设计-施工总承包规定合同示范文本92861
设计施工总承包合同范本
设计施工总承包合同范本1. 引言本设计施工总承包合同(以下简称“合同”)由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)双方共同签署,遵守以下约定。
2. 项目概述2.1 业主委托承包商进行以下工程项目的总承包服务: - 工程名称:[填写工程名称] - 工程地点:[填写工程地点] - 工程范围:[填写工程范围]2.2 承包商负责设计、采购、施工、监督、验收等工作,确保工程按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成。
3. 合同价格和支付方式3.1 总工程造价为人民币[填写金额]元(大写:[填写金额大写]),包括设计费、施工费、材料费、设备费、监理费等。
3.2 业主按照以下支付方式向承包商支付款项: - 预付款:合同签署后,业主向承包商支付30%的总工程价款作为预付款;- 进度款:工程进展达到一定阶段,业主按照进度支付工程价款的70%; - 完工验收款:工程完成并通过验收后,业主向承包商支付工程剩余款项。
3.3 承包商应提供有效的发票和相关票据,并按照合同规定的时间收取付款。
4. 工期和质量要求4.1 承包商应在合同签署后[填写工期]天内完成工程。
4.2 工程应符合国家有关法律法规、技术标准、行业规范等要求,并满足业主提出的质量要求。
4.3 承包商应在工程过程中进行质量检查和控制,并配合业主进行现场检查和验收。
4.4 若工程质量不符合要求或存在问题,承包商应及时采取措施进行整改,直至工程满足要求为止。
5. 变更和索赔5.1 任何对合同的修改和变更应经甲方书面同意,并签署《合同变更协议书》。
5.2 若因业主的原因导致变更或影响工程进度,甲方应承担相应的费用和责任。
5.3 若工程因不可抗力等原因造成工期延误或其他损失,双方应友好协商解决。
6. 违约与解除6.1 若任一方违反本合同的约定,守约方有权以书面形式提出解除合同的要求。
6.2 违约方应向守约方支付违约金,并赔偿由此给守约方带来的损失。
7. 保密条款7.1 双方应对合同执行过程中所涉及到的商业机密、技术秘密等信息承担保密义务。
施工总承包的设计合同范本
施工总承包的设计合同范本
甲方:(委托人单位全称)
地址:
法定代表人:
联系方式:
乙方:(承包方单位全称)
地址:
法定代表人:
联系方式:
鉴于甲方拟将(项目名称)项目的设计委托给乙方进行承包设计,经协商两方一致同意签订本合同,共同遵守并履行下列条款:
第一条项目内容及设计要求
1.1 甲方委托乙方担任(项目名称)项目的设计总承包工作,包括但不限于项目规划、设计方案、施工图纸等内容。
1.2 设计工作应符合相关法律法规的要求,且符合甲方的要求和要求。
1.3 设计工作应按照时间节点进行,确保项目的顺利进行。
第二条设计费用及支付方式
2.1 设计费用总额为(具体金额),由甲方支付给乙方。
2.2 设计费用的支付方式为:(具体支付方式)
第三条设计变更及延期
3.1 如在设计过程中需要变更设计内容,应当经过双方协商决定,并签订书面变更协议。
3.2 如由于不可抗力或其他原因导致设计延期,应当及时通知甲方,并经双方协商确定延期时间。
第四条知识产权及保密条款
4.1 设计成果及相关知识产权归属乙方所有。
4.2 双方在设计过程中所获得的商业秘密及机密信息应当保密,未经对方同意不得向第三方透露。
第五条违约责任
5.1 若一方未履行合同规定的义务,应当承担相应的违约责任。
第六条法律适用及争议解决
6.1 本合同的解释及有效性均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如发生争议应当友好协商解决,协商不成的,委托中华人民共和国有管辖权的人民法院进行解决。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
日期:日期:。
设计施工总承包合同模板(4篇)
设计施工总承包合同模板(4篇)设计施工总承包合同模板(4篇)设计施工总承包合同模板篇1 发包人(全称):(以下简称甲方)承包方(全称):(以下简称乙方)为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下:上述内容及合同范围内装修工程二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;4.装修工程为2年;5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。
施工总承包合同书范本3篇
施工总承包合同书范本3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,为确保工程顺利进行,特签订本施工总承包合同书。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容4. 工程规模:____________________二、合同工期1. 开工日期:____________________2. 竣工日期:____________________3. 合同工期总日历天数:__________天。
三、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程,包括但不限于人工、材料、机械等费用。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该价格为固定总价,除不可抗力因素外,不得调整。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付节点及比例为:(1)基础工程完成,支付合同价款的______%;(2)主体结构完成一半,支付合同价款的______%;(3)工程竣工并通过验收,支付至合同价款的______%;(4)工程质保期满后,支付剩余款项。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收,乙方应配合。
如验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。
