建设工程供货及安装施工合同范本
门窗供货安装合同范本
门窗供货安装合同范本门窗工程是建筑工程装饰装修分部工程中的予分部工程,那么门窗供货安装合同又是怎么一回事呢?以下是在小编为大家整理的门窗供货安装合同范文，感谢您的阅读。
门窗供货安装合同范文篇一甲方：乙方：甲、乙双方本着互相尊重、互相信任、互惠互利的原则，严格按照《合同法》的有关规定，经协商同意达成如下条款，以便双方共同遵守。
一、产品明细及金额：单位：元供货及安装地点：xxxxxxxxxxx住宅楼工程总价：小写：¥：元大写(人民币)：整。
费用已经包含材料费、安装费、人工费、运输费、保险费、税金等全部费用;二、质量要求：符合GB17565-20xx《防盗安全门统用技术条件》，提供检测报告、合格证各四份。
材质具体说明四、乙方提供的防盗门以样板门款式为标准，如乙方提供的防盗门与样板门款式不符的，甲方有权拒绝付款，全部损失由乙方承担。
五、工期要求：甲乙双方签定合同后，由乙方上门测量尺寸和门扇开启方向，接到通知后30天内将防盗门运至安装地点，安装工期为20天。
六、安装要求：货到工地，甲方需向乙方提供电源等有关条件以便乙方施工。
乙方安装时不得随意污染、损坏堆放的货物及建筑，否则照价赔偿。
七、付款方式：货到工地验收合格付至60%，安装完毕验收合格付至90%，工程竣工验收，结算完毕后付款至结算价的95%，余5%作为质保金，质保期为两年。
八、保修期：从交工之日，免费保修贰年，属乙方质量问题由乙方负全部责任。
在施工过程中，因甲方造成的人为损坏，由甲方照价赔偿。
在保修期内，免费维修，保修期满后，终身维修。
九、违约责任：未经双方协商同意所造成的一切损失，由违约方承担全部责任。
十、解决纠纷的方式：如有争议，双方应本着相互理解、相互尊重的原则协商解决，协商不成，交有关部门裁决。
十一、未尽事宜，双方协商后再定。
十二、本合同一式肆份，双方各留贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日门窗供货安装合同范文篇二甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等自愿、公平守信原则，经甲、乙双方友好协商，就乙方防盗门供货与安装达成以下协议：一、工程概况：1.1工程名称：FDGFGDG(一期)单元门制作安装工程1.2工程地JH省JHJH县西城区二、供货规格、金额及要求：2.1供货规格、数量及金额：见表12.1.1以上价格包含制作、运输、安装、保修期内的维修、税金等除配合费外的所有费用，为交钥匙工程。
最新标准施工合同范本（通用12篇）
最新标准施工合同范本（通用12篇）最新标准施工合同范本签施工合同需要注意的事项一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款。
四、约定违约条款。
五、约定争议管辖权条款。
六、明确合同签订地。
七、约定担保条款。
最新标准施工合同范本（通用12篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的最新标准施工合同范本（通用12篇），希望能够帮助到大家。
最新标准施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量四、付款方式：1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。
五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。
七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
可视对讲系统供货安装施工合同
合同编号：济南汇展国际城项目可视对讲系统供货安装合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）施工总承包方：（以下简称丙方）甲方开发建设的工程由丙方总承包，为确保工期和工程质量，甲丙双方一致同意其中的可视对讲供货及安装工程由乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙、丙三方就本专项工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：项目2、工程地点：3、承包范围：济南汇展国际城项目可视对讲系统供货及安装4、承包方式：包工包料、包检测、验收5、工程工期：自年月日至年月日，共计日历天。
二、甲、乙、丙三方的一般权利与义务：（一）甲方的一般权利与义务：1、工程开工前向乙方提供经甲方确认的施工图纸。
2、有权随时对工程质量、进度、施工安全进行监督检查，并随时要求乙方对工程质量、进度、施工安全等方面的问题进行整改，指派张喜悦为甲方驻工地代表，负责本合同条款的履行。
3、及时按合同约定向乙方支付工程款，若乙方的工程质量、进度、施工安全未经甲方、丙方、监理方的认可，或乙方不服从现场管理，甲方有权拒付工程款，且不承担违约责任。
4、负责协调施工现场各方关系。
5、工程竣工结算前，对乙方的工程质量、工期、合同执行情况及工作配合上给予真实、客观的评价，并出具工程竣工评价书，评价书由监理单位、甲方工程处、分管工程副总经理及集团公司总工办共同签字认可后，作为工程结算的依据之一。
（二）乙方的一般权利与义务1、合同签订时，乙方提交经甲方、监理、丙方审定的施工方案，此施工方案作为合同组成部分。
施工方案应根据甲方要求及丙方提供的施工总进度计划要求编制，至少应包括以下内容：⑴施工进度计划（包括进场时间、与总进度相适应的分包工程进度计划等）；⑵质量保证措施；⑶工期保证措施；⑷安全保证措施；⑸关键部位的施工技术措施。
2、乙方应主动与其他分包工程的承包方就施工交叉、施工配合、相互影响、施工顺序等问题进行协商、沟通，如有问题，乙方自行负责处理。
安装合同协议书范本【三篇】
【导语】合同作为⼀种民事法律⾏为,是当事⼈协商⼀致的产物,是两个以上的意思表⽰相⼀致的协议。
