东财《工程合同管理》在线作业三答卷
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三(100分)
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三(100分)【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第2题,甲与乙订立买卖彩色钢板的合同,合同约定,甲于2005年10月7日发货,乙收到货物后,经检验发现货物与封存的样品差异较大,乙方拒绝支付款项,根据已知的条件,乙方的行为是()。
A、行使同时履行抗辩权B、行使不安抗辩权C、行使先履行抗辩权D、违约行为正确答案:第3题,建设工程勘察合同当事人按照《建设工程勘察设计合同管理办法》的规定,到---规定的审查部门备案。
A、市级建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、省行政主管部门D、市级行政主管部门正确答案:第4题,某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用:A、总价合同B、单价合同C、混合合同D、成本加酬金合同正确答案:第5题,承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至()止所经过的日历天数。
A、合同约定的竣工日B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C、办理竣工结算之日D、工程保修期满之日正确答案:第6题,较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是:A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、简明合同格式正确答案:第7题,在订立FIDIC合同中时,合同文件解释和执行的优先次序为:①投标书②中标函③FIDIC条件第一部分④FIDIC条件的第二部分⑤其他文件⑥合同协议书A、⑥②①④③⑤B、①③②⑥⑤④C、①③②⑤⑥④D、①⑤⑥②③④正确答案:第8题,在资格预审合格的投标申请人过多时,可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人A、3B、5C、7D、9正确答案:第9题,甲公司具有施工总承包一级资质,乙公司具有施工总承包二级资质,如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是:A、一级B、二级C、可以是一级也可以是二级D、三级正确答案:第10题,下面对FIDIC表述正确有:A、FIDIC合同是单价合同B、根据实际施工进度按季度付款C、合同价格就是工程价款D、付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定正确答案:第11题,根据《通用条例》,下面属于承包人工作的有:A、保护施工场地临近文物建筑、古树名木B、开通施工场地与城乡公路道路的通道C、按照专用条款约定的数量和要求,提供施工场地办公和生活的房屋及设施D、负责安全保卫正确答案:第12题,下列情况下,承包人有权延长工期的有:A、额外或附加工程B、恶劣的气候条件C、由于雇主责任造成的干扰D、非承包人责任的其他特殊情况正确答案:第13题,关于建筑材料采购验收后确定交(提)货日期计算提出异议期限,下列表述不正确的有:A、凡供方自备运输工具送货的,以需方收货戳记的日期为准B、凡委托运输部门运送、送货或代运的产品的交货日期,以需方收货戳记的日期为准C、合同规定需方自提的货物,以需方收货戳记的日期为准D、合同规定需方自提的货物,以实际交、提货的日期为准正确答案:第14题,FIDIC合同条件的应用通常采用下面哪些方法:A、国际金融组织贷款的一些国际项目直接采用B、合同管理中对比分析使用C、在合同谈判中使用D、部分选择使用正确答案:第15题,FIDIC合同指定的雇主是指:A、合同当事人的受让人B、合同当事人的合法继承人C、工程师D、合同当事人正确答案:第16题,国际工程的特点是:A、合同主体的国际性B、货币和支付方式的多样性C、国际政治、经济影响因素的权重明显增大D、规范标准庞杂,差异较大正确答案:第17题,承包人风险管理的任务主要有如下哪几方面:A、在合同签订前对风险作全面分析和预测B、对风险进行有效的决策和计划C、在合同实施中对可能发生,或已经发生的风险进行有效的控制D、避免风险正确答案:第18题,根据FIDIC监理合同下列说法正确的有:A、发包人财产保险由发包人负担B、发生争端主张以仲裁为解决争端的最终方式C、监理单位有权转包或分包合同D、监理单位提供附件中的设备和设施应由发包人免费提供正确答案:第19题,下面表述正确的有:A、合同控制是动态的B、质量控制、进度控制、成本控制是合同控制的保证C、合同目标本身是不变化的D、成本、质量、工期是由合同定义的三大目标正确答案:第20题,下列建设项目必须进行招标的是A、大型基础设施项目B、全部使用国有资金投资的项目C、部分使用国有资金投资的项目D、使用外国政府贷款项目正确答案:第21题,如果发包人授权,当发包人和任何第三方签订的合同条款需要时,监理单位可在发包任何第三方之间以仲裁人的身份公正地行使自己的处理权。
东财《工程合同管理》在线作业三答卷
