广州白云区江高镇珠江村农村二次改
城中村污水治理—白云区中八村、珠江村、大田村、叶边村等
城中村污水治理—白云区中八村、珠江村、大田村、叶边村等10条城中村污水治理工程和供水管网工程房屋安全鉴定招标文件招标人：广州市白云区水务工程建设管理中心招标代理机构：广东河海工程咨询有限公司日期：2019年12月目录第一章投标须知 (1)第二章开标、评标及定标办法 (14)第三章合同条款 (23)第四章投标文件格式 (29)第五章技术标准 (44)第一章投标须知一、投标须知前附表二、否决性条款汇总招标人应当在招标文件中将投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。
如招标文件补遗中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给所有投标人。
否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。
除出现本表中集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。
招标文件中有关否决性条款的阐述与本表所列内容不一致的，以本表列示的内容为准。
三、投标须知通用条款（一）总则1．定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“招标代理机构”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理机构发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人或招标代理机构提交的全部文件。
（6）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
2．招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
3．资金来源3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．投标人资格要求4.1本招标工程投标人资格要求见投标须知前附表第10项5．踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第12项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市旧村庄更新实施办法的实施意见（试行）的通知
广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市旧村庄更新实施办法的实施意见（试行）的通知文章属性•【制定机关】•【公布日期】2018.09.20•【字号】云府办规〔2018〕11号•【施行日期】2018.09.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】村镇建设正文广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市旧村庄更新实施办法的实施意见（试行）的通知云府办规〔2018〕11号各镇人民政府、街道办事处，各有关单位：《广州市白云区人民政府关于〈广州市旧村庄更新实施办法〉的实施意见（试行）》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
执行中遇到的问题，请径向区城改办反映。
广州市白云区人民政府办公室2018年9月20日广州市白云区人民政府关于《广州市旧村庄更新实施办法》的实施意见（试行）第一章总则第一条为进一步规范和指导我区旧村庄更新改造工作，促进城乡建设协调发展，依据《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）、《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第134号）、《广州市旧村庄更新实施办法》（穗府办〔2015〕56号）、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6号）等规定，结合我区实际，制定本实施意见。
