建设施工劳务分包合同标准范本
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建筑施工劳务分包合同范本(4篇)
建筑施工劳务分包合同范本工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。
二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
建筑劳务分包合同范本（通用5篇）
建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇）建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇） 在⼈民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束⼒越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇），欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅：______________________ ⼄⽅：______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯，根据施⼯安排，甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施⼯任务，按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标，同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任，经双⽅协商，签订本合同，条款如下： 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称：_______________________ 2.⼯程地点：_______________________ 3.⼯程数量：_______________________ 4.⼯程数量及内容：_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为：⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标：以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式：综合单价承包，⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容：指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润，⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
建筑工程劳务分包的合同样本(4篇)
建筑工程劳务分包的合同样本编号：__________ 发包人：__________ 承包人：__________分包工程名称：__________施工地址：____区（县）发包人（全称）：__________承包人（全称）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：__________1.2工程概况：__________1.3分包工作内容：__________范围包括：__________1.4工程监理单位（全称）：__________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：____元（人民币）大写：____元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；____；____；____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；____；____；③分项工程承包：外墙面砖：____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：____ 元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；____；____；____. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按____标准补偿。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务，达成如下协议，以兹证明：一、工程项目名称：_____________________________________________工程项目地址：_____________________________________________工程项目总造价：_____________________________________________工程开工日期：___________年___________月___________日预计完工日期：___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于：__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整（￥___________元）。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款，最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划，在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准，工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范，确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并给予相应的经济赔偿。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建筑工程劳务分包合同范本8篇
建筑工程劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 承包范围：_________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总天数：_____天三、劳务分包方式及工作内容1. 乙方提供具备相应资质的劳务人员，按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成指定的施工任务。
2. 乙方劳务分包工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架等作业。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定劳务报酬，除另有约定外，不因工程量的增减而变动。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
3. 结算方式：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，最终结算金额以实际完成的工程量为准。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工质量验收规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见。
乙方应积极响应并整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的技术档案资料，并配合甲方进行工程验收。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全教育，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本（一）甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数____天；2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
建筑公司劳务分包合同范本(精选6篇)
建筑公司劳务分包合同范本（精选6篇）建筑公司劳务分包合同1甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、平方米包干：包括设备、工具、人工元/㎡大写：2、所需工具由乙方自备。
3、甲方供材，每天送货，剩余材料拉回。
4、管理内容：(1)遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料，罚款及后果由承包人承担。
(3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及时清理施工现场，并注意成品保护，及成品损坏由乙方按价赔偿。
三、合同工期：年月日开工至年月日竣工。
四、质量标准：甲方验收1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差，甲方将对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班组长应做好班前安全交底。
认真学习安全，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：基乙方用料不合理，材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣除。
七、现场管理：施工现场要有专人负责管理，施工前同甲方一起检查，楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好，如原有缺损现象及时告知甲方，以免造成不必要的纠纷。
在施工中如有损坏，照价赔偿。
施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排处理所发生的费用，从乙方承包费中扣取。
八、付款方式：单位工程刮完腻子、打磨后刷完底漆，经甲方验收合格后付单位工程总额的60%，两边外墙漆完工后，付至工程总额的80%，余款全部工程竣工后两个月付清。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
建设工程施工劳务分包合同范本7篇
建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况与分包范围（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）分包范围：具体包括但不限于__________等施工内容。
二、合同工期（一）开工日期：以甲方发出的开工通知为准。
（二）竣工日期：按照甲方要求的工期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式：按照实际完成的工程量乘以约定的单价计算。
具体单价详见附件《劳务分包单价表》。
（二）支付方式：每月按完成的工程量结算一次，甲方在次月的前五个工作日内支付乙方劳务费用的XX%，剩余款项在工程竣工验收合格后一个月内付清。
四、工程质量及验收标准（一）乙方必须按照甲方提供的设计图纸、施工方案和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量达到合同约定及国家相关标准。
（二）验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范进行验收。
五、安全生产与文明施工（一）乙方应严格遵守安全生产规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保文明施工。
施工结束后，应及时清理现场，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成的环境问题，由乙方负责处理并承担相关费用。
如因甲方原因导致环境问题，双方协商解决。
六、材料管理1. 电击疗法的并发症：* 皮肤烧伤：由于电流通过皮肤时可能产生热量，可能导致皮肤烧伤或灼伤。
* 神经系统反应：电流刺激可能导致神经系统出现过度兴奋或抑制的反应，如抽搐或肌肉痉挛等。
* 心律失常：在某些情况下，电击疗法可能导致心律失常或心跳过速等问题。
建设工程劳务分包合同范本(4篇)
建设工程劳务分包合同范本甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
建筑工程劳务分包合同标准范本(4篇)
建筑工程劳务分包合同标准范本发包方(甲方)：承包商(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。
二、工期：开工日期为，完工日期为三、工程质量：1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。
3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控项目必须合格，否则则该验收批单价下浮____%;一般项目按高级要求抽查项数，要求合格率____%，否则该部分工作量单价下浮____%四、工程单价：1、乙方以包工不包料，包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。
2、工程量计算方法：按福陕西省____年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价：砌砖墙：元/平方米构造柱和圈梁砼浇筑(修补)：元/平方米内墙粉刷(含梁、柱面)：____元/平方米外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件：元/立方米;天棚粉刷(含各种板底、滴水线)元/平方米地面、屋面找平(含分隔缝)：元/平方米地面贴砖(cm)：元/平方米内墙面贴砖：元/平方米楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线)：元/平方米(按水平投影面计算);地面缸砖踢脚线：元/米地面水泥砂浆踢脚：元/米细石混泥土地面、屋面：元/米彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等)：元/平方米管道井粉刷：元/平方米;管道井封堵：元/个。
实际完成工作内容，按以上单位结算。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。
遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。
第一章普通条款第一条工程概况和分包范围：1、工程名称：2、工程概况：(1)建设地点：(2)结构形式：结构(3)建筑面积：平方米(包括地下室平方米)上述面积作为双方结算的依据。
因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条 .3中执行。
(4)层数：地下3层，地上16层。
(5)檐高：米。
3、承包方式：(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的___%。
(2)本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。
4、分包工作内容：第二条劳务人员1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量，且符合北京市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，具体管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。
2、本合同签订之时，乙方须提供：(1)管理人员岗位清单(相关证件复印件)(2)需要持证上岗人员清单(相关证件复印件)(3)相关工伤保险交纳单据凭证复印件(4)乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
发包人：
承包人：
工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程
施工地址：罗田县大河岸滚石坳
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程
1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工
第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年
第四条合同价款
4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。
4.2对合同价款内容的明确：
泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。
第五条合同价款的支付方式
5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行。
第六条安全施工
6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
第七条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计
有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
8.1.2设计变更和工程量增加;
第九条文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施
工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生，按照14.2.3执行。
第十条：承包人自备工具及须知
10.1承包人自备工具为：翻斗车、震动泵、铁锹等。
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场(100米内)。
10.3承包人自备机具，其维修保养自理。
第十二条发包人的权利及义务
12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存
在或发生的技术问题。
12.2 负责于20xx年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12.5负责组织工程的验收工作。
12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据。
13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
13.4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食
品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
第十四条违约责任
14.1发包人违约责任
14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿。
14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款。
14.2承包人违约责任
14·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14·2·2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失。
第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G20383 申请调解。
当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。
第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
第11页/ 总11页。