造价师考试模拟试题
造价师考试模拟试题
造价师考试模拟试题一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单的编制应遵循以下哪项原则？A. 公平性原则B. 准确性原则C. 完整性原则D. 以上都是2. 工程量清单计价中，下列哪项不是工程量清单的组成部分？A. 项目编码B. 项目名称C. 工程量D. 工程预算3. 施工图预算编制过程中，施工图预算的编制依据不包括以下哪项？A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 市场价格信息D. 工程竣工验收报告4. 工程量清单计价中，材料价格的确定应遵循以下哪项原则？A. 市场询价原则B. 政府定价原则C. 企业自主定价原则D. 以上都不是5. 以下哪个不是影响工程造价的主要因素？A. 工程量B. 材料价格C. 设计方案D. 施工单位的资质等级6. 工程量清单计价中，工程量清单的编制应由谁完成？A. 施工单位B. 设计单位C. 造价咨询单位D. 建设单位7. 工程量清单计价中，工程量清单的审核应由谁完成？A. 施工单位B. 设计单位C. 造价咨询单位D. 建设单位8. 工程量清单计价中，工程量清单的修改应遵循以下哪项原则？A. 变更原则B. 准确性原则C. 公平性原则D. 及时性原则9. 施工图预算编制中，施工图预算的编制应遵循以下哪项原则？A. 准确性原则B. 完整性原则C. 及时性原则D. 以上都是10. 工程量清单计价中，工程量清单的编制应包括以下哪些内容？A. 项目编码、项目名称、工程量B. 项目编码、项目名称、工程量、综合单价C. 项目编码、项目名称、工程量、综合单价、措施项目D. 项目编码、项目名称、工程量、综合单价、措施项目、其他费用二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 工程量清单计价中，综合单价包括以下哪些内容？A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 管理费E. 利润12. 施工图预算编制中，施工图预算的编制依据包括以下哪些内容？A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 市场价格信息D. 施工合同E. 施工单位的资质等级13. 工程量清单计价中，工程量清单的审核应关注以下哪些方面？A. 工程量清单的完整性B. 工程量清单的准确性C. 工程量清单的合理性D. 工程量清单的及时性E. 工程量清单的合规性14. 工程量清单计价中，工程量清单的修改应遵循以下哪些原则？A. 变更原则B. 准确性原则C. 公平性原则D. 及时性原则E. 合规性原则15. 施工图预算编制中，施工图预算的编制应包括以下哪些内容？A. 工程量清单B. 综合单价C. 措施项目D. 其他费用E. 总造价三、判断题（每题1分，共10分）16. 工程量清单计价中的综合单价是固定的，不能根据市场变化进行调整。
2024年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)
2024年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。
A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 B2、对分包人询价应注意的内容不包括（）。
A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】 D3、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。
A.生产方法、工艺流程、功能分区B.建设规模、标准和产品方案C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】 B4、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的( )%。
A. 30B. 40C. 50D. 60【答案】 D5、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。
A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 A6、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是（）A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人【答案】 C7、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】 C8、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。
2022-2023年一级造价师之建设工程计价模拟考试试卷包含答案
2022-2023年一级造价师之建设工程计价模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. （2021年真题）当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。
A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值法D.综合吨位指标法【答案】 B2. 关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。
A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】 C3. 在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（）。
A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 B4. 关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）。
A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】 B5. 在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。
A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加【答案】 C6. 关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。
A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 B7. 在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。
二级造价工程师考试(模拟试题4)
模拟试题（四）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）1．大中型建设工程项目立项批准后，开工前，（）应当按照有关规定申请领取施工许可证。
A．建设单位B．施工单位C．总承包单位D．监理单位2．我国《建筑法》规定的建筑工程发包方式有（）。
A．招标发包和邀请发包B．公开招标和直接招标C．招标发包和直接发包D．公开招标和邀请招标3．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。
下列表述正确的是（）。
A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B．分包单位可以不成单法律责任C．总包单位就分包工程对建设单位承担法律责任D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任4．《招标投标法》规定的招标方式是（）。