3. 工程质保期为______年,质保期内出现质量问题,乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付乙方工程款。
2. 甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。
3. 甲方应及时提供施工图纸及相关技术资料。
七、乙方责任1. 乙方应确保施工质量,遵守安全生产、文明施工等有关规定。
设计与施工总承包合同范本
设计与施工总承包合同范本合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]鉴于甲方拟进行[填写工程名称]的设计与施工,经双方协商一致,特订立本合同,以资遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[填写工程名称]设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量、进度和投资控制符合合同约定。
第二条工程概况1. 工程名称:[填写工程名称]2. 工程地点:[填写工程地点]3. 工程规模:[填写工程规模]4. 工程内容:[填写工程内容]5. 工程标准:[填写工程标准]第三条设计与施工范围乙方应根据甲方提供的工程要求,负责工程的全过程设计、施工及后期服务等工作。
具体包括但不限于:1. 初步设计、施工图设计;2. 工程施工、设备安装;3. 工程材料采购、运输、储存;4. 工程质量检验、验收;5. 工程保修期内的维护与修复。
第四条合同价格本工程的总承包价格为[填写合同金额]元人民币,包括设计费、施工费、材料费、管理费等所有费用。
第五条付款方式1. 预付款:甲方在合同签订后[填写天数]天内支付总承包价格的[填写百分比]%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方另行商定。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的[填写百分比]%。
第六条工期要求本工程计划开工日期为[填写开工日期],竣工日期为[填写竣工日期]。
乙方应保证工程按期完成,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决。
第七条质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,对于出现的质量问题,应及时修复并承担相应责任。
第八条违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
第九条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第十条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式[填写份数]份,甲乙双方各执[填写份数]份,具有同等法律效力。
施工总承包合同标准样本(8篇)
施工总承包合同标准样本订立合同甲方:_____(以下简称甲方)订立合同乙方:_____(以下简称乙方)为全面推行项目管理,明确双方责任,实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》,确保日常生产经营正常开展,经甲、乙双方共同协商,特订立以下承包合同,供双方共同执行。
一、承包性质1、以施工项目工程的承包经营。
2、承包方属风险性总包干承包经营,额定上交,盈亏自理。
二、承包期限该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。
三、上交指标按完成结算收入的____%上交(一切税费由乙方承担)。
四、安全责任约定乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。
五、其他约定1、乙方必须执行公司的各项规章制度,严格守法经营;遵照行业管部门规定,做到安全文明施工。
2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》,全额享受和承担建设单位的奖或罚,并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。
3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查,甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。
4、本合同签章生效时,乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。
五、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
经双方签字后生效,工程竣工财务结算手续结清后终止。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日施工总承包合同标准样本(二)业主:以下简称甲方承包人:以下简称乙方为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务,确保工程质量、工期和安全,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程地点名称本工程位于新古河北路中部,两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。
第二条工程工期本合同工期为四个月。
从____年____月____日起至____年____月____日止,如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。
施工设计总承包合同施工总承包合同范本
