2020年最新版工程设计合同书(合同示范文本)

合集下载

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)7 建设工程设计合同示范本(房屋建筑工程)发包人(全称):设计人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1工程名称:。

2工程地点:。

3规划占地面积:平方米,总建筑面积:平方米(其中地上约平方米,地下约平方米);地上层,地下层;建筑高度米。

4建筑功能:、、等。

投资估算:约元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容1工程设计范围:。

2工程设计阶段:。

3工程设计服务内容:。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附1。

三、工程设计周期计划开始设计日期:年月日。

计划完成设计日期:年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价1合同价格形式:;2签约合同价为:人民币(大写)(¥元)。

五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表:。

设计人项目负责人:。

六、合同构成本协议书与下列一起构成合同:(1)专用合同条款及其附;(2)通用合同条款;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);()发包人要求;(6)技术标准;(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);(8)其他合同。

在合同履行过程中形成的与合同有关的均构成合同组成部分。

上述各项合同包括合同当事人就该项合同所作出的补充和修改,属于同一类内容的,应以最新签署的为准。

七、承诺1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点本合同在签订。

十、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效本合同自生效。

住建部建设工程设计合同范本最新版(通用5篇)

住建部建设工程设计合同范本最新版(通用5篇)

住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同最新版1工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________设计证书等级:_________签订日期:___________发包人:________________________设计人:________________________发包人委托设计人承当_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同根据以下文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建立工程批准文件。

第二条本合同设计工程的内容:名称:________________________;规模:__________________________;阶段:________________________;投资:__________________________;设计费:______________________;序号:__________________________;分工程名称:__________________;建立规模:______________________;设计阶段及内容:______________;估算总投资:____________________;费率%:______________________;估算设计费:____________________;层数:________________________;建筑面积:______________________;方案初步设计:________________;施工图(万元):_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________;份数:________________________;提交日期:______________________;有关事宜:____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________;份数:________________________;提交日期:______________________;有关事宜:____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。

建设工程设计合同(样式一)5篇

建设工程设计合同(样式一)5篇

建设工程设计合同(样式一)5篇篇1合同编号:【编号】甲方(发包人):【甲方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】联系电话:【联系电话】乙方(设计人):【乙方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】联系电话:【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程设计工作事宜达成如下协议:一、设计项目基本情况项目名称:【项目名称】项目地点:【项目地点】设计内容:【设计内容简述,包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计等方面】设计规模:【设计规模描述,如建筑面积、工程总量等】设计要求:【对设计的具体要求和标准,如设计理念、风格、性能等】设计期限:【设计任务完成的总时长或分阶段的时间要求】设计费用:【总设计费用及支付方式等条款】二、设计成果交付要求乙方应按照下列要求向甲方交付设计成果:1. 设计成果应当符合国家和地方现行相关法规、规范及标准的要求。

2. 设计成果应当满足甲方提出的设计要求和标准。

3. 设计成果应当包括相应的设计图纸、计算书、说明书等文件。

4. 设计成果交付时间应当符合合同约定的时间要求。

5. 设计成果交付方式:【交付方式,如纸质版、电子版等】。

三、保密协议与知识产权条款双方同意在合同履行过程中及履行完毕后对涉及项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

本合同所涉及的设计成果的知识产权归甲方所有,乙方享有署名权。

未经甲方许可,乙方不得将设计成果转让给第三方。

否则,应承担相应的法律责任。

四、双方责任与义务条款篇2合同编号:【编号】甲方(发包人):【甲方名称】地址:【地址】电话:【联系电话】法定代表人:【姓名】乙方(设计人):【乙方名称】地址:【地址】电话:【联系电话】法定代表人:【姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程设计事宜达成如下协议:第一条设计项目概况本次设计项目为【项目名称】,工程地点位于【地点】,设计范围包括但不限于【详细设计范围】,设计内容应符合国家及地方相关法规和标准。

建设工程设计合同示范文本(3篇)

建设工程设计合同示范文本(3篇)

建设工程设计合同示范文本工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由设计人编填)设计证书等级:_____发包人:_____设计人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____设计人:_____发包人委托设计人承担_____工程设计,工程地点为_____,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________________________________________ _______________________________________________________ 第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为____万元。

工程总承包合同(示范文本)2020-0216

工程总承包合同(示范文本)2020-0216

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同(示范文本)中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。

现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条,具体条款分别为:第1条一般约定,第2条发包人,第3条发包人的管理,第4条承包人,第5条设计,第6条材料、工程设备,第7条施工,第8条工期和进度,第9条竣工试验,第10条验收和工程接收,第11条缺陷责任与保修,第12条竣工后试验,第13条变更与调整,第14条合同价格与支付,第15条违约,第16条合同解除,第17条不可抗力,第18条保险,第19条索赔,第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