A．公开招标、邀请招标和议标B．公开招标和议标C．邀请招标和议标D．公开招标和邀请招标5．编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A．10B．20C．15D．56．由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照（）的单位确定资质等级。
A．资质等级较低的B．资质等级较高的C．平均资质等级D．高低都成7．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。
A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开8．造价员资格证书原则上每（）年检验一次。
A．2B．1C．3D．49．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。
A．分部分项工程B．单项工程C．分项工程D．单位工程10．一下按照投资作用进行建设工程项目分类的是（）。
A．生产型建设项目和非生产性建设项目B．限额以上和限额以下项目C．政府投资项目和非政府投资项目D．竞争性项目、基础性项目和公益性项目11．建设工程项目管理的核心目标是（）。
A．项目沟通管理B．项目目标管理C．项目风险管理D．项目综合管理12．成本计划的编制基础是（）。
2024年造价工程师考试管理模拟试题(二)
注册造价工程师考试模拟题建设工程造价管理一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、下列设计方案的评价方法中，（）综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，牢靠性高，应用较为广泛。
A.多指标法B.单指标法C.多因素评分优选法D.价值工程法【答案】C2、下列选项中，确定了计价依据的困难性的是（）oA.计价方法的多样性B.计价的组合性C.市场行情的不断变更D.影响造价的因素多【答案】D3、下列情形中，可构成缔约过失责任的是（）oA.因自然灾难，当事人无法执行签订合同的支配，造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C.当事人因合同谈判裂开，泄露对方商业机密，造成对方损失D.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失【答案】C【解析】缔约过失责任有三个要点：①发生在订立合同阶段，此时合同还没有成立，主要表现为赔偿责任；②当事人有过错，违反了诚恳信用原则；③给对方造成了损失。
缔约过失责任适用情形：假借订立合同，恶意进行磋商；有意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者供应虚假状况；违反其他诚恳信用原则。
当事人在订立合同过程中知悉的商业隐私，无论合同是否成立，不得泄露或者不当运用。
泄露或者不正值运用该商业隐私给对方造成损失的，应当担当损害赔偿责任。
此题中的错误选项都是不符合缔约过失责任的要点，同时也是对教材中列举事例的考核。
所以大家在学习过程中应对教材中诸如此类事例类描述加以重视。
4、项目资本金是指（）oA.项目建设单位的干脆资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时，已经到位的资金【答案】C【解析】项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。
5、（）是有关人员利用他们所驾驭的丰富学问，尽可能具体地列举项目全部的风险类别而制作的。
A.财务报表B.项目初始风险清单C.流程图D.风险调查【答案】B6、依据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是（）oA.申请设立工程造价询问单位B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件【答案】A【解析】注册造价工程师的权利和义务是一个高频考点,几乎每年出题。
2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷附答案详解
2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷附答案详解单选题（共20题）1. 建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（）负责。
建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（）负责。
A.①B.①②C.①②③D.①②③④【答案】 B2. 之所以采用内部收益率法评价投资方案经济效果而不选用净现值法，是因为内部收益率法（）。
之所以采用内部收益率法评价投资方案经济效果而不选用净现值法，是因为内部收益率法（）。
A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】 C3. 某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。
某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。
A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用【答案】 D4. 双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。
双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。
A.总时差B.自由时差C.持续时差D.工作时间【答案】 B5. 下列不属于土地增值税准予扣除的项目的是（）。
下列不属于土地增值税准予扣除的项目的是（）。
A.取得土地使用权支付的金额B.房地产开发费用C.转让房地产取得的收入D.与转让房地产有关的税金【答案】 C6. 英国拥有一套完整建设工程标准合同体系中，适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。
英国拥有一套完整建设工程标准合同体系中，适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。
A.ICEB.ACAC.JCTD.AIA【答案】 C7. 《标准设计招标文件》中合同文件的组成: 1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（）。
全国造价员考试模拟试题(共四套)
模拟试题（二）一、单项选择题（共60题, 每题1分, 共60分。
每题的备选答案中, 只有一个最符合题意的）1.建设单位应当在领取施工许可证后及时开工, 开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
A.1B.2C.3D.62.投标人可以在（）, 补充、修改或者撤回已提交的投标文件, 并书面通知招标人。
A.招标人发出中标通知书前B.招标文件要求提交投标文件的截止时间前C.开始评标前D.开始定标前3.造价工程师初始注册的有效期为（）年。
A.2B.3C.4D.54.以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中, 正确的是（）。
A.甲级企业可以在全国范围内承接业务B.乙级企业只能在本省范围内承接业务C.乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币一下建设项目的造价咨询业务D.甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务5.下列关于项目管理概念的表述中, 错误的是（）。