以下是搜集整理的安装合同协议书范本【三篇】，欢迎阅读，供⼤家参考和借鉴!【篇⼀】 甲⽅：_________ ⼄⽅：_________ 依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑⼯程施⼯合同》）及有关法律顾问、⾏政法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的原则，双⽅就本建筑⼯程施⼯⼀事协商⼀致，订⽴本合同。
第⼀条⼯程概况 ⼯程名称：_________管道供⽓项⽬。
⼯程地点：_________市_________街。
⼯程范围和内容：_________⽓化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
⼯程造价为：_________元整。
（即：￥_________元） 第⼆条⼯程期限 合同⼯期：依据国家颁布的⼯期定额，商定本合同⼯程开⼯、竣⼯⽇期。
双⽅约定⾃_________年_________⽉_________⽇⾄_________年_________⽉_________⽇竣⼯。
第三条材料供应 ⼀、本安装⼯程所需的原材料，由⼄⽅按⼯程预算表所列供应。
⼆、⼄⽅所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条⼯程结算⽅式 ⼀、甲、⼄双⽅正式签约后，甲⽅需在_________⽇之内⽀付⼯程造价总额的_________％给⼄⽅。
如甲⽅未按合同付款，则⼯期⾃然推后。
⼆、当⼄⽅收到甲⽅预付款后，_________⽇内正式进⼊安装⼯地。
三、当竣⼯后，甲⽅需在_________⽇将其余的_________％⽀付给⼄⽅，余下 _________％款项在⼯程使⽤后_________个⽉内⼀次付清。
⼯程若有未曾预见项⽬或变更，⼯程造价结算则按实际计算并⼀次付清。
四、⽀付⽅式：采⽤银⾏转帐、汇票或现⾦的形式⽀付。
第五条⼯程验收 ⼀、⼄⽅在⼯程竣⼯后，由⼄⽅负责整个⼯程系统的检测调试，试⽤期为_________天，并由甲⽅、⼄⽅将⼯程试⽤检测的结果进⾏验收。
门窗供货及安装工程合同(模板)
门窗供货及安装工程合同1. 合同背景本合同由供方（简称“甲方”）与需方（简称“乙方”）共同签署，双方达成协议，详细规定了门窗供货及安装工程的相关事宜。
2. 供货内容2.1甲方将按照乙方提出的门窗规格及要求，供应相应款式、型号、材质的门窗产品。
2.2甲方需保证所供货的门窗产品符合相关的国家标准，并提供相应的合格证明和产品质保书。
3. 供货条件3.1乙方需要提供准确的门窗尺寸数据，以便甲方进行生产和供货。
3.2乙方需要提前确定门窗款式、型号、材质，并书面确认给甲方，方便后续安装作业。
4. 供货价格与支付方式4.1甲方提供的门窗供货价格为:_________________，人民币（简称“RMB ”）。
4.2乙方需在合同签署后的7天内，支付供货价格的50%作为订金，剩余50%需在收到门窗产品之前，一次性支付给甲方。
4.3乙方支付款项时，须提供相应的支付凭证，并将支付凭证副本交给甲方进行备案。
5. 门窗安装工程5.1甲方将根据乙方所提供的门窗尺寸数据和款式要求，进行安装工程。
5.2甲方将指派经验丰富的技术人员进行门窗的安装工作，并确保其工作质量。
5.3甲方需在合同签订后的7天内，开始安装工程，并保证在约定的工期内完成安装。
6. 验收标准与质保期6.1乙方需对门窗产品和安装工程进行验收，并在验收合格后，签发验收证明。
6.2甲方所供货的门窗产品及安装工程，在验收合格后，享有12个月的质保期。
6.3在质保期内，如出现产品质量问题或安装工程不合格的情况，甲方将负责免费维修或重新安装工作。
7. 合同解除7.1乙方违反合同约定，拒绝支付款项或提供虚假信息时，甲方有权解除合同，并追究乙方相应的法律责任。
7.2在不可抗力因素导致无法履行合同的情况下，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
8. 争议解决8.1双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，应向甲方所在地法院提起诉讼。
9. 合同生效9.1本合同经甲方和乙方盖章并签字后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲供材施工合同范本(精选5篇)
甲供材施工合同范本（精选5篇）甲供材施工合同范本第1篇发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：____乙方：____甲方代表：____乙方代表：____甲供材施工合同范本第2篇总包方：分包方：根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供，乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材协议条款如下：一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行承担。
供货合同 9篇
供货合同（一）9篇供货合同（一） 1发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：年月日6、竣工日期：年月日7、质量标准：合格二、合同价款本装饰工程合同价款包干价万元(大写：乙方绘制并提供套施工详图，交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作1、甲方派驻工的代表为：2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。
)6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予四、乙方工作a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、付款方式1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。
保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。