东财《工程合同管理》在线作业三答卷东财《工程合同管理》在线作业三-0019试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明,如果合同文件存在歧义或不一致,根据《建设工程设计合同(示范文本)》(GF-2000-0210)规定的优先次序为:A.合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书B.中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书C.合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书D.发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书答案:C2.某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约,后又发出通知撤销该要约,双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是()。
A.承包商在要约中确定了承诺期限B.建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C.建材供应商收到通知时承诺已经发出D.承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复答案:B3.下面对于DRB方式表述正确的有:A.具有强制力B.花费相对较少C.对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D.属于最终裁决答案:B4.项目总投资额在()元人民币以上的必须进行招标A.200万B.2000万C.3000万D.100万答案:C5.下面评标委员会成员中符合条件的是:A.甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C.丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称D.丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人答案:C6.下列承包人不承担风险的是:A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总承包合同答案:B7.仲裁与诉讼的不同之处:A.自愿B.具有法律约束力C.保密性程度高D.可强制执行答案:C8.我国《仲裁法》第59条规定,当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
14秋东财《财务管理》在线作业三
东财《财务管理》在线作业三
一、单选题
1. 某公司发行普通股1000万股,每股面值1元,发行价格为每股10元,筹资费率为4%,预计第一年年末每股发放现金股利为0.25元,以后每年增长5%,则该普通股的资本成本计算过程为()。
A. 0.25×(1+5%)
B. 10×(1-4%)
C. [0.25×(1+5%)]/(10×0.96)+5%
D. 0.25/(10×0.96) +5%
正确答案:D
2. 与现金股利十分相似的是()。
A. 股票股利
B. 股票分割
C. 现金出售
D. 股票回购
正确答案:D
3. 下列资本结构理论中,认为公司筹资时应优先使用内部筹资的理论是()。
A. 净收入理论
B. 净营业收益理论
C. 传统理论
D. 排序理论
正确答案:D
4. 盈亏平衡现值分析是指____。
A. 项目的现金净流量为零时的销量水平确定
B. 项目的净现值为零时的销量水平确定
C. 项目的内部收益率为零时的销量水平确定
D. 项目的获利指数为零时的销量水平确定
正确答案:B
5. 实际中,不能作为短期借款抵押品的有().
A. 应收账款
B. .应收票据
C. 存货
D. 无形资产
正确答案:D
6. 如果企业发行面值100元的优先股100股,发行价格为110元,假定所得税率为30%,筹资费率为2%,股利率为10%,则优先股的成本为____。
14秋东财《合同法》在线作业三
东财《合同法》在线作业三一、单选题1. 当事人因防止扩大对方违约导致的损失而发生的合理费用应由A. 守约方承担B. 违约方承担C. 双方共同承担D. 根据实际情况确定由何方承担正确答案:B2. 甲新建了四间大瓦房,雇乙到新建房中工作,甲按月向乙支付报酬。
按照甲的指示,乙做好了新房的全部家具。
甲与乙间的合同属于下列各项中的哪一种类型合同A. 买卖合同B. 承揽合同C. 雇佣合同D. 委托合同正确答案:B3. 根据我国《合同法》的有关规定,下列关于免除法律效力的表述,错误的是()。
A. 免除是无偿行为,债权人免除债务不需要债务人支付对价B. 免除行为是债权人处分债权的行为,债权人应当有处分该债权的能力C. 免除可以全都免除,也可以部分免除D. 免除是双方法律行为,债权人的意思表示必须为债务人同意才能够发生法律效力正确答案:D4. 甲与乙订立合同,规定甲应于2007年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款。
7月底,甲发现乙财产状况恶化,无支付贷款之能力,并有确切证据,遂提出中止合同,但乙未允。
基于上述因素,甲于8月1日未按约定交货。