A.项目管理三大目标包括规定的时间、费用和质量B.一定的约束条件是制定项目管理目标的依据C.项目管理具有重复性和多次性的特点D.项目管理具有针对性、系统性、程序性和科学性的特点6.拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目目的的建议文件是（）。
A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计任务书D.立项报告7.在一个建设项目中, 具有独立的设计文件, 竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.下列建设工程项目目标控制的方法中, 可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。
A.控制图法和因果分析图法B.S曲线法和香蕉曲线法C.S曲线法和直方图法D.网络计划法和排列图法9.关于建设工程项目风险的分类, 下列不是按照风险来源进行分类的是（）。
A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.总体风险10.以下关于合同生效的说法中, 错误的是（）。
A.依法成立的合同, 自成立时生效B.附生效条件的合同, 自条件成就时生效C.附生效期限的合同, 自期限届至时生效D.依法应当办理批准、登记等手续的合同, 自签订之日起生效11.合同标的物提存后, 债权人领取提存物的权利期限为（）年。
2024年一级造价师之建设工程造价管理模考模拟试题(全优)
2024年一级造价师之建设工程造价管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（）计算。
A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面原值【答案】 C2、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。
A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于【答案】 C3、（2020年真题）按照价值工程的工作程序，需要在分析阶段进行的工作是（）。
A.对象选择和功能定义B.功能定义和功能整理C.功能整理和方案评价D.方案创造和成果评价【答案】 B4、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期【答案】 B5、（2020年真题）用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。
A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表投资【答案】 B6、在经济费用与效益货币化过程中，用于估算其经济价值的价格叫作（）。
A.机会成本B.影子价格C.影子工资D.影子汇率【答案】 B7、根据工程质量保修期限，下列说法中正确的是（）。
A.基础设施工程和主体结构工程，为100年B.屋面防水工程，为2年C.给排水管道工程，为5年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期【答案】 D8、项目融资过程中，在融资决策分析之前应进行的工作是（）。
A.融资结构设计B.投资决策分析C.融资执行D.融资谈判【答案】 B9、—般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（）。
A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会动乱损失D.设计错误损失【答案】 B10、根据《招标投标法》下列关于招标投标的说法，正确的是（）。
2022-2023年一级造价师之建设工程计价模拟考试试卷和答案
2022-2023年一级造价师之建设工程计价模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. 根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（）。
A.全费用综合单价B.成本单价C.计日工单价D.实物量单价【答案】 A2. 确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。
A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】 C3. 某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。
已知承包人投标价格、基准期的价格分别为 100 元/m3、96 元/m3，2020 年 7 月的造价信息发布价为 130 元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。
A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 B4. （2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】 B5. 关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。
A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】 D6. 在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 A7. 有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（）。
2024年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案
2024年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共45题）1、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。
A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件【答案】 B2、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。
A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】 B3、在施工过程中，工序的特点是（）。
A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】 A4、（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。
A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审【答案】 A5、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）。
A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】 C6、关于建设工程投标的说法，正确的是()。
A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】 D7、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。