购销安装合同
购销安装合同购销安装合同范本（通用5篇）购销安装合同篇1合同编号：签订地点：需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）甲方根据实际需要，一事，经双方友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。
超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。
若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担：三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲方承担。
四、安装地点五、产品安装调试：1、由乙方免费安装调试；2、甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。
六、其他费用：1、分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
2、甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用的约定为3、配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为七、设备验收：双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，逾期视同验收合格。
八、结算方式及期限，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。
九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定十、违约责任：十一、合同纠纷解决方式：十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留贰份。
十三、其他约定事项：甲方单位名称：乙方单位名称：单位地址：单位地址：法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：联系电话：联系电话：合同签订日期：购销安装合同篇2供方：（以下简称甲方）需方：（以下简称乙方）一、产品要求供应产品为蓝莓酒发酵、存储设备；商标、型号、数量、金额及数量详见合同附件清单。
建筑供货及安装合同范本
建筑供货及安装合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（供货方）：____________乙方（安装方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供应建筑材料及乙方负责安装事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方供应的建筑材料（以下简称“货物”），以及乙方负责将这些货物安装到指定地点（以下简称“工程”）。
1.2 货物的名称、规格、数量、质量等详见附件一。
第二条合同价款2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
第三条交货及安装时间3.1 甲方应按照本合同约定的时间向乙方交付货物。
具体交货时间见附件一。
3.2 乙方应按照本合同约定的时间开始安装工程。
具体安装时间见附件一。
第四条质量标准4.1 甲方供应的货物应符合国家及行业规定的质量标准，详见附件二。
4.2 乙方负责将货物安装到指定地点，并保证安装质量符合国家及行业规定的标准，详见附件二。
第五条付款方式5.1 本合同价款支付分为三次，具体支付时间及比例见附件一。
5.2 甲方支付价款时，应提供相应的付款凭证。
第六条违约责任6.1 甲方未按照约定时间交付货物，应按照迟延交付部分价款的1%向乙方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定时间开始安装工程，应按照迟延安装部分价款的1%向甲方支付违约金。
6.3 甲方供应的货物质量不符合约定，乙方有权要求甲方更换或修复，并承担由此产生的费用。
6.4 乙方安装质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新安装，并承担由此产生的费用。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定8.1 本合同附件一、附件二均为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
简易供货及安装工程合同(范本文)
简易供货及安装工程合同
合同背景
一、供货内容
–详细列出供货物品1的名称、型号、数量和规格；
–详细列出供货物品2的名称、型号、数量和规格；
–…
1.供方保证所供货物品的品质和质量符合购方的要求，并且在供货后的一段时间内对所供货物品负责维护和保修。
二、供货条件
1.供货地点：详细列出供货物品具体的交货地点。
2.供货时间：约定供货开始的日期和供货完成的截止日期。
3.供货方式：列明供方对供货物品的运输方式和运输费用，以及供方是否承担运输过程中的损失和风险。
三、安装工程
1.供方将负责对所供货物品进行安装和调试。
2.安装地点：详细列出安装工程具体的地点。
3.安装时间：约定安装工程开始的日期和安装完成的截止日期。
4.安装费用：列明供方对安装工程的费用是否包含在供货费用中，或者另行收取。
四、费用支付
1.费用总额：列明合同总金额。
2.支付方式：约定购方向供方支付费用的方式和分期付款的具体时间和金额。
五、合同终止与违约责任
1.合同终止：列明合同的终止条件，例如：双方协商一致、一方违约等。
2.违约责任：约定一方违约时应承担的违约责任和赔偿金额。
六、法律适用和争议解决
1.本合同受法律管辖。
2.双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1.本合同一式两份，供方和购方各执一份，具有同等法律效力。
