让事宜达成如下协议：第一条乙方同意购买甲方名下的上述期房，甲方同意将上述期房无条件转让给乙方，并乙方于收到本协议生效时支付全部房款。

第二条甲方保证上述期房权属清晰、无任何抵押、查封或质押情况，确保乙方在房屋交付后获得完整的产权。

第三条乙方在本协议签署之日起1个工作日内，支付上述期房的全部购买款项，支付方式为：__________。

第四条甲方应在乙方支付全部购买款项后7个工作日内，办理产权过户手续并交付房屋钥匙给乙方，确保乙方按时入住。

第五条自本协议生效之日起，乙方负责上述期房的相关费用（如物业费、水电费等），直至正式获得产权证书。

第六条如因一方违约给对方造成损失的，违约方应当依法承担赔偿责任。

第七条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上为期房转让协议书范本，若有任何争议，应当协商解决，没有解决的，由双方协商选择有管辖权的人民法院诉讼解决。

篇2期房转让协议书范本甲方：（转让方）姓名：身份证号：联系地址：乙方：（受让方）姓名：身份证号：联系地址：经甲、乙双方友好协商，就甲方持有的位于（房屋地址）的期房进行转让，签订本协议如下：一、转让房屋信息1.转让房屋地址：（房屋地址）2.转让面积：（面积）3.转让价格：人民币（金额）4.其他相关信息：二、权利保证1.甲方向乙方保证，转让房屋系其合法所有，无任何第三方权利瑕疵。

期房转让合同协议书范本8篇

期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。

该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。

二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。

该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。

2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。

甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。

三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。

交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。

2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。

过户过程中产生的相关费用由乙方承担。

四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。

2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。

五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。

2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。

期房转让协议5篇

期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。

为明确双方权益，特签订本协议。

第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。

该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。

第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。

此价格包含该期房的所有权益。

2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。

第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。

甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。

第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。

4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。

4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。

第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。

5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。

期房转让协议(8篇)

期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。

该房目前尚未建成，未具备交易条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。

二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。

本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。

甲方不能从该房获得任何收益。

2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。

期房转让协议书6篇

期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。

1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。

1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。

二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。

2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。

2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。

三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。

3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。

3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。

四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。

4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。

五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。

5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。

六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。

6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。

期房转让合同协议书范本(3篇)

第1篇合同编号：_______甲方（转让方）：_________________________乙方（受让方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其所购期房转让给乙方的事宜，达成如下协议：一、转让房产的基本情况1.1 房产基本情况：房产证号：_________________________房产地址：_________________________建筑面积：_________________________平方米户型：_________________________用途：_________________________土地使用权类型：_________________________土地使用权期限：_________________________1.2 期房转让合同编号：_________________________1.3 期房购买合同签订时间：_________________________二、转让价格及付款方式2.1 转让价格：人民币（大写）：_________________________元整（小写）：_________________________元。

2.2 付款方式：（1）乙方应在签订本协议之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格的_____%作为定金，定金支付后甲方不得以任何理由拒绝转让。

（2）乙方应在甲方取得房产证后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。

（3）乙方应在甲方办理完毕房产过户手续后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。

三、税费承担3.1 甲方应负责办理房产转让过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、个人所得税等。

3.2 乙方应按照国家相关规定，自行承担购买房产后的相关税费。

期房转让协议书范本5篇

期房转让协议书范本5篇篇1期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方持有的位于（房屋地址）、房屋进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋信息1. 房屋地址：2. 房屋建筑面积：3. 房屋用途：住宅/商业/办公等4. 房屋权属证明：房屋产权证书编号5. 交房时间：6. 房屋转让价格：二、权利和义务1. 甲方保证所转让的房屋的产权清晰，不存在任何担保、抵押等权利限制。

2. 乙方确认购买房屋的地址、面积等信息，并对房屋的具体情况予以了解。

3. 双方约定在签订协议之日起（）日内进行房屋过户手续，过户费用由乙方承担。

4. 甲、乙双方同意在签订本协议后，立即办理相关过户手续，并承担因过户产生的税费等相关费用。

三、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间和条件将房屋过户给乙方，则甲方应当向乙方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