依据合同法原理,有关该案的正确表述是A. 甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保B. 甲无权不按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保C. 甲无权不按合同约定交货,但可以仅先交付部分货物D. 甲应按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任正确答案:A5. 下列关于违约行为的说法正确的是A. 违反法律规定的行为B. 违反合同约定的行为C. 应当对合同不能成立负有责任的行为D. 给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为正确答案:B6. 如果技术合同以损害他人技术成果或者垄断技术为目的,违反阻碍技术进步原则的,该。
东财《工程合同管理》在线作业三答案
东财《工程合同管理》在线作业三
单选题多选题判断题
一、单选题(共10 道试题,共40 分。
)
1. 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于:
A. 国家
B. 承包人
C. 挖掘人
D. 雇主
-----------------选择:D
2. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约,后又发出通知撤销该要约,双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是()。
A. 承包商在要约中确定了承诺期限
B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作
C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出
D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复
-----------------选择:B
3. 下列属于三级重大事故的是:
A. 重伤22人
B. 直接经济损失103万元
C. 死亡11人
D. 重伤18人
-----------------选择:A
4. 某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用:
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 混合合同
D. 成本加酬金合同
-----------------选择:B
5. 如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
-----------------选择:C
6. 甲公司具有施工总承包一级资质,乙公司具有施工总承包二级资质,如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是:
A. 一级
B. 二级
C. 可以是一级也可以是二级
D. 三级。
东财《工程合同管理》在线作业一-0003
东财《工程合同管理》在线作业一-0003
投资额在------万元以上的公用事业工程项目必须实行监理。
A:1000
B:2000
C:3000
D:4000
答案:C
投标保证金有效期应当超出投标有效期------天。
A:15
B:30
C:45
D:60
答案:B
当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
当通知发出---日内没有收到答复,可在通知发出后--日内发出终止委托监理合同的通知。
A:11、30
B:30、60
C:21、35
D:20、30
答案:C
根据FIDIC条件对索赔程序的规定,如果在整个工程全部竣工时,承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔,则应在————中列明。
A:详细索赔报告
B:最终详细索赔报告
C:竣工报表
D:最终报表
答案:C
下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是()。
A:必须征得债权人同意
B:第三人并不因此成为合同当事人
C:不得损害债权人的利益
D:第三人不履行债务时,第三人应向债权人承担违约责任
答案:D
在接到最终报表后--天内,工程师向雇主提交最终证书,以确定按合同最终应支付款项和合同双方最终的债权和债务
A:14
B:28
C:32
D:71
答案:B
仲裁与诉讼的不同之处:
A:自愿
B:具有法律约束力
C:保密性程度高
D:可强制执行
答案:C
下面行为中,没有违反《招标投标法》的是。
东财16秋《项目管理》在线作业三(随机)满分标准答案
东财16秋《项目管理》在线作业三(随机)满分标准答案东财《项目管理》在线作业三(随机)1:在强和弱矩阵组织结构中,导致冲突的主要原因是()。
A:管辖模糊B:需要统一意见C:相互冲突的利益D:沟通障碍正确答案:A2:范围界定的工具是( )。
A:分层法B:流程图法C:PERTD:WBS正确答案:D3:在一个项目阶段结束时,审查可交付成果与项目完成情况的目的在于()。
A:根据已完成的工作量调整时间安排与成本基线B:决定项目是否应进入下一阶段C:根据项目基线确定完成项目所需的资源数量D:接受客户对所交付项目的验收正确答案:B4:以下关于范围说明书说法正确的是()。
A:可为准备PERT/CPM网络提供文件基础B:包括对项目的假设和约束条件的说明C:可说明WBS的构成情况D:并不包括项目目标,如项目成本,进度计划和质量监测等内容正确答案:B5:以下因素对团队建设影响最小的是()。