2.任何对合同的修改或补充应以书面形式进行，并由双方签署。
施工采购合同范本（精选6篇）
施工采购合同范本（精选6篇）施工采购合同范本（精选6篇）随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的施工采购合同范本（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工采购合同1需方： (以下称甲方)供方： (以下称乙方)工程名称：签约地点：甲乙双方为明确双方权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。
一、合同货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总价供货及地点等供货时间：20xx年3月03日二、产品质量标准(约定标准、乙方承诺标准、国家标准及行业标准)：国家标准及行业标准三、验收标准、方法：提供国家相关部门检验合格证明四、结算方式及期限：货到现场经验收合格后凭正规发票支付五、违约责任：1、由于乙方原因造成逾期供货不足的，应支付逾期部分货款每日2、凡乙方交货质量不符合约定，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担;3、如乙方有向甲方相关人员以任何形式贿赂的行为，一经查实，甲方有权拒付剩余货款并追究相关当事人法律责任;六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，如协商不成，可以在需方所在地人民法院诉讼解决。
七、本合同经甲、乙双方签字确认生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工采购合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上,就项目材料采购及施工订立本合同。
一、工程名称和内容二、工程地点三、工程范围及造价工程总造价为：元，人民币(大写)：。
上述工程款包含材料采购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。
四、质量标准及验收方法1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。
工程购销施工合同范本三篇
工程购销施工合同范本三篇篇一甲方（购货方/发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（供货方/承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容及范围：[详细说明工程的具体内容和范围，包括但不限于施工项目、材料供应等]二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币：______元（大写：______________________），此价款为固定总价，包括但不限于货物供应、运输、装卸、施工、安装调试、税费等一切费用。
预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）。
进度款：乙方按照工程进度完成相应工作，并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为进度款。
竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
质保金：合同总价款的______%作为质保金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、货物供应及施工期限1. 乙方应按照甲方的要求及合同约定的时间，向甲方供应货物并完成施工。
2. 货物供应及施工的开始时间为：______年______月______日，竣工时间为：______年______月______日，总工期为______天。
3. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，工期相应顺延。
安装工程合同范本6篇
安装工程合同范本6篇安装工程合同范本 (1) 甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点 ;3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、施工方案(一)前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。
灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。
用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。
配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
建设工程供货安装合同
建设工程供货安装合同甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，现就该项目的供货及安装事宜达成以下协议：第一条产品信息及规格1. 乙方须向甲方供应的产品名称、型号、规格、数量以及质量标准等详见附件《产品明细表》。
2. 所有产品必须符合国家相关质量标准和行业标准，满足项目施工图纸及相关技术文件的要求。
第二条交货期限及地点1. 乙方应按照甲方要求的时间节点，将产品交付至项目现场或指定仓库。
2. 若因不可抗力或甲方要求变更计划导致交货期需要调整，双方应协商确定新的交货时间。
第三条价格条款与付款方式1. 双方约定的产品总价为__________元人民币（大写____________元整）。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式支付货款，具体支付进度如下：- 预付款：合同签订后____天内支付总价款的_____%。