建设项目工程总承包合同(示范文本)2020版

建设项目工程总承包合同(示范文本)2020版

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同(示范文本)中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。

现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条,具体条款分别为:第1条一般约定,第2条发包人,第3条发包人的管理,第4条承包人,第5条设计,第6条材料、工程设备,第7条施工,第8条工期和进度,第9条竣工试验,第10条验收和工程接收,第11条缺陷责任与保修,第12条竣工后试验,第13条变更与调整,第14条合同价格与支付,第15条违约,第16条合同解除,第17条不可抗力,第18条保险,第19条索赔,第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)

《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同(示范文本)中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。

现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计 11 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计 20 条,具体条款分别为:第 1 条一般约定,第 2 条发包人,第 3 条发包人的管理,第 4 条承包人,第5 条设计,第 6 条材料、工程设备,第 7 条施工,第 8 条工期和进度,第 9 条竣工试验,第 10 条验收和工程接收,第 11 条缺陷责任与保修,第 12 条竣工后试验,第 13 条变更与调整,第 14 条合同价格与支付,第 15 条违约,第 16 条合同解除,第 17 条不可抗力,第 18 条保险,第 19 条索赔,第 20 条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

2020建设项目工程总承包合同(示范文本)

2020建设项目工程总承包合同(示范文本)

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。

现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条,具体条款分别为:第1条一般约定,第2条发包人,第3条发包人的管理,第4条承包人,第5条设计,第6条材料、工程设备,第7条施工,第8条工期和进度,第9条竣工试验,第10条验收和工程接收,第11条缺陷责任与保修,第12条竣工后试验,第13条变更与调整,第14条合同价格与支付,第15条违约,第16条合同解除,第17条不可抗力,第18条保险,第19条索赔,第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

建设工程设计合同范本(4篇)

建设工程设计合同范本(4篇)

建设单位: __________,以下简称甲方;设计单位: __________,以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好商议,特签订本合同,以便共同遵守。

甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建造安装面积为____平方米,建设地点在____。

在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

建设工程设计合同范本。

在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方允许,甲方不得复制,重复使用或者擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在____年____月____ 日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式____份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份。

乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料定货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

甲方将乙方提供的设计文件交由 3____5 家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币____ 元。

甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。

《建设工程设计合同示范文本》

《建设工程设计合同示范文本》

5、质量标准:包括工程质量标 准、质量保修期等。
6、合同价格:包括合同总价、 支付方式、结算方式等。
7、付款方式:按照合同价格和 支付条款,分阶段支付款项。
7、付款方式:按照合同价格和支付条款,分阶段支付款项。
8、违约责任:对违约行为进行定义和分类,明确违约责任和处罚方式。
9、争议解决方式:包括协商、 仲裁、诉讼等解决方式。
二、合同主体
二、合同主体
《建设工程设计合同示范文本》的主体包括建设单位和设计单位。建设单位 是委托设计服务的客户,通常为政府部门、企事业单位或个人。设计单位则是提 供设计服务的机构,具有相应的资质和经验。
三、合同内容
1、合同条款
1、合同条款
《建设工程设计合同示范文本》主要包括以下条款:合同编号、签订日期、 合同类型、合同双方、项目名称、设计内容、设计范围、设计周期、设计费用、 付款方式、质量要求、保密协议、知识产权、违约责任、争议解决等。
二、合同双方
承包人:指与建设单位签订施工合同,具有相应施工资质的法人或其他组织。
三、合同内容
三、合同内容
1、工程概况:包括工程名称、地点、规模、结构类型、质量标准等。
2、合同工期:包括开工日期、 竣工日期及合同总工期。
3、合同价款:包括合同总价、 单价及计价方式等。
3、合同价款:包括合同总价、单价及计价方式等。
8、工程变更:包括工程变更的范围、程序及变更价款的确定等。
9、合同解除:包括合同解除的 条件、程序及解除后果等。
10、违约责任:包括违约情形、 违约责任及承担方式等。
10、违约责任:包括违约情形、违约责任及承担方式等。
11、争议解决:包括争议的解决方式、管辖法院及仲裁机构等。

建筑工程合同文本2020

建筑工程合同文本2020

建筑工程合同文本2020合同编号:[填写]甲方(业主):[填写]乙方(承包商):[填写]鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就[项目名称]工程项目的建设达成如下合同:一、工程概况1. 项目名称:[填写]2. 项目地点:[填写]3. 工程规模:[详细描述]4. 工程质量要求:按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到[具体标准]。