A:对项目的错误认识B:对项目组成员的补偿C:不提供支持的高层管理层D:发生困难的项目正确答案:B6:如果(),一个项目的范围可能发生变化。
A:项目经理是在项目确定后指定的,而且成本和计划是得到批准的B:项目经理在没有设计概念的情况下必须提供成本估计C:以上都有可能,依情况而定D:过于简化(估计不足)要进行工作的性质正确答案:C7:沟通计划的目的之一是提供以下哪方面的信息()。
A:用来收集和储存信息的方法B:每位项目成员的经历和技能C:将用来应用的电子邮件和可视会议技术D:当项目不再需要时,解散组员的方法正确答案:A8:要创造易于接受的沟通环境,项目经理应该()。
A:让整个项目团队准备项目沟通计划B:确保所有的沟通都是清晰并易于理解的C:以他(她)喜欢的表达方式D:确保队伍成员获得他们工作所需要的信息正确答案:C9:项目采购管理的首要环节是()。
A:定标B:投标C:评标D:招标正确答案:D10:渐进明细是结合了项目的一次性和独特性的特点。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案4
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是:()。
A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人不履行债务时,第三人应向债权人承担违约责任2.甲公司向乙公司发出要约并提醒乙公司不能对要约做实质性变更,乙公司不知道什么是“实质性变更”,请你帮助乙公司指出下列选项中属于“实质性变更”的是()。
A.合同的价款B.合同的质量C.合同的履行地点D.争议的解决方法E.合同中的说明性条款3.下列情况投标文件作废的有:()。
A、投标文件未经密封B、无投标人公章C、无相应资格的注册建筑师签字D、注册建筑师非投标单位聘请4.工程建设合同签订以后,业主给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的多少?()A、10%B、20%C、30%D、40%5.下列哪几项可以构成索赔的依据?()A、合同文件B、图纸修改指令C、施工进度计划和实际施工进度记录D、订立合同所依据的法律法规和标准规范6.施工投标文件的内容不应包括()。
A.投标书B.投标保证金C.法人资格证明书D.履约保函7.下面行为中,没有违反《招标投标法》的是()。
A.评标委员会按照报价的大小排序,将报价最小的投标人确定为排名第一的中标候选人B.中标通知书发出后,中标人发觉自己投标报价计算有误,拒绝与招标人签订合同C.招标人在确定中标人第11天后,向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告D.招标人仅仅向中标人发出中标通知书,而没有将中标结果通知所有未中标的投标人8.下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有:()。
A、执行国家规定的建设工程勘察、设计程序B、应当签订建设工程勘察、设计合同C、执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定D、必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务9.下面属于承包人违约的有()。
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三-1
【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明,如果合同文件存在歧义或不一致,根据《建设工程设计合同(示范文本)》(GF-2000-0210)规定的优先次序为:A、合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书B、中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书C、合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书D、发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书正确答案:第2题,某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约,后又发出通知撤销该要约,双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是()。
A、承包商在要约中确定了承诺期限B、建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C、建材供应商收到通知时承诺已经发出D、承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复正确答案:第3题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第4题,项目总投资额在()元人民币以上的必须进行招标A、200万B、2000万C、3000万D、100万正确答案:第5题,下面评标委员会成员中符合条件的是:A、甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称D、丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人正确答案:第6题,下列承包人不承担风险的是:A、固定总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同D、总承包合同正确答案:第7题,仲裁与诉讼的不同之处:A、自愿B、具有法律约束力C、保密性程度高D、可强制执行正确答案:第8题,我国《仲裁法》第59条规定,当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