- 进度款：根据实际交货进度分期支付，每批产品交货并验收合格后支付该批产品价款的_____%。
- 结算款：项目全部产品交货并安装完毕，经双方验收合格后支付剩余价款。
3. 任何逾期支付均应按日计收千分之____的滞纳金。
第四条安装服务1. 乙方负责产品的现场安装调试工作，确保产品达到正常使用状态。
2. 安装过程中，乙方应遵守现场管理规定，保证安装质量和安全。
第五条质量保证与售后服务1. 乙方应对所供产品提供不少于____年的质量保证期。
2. 在质保期内，如产品出现非人为因素导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务，包括技术咨询、维修保养等。
第六条违约责任1. 如一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致交货延迟，除按第三条规定的滞纳金外，还应赔偿甲方因此造成的直接损失。
第七条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
工程施工供货及安装计划范例
工程施工供货及安装计划范例工作内容\时间工作内容/时间第 1 日第 2-8 日第 9-15 日第 16-17 日第 18-18 日第 19-20 日终验合格后 4 年保修合同签订制定详细的实施计划及培训组织设备的采购工作准备：环境调查、辅助线材、文档制定详细的培训计划，培训教材的准备设备到货，指点地点交货设备安装、调试和现场培训系统联调系统初验系统试运行、集中培训系统终验 48 个月免费维护说明：1、第 15 天完成设备交货；2、第 17 天完成设备的安装调试及系统联调；3、第 18 天完成系统的初验；4、第 19 天完成系统的试运行。
项目实施计划步骤 1.交货项目实施方在合同签定后的 15 个日历日内分批次将将货物运抵交货地点。
2.制定详细安装调试计划合同签定以后，系统设计小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括：(1)安装调试手册；(2)安装调试进度安排；(3)安装方式；(4)调试方法；(5)调试工具的准备；(6)安装调试环境的准备；(7)详细的线缆连接图；(8)对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施；(9)技术参数手册、培训手册和工程安装手册；(10)制定项目建设质量管理方案和措施；详细安装调试计划将在合同签定后的 2 日内提交用户。
3.安装现场环境调查及现场勘察为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行，我公司将在实施前 24 小时内对用户单位设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。
同时，我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求，在用户单位的积极配合下，确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。
安装环境调查由工程实施小组负责。
同时按标书技术部份要求对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告，保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下,实现正常运行,并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。
安装合同范文模板
安装合同范文模板安装合同范文五篇随着人们法律意识的加强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是收集整理的安装合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
安装合同篇1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况:1.1工程名称:1.2工程地址:1.3工程内容:强电安装二、工程承包范围及方式2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)2.3机具供应:施工机具乙方自理三、合同工期3.1开竣工日期:开工日期为年月日;竣工日期为年月日。
四、工程质量4.1 工程质量标准:合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。
六、付款方式乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。
承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
供货的合同15篇
供货的合同15篇供货的合同1甲方：(购货方)乙方：(供货方)经友好协商，本着平等自愿的原则，就甲方使用乙方“众成”牌水泥瓦达成如下协议：一、乙方向甲方提供水泥瓦，负责按甲方指定颜色进行瓦面喷色。
二、质量要求：乙方提供的水泥瓦必须达到国家级相关部门的质量要求，出具质量检验报告。
甲方要求瓦面喷色为 (色卡编号 )三、合同价款及付款方式：水泥彩瓦元/片;脊瓦元/片。
乙方将水泥瓦运至甲方指定地点，甲方支付货款的%，剩余款项喷涂施工完毕后，甲方验收合格后全部付清。
四、供货及施工：1、甲方提前提供准确的用瓦面积。
乙方根据甲方提供面积供瓦，如有剩余，剩余瓦超过100片，由乙方收回。
2、甲方指定水泥瓦运至，甲方提供存储场地，专人验收，签字确认。
3、在甲方瓦屋面铺设完毕达到喷涂条件后，提前方进行喷涂施工。
在喷涂施工前，甲方应将瓦屋面清理干净，同时提供干净的自来水作为喷涂用水及施工电源，因瓦屋面清理不干净或用水不达标造成的喷涂质量问题与乙方无关。
4、喷涂施工必须在天气条件允许的情况下进行，即室外最低气温不低于8℃，风力小于4级。
五、违约责任：1、甲方未按约定付款，每超过付款期限10日，应向乙方支付总货款1%的违约金。
2、乙方未按要求供货及喷涂，每超过约定期限10日，应向甲方支付总货款1%的违约金。