5. 工期要求:自[开始日期]至[结束日期],共计[天数]日历天。

6. 合同价款:人民币[大写金额]。

二、甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。

2. 按合同约定及时支付工程款项。

3. 负责组织工程验收等相关工作。

三、乙方责任1. 严格按照设计图纸和技术规范施工。

2. 确保工程质量满足约定的标准,按期完成工程任务。

3. 遵守安全生产规定,保障施工现场安全。

四、合同价款及支付方式1. 工程总造价为人民币[大写金额]。

2. 付款方式:[详细描述预付款、进度款、结算款的支付时间、条件和比例]。

五、违约责任1. 若甲方延迟支付工程款,应按[具体数额或比例]支付违约金。

2. 若乙方延误工期或未达质量标准,应按[具体数额或比例]承担违约责任。

六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日。

建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1)范文范本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________公司名称:__________________________法定代表人:______________________注册地址:________________________联系方式:________________________电子邮箱:________________________乙方(承包人):____________________公司名称:__________________________法定代表人:______________________注册地址:________________________联系方式:________________________电子邮箱:________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。

项目地址位于_______________。

设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。

二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作,具体包括但不限于以下方面:地质勘察、地形测量、方案设计等。

乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性,符合国家相关标准和规范的要求。

同时,乙方应按时提交勘察成果和设计文件,确保工程进度和质量。

三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整(大写)。

支付方式为分阶段支付,具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。

2020建设项目工程总承包合同(示范文本)

2020建设项目工程总承包合同(示范文本)

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。

现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条,具体条款分别为:第1条一般约定,第2条发包人,第3条发包人的管理,第4条承包人,第5条设计,第6条材料、工程设备,第7条施工,第8条工期和进度,第9条竣工试验,第10条验收和工程接收,第11条缺陷责任与保修,第12条竣工后试验,第13条变更与调整,第14条合同价格与支付,第15条违约,第16条合同解除,第17条不可抗力,第18条保险,第19条索赔,第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

国际工程设计合同范本

国际工程设计合同范本

国际工程设计合同范本合同编号: ______________________签署日期: ______________________合同双方:甲方(委托方):____________________________地址:______________________________________联系人:_________________ 电话:________________乙方(承包方):____________________________地址:______________________________________联系人:_________________ 电话:________________第一章总则1.1 合同目的本合同的目的是建立甲方与乙方之间的合作关系,乙方受甲方委托,为其提供专业的工程设计服务,具体内容、要求及条款均详见本合同。

1.2 合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的工程设计项目,包括但不限于:____________________________________。

第二章合同的内容2.1 设计工作内容乙方应根据甲方要求,进行以下工作:•项目名称:____________________________________________________ •项目地点:____________________________________________________•设计阶段:____________________________________________________ •设计成果包括:_________________________________________________2.2 工作进度与时间限制乙方应在以下时间内完成各项设计工作:•初步设计:____________________•施工图设计:____________________•设计交付:____________________若乙方无法按时完成工作,需提前通知甲方,并说明原因,争取共同解决方案。

建设工程设计合同示范文本(2020版)

建设工程设计合同示范文本(2020版)

建设工程设计合同示范文本Demonstration text of construction engineering design contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-042986建设工程设计合同示范文本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。

GF—2015—0210合同编号:建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)》(GF-2000-0210)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]营业执照号码:[甲方营业执照号码]乙方(承包人):[乙方名称](勘察设计人)地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]营业执照号码:[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的法规和规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,就本建设工程勘察设计事项达成如下协议,以资共同遵守。

一、工程概况及承担勘察设计任务范围工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](详见附件一)。

勘察设计任务范围:[具体范围](详见附件二)。

乙方承担本工程的勘察任务包括但不限于岩土工程勘察和测量工作等,并包括相关的后期服务工作。

设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件的编制等。

双方均应对上述工程概况及承担勘察设计任务范围予以充分了解和认可。

二、合同文件的组成和解释顺序本合同文件的组成包括但不限于以下几部分:封面、目录、签署页、前言、合同主体内容及相关附件等。

当各部分内容出现歧义或冲突时,解释顺序按照前述顺序进行。

三、合同工期与进度安排本合同勘察设计的总工期为XX天(日历天),自乙方收到甲方发出的书面开工通知之日起计算。

乙方应根据甲方的要求制定详细的进度计划,并按照计划实施。

如因甲方原因导致工程停工或延期,双方应协商确定相应的顺延工期。

四、费用及支付方式本工程的勘察设计费用总额为人民币[金额](大写:[金额汉字大写])。

费用支付方式如下:合同签订后XX日内支付XX%的定金;勘察设计工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。

支付方式为银行转账。

具体费用明细详见附件三。

甲方支付的勘察设计费用包含乙方履行本合同所需的所有费用,包括但不限于人员工资、差旅费、税费等。

除另有约定外,甲方无需就本合同项下事项向乙方支付任何其他费用。

建设工程设计协议模板(2024年)