施工设计总承包合同施工总承包合同范本施工设计总承包合同施工总承包合同范本1发包人:承包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则,双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况:1.1工程名称:康定园附属工程1.2工程地点:青年大道康定园A区院内1.3工程内容:康定园A区内道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分:片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式:包工包料三、工程工期: 20_年元月3日—20_年5月30日四、工程质量和检查验收:4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。
接受发包人监督检查,发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
四、工程价款的结算和支付方式:4.1小区内的道路,污水、雨水系统配套的`下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井,按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价,按20_年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差,税前优惠8%。
4.2土建部分:片石挡土墙、室外楼梯,按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差,人工按50元/工日调整,税前优惠8%。
4.3承包方上交发包方工程三公司管理费,按工程结算前总造价3%计算。
4.4付款方式:因本工程工期短,按施工季度核实工程量分批拨款,工程完工后附足预算总造价的80%,余款除预留3%的保修金外,其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。
五、其他事项:5.1发包方协商各栋号及周边关系,提供施工用水源及用电源。
5.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。
设计施工总承包合同范本
千里之行,始于足下。
设计施工总承包合同范本施工总承包合同甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(承包人)地址:联系人:电话:根据中华人民共和国法律的有关规定,甲乙双方经友好协商,一致同意签订本合同,共同遵守以下条款:一、项目名称:基于本合同,甲方委托乙方作为总承包商承担以下工程的设计和施工:二、工程概况:1. 工程地点:2. 工程内容:3. 工程规模:4. 工程周期:三、委托和付款:1. 委托:甲方授权乙方进行工程设计和施工。
第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
2. 委托变更:除非经过甲方书面同意,乙方不得将其在本合同中的权力、义务转委托给任何第三方。
3. 付款:(1)合同签订后,甲方需按照合同约定及时支付乙方工程款项。
(2)工程款项支付方式:(合同价款总额20%)预付款在合同签订后7个工作日内支付,工程进度款在提交合格的施工进度表后15个工作日内支付,竣工验收合格后的最终结算款项在10个工作日内支付。
(3)乙方应向甲方提供详细的资金使用情况报告,包括但不限于工程款项的使用和结算情况,已支付的发票、收据等相关信息。
四、质量要求:1. 设计质量:乙方应按照甲方的要求,制定合理的设计方案,并确保设计质量符合相关法律法规和国家标准。
2. 施工质量:乙方应按照设计方案进行施工,确保施工质量符合相关法律法规和国家标准。
3. 质量保证期:自竣工验收之日起,履约保证期为12个月。
在此期间内,乙方应对施工质量问题进行修复和保修。
五、履约保证:1. 乙方在合同签订后应立即启动工程,并按照合同规定的时间节点完成工程。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求其立即履行或者按照合同约定支付违约金。
3. 若甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权要求其立即支付或者按照合同约定支付逾期违约金。
六、违约责任:1. 乙方违反本合同约定的,甲方有权申请仲裁,追究乙方的违约责任,并要求其承担相应的违约金和损失。
千里之行,始于足下。
设计施工总承包合同示范文本
设计施工总承包合同示范文本一、合同的缔结设计施工总承包合同(以下简称“本合同”)由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同缔结,双方本着平等、自愿的原则,根据相关法律法规和规章制度,就设计施工总承包事宜达成如下协议。
二、合同的目的和范围1. 本合同的目的在于明确双方在设计施工总承包项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 本合同的范围包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装、质量控制、工期管理、费用支付等方面的内容。
三、设计阶段1. 承包商应根据业主提供的项目要求和相关资料,制定详细的设计方案,并在规定的时间内提交给业主审查。
2. 业主应在规定的时间内对设计方案进行审查,并提出修改意见或确认意见。
3. 承包商应根据业主的修改意见进行相应的修改,并在规定的时间内重新提交修改后的设计方案。
4. 业主应在规定的时间内对修改后的设计方案进行再次审查,并提出最终确认意见。
四、施工阶段1. 承包商应按照最终确认的设计方案进行施工,并保证施工质量符合相关标准和要求。
2. 承包商应按照工期计划进行施工,并保证项目按时完成。
3. 业主有权对施工过程进行监督,并提出合理的要求和建议。
4. 承包商应配备合格的施工人员和必要的设备,确保施工安全。
五、质量保证和验收1. 承包商应按照相关标准和规范进行施工,并确保工程质量符合合同约定。
2. 业主有权对工程质量进行验收,并提出合理的质量要求和整改意见。
3. 承包商应在规定的时间内对业主提出的质量问题进行整改,并确保问题得到解决。
4. 业主应在规定的时间内进行最终验收,并出具验收报告。
六、费用支付1. 业主应按照合同约定的支付方式和时间,及时支付合同款项。
2. 承包商应按照合同约定的价格和支付方式,按时向业主提交相应的发票和支付申请。
3. 双方应保持良好的财务沟通,及时解决支付问题。