第二条我区行政区域内旧村庄全面改造项目, 以及根据旧村庄更新改造政策审批的城市更新项目，适用本实施意见。
第三条我区旧村庄更新改造应遵循“政府主导、规划先行、产业导入、公开公平公正选择合作企业”的原则。
第四条通过有序推进旧村庄更新改造，完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，统筹城乡发展，提高土地利用效率，保障社会公共利益。
第五条区政府负责划定城市更新重点片区，依权限审核、审定城市更新年度计划、旧村庄更新改造项目的基础数据、片区策划方案、项目实施方案、公开选择合作企业招商文件等。
区城市更新管理部门是我区城市更新改造工作的主管部门，负责编制年度计划，组织编制片区策划方案，会同属地镇街编制项目实施方案（含拆迁补偿安置方案），组织开展或指导农村集体经济组织开展基础数据调查、公开选择合作企业等。
广州市人民政府关于印发广州市全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案的通知
广州市人民政府关于印发广州市全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案的通知文章属性•【制定机关】广州市人民政府•【公布日期】2020.12.21•【字号】穗府〔2020〕11号•【施行日期】2020.12.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】村镇建设正文广州市人民政府关于印发广州市全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案的通知各区人民政府，市政府各部门、各直属机构：现将《广州市全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》印发给你们，请认真组织实施。
实施过程中遇到的问题，请径向市农业农村局反映。
广州市人民政府2020年12月21日广州市全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案为全面推进农房管控和乡村风貌提升，进一步提高农村人居环境整治工作水平，建设与粤港澳大湾区相匹配的生态宜居美丽乡村，按照《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43 号）有关要求，结合我市实际，制定本实施方案。
一、工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，将全面推进农房管控和乡村风貌提升作为实施乡村振兴战略、加强和改进乡村治理的重要抓手，作为建设精美农村和粤港澳大湾区世界级城市群后花园的重要内容，以农村人居环境改善促进农村优化发展，不断增强广大农民群众的幸福感、获得感、安全感。
2020年底前，建立以“一户一宅”为基础的农房建设管控制度机制和乡村风貌提升“1+N”政策体系，农村违法违规建房乱象得到初步遏制。
率先在全市主要交通干线、重要生态廊道和乡村旅游线沿线打造示范片、示范带，每个涉农区至少打造2个以上示范区域，引领带动全市农房管控、乡村风貌提升工作。
2022年底前，宅基地“一户多宅”、农村违法建设明显减少，存量整治成效显著，新建农房管理步入规范化法制化轨道；全市省级生态宜居美丽乡村示范区、示范镇、示范村的存量农房率先基本完成微改造，全市基本完成乡村风貌提升工作，乡村风貌提升整体效果显现。
中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于“城中村”改制工作的若干意见-穗办[2002]17号
![中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于“城中村”改制工作的若干意见-穗办[2002]17号](https://img.taocdn.com/s3/m/da5615dfab00b52acfc789eb172ded630b1c98e3.png)