A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 C8、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。
2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷附带答案
2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. （2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。
A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率【答案】 A2. 根据《标准施工合同文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是指（）。
A.提交竣工验收申请报告的日期B.实际验收合格之日C.监理人提请发包人验收日期D.监理人办法工程接收证书日期【答案】 A3. （2013年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交（）。
A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目申请报告D.项目开工报告【答案】 C4. 某工业项目年设计能力为 40 万件，单位产品售价 60 元，单位产品可变成本为 40 元，年固定成本 340 万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为 5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。
A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，50%，56.33元D.200000件【答案】 D5. 用经验判断法进行工程项目技术方案比选的优点是（）。
A.能够定量判断方案的优劣B.能够通过指标的大小来到断方案的优劣C.比其他方法更为细致D.适用性强，决策灵活【答案】 D6. 工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送建设单位后（）天内审查完成。
A.5B.10C.15D.30【答案】 D7. （2018年考题）因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。
A.经济B.社会C.环境D.人为【答案】 B8. （）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。
A.财务评价B.财务分析C.财务管理D.财务核算【答案】 B9. 在选择合同计价方式时，如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入，应优先选择（）。
造价工程师模拟试题(一)
造价工程师模拟试题（一）一、单项选择题(共10题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是（）。
A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费2、以节点表示事件的网络计划是（）。
A．双代号网络计划B．单代号网络计划C．双代号时标网络计划D．事件网络计划3、一般的项目控制周期为（）。
A．一周B．一旬C．一个月D．一年4、按照施工质量事故的分类，下列属于严重施工质量事故的是（）。
A．直接经济损失4万元B．直接经济损失8万元C．直接经济损失10万元D．4人重伤5、针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。
A．工程质量、工程进度、工程数量、工程成本B．工程质量、工程进度、工程成本C．工程质量、工程数量、工程成本D．工程质量、工程进度、工程环境、工程成本6、下列属于施工质量控制应遵循的共同性依据的是（）。
A．有关材料验收的技术标准B．施工工艺质量方面的技术法规C．《中华人民共和国质量管理条例》D．新材料的质量规定7、组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。
A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系8、某工程施工过程中用到了下列机械设备，其中属于工程设备的是（）。
A．运输设备B．操作工具C．电梯D．计量器具9、职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立步骤包括：①成立工作组；②人员培训；③领导决策；④初始状态评审；⑤体系文件编写；⑥管理体系策划与设计；⑦文件的审查、审批和发布；⑧制定方针、目标、指标和管理方案。
正确的顺序是（）。
A．③①②④⑧⑥⑤⑦B．①③②⑥⑤④⑧⑦C．①③②⑧⑥⑤⑦④D．③①②⑧⑥⑤⑦④10、下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。
A．会计核算主要是成本核算B．业务核算是对个别的经济业务进行单项核算C．统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映D．业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点二、多项选择题(共25题，每题2分。
2024年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)
2024年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。
A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 D2、关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】 C3、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。
A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【答案】 D4、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。
A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】 A5、根据FIDIC《施工合同条件》（1999 年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。
A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 B6、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。
A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 A7、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1000 人，工资和福利费按照每人每年 20000 元估算。
2024年一级造价师之建设工程造价管理模拟试题(含答案)
2024年一级造价师之建设工程造价管理模拟试题（含答案）单选题（共200题）1、（2019年真题）预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是（）A.全面审查法B.重点抽查法C.分解对比审查法D.标准预算审查法【答案】 D2、实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。