A、3个月内B、4个月内C、6个月内D、5个月内正确答案:第9题,国际工程项目管理的核心是:A、进度管理B、成本管理C、质量管理D、合同管理正确答案:第10题,发包人支付担保应是金额担保,实行履约金分段滚动担保,担保额为总工程额的———A、20%-30%B、10%-30%C、20%-25%D、30%-50%正确答案:第11题,制定《协议书》的目的有:A、确定双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了B、确认合同文件的组成部分,有利于合同双方正确理解并全面履行合同C、确定合同主体双方并签字盖章,约定合同生效D、合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识正确答案:第12题,施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。
免费在线作业答案东财《财务管理》在线作业三15秋100分答案
免费在线作业答案东财《财务管理》在线作业三15秋100分答案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII东财《财务管理》在线作业三15秋100分答案一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。
)1.现金红利发放的多少与增减,传递了企业未来收益的变化趋势。
这一观点体现的理论是()。
A.信息传递理论B.“在手之鸟”理论C.差别税收理论D.统一税收理论E.正确答案:A2. 认股权证通常伴随公司长期债券一起发行,这种债券可以称为____。
A.可转换债券财务管理答案B.可调换债券C.附认股证债券D.附属证券正确答案:C3. 国际上通常认为适当的资产负债率应为不高于()。
A.50%B.60%C.70%D.20%E.正确答案:B4. 通常,企业生产的销售额越大,需要采购的材料物资就越多,从而形成的应付账款____。
A.越多B.越少C.期限越长D.期限越短正确答案:A5. 在资本市场上向投资者出售有价证券从而取得资金,这种活动属于____。
A.投资活动B.筹资活动C.收益分配活动D.资金耗费活动正确答案:B6. 如果企业一定时期内的固定生产成本和固定财务费用均不为零,则由上述因素共同作用而导致的杠杆效应属于()。
A.经营杠杆效应B.财务杠杆效应C.复合杠杆效应D.风险杠杆效应正确答案:C7. 下列关于经营租赁的表述中,错误的是().A.经营租赁属于传统租赁方式B.经营租赁属于表外筹资C.经营租赁的租期短D.经营租赁合约中不含有解约条款正确答案:D8. A企业负债的市场价值为35000万元(与其面值一致),股东权益的市场价值为65000万元.债务的平均利率为15%,β权益为1.41,所得税率为30%,市场的风险溢价是9.2&,国债的利率为3%.则加权平均资本成本为()。
A.11.31%B.12.3%C.14.06%D.18%正确答案:C9. 边际资本成本与追加筹资前的加权平均资本成本水平比较,其变动可能会出现()。
东财《工程项目管理》单元作业三答案
答案:BCDE
21.工程项目管理与施工项目管理相比有许多不同点:实施的主体不同、目的不同、()。
A.贷款不同
B.选址不同
C.内容不同
D.范围不同
答案:CD
22.工程设计的三大控制是:
A.质量控制
B.进度控制
C.投资控制
D.目标控制
E.环境控制
答案:ABC
23.机会研究又分____
A.一般机会研究
A.召开招投标会议,组织投标单位参加现场勘探
B.协助建设单位组织开标,提出评标意见
C.建设单位发出中标通知书
D.协助建设单位与中标单位签订施工合同
答案:ABCD
10.投标人应建立一个精干高效的投标工作机构,所以投标工作一般由下列()几类人才组成
A.经营管理类人才
B.施工类人才
C.技术类人才
D.商务金融类人才
答案:ABC
13.总分包方式的主要特点有:
A.对发包方来说,合同结构简单
B.对承包方来说,施工的责任大,风险大
C.有利于以总承包单位为核心,从工程特点出发经行施工作业队伍的优选和组合
D.有利于发包方控制工程造价
E.有利于指挥调度
答案:ABCD
14.构成事业部的三个基本要素是()
A.相对独立的自主权
B.相对独立的利益
A.检查工程使用的材料、构配件的质量,检查安全防护措施
B.主持协商工程设计变更
C.检查工程进度和施工质量,验收部分分项工程,签署工程付款凭证
D.监督整理合同文件和技术档案资料
E.组织设计单位和施工单位进行竣工验收,提出竣工验收报告
F.审查工程结算
答案:ABCDEF
1பைடு நூலகம்.决策的一般程序是1.提出问题2.确定目标3.搜集加工整理信息4.拟定多种备选方案还有____
东财20新上《合同法》在线作业三_1
(单选题)1: 承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。