中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于“城中村”改制工作的若干意见正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于“城中村”改制工作的若干意见（穗办[2002]17号）按照我市率先基本实现社会主义现代化、建设现代化中心城市的要求，为加快“城中村”改制步伐，经市委、市政府批准，现就我市“城中村”改制涉及的有关问题提出以下意见：一、关于“城中村”村民户口“农转非”问题改制的“城中村”，应将村民农业户口全部变更为居民户口，换发新户口簿。
在农业户口变更为居民户口过程中，免收城市增容费和其他有关费用。
换发新户口簿的工本费由财政解决，具体工作由市公安户政部门和各有关区政府负责。
二、关于“城中村”改制中集体土地及其房屋权属的处置问题(一)关于农村集体土地的处置。
实施改制的“城中村”，在农民成建制转为城市居民后，村行政管辖范围内的剩余集体土地，按《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第(五)款的规定，一次性转为国有土地，其合法土地使用权人和用地功能性质不改变，原农用地承包继续享有国有农用地的承包经营权，对转制后的土地使用权人核发国有土地使用证。
转制后的原村建设用地按历史用地办理建设用地手续和土地登记手续。
如该土地房产进入市场或改变用途，发生扩、加、改建，则按规定补交国有土地使用权出让金及有关税费。
因城市建设需要收回转制土地的使用权，则按有关规定办理相应手续后给予合理补偿。
(二)调整自留用地政策。
村委会撤销后，今后不再配给自留用地。
政府原已明确配给并已核定的自留用地，经办理转名手续后，按原批准的使用功能相应转为转制后组建的公司所有，并按现行有关法规，以历史用地办理建设用地手续和国有土地登记手续，核发《建设用地批准书》和《国有土地使用证》；其合法的上盖建筑物尚未取得《房地产证》的，经办理有关手续后，核发《房地产证》。
江高镇总体规划说明书
目录第一部分发展条件分析 (2)一.、位置与范围 (2)二.、自然环境特征 (2)三.、经济与社会发展 (3)四.、土地利用与城乡建设 (7)五.、现状特征综述与出路选择建议 (10)第二部分规划方向与目标 (14)一.、规划背景 (14)二.、规划依据 (18)三.、规划的指导思想与原则 (18)四.、规划期限 (19)五.、规划层次划分 (19)六.、发展方向与目标选择 (20)第三部分镇域土地综合利用规划 (23)一、镇域发展与建设的空间布局 (23)二、镇域土地利用规划 (23)三、镇域道路交通系统规划 (26)四、给排水工程规划 (28)五、电力与电信工程规划 (42)第四部分镇中心区总体规划 (50)一、镇中心区建设用地扩展与城镇空间结构 (50)二、主要建设用地布局 (54)三、道路与交通系统规划 (57)四、公共服务设施规划 (61)五、绿地与景观系统规划 (63)六、给排水工程规划 (65)七、电力与电信工程规划 (76)八、燃气工程规划 (80)九、环境保护与环境卫生规划 (80)十、防灾减灾规划 (84)十一、近期建设规划（2004—2010） (85)第五部分实施规划的建议与政策措施 (90)第一部分发展条件分析一.、位置与范围1、江高镇位于广州市区中北部，处于流溪河与巴江河交汇处。
地理座标为北纬23.3度，东经113.3度。
镇域北与花都区（新华镇）接壤，西南面隔巴江河道与南海市交界，东与人和镇毗邻，南与新市、石井两镇(街道)隔江（流溪河）相望。
镇域面积为96 km2，现辖35个行政村，4个城镇居民委员会。
2、现有广清（花）高速公路、广花一级公路、北二环高速公路、京广铁路贯穿全镇。
华南地区最大的铁路编组站——广州北站位于镇域中部；流溪河、巴江河从本镇东南边和西边流过，流溪河江高码头也座落在镇城区范围内。
镇中心区南距广州市中心区15 km，北往花都中心城区5 km，东北往新白云国际机场仅有6 km，水陆交通十分便利，是北进广州的“门户”地区。
广州市白云区住房建设和交通局工作简报(2023年8月8日)(副本)
广州市白云区住房建设和交通局工作简报（2023年8月8日）（副本）一、8月8日下午，区委常委、区委统战部部长刘国华同志在区政府楼411会议室召开白云区广花路沿线环境整治工作专题会，区住房建设交通局三级调研员谢国恩参加了会议。