2. 若乙方未能按照约定时间支付购房款，则视为乙方违约，乙方应当向甲方支付相应的违约金，并承担由此造成的一切损失。

四、其他约定1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至房屋过户完成之日。

4. 本协议及其效力解释、执行均适用中华人民共和国法律。

甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：见证人（签字）：日期：篇2期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为（购房人），与（开发商/房地产公司）签订了《商品房买卖合同》，约定购买（楼盘名称、房号、面积等信息）的商品房，现甲方因故无法继续购买该房屋，拟将该商品房全部权利转让给乙方，并经甲、乙双方协商一致，于是就有关事项达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：（房屋具体地址）2. 房屋面积：（房屋建筑面积）3. 房屋用途：（商用/住宅/办公等）4. 房产证号：（房产证编号）5. 转让价格：人民币（大写）（小写）二、权利转让1. 甲方将其购房合同项下的全部权利转让给乙方，包括但不限于商品房的所有权、土地使用权等。

期房转让协议范本5篇

期房转让协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1期房转让协议甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方拥有的位于__________小区（具体地址）__________栋______单元______室期房，进行转让事宜，就相关事宜达成如下协议：一、转让房屋情况1. 房屋基本情况：位于__________小区（具体地址）__________栋______单元______室期房，总建筑面积______平方米，使用权面积______平方米，共有______室______厅______卫。

2. 转让价格：甲方将上述房屋转让给乙方的转让价格为人民币________________________元整（大写：________________________元整）。

3. 权属证明：甲方保证上述房屋系其合法所有，无任何第三人对该房屋提出权属异议、转让异议或者担保异议，且无因保留而提供给乙方的权属证明文件均是真实的。

4. 转让条件：乙方同意在签署本协议后，立即向甲方支付全款，并承担因房屋转让产生的相关税费。

二、交割与过户1. 交割期限：本协议约定的交割期限为自本协议签署之日起______日内完成房屋交割与过户手续。

2. 过户手续：交割期限届满之日，双方应当共同到当地房地产管理机构办理房屋过户手续，办理房屋所有权变更登记，并由乙方支付房地产过户费用。

3. 交割责任：自甲方将房屋交付给乙方之日起，房屋的一切损失、风险由乙方承担。

三、违约责任1. 如因甲方原因导致不能按时办理房屋权属变更手续，甲方应向乙方支付每日拖欠购房款______%的违约金。

2. 如因乙方原因导致不能按时履行过户手续，乙方应负担违约责任，赔偿甲方因此受到的一切损失。

3. 若一方未按照本协议的约定履行其在本协议中的责任，导致不能顺利进行房屋过户手续的，守约方有权要求违约方支付违约金，并承担相关法律责任。

期房转让协议书7篇

期房转让协议书7篇第1篇示例：《期房转让协议书》甲方：（出让方）身份证号码：地址：经甲、乙双方友好协商，就甲方持有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋基本信息1. 甲方是该房屋的合法所有者，房屋面积约为（具体面积），房屋所在地为（所在地点），房屋属于期房。

2. 该房屋目前仍在建设中，建设进度为（建设进度），预计交房时间为（预计交房时间）。

3. 该房屋的转让价格为人民币（具体金额）元整。

二、转让条件1. 甲方保证其是该房屋的合法所有者，有权进行转让，并保证房屋没有任何尚未解决的抵押、查封、担保等纠纷。

2. 乙方确认并接受该房屋的现状，对房屋的位置、外观、土地性质等均已了解清楚，并无异议。

3. 乙方在签订本协议之前已经支付了部分转让款项（具体金额），并承诺于房屋交付时支付剩余款项。

4. 甲、乙双方同意在该房屋交付后另行签订房屋转让合同，向有关部门办理相关过户手续。

三、转让责任与义务1. 甲方保证在房屋交付时能够提供合法的房产证、建设工程竣工验收合格证等相关证明文件。

2. 乙方在交付房屋时应当认真验收房屋质量和装修情况，并在发现质量问题时及时通知甲方，协商解决方案。

3. 若房屋因建设质量问题等导致交付延误，甲方应当承担相应责任，并按约定向乙方支付违约金。

四、违约责任1. 若甲方出于个人原因无法履行本协议，甲方应当向乙方支付相应违约金，并承担其他相应的法律责任。

五、其他1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议签订地点为（签订地点），签订日期为（签订日期）。