七、合同的变更和解除1. 双方在履行合同过程中,如需变更合同内容,应经过书面协商一致,并签订变更合同。
设计施工总承包合同示例
设计施工总承包合同示例1. 合同目的本合同旨在确定设计施工总承包合同的主要条款和条件,确保合同双方的权益得到充分保护。
2. 合同双方- 承包方:(公司名称、地址、联系方式)- 非承包方:(公司名称、地址、联系方式)3. 工程范围本合同涉及的工程范围包括但不限于以下项目:- 设计阶段:(具体设计内容)- 施工阶段:(具体施工内容)4. 合同金额和支付方式4.1 合同金额为(具体金额),包括设计费用和施工费用。
4.2 合同金额按以下方式支付:- 设计费用:支付百分之(具体比例)的预付款,余款根据设计进度支付。
- 施工费用:支付百分之(具体比例)的预付款,余款根据施工进度支付。
5. 合同期限本合同的有效期限为(具体期限),自合同签署之日起计算。
6. 交付标准和验收6.1 设计阶段交付标准:(具体标准)6.2 施工阶段交付标准:(具体标准)6.3 验收标准:(具体标准)7. 合同变更任何对本合同的修改或变更应以书面形式进行,并由双方共同签署。
8. 违约责任任何一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。
9. 合同解除9.1 如一方违反本合同约定,经向违约方发出书面通知后过期仍未改正的,对方有权解除合同。
9.2 在合同履行期间,如遇到不可抗力因素导致无法继续履行合同的,双方应协商解决或解除合同。
10. 争议解决对于因合同履行引起的争议或纠纷,双方应通过友好协商解决,如协商不成,则提交(仲裁机构或法院名称)进行仲裁或诉讼。
11. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效,一式两份,承包方和非承包方各持一份。
设计、采购、施工、运营,总承包合同模板
设计、采购、施工、运营,总承包合同模板医药购销合同合同编号: ____________________________合同签订日期: ____________________________合同生效日期: ____________________________卖方信息:公司名称: ____________________________联系人: ____________________________买方信息:公司名称: ____________________________联系人: ____________________________货物名称及规格:货物名称: ____________________________规格: ____________________________包装: ____________________________货物数量:每种货物的数量为: ____________________________总数量为: ____________________________货物价格:单价为: ____________________________价格单位: ____________________________总金额:总金额为: ____________________________该金额为所有货物的总价,不含税费和运输费用。
交货方式及地点:交货方式: ____________________________交货地点: ____________________________运输费用由 ____________________________ 承担。
交货时间:交货时间为: ____________________________卖方应在此日期或之前将货物送达买方指定地点。
付款方式及期限:付款方式为: ____________________________付款期限为: ____________________________若买方未能按时付款,卖方有权要求买方支付滞纳金。
设计施工总承包合同范文(六篇)
设计施工总承包合同范文订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_____二甲方的义务1甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式____份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。
2023年设计施工总承包合同范本3篇
2023年设计施工总承包合同范本3篇篇12023年设计施工总承包合同范本甲方(建设单位):_________法定代表人(或负责人):_________联系地址:_________联系电话:_________传真:_________乙方(承包商):_________法定代表人(或负责人):_________联系地址:_________联系电话:_________传真:_________鉴于甲方拟委托乙方进行项目(以下简称本项目)的设计、施工,双方经友好协商,特订立本合同。
第一条项目名称、地点及内容本项目名称为_________,位于_________,包括_________工程,主要内容分别为设计和施工阶段。
第二条合同价格1. 本合同的总价款为_________,其中:(1)设计阶段的价格为_________;(2)施工阶段的价格为_________。
2. 甲方在合同工程范围内额外增加的工程量,根据实际情况另行签订补充协议。
第三条付款方式1. 甲方按照合同总价款的_________%作为设计阶段首期款,在双方签订本合同后______日内支付给乙方。
2. 甲方按照合同总价款的_________%作为施工阶段首期款,在设计阶段完成验收后______日内支付给乙方。
3. 其余款项按照工程进度及质量验收支付,具体支付比例双方协商确定。
第四条合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效,至设计和施工均圆满完成验收之日止,合同有效期限为______年月日。
2. 如因不可抗力等情况影响工程进度,双方可协商延长合同履行期限。
第五条质量及验收标准1. 设计阶段:(1)乙方应按照甲方要求制定设计方案,并确保设计方案符合法律法规及甲方的要求。
(2)甲方有权对设计方案进行审核,并提出修改意见,乙方应根据甲方要求进行修改并提交最终设计方案。