A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标【答案】 A3、根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）。
A.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户B.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户C.由企业按当地社会平均工资一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户D.由企业按当地社会平均工资的定比例缴纳，存入企业保险基金专户【答案】 A4、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。
A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【答案】 C5、由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是( )。
A.PPP方式B.ABS方式C.TOT方式D.PFI方式【答案】 D6、根据《民法典（合同编）》，债权人行使代位权的必要费用，由（）负担。
A.债权人B.债务人C.债务人的相对人D.债权人与债务人协商【答案】 B7、根据《关于工伤保险率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。
A.120%B.150%C.180%D.200%【答案】 B8、工程项目有多种组织管理模式，并各具特点。
下列有关组织管理模式特点的评价中，错误的是（）。
A.与平行承包模式相比，EPC模式中业主控制工程造价的难度大B.与总分包模式相比，平行承包模式扩大了业主选择承包商的范围C.CM承包模式下采用快速路径法施工D.平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥【答案】 A9、债权人领取提存物的权利期限为（）年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。
造价工程师模拟试题及答案
造价工程师模拟试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪个是造价工程师的主要职责？A. 设计建筑平面布局B. 编制工程施工图纸C. 进行工程量清单计算D. 协调工程项目进度2. 项目质量管理包括以下哪些内容？A. 成本管理B. 风险管理C. 进度管理D. 质量管理3. 下列哪个属于工程造价的计算依据？A. 设计规范B. 材料价格指导价C. 建筑施工图纸D. 监理意见4. 造价测算的目的是什么？A. 评估工程项目的可行性B. 确定工程项目的进度计划C. 预测工程项目的风险D. 分析工程项目的资源需求5. “广义造价”指的是什么？A. 工程项目的预算金额B. 工程项目的总投资C. 工程项目的成本费用D. 工程项目的财务预测6. 建设工程造价管理法规主要由哪个文件规范？A. 《建筑工程计价规范》B. 《建设工程造价管理条例》C. 《建筑节能设计标准》D. 《建设项目审批标准》7. 建筑工程量清单计算中，机械设备按照什么进行分类？A. 价格B. 功能C. 数量D. 用途8. 下列哪个是工程项目中的直接费用？A. 人工费用B. 管理费用C. 银行贷款利息D. 增值税9. 利润率是工程造价管理中的一个重要指标，以下哪个因素会影响利润率的高低？A. 工程项目的规模B. 材料的质量C. 人力资源的配置D. 市场的竞争程度10. 项目竣工后，造价工程师的主要任务是什么？A. 进行验收和结算工作B. 监督工程质量保证C. 处理工程项目的索赔事宜D. 编制工程项目的竣工报告二、判断题（每题2分，共20分）1. 造价工程师只需具备技术能力，对管理能力要求较低。
（错误）2. 项目成本控制是造价工程师的一项重要职责。
（正确）3. 工程估算是预测工程项目的最终成本。
（错误）4. 造价工程师需要关注材料和设备的采购计划。
（正确）5. 工程造价管理的法规和政策是固定不变的。
（错误）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述造价工程师的角色和职责。
造价工程师考试模拟试题带答案
造价工程师考试模拟试题带答案造价工程师考试模拟试题带答案造价工程师考试快要开始了，各位考生要抓紧时间复习哦!店铺和大家分享部分关于考试的练习题，希望对大家能够有所帮助。
某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。
该进口设备应纳的增值税额为( )万元。
A.34.00B.37.40C.42.50D.46.75【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是设备购置费的构成和计算。
增值税额=250×(1+10%)×17%=46.75万元。
参见教材P7.【该题针对造价工程师-计价与控制中的“设备购置费的构成和计算”知识点进行考核】能够切割不锈钢、铝、铜、铸铁、陶瓷和水泥等材料的切割方法为( )。
A.氧熔剂切割B.碳弧气割C.等离子弧切割D.激光切割【正确答案】：C【答案解析】：对铜、铝、不锈钢、铸铁等金属通常采用等离子弧切割。
参见教材P70.【该题针对造价工程师-安装工程计量概述中的“切割和焊接”知识点进行考核】精密仪器、纺织车间应该在( )类型的车间生产。
A.冷加工车间B.热加工车间C.恒温湿车间D.洁净车间【正确答案】：C【答案解析】：恒温湿车间，这类车间是指产品生产需要在稳定的温、湿度下进行的车间，如精密仪器、纺织等车间。
参见教材P32.【该题针对造价工程师-土木建筑工程中的“工业与民用建筑工程的分类、组成及构造”知识点进行考核】我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢架，这类建筑物的结构类型是( )。
A.排架结构型B.桁架结构型C.刚架结构型D.空间结构型【正确答案】：D【答案解析】：按主要承重结构的形式分：排架结构、刚架结构、空间结构。
参见教材P32.【该题针对造价工程师-土木建筑工程中的“工业与民用建筑工程的分类、组成及构造”知识点进行考核】在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为( )万元。
造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.土地使用权出让金是指建设项目通过（）支付的费用。
A.划拨方式，取得无限期的土地使用权B.划拨方式，取得有限期的土地使用权C.土地使用权出让方式，取得无限期的土地使用权D.土地使用权出让方式，取得有限期的土地使用权2.在项目招投标过程中，招标人与中标人应在中标通知发出起规定天数内订立书面合同，该规定天数为（）。
A.7天内B.10天内C.20天内D.30天内3.【真题】关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是（）。
A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知4.下列不属于招标工程量清单编制内容的是()。
A.总工程量清单编制B.分部分项工程量清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制5.工程总承包的投标文件中应该包含的内容是（）。
A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书6.我国建设项目的（）阶段的投资估算，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。