甲方：（签名）日期：本协议自双方签字盖章之日起生效，自如房屋交付之日起失效。

备注：本协议中的各项金额、日期、地点等需具体根据实际情况修改。

双方在签订本协议之前，需认真阅读并了解各项条款内容，如有疑义应当及时向专业人士咨询。

第2篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）身份证号码：住址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于XXXX小区X栋X单元X号房屋（以下简称“房屋”）的转让事宜达成一致意见，并自愿签订本《期房转让协议书》（以下简称“协议”）如下：一、转让房屋基本情况甲方拥有的房屋为期房，位于XXXX小区X栋X单元X号，房屋建筑面积为XX平方米，房屋编号为XXXXX，产权性质为XXXX，产权年限为XX年，现房屋尚未办理房产证。

期房转让协议书范本4篇

期房转让协议书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1期房转让协议书范本甲方：（转让方姓名）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（联系地址）电话：（联系电话）乙方：（受让方姓名）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（联系地址）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲乙双方之间关于期房（具体项目房号、楼层）的转让事项达成如下协议：一、转让房屋信息1. 转让房屋的基本信息：（具体项目房号、楼层等）2. 转让房屋的总价款：（具体金额，以人民币元为单位）3. 转让房屋的交付时间：（具体时间，年月日）4. 转让房屋的权属证明（如产权证、预售许可证等）5. 其他约定事项：（如装修情况、配置等）二、转让条件1. 乙方同意受让甲方转让房屋，并承诺按照约定时间支付全部购房款；2. 甲方同意将房屋按照双方约定的价格出让给乙方，并配合乙方完成交房手续；3. 双方约定的过户手续及相关费用由双方平摊支付；4. 房屋转让过程中如出现任何争议，由双方协商解决，协商不成的，提交本地有管辖权的仲裁机构解决。

三、转让款项1. 乙方同意于签署本协议之日起3天内向甲方支付定金（具体金额）元；2. 乙方于（具体时间）前向甲方支付房屋总价款（具体金额）元；3. 所有款项一经支付，不予退还。

四、其他约定1. 本协议自双方签名或盖章后生效，至双方义务履行完毕终止；2. 未尽事宜，双方可另行协商约定并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：（签名）（签名）日期：年月日日期：年月日以上为期房转让协议书范本，双方应当遵守本协议约定，认真履行各自的义务，并在房屋转让过程中保持联系，及时沟通解决问题，确保交易顺利进行。

希望双方能够遵守协议内容，共同维护双方的合法权益。

篇2期房转让协议书范本转让方(自然人)：_____________（甲方）身份证号码：_____________受让方(自然人)：_____________（乙方）身份证号码：_____________经过双方友好协商，甲方同意将其名下的期房转让给乙方，并达成以下协议：一、转让房屋基本情况甲方同意将其名下的位于_____________小区，房屋建筑面积为________平方米，房屋楼层为______层，房号为______的期房，转让给乙方。

期房转让协议书范本6篇

期房转让协议书范本6篇第1篇示例：期房转让协议书范本甲方：（转让方）：___________________乙方：（受让方）：___________________丙方：（房屋中介）：___________________鉴于甲方拥有位于__________小区__#_栋_单元_室的房屋（以下简称“转让房屋”），经协商，甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，就转让房屋事宜达成如下协议：一、转让房屋的基本情况：转让房屋系由甲方于______年月日在______签订购买合同并交付首付款或全款，现已到期尚未交房，合同已开具发票共计_______万元。