(3)甲方对设计方案满意后,乙方应在□天内完成设计图纸的制作。
2. 施工阶段:(1)乙方应按照设计图纸进行施工,确保工程质量符合国家标准。
建筑工程设计与施工总承包协议范本
建筑工程设计与施工总承包协议范本第一章总则一、甲方:(以下简称“甲方”)地址:法定代表人:二、乙方:(以下简称“乙方”)地址:法定代表人:三、本协议的签订是为了明确甲乙双方在建筑工程设计与施工总承包合作中的权益和义务,依法遵循自愿、平等、公平、公正、诚实信用的原则,充分考虑当地法律法规和行业规范的要求。
第二章工程范围一、本协议约定的建筑工程包括但不限于以下内容:(具体列明工程范围,如建筑物规模、装修设计、建设工程结构等)二、双方应根据工程实际情况,通过协商确定具体的工程范围,并在附件中详细描述。
双方根据实际情况进行签字确认,并作为本协议的有效附件。
第三章合同价格一、本工程的设计、施工总价为人民币(以下简称“元”)。
二、双方约定的支付方式为:(具体描述支付方式,如分次支付、按进度支付等)三、甲方应在工程款支付期限内按照约定支付款项,并提供相应的付款凭证。
第四章法律责任一、甲方违反本协议规定未按时支付款项的,应按照约定支付滞纳金。
二、乙方违反本协议规定,未按时完成工程或工程质量不符合约定标准的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
三、若因不可抗力等不可预见因素导致无法履行本协议的,双方应协商解决,并进行相关赔偿协商。
第五章保密条款一、协议签订后,双方需对本协议的相关内容进行保密,未经一方书面授权,任何一方不得将协议内容透露给第三方。
二、协议履行过程中,有关设计和施工的技术资料、图纸以及方案等均属于商业机密,双方需妥善保管,防止泄露或被窃取。
第六章争议解决一、本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至双方所在地人民法院解决。
第七章协议变更和终止一、本协议的任何变更、补充、解释均需双方书面同意,并在协议附件中进行补充或修改。
二、本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日。
第八章协议附件一、本协议的附件包括但不限于以下内容:(具体列明附件内容,如工程范围详细说明、支付款项的明细表、设计图纸等)二、本协议的附件与协议正文具有同等法律效力。
建筑工程设计与施工总承包合同范本明确建筑工程设计与施工细节确保双方权益的合同样板
建筑工程设计与施工总承包合同范本明确建筑工程设计与施工细节确保双方权益的合同样板建筑工程设计与施工总承包合同范本甲方:(全称)乙方:(全称)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着自愿、平等、公正的原则,经友好协商达成本合同。
双方约定如下:一、工程概况1. 项目名称:(填写)2. 项目位置:(填写)3. 工程规模:(填写)4. 工程内容:(填写)二、工程设计1. 甲方聘请乙方为本工程的设计及施工总承包方,负责工程设计、施工等相关工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程规划及要求,制定详细的设计方案,并于(填写日期)前提交给甲方审核确认。
甲方有权对设计方案提出修改意见,乙方应及时予以修改并与甲方达成一致意见。
3. 乙方应确保设计方案满足相关国家法律法规、行业标准和工程质量要求,并承担由设计方案引发的工程质量问题责任。
4. 若设计方案需要审批,乙方须负责与相关部门协调,并按时获得审批文件。
三、施工总承包1. 乙方作为施工总承包方,应按照设计方案进行施工,并保证施工质量符合相关标准,确保工程安全、可靠。
2. 施工期限:(填写),乙方应按时完成工程建设,并确保交付使用。
3. 乙方应按照甲方提供的预算编制相应的施工计划,并在施工过程中进行合理的进度安排和协调。
4. 乙方应组织施工人员、材料和设备,合理安排施工流程,并确保施工现场的环境卫生和安全。
5. 甲方有权随时检查施工现场,并要求乙方进行整改,乙方应积极响应并及时整改。
四、工程款支付1. 工程款总额为(填写),按照以下方式支付:(具体支付方式和分期金额,如首期支付比例、进度款比例等)2. 工程款支付应按照合同约定的工程进度和完成情况进行支付,甲方应及时支付合同约定的款项,乙方应提供相应的工程质量验收材料。
3. 如甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停施工,直至收到相应款项为止。
五、验收和保修1. 工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
验收标准为:(填写验收标准)。
建筑工程设计施工总承包协议范本
建筑工程设计施工总承包协议范本本协议由甲方(以下简称甲方)和乙方(以下简称乙方)共同遵守,并共同承担相应的法律责任。
为保证本建筑工程的顺利进行,甲方与乙方达成以下协议:一、协议目的本协议旨在明确双方在建筑工程设计施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全、进度和费用的合理控制。
二、合同项目甲方委托乙方进行建筑工程设计施工总承包项目,具体项目如下:项目名称:(填写具体项目名称)项目地址:(填写具体项目地址)项目范围:(描述工程范围)三、甲方的权利和义务1. 提供必要的设计文件及相关资料,确保设计文件准确、完整。
2. 按约定支付合同款项,并按时提供工程款的资金支付凭证。
3. 按照双方约定的程序审核、批准设计文件及变更、支付工程款。
4. 监督工程质量,提出合理的检查、验收要求,确保工程质量符合相关标准和规范。
5. 维护乙方的设计权益,保证设计文件的使用。
四、乙方的权利和义务1. 按照甲方要求完成工程设计,并进行必要的设计变更。
2. 提供符合要求的设计文件,并按约定程序进行审核和批准。
3. 按照甲方的要求进行施工,并独立承担相应的质量、安全、进度责任。
4. 按合同要求提供相应的质保期,并及时解决工程质量问题。
5. 保护甲方的商业秘密和相关资料,不得泄露给任何第三方。
五、工期和付款方式1. 工期约定:本项目工期为(填写具体工期)。
2. 付款方式约定:根据工程进度,合理分期支付工程款,支付金额和时间按照双方约定的款项计划执行。