二、8月8日，区住房建设交通局党组成员、总经济师郑庆辉组织区人社局、区城管局、松州街、三元里街、景泰街、黄石街召开临小工程管理工作会议，研究临小工程镇街备案、临小工程工作指引等，局建管科派员参加。
三、8月8日下午，万洁四级调研员参加龙归街研究南村经济联社规下房地产工资推进会议。
四、8月8日下午，区住房建设和交通局四级调研员罗昕伟到太和镇头陂村现场开展岭南特色美丽乡村精品示范村项目选点研究及建设思路谋划等工作。
五、8月8日上午，区住房建设交通局城市环境建设科到西街小区、聚芳园进行安全文明生产检查，施工等相关单位参加。
六、8月8日下午，区住房建设交通局城市环境建设科到海关大院、南门小区进行安全文明生产检查，施工等相关单位参加。
七、8月8日下午，区住房建设交通局房屋管理科到云裳丽影、中海云麓进行地下车库防汛工作检查。
八、8月8日下午，区住房建设交通局房屋管理科到云裳丽影、中海云麓小区开展巩固卫生城市专项督导检查。
九、8月8日下午，公路管理科、区道管中心派员到市交通运输局参加农村公路技术等级提升讨论会议。
十、8月8日上午，公路管理科、区道管中心派员到茅山东北街，对一宗铁路涉路施工项目进行路政检查，要求项目限期修复破损路面。
十一、8月8日上午，区住房建设交通局市政管理科会区道管中心到大源街道大源村艺福街等区域，配合区财政评审中心开展“大源村街巷照明改造项目”结算评审工作。
十二、8月8日上午，区住房建设交通局市政管理科会市交通运输局执法三处、道管中心路政部到鹤龙东路夏茅涌流域配套公共管网工程、云港横路广东省第二人民医院业扩配套项目开展占道施工项目联合执法检查，要求相关单位做足地下管线保护措施，优化施工方案，加快修复占道范围，减少交通拥堵压力。
广州市城中村改造条例
《广州市城中村改造条例》（全文）广州市城中村改造条例（2023年12月28日广州市第十六届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过2024年3月29日广东省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议批准）第一条为了满足公共利益需要，推进和规范城中村改造，优化城市空间布局，改善人居环境，促进产业转型升级，提升城市品质和城市发展质量，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条本条例适用于本市行政区域内的城中村改造及其监督、管理等活动。
本条例所称城中村，是指位于城镇开发边界范围内失去或者基本失去耕地，实行村民自治和农村集体所有制的建成区域，以及集体土地已征为国有、已完成撤村改制，但原农村集体经济组织继受单位及原村民保留使用的低效建设用地范围内的建成区域。
城中村改造的具体范围由市人民政府根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划划定并向社会公布。
第三条城中村改造应当增进社会公共利益，实现下列目标：（一）加强基础设施和公共设施建设，消除公共卫生和城市安全风险隐患；（二）提升居住品质，改善居住条件和生态环境；（三）加强历史文化保护，塑造城市特色风貌；（四）促进产业转型升级，推动新旧动能转换；（五）高效综合利用土地资源，提高土地利用效率；（六）夯实基层治理基础，提高社会综合治理水平。
第四条本市城中村改造应当坚持政府主导、市场运作，规划先行、依法征收，公众参与、共建共治的原则。
第五条市人民政府负责统筹城中村改造工作，建立城中村改造协调工作机制，制定城中村改造重大政策措施，审定改造计划、资金安排和改造方案等。
区人民政府负责组织实施本行政区域内的城中村改造工作。
街道办事处、镇人民政府负责协助区人民政府组织实施城中村改造工作。
第六条市住房城乡建设行政主管部门负责组织、协调和管理城中村改造工作，并组织实施本条例。
市规划和自然资源部门负责城中村改造规划和用地管理工作。
广州市农村低效用地二次开发策略研究
２ ． 问卷调 查与 实地 调研 。
现有 文献 和相关 地 区实证研 究 为低效 用地 的二 次开 发积 累 了丰富 的经验 ，也 为我们 提供 了有 益 的
问卷调查主要是利用抽样的方式从研究总体各 单位中抽取部分单位作为样本 ，以样本的调查结果 对总体 的特征作 出具有较高可靠度和精确度 的推 断 。在构 建初 始问卷 量表 的基 础上 ，通 过访谈 国土 所、村干部 、 用地单位和相关专业人员 ，了解低效 用地存在的问题并通过直接对部分村 民做访谈 ，获