该房屋已预售许可证已取得，尚未进行产权办理。

二、转让价格及支付方式：乙方同意以________万元的价格受让甲方名下的转让房屋。

转让款项由乙方以________形式向甲方支付。

转让款项中的首付款为________万元，余款在房屋交房时付清。

并且甲方保证资金来源合法。

三、过户及产权办理条件：甲方应当按照约定的时间安排产权过户，丙方将协助乙方完成过户及相关手续办理，包括但不限于签订产权过户协议、提供必要的购房证明文件及资料等。

四、逾期交房的责任：如果开发商逾期交房，甲方应当在收到开发商通知后及时通知乙方，并按照实际交房时间进行过户及产权办理。

五、房屋的现状保证：甲方向乙方保证，转让房屋的基本情况真实，不存在任何其他人的权利，丙方对房屋进行过诚信审核，并且保证房屋可以正常产权办理。

六、违约责任：如果甲方没有及时履行过户及产权办理义务，或者在过户及产权办理过程中出现问题导致乙方产生损失，甲方应当承担违约责任。

如果乙方没有按时支付转让款项或者拒绝过户，乙方应当承担违约责任。

七、其他事项：双方约定的其他事项为：__________。

八、本协议的变更和终止：本协议的变更和终止应当经过双方当事人一致同意，并以书面形式进行。

九、争议解决：双方发生争议时，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交甲方所在地人民法院裁决。

期房转让协议样本3篇

期房转让协议样本3篇篇1甲方（出让人）：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：_________通讯地址：_____________________________联系电话：_____________________________乙方（受让人）：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：_________通讯地址：_____________________________联系电话：_____________________________鉴于：1. 甲方系本协议所指房屋的合法购买人，拥有完全处分权；2. 乙方有意按照本协议约定条件受让该房屋。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方将其所拥有的期房转让给乙方事宜达成一致意见，特订立本协议如下：第一条转让标的甲方同意将位于_____________（详细地址），建筑面积约为____平方米的期房（以下简称“该房屋”）转让给乙方。

第二条转让价格及支付方式1. 双方同意，该房屋的转让总价为人民币（大写）____元整。

2. 支付方式：乙方应在本协议签订之日起____日内向甲方支付首付款人民币（大写）____元整；剩余款项于开发商交付房屋时一次性付清。

3. 甲方应向乙方提供收款账户信息，并确保账户真实有效。

第三条权利义务转移1. 自本协议生效之日起，该房屋的所有权利和义务均转移至乙方名下。

2. 甲方承诺，在本协议签署前，该房屋不存在任何抵押、查封等限制性权利负担。

第四条交房与验收1. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保乙方能够按照开发商规定的时间顺利接收该房屋。

2. 乙方应在接收房屋后____日内完成验收工作，如发现质量问题应及时通知甲方处理。

第五条违约责任1. 若因甲方原因导致乙方无法按期取得该房屋所有权证，甲方需承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的一切损失。

期房转让协议样本6篇

期房转让协议样本6篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份尚未交付的期房，现甲方愿意将此期房转让给乙方，乙方愿意受让该期房。

为明确双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、期房基本情况1. 房屋位置：具体地址____________________。

2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

3. 房屋户型：______室______厅______卫。

4. 房屋交付时间：预计______年______月交付。

5. 其他相关情况：包括但不限于房屋配套设施、物业管理等。

二、转让条款1. 甲方保证该期房的合法性，有权进行转让，并已取得开发商的书面同意。

2. 转让价格及支付方式：双方约定转让总价为人民币______元整（大写______元整）。

乙方在签订本协议时支付定金______元整（大写______元整），剩余款项在房屋交付时一次性支付。

3. 甲方应在房屋交付时，将购房合同、收据等相关文件全部移交乙方，并协助乙方办理房屋过户手续。

4. 期房交付后的产权归属：自房屋交付之日起，该房屋的产权归乙方所有。

三、违约责任1. 若甲方在房屋交付前擅自解除购房合同或无法交付房屋，应赔偿乙方双倍定金作为违约金。

2. 若乙方中途反悔，已支付的定金作为违约金赔付给甲方。

3. 若因甲方原因未能按时办理过户手续，甲方应承担相应的违约责任。

4. 其他违约情况，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。