六、合同价款及支付方式1. 合同总价款为(填写具体金额),其中设计费为(填写具体金额),施工费为(填写具体金额)。
2. 甲方按照约定的付款方式支付工程款,付款比例和时间按照双方约定的款项计划执行。
七、变更和索赔1. 变更约定:如发生设计变更,双方应按照约定的程序进行签证,变更费用由甲方与乙方协商确定。
2. 索赔约定:若乙方因甲方原因发生索赔情况,应及时提供索赔资料,并由甲方进行审核和批准。
建设工程勘察设计与施工总承包模板
建设工程勘察设计与施工总承包模板建设工程勘察设计与施工总承包合同甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲方拟进行建设工程项目,现委托乙方进行勘察设计和施工总承包,双方经友好协商,达成如下条款:第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计和施工总承包,包括但不限于工程规划、方案设计、施工管理、工程材料采购等。
具体工程项目的名称、地点、规模等详见附件一。
1.2 乙方应按照甲方要求的工程进度和质量标准,进行勘察设计和施工总承包,并确保按时交付合格的工程项目。
第二条合同价格和支付方式2.1 乙方为本次勘察设计和施工总承包向甲方提供的费用为人民币(具体金额),具体费用细项详见附件二。
2.2 甲方应按照合同约定的支付方式支付费用给乙方。
支付方式可为一次性付清或分阶段支付,具体支付时间和比例详见附件三。
第三条安全保障3.1 乙方在进行勘察设计和施工总承包过程中,应遵守国家相关法律法规和工程施工安全技术规范,确保施工过程中的安全。
3.2 如发生施工过程中的意外事故或安全隐患,乙方应立即采取措施进行救援和处理,并将情况及时向甲方报告。
第四条知识产权和保密4.1 本合同签署后,双方对于勘察设计和施工总承包过程中产生的技术、设计、图纸等结果享有相应的知识产权。
4.2 甲方在未经乙方允许的情况下,不得将勘察设计和施工总承包过程中的技术资料、施工图纸等透露给第三方。
4.3 乙方在未经甲方允许的情况下,不得将甲方的商业秘密和相关信息泄露给第三方。
第五条违约责任5.1 若甲方未按合同约定的时间和方式支付费用给乙方,甲方应按照合同金额的千分之××向乙方支付违约金。
5.2 若乙方未按合同约定的时间和质量标准进行勘察设计和施工总承包,乙方应按照合同金额的千分之××向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 对于合同的解释和争议,双方应友好协商解决。
6.2 若协商无法解决,则可提交至双方协议的仲裁机构进行仲裁。
通用范文(正式版)2023设计施工总承包合同范本(完整版)
2023设计施工总承包合同范本(完整版)1. 合同背景本合同由双方共同遵守、履行:甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]本合同旨在明确甲乙双方在设计施工总承包项目中的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行。
2. 项目概述本项目为设计施工总承包项目,详情描述如下:项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目起止时间:[项目起止时间]项目规模:[项目规模]项目包括但不限于内容:1.设计阶段:包括项目的概念设计、详细设计等;2.施工阶段:包括项目的土建施工、装修施工等;3.相关配套工程:包括项目的供水、供电、通信等。
3. 合同条款3.1 项目责任1.甲方责任:–提供项目的详细要求、目标和限制;–提供相关资料和技术支持;–协助乙方完成项目的设计和施工。
2.乙方责任:–根据甲方要求,完成项目的设计和施工;–保证工程质量符合相关法律法规和标准;–保证工程进度按时完成。
3.2 合同款项1.甲方向乙方支付的款项为:[合同款项],具体支付方式和时间由双方协商,并在合同中详细明确。
2.乙方应按时按要求提供相关发票和报表,并确保款项的合法性和准确性。
3.3 变更和索赔1.变更:若甲方需要对项目进行变更,应提前书面通知乙方,并双方共同协商变更的内容和费用。
2.索赔:若乙方认为因甲方原因导致工程进度延误或工程费用增加,乙方有权向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料。
3.4 知识产权1.甲方拥有项目相关的知识产权。
2.乙方在项目中创作的相关成果,经甲方确认后,知识产权归甲方所有。
3.5 违约责任1.若甲方或乙方一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2.合同解除:若甲方或乙方严重违约,对方有权解除本合同,并要求赔偿相应的损失。
4. 合同变更和解释1.本合同的任何变更、补充需经双方协商一致,并以书面形式确认。
2.本合同的解释和争议解决适用法律。
5. 合同效力本合同经甲乙双方签署并盖章后生效,有效期至项目竣工验收。
设计施工总承包范本
设计施工总承包范本1. 合同简介本合同是由甲方(委托方)与乙方(承包方)签订的设计施工总承包合同。
本合同旨在确立甲乙双方在设计施工项目中的权利和义务,保障项目的顺利进行。
2. 项目描述甲方委托乙方进行设计施工总承包的项目为(在此详细描述项目的性质、规模和工作内容)。
3. 合同条款3.1 项目范围乙方负责本项目的设计、施工和管理,包括但不限于:- 项目前期的勘察、设计、方案制定;- 施工图纸的绘制与审核;- 材料的采购与运输;- 施工队伍的组织与管理;- 施工过程的质量控制与安全保障;- 项目的验收与移交。
3.2 合作方式甲方委托乙方进行设计施工总承包,乙方有权派遣必要的技术人员和管理人员负责该项目的实施,甲方在项目进行过程中应为乙方提供必要的支持和协助。
3.3 工期与交付根据项目的性质与规模,甲乙双方协商确定项目的工期,并在合同中明确约定,乙方应按照合同约定的工期完成设计施工,并如期交付。
3.4 付款方式(根据实际情况在此描述付款方式的约定,如阶段付款或按进度支付)3.5 合同变更如项目发生设计变更、工程量变更或其他必要的变更,甲乙双方应书面协商并签署变更合同。
任何未经签署的变更均被视为无效,除非另有书面约定。