承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人()。
A: 承担责任B: 不承担责任C: 承担连带责任D: 赔偿责任正确答案: A(单选题)2: 李刚原是某百货公司的采购员,长期以公司名义从某彩电厂家进货,只要凭李刚的签名就可提货,然后由公司付款。
后来李刚辞职,但辞职后仍以公司名义提走一批彩电。
因百货公司拒绝付款,彩电厂对百货公司提起诉讼。
此案中李刚的代理行为是A: 有权代理B: 无权代理C: 表见代理D: 以上选项都不对正确答案: C(单选题)3: 甲将其电脑借给乙使用,乙却将该电脑卖给丙。
依据我国《合同法》的规定,下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪一是正确的? ()A: 无效B: 有效C: 效力待定D: 得变更或撤销正确答案: C(单选题)4: 下列合同中,属于单务合同的A: 融资租赁合同B: 行纪合同C: 租赁合同D: 自然人之间的借款合同正确答案: D(单选题)5: 在下列哪种情形中,在当事人之间产生合同法律关系A: 甲拾得乙遗失的一块手表B: 甲邀请乙看球赛,乙因为有事没有前去赴约C: 甲因放暑假,将一台电脑放入乙家D: 甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘正确答案: C(单选题)6: 缔约过失责任与违约责任的主要区别是A: 行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B: 当事人是否有过错C: 违约责任与侵权责任是否相竞合D: 有无订立过书面合同。
东财19秋《项目管理》在线作业三(随机)
东财《项目管理》在线作业三(随机)试卷总分:100 得分:100一、单选题(共25 道试题,共100 分)1.项目管理的三要素是()。
A.风险、费用、进度B.质量、进度、时间C.沟通、综合、范围D.成本、时间、质量答案:D2.在以下那种项目组织中项目经理将可能对项目资源进行最严格的控制()。
A.项目协调者B.项目化型C.强矩阵型D.弱矩阵型答案:B3.项目的质量保证部门最近对项目进行了质量审计,得到了一系列发现和建议。
其中有一条建议看起来非常关键,应该采纳,因为它能影响到能否向顾客成功地提交项目产品。
如果这条建议没有得到采纳的话,产品很可能达不到要求。
下一步你应该怎么做。
()A.马上进行产品的返工B.重新指定这个问题的负责人C.召开一次项目团队会议,看看应该由谁来负责这个问题D.发布一项变更申请以采取必要的纠正措施答案:D4.从项目中学到的经验是有意义的,因为它()。
A.显示组织机构为什么选择某些项目B.显示偏差的原因以及选择一些纠正措施的理由C.显示为什么有些人被选为项目经理和团队成员D.必须汇总起来以满足组织策略和程序的要求答案:B5.你在一家项目管理服务公司工作,该公司主要通过外包的形式来提供服务,在业界处于领先的地位,目前公司正面临着资金流短缺问题。
市政府此时有一个垃圾回收的项目,公司为了获得稳定的收入,通过竞标赢得了这份合同。
正当管理层为得到这份合同欢欣鼓舞的时候,却发现公司计划购买的垃圾车已经被卖给别人了,公司原来计划要采用的垃圾填埋处理方法也被停用了,而且项目经理也不赞成公司那条"我们不议论垃圾,我们拉走它们!"的新口号。
今天已经是星期四了,这项工作要在下周一开始。
CEO认识到这个项目很难取得成功,并正在与市长会面,讨论终止合A.终止B.正式接受C.到期终止D.中断答案:A6.()不属于项目的活动。
A.罐头产品的试制B.罐头产品的营销策划C.罐头产品的生产D.一种新型罐头产品的发展答案:C7.管理者需要的最重要的沟通技巧是()技巧。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
东财《工程合同管理》在线作业三-0019
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明,如果合同文件存在歧义或不一致,根据《建设工程设计合同(示范文本)》(GF-2000-0210)规定的优先次序为:
A.合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书
B.中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书
C.合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书
D.发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书
答案:C
2.某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约,后又发出通知撤销该要约,双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是()。
A.承包商在要约中确定了承诺期限
B.建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作
C.建材供应商收到通知时承诺已经发出
D.承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复
答案:B
3.下面对于DRB方式表述正确的有:
A.具有强制力
B.花费相对较少