六、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成向当地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章生效。
甲方：乙方：年月日供货的合同2甲方：__________________乙方：本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。
二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。
三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。
安装施工合同范本(精选7篇)
安装施工合同范本（精选7篇）安装施工合同范本第1篇甲方：乙方：合同总则：甲、乙双方就建造安装“组合冷库”事宜，经协商签订如下承包合同，供甲、乙双方共同遵守执行：1.乙方负责承包建造安装甲方的“组合冷库”。
2.冷库结构类型：组合冷库。
3.冷库的建造地点：一、冷库安装的具体要求和指标：1.库房尺寸以及要求：长米，宽米，高米;2.库房温度：3.库板要求：10公分聚胺脂板，双面贴彩钢板。
4.如乙方没按要求供货，或供货产品达不到相应的质量标准，乙方需在3日内无条件更换至相应标准，如更换仍达不对标准，乙方需退还甲方双倍定金，如造成损失也有乙方承担。
二、供货范围及方式：乙方向甲方提供“组合冷库”成套设备。
由乙方负责送至施工地点，乙方提货送至安装地点。
乙方安排工程人员完成冷库的安装，并安装调试到位。
三、工程界限及期限：1.在合同生效后一周内，甲方负责做好冷库施工现场的“三通一平”和提供必要的施工场地。
2.由甲方负责将380伏三相四线动力电接至施工现场，3.在合同生效(甲方支付预付款)7-8个工作日后，乙方进场安装调试，乙方在冷库进场施工后，天内安装调试结束。
4.如果本条款中第(一)、(二)项未能及时做到造成的误工，或甲方未接本合同规定的费用结算期限，支付乙方工程进度款，导致乙方无法正常施工的，由甲方负责，乙方工期顺延。
四、工程总造价：五、费用的结算方式：甲方于本合同签订之日起即支付给乙方30%作为预付款，货到现场立即支付65%,安装验收完成后再付5%。
六、工程验收：1.乙方于冷库安装调试完工之日4天内，将有关资料移交给甲方，会同甲方按合同规定进行验收。
2.验收标准按本合同第四项规定的要求和技术指标及本合同附件执行。
3.冷库安装完成后，甲方可投入使用，但因甲方原因未能按时正式验收，而甲方擅自使用的，则视同冷库验收合格。
与任何第三方验收无关。
七、质量保修条例及服务：1.乙方应将组合冷库的相关资料在冷库竣工时交给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程供货及安装施工合同范本合同编号：【合同编号】
签订日期：【签订日期】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
联系电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
联系电话：【乙方联系电话】
鉴于甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方向乙方采购工程设备及乙方对甲方提供的安装施工服务达成如下合同：
第一条合同目的
本合同的目的是明确甲方向乙方采购工程设备的要求及乙方对甲方提供的安装施工服务的责任和义务。
第二条供货内容
2.1 甲方向乙方采购的工程设备包括但不限于【列举具体设备名称和规格型号】。
2.2 乙方应根据甲方提供的采购清单，按照合同约定的数量、质量、规格、型号和价格，及时供应符合国家标准的工程设备。
第三条供货要求
3.1 乙方应确保所供工程设备的质量符合国家相关标准，并提供相应的质量证明文件。
3.2 乙方应按照甲方的要求，按时、按量、按质供货，并保证所供工程设备的完好无损。
3.3 乙方应对所供工程设备进行包装、运输，并承担因包装不当或运输不慎造成的损坏或丢失的责任。
第四条安装施工内容
4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，对工程设备进行安装施工。
4.2 乙方应派遣具备相关资质和经验的技术人员进行安装施工，并保证施工过程中的安全和质量。
4.3 乙方应按照合同约定的时间节点，按时完成安装施工任务，并保证所提供的安装施工服务符合国家相关标准和要求。
第五条价格和支付方式
5.1 甲方向乙方采购的工程设备总价为【具体金额】。
5.2 乙方应按照合同约定的价格，向甲方提供工程设备，并提供相应的发票和付款凭证。
5.3 甲方应在收到乙方提供的发票和付款凭证后的【具体天数】内，将合同约定的款项支付给乙方。
第六条违约责任
6.1 若乙方未按合同约定的时间和质量要求供货或提供安装施工服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
6.2 若甲方未按合同约定的时间和方式支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
第七条争议解决
本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第八条合同变更和解除
8.1 本合同的任何变更或补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
8.2 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，有效期为【合同有效期】。
8.3 甲乙双方如需解除合同，应提前【具体天数】书面通知对方，并协商解决相关事宜。
第九条其他
9.1 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
9.2 本合同一式【具体份数】份，甲乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：。