3.6 保修期乙方完成项目交付后,应提供合理的保修期。
在保修期内,乙方有责任及时处理因设计施工过程中出现的问题,保障项目的正常运行。
3.7 质量与安全乙方应遵守设计施工的相关法律法规,并确保项目设计和施工质量符合国家、地方的相关标准和规定。
乙方应建立并执行安全管理体系,确保施工过程中的工作安全与环境保护。
3.8 违约责任任何一方违反合同约定,应向对方支付违约金或赔偿金,并承担由此产生的其他一切法律责任。
4. 合同解除与争议解决4.1 如一方违约或无法履行合同义务,对方有权解除合同,并可以要求对方承担相应的经济赔偿责任。
4.2 对于因合同履行发生的争议,甲乙双方应友好协商解决。
如协商不成,可提交至所在地有管辖权的仲裁机构进行裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设计-施工总承包合同示文本第一部分通用条款1.一般规定1.1定义本合同下文所列词语及文字除上下文另有规定外,均需按下文所赋定义解释:1.1.1 合同1.1.1.1“合同”指合同协议书、合同通用条款、合同专用条款、雇主要求、投标文件、合同附件及合同协议书中所列的其他文件。
1.1.1.2“雇主要求”指合同中包括的对工程目标、工程围、工程设计、技术标准、进度安排、支付计划等方面的说明,以及依合同对其所作的任何补充和修改。
1.1.1.3“承包人建议”指承包人在合同履行期间对工程设计和(或)施工基于发包人的要求,或承包人基于有利于工程的竣工和(或)工程价值提高而向发包人提交的书面建议。
1.1.1.4“投标文件”指承包人为完成本合同规定的各项工作,依招标文件要求向发包人提交的投标报价书及其他相关文件。
1.1.2 各方和人员1.1.2.1“发包人(雇主)”指在合同协议书中被称为发包人的当事人及其继承人或经许可的受让人。
1.1.2.2“承包人”指在合同协议书中被称为承包人的当事人及其继承人或经发包人许可的受让人。
1.1.2.3“发包人代表”指由发包人在合同中指明的人员,或由发包人根据第2.3款的规定任命为其代表的人员。
如没有,发包人代表即为工程监理人。
1.1.2.4“承包人代表(项目经理)”指由承包人在合同中指明的人员,或由承包人根据第3.2款的规定任命为其代表的人员。
1.1.2.5“发包人人员”指发包人代表、发包人和发包人代表的所有雇员,以及发包人或发包人代表指定的任何其他人员。
1.1.2.6“承包人人员”指承包人代表、承包人和承包人代表在工程现场聘用的所有人员(包括承包人和其分包商的任何雇员),以及承包人或承包人代表指定的其他人员。
1.1.2.7“分包商”指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人,包括其继承人或经承包人许可的受让人。
1.1.2.8“其他承包人”指除承包人(包括其分包商)之外为发包人所雇用的,为工程某一部分提供服务的当事人。
1.1.2.9“第三人”指除本合同中发包人和承包人之外的其他当事人,除非相关条款特别指明,否则第三人不包括发包人的其他承包人或经发包人聘请以履行其在本合同项下的义务或行使其在本合同项下权利的其他人;也不包括承包人的分包商或其代理人,或经发包人同意,受承包人聘用而履行其在本合同项下的义务或行使其在本合同项下权利的当事人。
1.1.2.10“工程监理人”指本合同中的设计监理人或施工监理人。
1.1.2.11“设计监理人”指具有与本工程规模相适应的资质级别,并由发包人委托其对承包人承担的设计工作进度和设计成果质量实施监理的当事人。
1.1.2.12“施工监理人”指具有与本工程规模相适应的资质级别,并由发包人委托其负责对本工程施工阶段和(或)质量保修阶段实施监理的当事人。
1.1.3日期、期限、试验和竣工1.1.3.1“开工日期”指合同协议书规定,承包人履行合同义务的开始日期。
1.1.3.2“竣工日期”指合同协议书规定,由承包人完成合同约定的所有工作(含各种竣工试验、试运转)的日期,包括按合同约定的任何延长日期。
1.1.3.3“竣工试验”指依合同中规定,工程或单项工程(视情况而定)在发包人颁发接收证书前,由承包人负责进行的试验。
1.1.3.4“工程接收”指工程或单项工程(视情况而定)通过竣工试验后,为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验(如有),由承包人与发包人进行工程交接,并由发包人向承包人颁发接收证书的过程。
1.1.3.5“接收证书”指发包人在工程接收过程中向承包人颁发的,以证明工程已交接的书面证书。
1.1.3.6“竣工资料”指承包人按照合同约定在工程竣工后交付给发包人的完整的资料(包括竣工图纸)。
1.1.3.7“竣工后试验”指工程被发包人接收后,按合同约定由发包人自行组织或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的竣工试验(如有)。
1.1.3.8“试运行考核”指根据合同约定,在工程完成竣工试验后,由发包人自行组织或在发包人组织领导并由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在的全部试验(如有)。
1.1.3.9“考核验收证书”指试运行考核的全部试验完成并通过验收后,由发包人签发的验收证书(如有)。
1.1.3.10“工程竣工验收”指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复,并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料,由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.3.11“质量保修责任期”指承包人依专用条款约定对已竣工工程或单项工程(视情况而定)承担质量保修责任的期间。
1.1.3.12“工程质量保修责任书”指依据有关质量保修的法律规定,发包人与承包人签订的质量保修责任书。
l.1.4 款项与支付1.1.4.1“合同价格”指在合同协议书中列明的合同总价款,是承包人完成设计、施工、竣工试验、竣工后试验(如有)、试运行考核(如有)和工程质量保修服务等工作的全部价款。
1.1.4.2“费用”指承包人为完成本合同约定的工程设计和工程施工所发生(或将发生)的所有合理开支,包括管理费用及类似的支出,但不包括利润。