A.项目建议书B.项目规划C.初步可行性研究D.可行性研究7.【真题】施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程清清单规范》(GB——2013)造价信息法调差。
已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t、2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。
则该两月钢筋的实际结算价格应分别为( )。
2023-2024年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷含答案讲解
2023-2024年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷含答案讲解单选题（共20题）1. 根据《政府采购法实施条例》相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。
根据《政府采购法实施条例》相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。
A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】 A2. 下列工作中，属于工程设计阶段造价管理内容的是（）。
下列工作中，属于工程设计阶段造价管理内容的是（）。
A.编制招标控制价B.审核投资估算C.编制工程量清单D.编制工程概算【答案】 D3. 下列对于评标方法叙述错误的是（）。
下列对于评标方法叙述错误的是（）。
A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目B.综合评分相等时，以投标报价低的优先C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分【答案】 A4. 根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。
根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。
A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】 D5. 固定节拍流水施工的特点之一是（）。
固定节拍流水施工的特点之一是（）。
A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间可能存在空闲时间C.流水节拍等于流水步距D.流水步距数等于施工过程数【答案】 C6. 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为5月15日，则投标有效期开始的时间为（）。
某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为5月15日，则投标有效期开始的时间为（）。
造价工程师考试模拟试题
⼀、单项选择题(每题1分,共40题)1、⽤直⽅图判断⼯序和⽣产过程质量是否存在问题，[ ]说明⽣产过程正常、质量稳定。
A、对称分布B、锯齿分布C、双峰分布D、孤岛分布2、基本建设项⽬按[ ]分为⽣产性建设项⽬和⾮⽣产性建设项⽬。
A、投资在国民经济各部分中的作⽤B、投资额C、建设性质不同D、产品种类的不同3、在价值⼯程中，功能评价是指可靠地实现⽤户要求功能的[ ]。
A、B、适中C、最低D、4、在对⼯程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ进⾏成本评价时，它们的成本降低期望值分别为：△CⅠ=19，△CⅡ=－12，△CⅢ=－80，△CⅣ=30，则优先改进的对象为[ ]。
A、⼯程ⅠB、⼯程ⅡC、⼯程ⅢD、⼯程Ⅳ5、我国《合同法》规定，在合订⽴过程中，⾃[ ]时⽣效。
A、到达要约⼈B、⼈发出C、要约⼈真正了解D、合同成⽴6、施⼯企业的营业税税率为[ ]。
A、3%B、5%C、7%D、17%7、若⼲个单项⼯程是否同属于⼀个建设项⽬，取决于[ ]。
A、建设投资B、施⼯地点C、总体设计D、建设⼯期8、以下各类⼯程中，不能够称为施⼯项⽬的是[ ]。
A、单位⼯程B、分部⼯程C、单项⼯程D、建设项⽬9、定⾦的数额⼀般不得超过主合同标的额的[ ]。
A、10%B、15%C、20%D、30%10、有三个相互独⽴的投资⽅案甲、⼄、丙，所有⽅案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利⽤资本18万元，项⽬有关数据见下表：（P/A，10%，10）=6.145，则⽅案组合为[ ]A、甲、⼄、丙B、⼄、丙C、甲、丙D、甲、⼄11、项⽬是指在⼀定的约束条件下具有[ ]的⼀次性任务。
A、专门组织和特定⽬标B、专门组织和特定的过程C、⼀个总体设计D、职能管理特征12、在编制成本计划时，如果按照预算期内可预见的多种⽣产经营活动⽔平，分别确定相应的数据，使编制的预算随着⽣产经营活动⽔平的变动⽽变动，这种预算被称为[ ]A、滚动预算B、零星预算C、弹性预算D、概率预算13、实⾏项⽬法⼈制的建设项⽬，项⽬法⼈应在[ ]正式成⽴。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
造价师考试模拟试题
单项选择题
1、根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设成本中不包括（）。
A．工程所在地的临时公共设施维护费
B．土地征购费
C．设备供应商的监理费
D．开工试车费
2、某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2d，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3d；因季节大雨导致工程全面停工4d。
则承包商可索赔的工期为（）d。
A．2
B．3
C．5
D．9
3、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。
A．预算单价法
B．扩大单价法
C．设备价值百分比法
D．综合吨位指标法
4、选择工艺流程方案。
不需要研究的问题有（）。
A．工艺流程方案对产品质量的保证程度
B．选择先进合理的物料消耗定额
C．满足生产使用功能要求
D．工艺流程的主要参数
5、由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。
A．原约定日期的价格指数
B．实际竣工日期的价格指数
C．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
D．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个
6、在项目决策阶段，影响工程造价的因素有多种，确定项目规模的首要因素应该是（）。
A．市场因素
B．生产技术因素
C．管理技术因素
D．环境因素
7、单位工程施工图预算中的建筑安装工程费的主要编制方法是（）。
A．综合法和实物法
B．单价法和比例法
C．单价法和实物法
D．定额法和类似工程预算法
8、工程造价信息按（）划分，可以分为横向的工程造价信息和纵向的工程造价信息。
A．动态性
B．反映经济层面
C．信息来源
D．形式
9、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是（）。
A．10%～20%
B．15%～20%
C．20%～30%
D．25%～35%
多项选择题
10、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括（）。
A．平面形状
B．建筑物的体积与面积
C．流通空间
D．空间组合
E．功能分区。