C.对DRB成员的选择上可以不考虑国籍
D.属于最终裁决
答案:B
4.项目总投资额在()元人民币以上的必须进行招标
A.200万
B.2000万
C.3000万
D.100万
答案:C
5.下面评标委员会成员中符合条件的是:
A.甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B.乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料
C.丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称
D.丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
答案:C
6.下列承包人不承担风险的是:
A.固定总价合同
B.成本加酬金合同
C.单价合同
D.总承包合同
答案:B
7.仲裁与诉讼的不同之处:
A.自愿
B.具有法律约束力
C.保密性程度高
D.可强制执行
答案:C
8.我国《仲裁法》第59条规定,当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
A.3个月内
B.4个月内
C.6个月内
D.5个月内
答案:C
9.国际工程项目管理的核心是:
A.进度管理
B.成本管理
C.质量管理
D.合同管理
答案:D
10.发包人支付担保应是金额担保,实行履约金分段滚动担保,担保额为总工程额的———
A.20%-30%
B.10%-30%
C.20%-25%
D.30%-50%
答案:C
二、多选题 (共 10 道试题,共 40 分)
11.制定《协议书》的目的有:
A.确定双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了
B.确认合同文件的组成部分,有利于合同双方正确理解并全面履行合同
C.确定合同主体双方并签字盖章,约定合同生效
D.合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识
答案:A
12.施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。
A.发生设计变更
B.包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供货商未能按时交货
D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
答案:A
13.在施工承包合同中约定,如果建设单位不按照约定支付工程款,经催告后在7天内还不支付的话,则承包商可以单方面解除合同,后来果然发生了建设单位不及时支付工程款事件,承包商催告后,建设单位在7天内依然没有支付,则下面说法正确的是()。
A.此时承包商可以行使解除权
B.此时解除合同属协议解除
C.如果承包商不希望解除合同,合同依然有效
D.如果合同同时约定了解除权行使的期限,则期限届满后解除权消灭
E.此时如果承包商想要解除合同需要征得建设单位的同意
答案:A
14.下面属于FIDIC合同中规定的雇主责任有()。
A.无法预防和防范的自然力造成的损失;
B.指定分包商失误,造成的承包商损失;
C.工程师的行为;
D.核污染造成的损失
答案:A
15.支付担保的形式有:
A.银行保函
B.履约保证金
C.担保公司担保
D.抵押或质押
答案:A
16.起诉的条件
A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.属于人民法院受理刑事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
D.有具体的诉讼请求、事实和理由
答案:A
17.发包人有时也称:
A.发包单位
B.建设单位
C.业主
D.项目法人
答案:A
18.工程建设保险的种类包括:
A.意外伤害险
B.建筑工程一切险及安装工程一切险
C.职业责任险
D.信用保险
答案:A
19.下列容易引起建设工程合同纠纷的有:
A.任何一方由于自身原因需要终止合同
B.发生工程变更
C.发生工期延误
D.确定工程进度
答案:A
20.根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》,施工图审查的主要内容包括
A.建筑物的稳定性与安全性
B.是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范的规定
C.是否达到规定的施工图设计深度的要求
D.是否损害公共利益
答案:A
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
21.施工总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式()
答案:错误
22.调解包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。
答案:错误
23.如果发包人要求监理单位对驻外地监理人员意外事故进行保险,监理单位应作出一切合理的努力,让承保人办理此类保险,费用由监理单位负担。
答案:错误
24.建设单位、施工单位、监理单位可以修改建设工程勘察、设计文件,但是要对修改的文件承担相应的责任。
答案:错误
25.在发包人与承包人之间,合同解释权归工程师;而在承包人的施工组织中,合同解释权归合同管理人员
答案:正确。