1.1.4.3“合同价格调整”指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.4.4“合同总价”指根据合同约定,经调整后的合同价格。
1.1.4.5“预付款”是指根据合同约定,由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.4.6“工程进度款”指发包人根据合同约定的支付金额、支付条件,分期向承包人支付的包括设计和施工的进度款。
1.1.4.7“质保金”指发包人依专用条款扣留的一定数量的合同价格。
1.1.5 工程、资料和设备1.1.5.1“永久性工程”指承包人根据合同进行设计和施工的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
1.1.5.2“临时性工程”指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,但不构成永久性工程实体的工程。
1.1.5.3“项目基础资料”指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等设计所须的基础资料。
1.1.5.4“现场障碍资料”指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。
1.1.5.5“施工设备”指为承包人所有的且不构成工程一部分的,为承包人实施和完成工程、以及修补任何缺陷所需的所有仪器、机械、车辆和其他物品。
但施工设备不包括临时工程、发包人设备(如有)、以及构成或计划构成工程一部分的工程设备、材料和(或)其他任何物品。
1.1.6 其他定义1.1.6.1“方案设计”(如有)指承包人为本工程编制的方案设计文件,以及发包人和设计监理人对该方案设计文件的审查意见。
1.1.6.2“初步设计”(如有)指承包人为本工程编制的初步设计文件,以及发包人、设计监理人和(或)政府有关部门对该初步设计文件的审查意见。
1.1.6.3“施工图设计”指承包人为本工程编制的施工图设计文件,以及发包人、设计监理人和(或)政府有关部门对该施工图设计文件的审查意见。
1.1.6.4“履约担保”指承包人在开工前依约定的时间和方式向发包人提交的担保。
1.1.6.5“现场”指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.6.6“变更”指发包人书面指示或批准作为变更的,对雇主要求或工程的任何改变。
1.1.6.7“书面形式”指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载容的形式。
数据电文包括:电传、传真、电子数据交换和电子。
1.1.6.8“违约责任”指合同一方不履行合同义务或不恰当履行合同义务所须承担的责任。
1.1.6.9“不能预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见。
1.1.6.10“不可抗力”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
1.1.6.11“承包人文件”指承包人根据合同约定应提交给发包人的所有图纸、手册以及其他技术性文件。
如果发包人要求,包括该类文件的电子版。
1.1.6.12“适用法律”指中华人民国现行的法律、行政法规、部门规章、与工程或服务有关的省、市地方法规及有关政府部门颁布的政策、规定、命令等所有在合同履行过程中有效并对工程产生或可能产生影响的规文件。
除另有规定外,本合同中所提到的法律应包括在本合同生效日后对原有法律所作的任何修订以及颁布的新法律。
1.2 解释除上下文另有要求外,本合同采用下列解释规则:1.2.1本合同所提到的条、节、款、项和附件(除上下文另有要求外)指本合同的条、节、款、项和附件。
1.2.2本合同的标题只是为了查阅的方便,不构成对本合同的解释。
1.2.3本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。
本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的次日。
如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件,则起算点应为该期间届满之日的次日。
任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。
“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。
1.2.4本合同中所提到的本合同或其它任何合同或协议包括按该文件中所规定的方式修订、修改、补充、更换、更新、扩充或取代后的该等合同或协议,不顾及当事人身份的变化。
1.2.5“包括”一词不具有限制性含义。
1.3 通信交流根据本合同给予或颁发的批准、证明、同意、确定、通知和请求均应采用书面形式,应通过专人交付、邮寄传送或以专用条款中约定的电子传输方式发送至专用条款注明的地址。
如以专人递交方式发送,则应以接收人或其指定人员签署回单的时间作为送达时间。
如以邮寄方式发送,则应以邮寄单位的回执载明时间作为送达时间。
如以电子传输方式发送,则应以双方商定的时间作为送达时间。
如接收人通知了另外地址时,随后通讯信息应按新址发送。
通信交流应使用本合同第1.10款【适用法律和合同语言】中约定的合同语言。
1.4 权益转让除非经本合同双方当事人书面同意,否则,任一方都不应将合同的全部或任何部分,或合同中规定的或根据合同所具有的任何利益或权益转让他人。
但任一方:(1)在另一方完全自主决定的情况下,事先征得其同意后,可以将全部或部分转让;(2)可以作为以银行或金融机构为受款人的担保,转让其根据合同规定的任何到期或将到期应得款项的权利。
1.5 许可和批准1.5.1发包人应从政府有关部门和其他方依法取得所有与工程建设有关的应以发包人名义取得的各种许可、批准和(或)许可证。
在发包人要求时,承包人应尽最大努力协助发包人及时从有关政府部门或其他方获得上述的许可、批准和(或)许可证。
1.5.2承包人应负责取得除应由发包人负责取得的批文及许可以外的、为实施工程所必须的所有其他许可、批准和(或)许可证。