建设工程设计协议模板(2024年)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX建设工程设计协议模板(2024年)本合同目录一览1. 一般声明与定义1.1 合同当事人1.2 合同文件1.3 定义与解释2. 设计服务范围与内容2.1 设计范围2.2 设计内容2.3 设计深度与标准3. 设计费用与支付3.1 设计费用3.2 支付方式3.3 税务处理4. 设计进度与交付4.1 设计进度计划4.2 设计图纸与文件交付4.3 设计修改与补充5. 设计责任与保证5.1 设计质量5.2 设计合法性5.3 设计保密6. 合同的履行与维护6.1 合同的履行6.2 合同的变更6.3 合同的解除7. 违约责任7.1 设计方的违约7.2 委托方的违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 一般条款9.1 适用法律9.2 合同的生效与终止9.3 合同的份数10. 设计方的特殊承诺10.1 设计资质10.2 设计团队10.3 设计保险11. 委托方的特殊承诺11.1 项目合法性11.2 配合设计工作11.3 设计成果的利用12. 附加条款12.1 知识产权12.2 环境保护12.3 安全防护13. 保密协议13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任14. 其他约定14.1 通知与联系14.2 合同的修订14.3 合同的附件第一部分:合同如下:第一条一般声明与定义1.1 合同当事人1.2 合同文件1.2.1 本合同文件包括:合同、附件以及双方协商一致的其他文件。

1.2.2 本合同的附件包括:设计任务书、设计合同专用条款、设计费用清单等。

1.3 定义与解释1.3.1 本合同所述“设计服务”是指乙方根据甲方的要求,为甲方提供建设项目的设计方案、施工图纸及相关技术文件等服务。

1.3.2 本合同所述“设计完成时间”是指乙方按照合同约定完成全部设计任务的时间。

第二条设计服务范围与内容2.1 设计范围2.1.1 乙方应根据甲方的要求,完成建设项目的设计工作,包括但不限于:方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算、施工图预算等。

住建部设计合同范本(通用)2023年版

住建部设计合同范本(通用)2023年版

住建部设计合同范本(通用)住建部设计合同范本(通用)甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拟委托乙方进行设计工作,并经双方友好协商,达成如下合同:第一条设计项目(具体设计项目的详细描述)第二条设计内容和要求1. 乙方在设计过程中应当确保按照甲方提出的设计要求进行,并保证设计方案的合理性和科学性;2. 乙方应当确保所提交的设计文件符合国家相关法律法规的要求,并保证设计文件的真实性、准确性和完整性;3. 乙方应当按照约定的工期和进度进行设计工作,并确保按时提交设计成果;4. 乙方在设计过程中应当密切与甲方沟通,及时解决可能出现的问题,并接受甲方对设计成果的合理修改和意见调整。

第三条设计费用和支付方式1. 甲方按照本合同约定的设计工作量和标准向乙方支付设计费用;2. 乙方应当对所开展的设计工作进行详细的工作量统计,并依据统计结果向甲方提供相应的设计费用;3. 设计费用的支付方式为(具体支付方式)。

第四条知识产权保护1. 乙方应当保护甲方在设计过程中提供的商业秘密和知识产权;2. 甲方应当享有由乙方根据本合同进行设计所产生的知识产权;3. 乙方未经甲方书面许可,不得将设计成果用于其他任何商业用途,也不得转让给第三方。

第五条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的条款和要求履行义务的,应当向对方支付违约金;2. 乙方在设计过程中存在严重失职行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任;3. 当乙方未能按时提交设计成果时,甲方有权延迟支付设计费用。

第六条争议解决双方因本合同履行发生争议的,应通过友好协商解决。

若协商不能解决,则提交至设计行业的专业仲裁机构(或人民法院)进行仲裁(或诉讼)解决。

第七条合同变更和解除任何一方欲变更或解除本合同的,应当提前发出书面通知,并经双方协商一致后生效。

第八条合同生效和效力本合同自双方签字之日起生效,并具有合同效力。

甲方:(盖章)签字:乙方:(盖章)签字:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020 年最新版工程设计合同书(合同示范文本)
The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
( 合同范本 )
甲方:
乙方:
日期:
精品合同 / Word 文档 / 文字可改
2020 年最新版工程设计合同书(合同示范
文本)
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担

程设计,工程地点为
,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据
1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。


二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为万元。

收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。

工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 20,计
万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30,计万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50,计万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。

未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。

逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通
等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复萤办公等费用)。

9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。

并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔
偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的。

9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

发包人需要设计人配合建筑材料。

设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。

出国费用,除制装费外,其他费用由发包
人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式份,发包人
份,设计人份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。

双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:设计人名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 项目经理:(签字) 项目经理:(签字)
砖所:砖所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

相关文档
最新文档