取 村 民对 低 效用 地 的 真实 态 度 ，征 求 村 民 的意 见 。 根据访谈 意 见对 问卷 量表 进行调 整 ，以拦 截访 问和
启示。由于低效用地的二次开发最初从工业区改建
开 始 ，且 一 直 以来 城 市 土 地 资 源 状 况 的关 注 度 较 高 ，因此 ，国 内外 研 究 多 集 中于 城 市 低 效 用 地 改 造 ，重 视 中心城 区 的土地再 开发 与产 业结 构调 整 的
子 ，分析题项与潜在变量之间关联性强弱 。一般来 说 。提取主成分的累积贡献率达到８ ０ ％以上为比较 满意 ；计算 因子载荷矩阵和方差最大化旋转后 的因 子载荷矩阵；计算各公共因子的得分 ； 计算综合得 分值 。
基地 ；三是布局散乱 、条件落后 、 污染严重 、不符
合规划要求的产业用地 ；四是容积率低于０ ． ６ 或建 筑 系数 低 于３ ０ ％的 产 业 用 地 ； 五 是 空 闲 的 街 道 （ 镇 、村）公共设施及公益事业用地 ，包括农村宅
量 【 城 市 规 划 】
理 达到农 用地 的二 次开发 。吴 红兵 提 出 了株 洲市 石
基地 、乡村办 公 、学校 、文 体设施 等用 地 。
广州市旧村改造政策流程
广州市旧村改造政策流程
旧村改造是指对城市中老旧、拥挤、环境脏乱等问题较为突出
的村庄进行改造提升，以改善村民居住条件和提升整体城市形象。
广州市的旧村改造政策流程一般包括以下几个步骤：
1. 规划设计阶段：市政府部门将通过委托专业设计机构进行旧
村改造的规划设计工作，确定改造范围、改造内容、规划布局等
方面的具体方案。
2. 征地拆迁阶段：根据规划设计方案，政府将实施征地拆迁工作，将旧村中的房屋和设施进行清理，为后续改造工作提供空间。
3. 建设施工阶段：进行土地平整、基础设施建设、道路铺设、
绿化美化等工程，提高旧村的整体环境和居住品质。
4. 村居管理阶段：政府还将加强对改造后村居管理的监督和指导，促进村民自治和共建共治，维护改造成果。
5. 动态监测阶段：定期对改造后村庄进行动态监测和评估，及
时发现问题并进行调整和改进，确保旧村改造的可持续发展。
通过以上流程，广州市的旧村改造政策将为老旧村庄带来新的
活力和希望，同时推动城市整体发展和提升居民生活质量。
广州市公安局白云区分局评估服务项目
202005广州市公安局白云区分局评估服务项目白云区物流寄递企业网点归属 [单选题] *○1石门派出所○2太和派出所○3石井派出所○4帽峰山派出所○5白云湖派出所○6鹤龙派出所○7嘉禾派出所○8三元里派出所○9黄石派出所○10均禾派出所○11龙归派出所○12同德派出所○13松洲派出所○14棠景派出所○15永平派出所○16京溪派出所○17人和派出所○18云城派出所○19同和派出所○20竹料派出所○21新市派出所○22江高派出所○23景泰派出所○24钟落潭派出所○25金沙派出所○26神山派出所所属街道、社区 [单选题] *○石门街道朝阳社区○石门街道滘心社区○石门街道鸦岗南社区○石门街道鸦岗北社区○石门街道红星亭岗社区○石门街道红星联兴社区依赖于第1题第1个选项所属街道、社区 [单选题] *○太和镇大源村○太和镇石湖村○太和镇营溪村○太和镇大沥村○太和镇草庄村○太和镇田心村○太和镇和珊社区依赖于第1题第2个选项所属街道、社区 [单选题] *○石井街道潭村社区○石井街道兴隆社区○石井街道凰岗社区○石井街道庆丰社区○石井街道张村社区○石井街道马岗社区○石井街道新庄社区○石井街道金碧新城社区○石井街道石井社区依赖于第1题第3个选项所属街道、社区 [单选题] *○太和镇谢家庄村○太和镇米龙村○太和镇沙亭村○太和镇和龙村○太和镇穗丰村○太和镇白山村依赖于第1题第4个选项所属街道、社区 [单选题] *○白云湖街道大朗社区○白云湖街道夏茅富民社区○白云湖街道大岗社区○白云湖街道夏茅利民社区○白云湖街道唐阁社区○白云湖街道兵房社区○白云湖街道龙湖社区○白云湖街道环滘社区依赖于第1题第5个选项所属街道、社区 [单选题] *○鹤龙街道鹤边社区○鹤龙街道黄边社区○鹤龙街道鹤北社区○鹤龙街道彭西社区○鹤龙街道员村社区○鹤龙街道鹤南社区○鹤龙街道彭上社区○鹤龙街道尹边社区○鹤龙街道金碧雅苑社区○鹤龙街道乐得社区○鹤龙街道时代玫瑰园依赖于第1题第6个选项所属街道、社区 [单选题] *○嘉禾街道长湴社区○嘉禾街道望北社区○嘉禾街道科甲社区○嘉禾街道望南社区○嘉禾街道新村社区○嘉禾街道嘉禾社区○嘉禾街道西岭社区○嘉禾街道双和社区依赖于第1题第7个选项所属街道、社区 [单选题] *○三元里街道机场第二社区○三元里街道走马岗社区○三元里街道机场第三社区○三元里街道三元里西约社区○三元里街道机场第一社区○三元里街道华园社区○三元里街道三元里东约社区○三元里街道松柏岗社区○三元里街道梓元岗社区○三元里街道金桂园社区○三元里街道飞鹅新村社区○三元里街道中医药大学社区○三元里街道石榴桥社区依赖于第1题第8个选项所属街道、社区 [单选题] *○黄石街道江夏社区○黄石街道元邦社区○黄石街道高尔夫社区○黄石街道石岗社区○黄石街道马务社区○黄石街道陈田第一社区○黄石街道广外大社区○黄石街道黄石花园第一社区依赖于第1题第9个选项所属街道、社区 [单选题] *○均禾街道平沙南社区○均禾街道罗岗社区○均禾街道石马鸿图社区○均禾街道清湖南社区○均禾街道清湖北社区○均禾街道石马西桥社区○均禾街道均禾社区○均禾街道石马德圣社区依赖于第1题第10个选项所属街道、社区 [单选题] *○太和镇永兴村○太和镇北村○太和镇南村○太和镇夏良村○太和镇南岭村○太和镇龙归社区○太和镇园夏村○太和镇柏塘村依赖于第1题第11个选项所属街道、社区 [单选题] *○同德街道鹅掌坦社区○同德街道恒丰社区○同德街道粤溪社区○同德街道岭南社区○同德街道横滘社区○同德街道田心社区○同德街道明德社区○同德街道同雅苑社区○同德街道紫竹苑社区○同德街道同康社区○同德街道泽德社区依赖于第1题第12个选项所属街道、社区 [单选题] *○松洲街道西洲社区○松洲街道松北社区○松洲街道槎龙社区○松洲街道螺涌社区○松洲街道半岛社区○松洲街道松南社区○松洲街道桃园社区依赖于第1题第13个选项所属街道、社区 [单选题] *○棠景街道大围社区○棠景街道机场北社区○棠景街道百顺社区○棠景街道沙涌北社区○棠景街道棠下南社区○棠景街道心谊社区○棠景街道水边社区○棠景街道棠溪南社区○棠景街道棠溪社区○棠景街道合益社区○棠景街道百荣社区○棠景街道岗贝社区○棠景街道棠下西社区○棠景街道祥岗社区依赖于第1题第14个选项所属街道、社区 [单选题] *○永平街道元下田社区○永平街道平中社区○永平街道东恒社区○永平街道官厅窿社区○永平街道磨刀坑社区○永平街道磨溪社区○永平街道集贤庄社区○永平街道松涛北苑社区○永平街道云泉居社区○永平街道春庭社区○永平街道新南庄社区○永平街道集贤苑社区○永平街道云山居社区依赖于第1题第15个选项所属街道、社区 [单选题] *○京溪街道京麟社区○京溪街道犀牛角社区○京溪街道京龙社区○京溪街道京鹏社区○京溪街道梅花园社区○京溪街道麦地社区○京溪街道京宇社区○京溪街道云景花园社区○京溪街道白灰场社区○京溪街道东圣社区○京溪街道金麟社区○京溪街道白天鹅社区○京溪街道恒骏社区○京溪街道京海社区○京溪街道南方医科大学社区依赖于第1题第16个选项所属街道、社区 [单选题] *○人和镇东华村○人和镇秀水村○人和镇大巷村○人和镇太成村○人和镇人和村○人和镇人和社区○人和镇镇湖村○人和镇凤和村○人和镇西成村○人和镇鸦湖村○人和镇岗尾村○人和镇高增村○人和镇鹤亭村○人和镇西湖村○人和镇新联村○人和镇矮岗村○人和镇汉塘村○人和镇黄榜岭村○人和镇建南村○人和镇新兴村依赖于第1题第17个选项所属街道、社区 [单选题] *○云城街道萧岗南社区○云城街道明珠社区○云城街道齐富社区○云城街道萧岗花园社区○云城街道萧岗北社区○云城街道连元桥社区依赖于第1题第18个选项所属街道、社区 [单选题] *○同和街道金湖社区○同和街道榕树头社区○同和街道富和花园社区○同和街道握山社区○同和街道蟾蜍石社区○同和街道白山社区○同和街道老庄社区○同和街道蟹山社区○同和街道大陂社区○同和街道何屋社区○同和街道白云社区○同和街道石桥头社区○同和街道斯文井社区○同和街道新庄社区依赖于第1题第19个选项所属街道、社区 [单选题] *○钟落潭镇金盆村○钟落潭镇良田社区○钟落潭镇乌溪村○钟落潭镇良田村○钟落潭镇竹一村○钟落潭镇大纲领村○钟落潭镇东凤村○钟落潭镇光明村○钟落潭镇安平村○钟落潭镇白沙村○钟落潭镇龙塘村○钟落潭镇红旗村○钟落潭镇竹料社区依赖于第1题第20个选项所属街道、社区 [单选题] *○新市街道棠涌社区○新市街道小坪社区○新市街道大埔社区○新市街道西街社区○新市街道汇侨北社区○新市街道汇侨东社区○新市街道汇侨南社区○新市街道南航新村社区○新市街道松园岭社区○新市街道新街社区○新市街道阳光美居社区依赖于第1题第21个选项所属街道、社区 [单选题] *○江高镇江村○江高镇珠江村○江高镇大田村○江高镇泉溪村○江高镇金沙社区○江高镇塘贝村○江高镇小塘村○江高镇江兴社区○江高镇何村○江高镇广北社区○江高镇茅山村○江高镇松岗社区依赖于第1题第22个选项所属街道、社区 [单选题] *○景泰街道竹园社区○景泰街道长安社区○景泰街道云翠社区○景泰街道云苑南社区○景泰街道政通社区○景泰街道大金钟社区○景泰街道广园中社区○景泰街道云龙社区○景泰街道云苑西社区依赖于第1题第23个选项所属街道、社区 [单选题] *○钟落潭镇长腰岭村○钟落潭镇五龙岗村○钟落潭镇钟落潭社区○钟落潭镇湴湖村○钟落潭镇马沥村○钟落潭镇钟落潭村○钟落潭镇登塘村○钟落潭镇障岗村依赖于第1题第24个选项所属街道、社区 [单选题] *○金沙街道横沙社区○金沙街道沙贝社区○金沙街道沙凤新村社区○金沙街道马头岗社区○金沙街道凤冈社区○金沙街道平乐社区依赖于第1题第25个选项所属街道、社区 [单选题] *○江高镇沙龙村○江高镇神山社区○江高镇中八村○江高镇南山社区依赖于第1题第26个选项企业名称（与招牌一致） [填空题] *_________________________________企业地址（精确到门牌） [填空题] *_________________________________企业类别 [单选题] *○物流○快递○寄递二级加盟点档○物流二级加盟点档○物流及快递1.有无主动要求出示身份证？[单选题] *○有○无2.有无实名收寄、录入、上报？ [单选题] *○有○无3.有无开箱验视？[单选题] *○有○无4.有无实名制/禁毒宣传墙上资料？[单选题] *○有○无5.是否安装场所监控？[单选题] *○有○无6.存在的其他问题？ [填空题] *_________________________________是否有夹带 [单选题] *○是○否寄件回执编号（针对试寄对象）[填空题] * _________________________________进店时间___：___ [填空题] *离店时间___：___ [填空题] *访问员姓名 [填空题] *_________________________________。
广州旧村改造最新流程
广州旧村改造最新流程引言广州市作为中国经济重要的核心城市之一，近年来城市快速发展，但也面临着一系列问题，其中旧村改造是一个重要的方面。
旧村改造对于提升城市形象、改善居民生活环境、促进城市更新具有重要意义。
本文将介绍广州最新的旧村改造流程。
1. 旧村改造规划旧村改造前，需要进行评估和规划工作。
广州市相关部门会组织专家对旧村的现状进行调研和分析，评估旧村的历史价值、文化价值和建筑状况。
根据评估结果，制定旧村改造的规划和目标。
2. 村民征收与安置旧村改造涉及到村民的迁移和安置问题。
广州市政府会与村民进行沟通，征收政策一般会给予合理的补偿。
征收后，政府会协助村民搬迁到新居住区或者提供相应的住房补贴。
3. 设计方案编制根据旧村改造规划，设计师团队将制定具体的设计方案。
设计方案需要综合考虑旧村的历史风貌保护、居民生活需求、城市更新要求等因素。
设计方案包括建筑规划、道路交通规划、绿化规划等内容。
4. 施工与监督在设计方案制定完成后，施工单位会根据方案进行施工。
广州市政府会组织监督人员对施工过程进行监管，确保工程质量和进度符合要求。
施工单位必须按照规定完成工程，确保旧村改造顺利进行。
5. 居民回迁与配套设施建设旧村改造完成后，居民需要回迁到新居住区。
政府会协助居民完成回迁手续，并确保居民的基本生活条件得到满足。
同时，政府还会进行配套设施建设，如公园、学校、医疗机构等，提升居民生活质量。
6. 环境保护与文化传承旧村改造过程中，环境保护和文化传承是非常重要的。
在施工过程中，需要采取措施保护周边环境，防止环境污染和生态破坏。
同时，也要注重传统文化的保护和传承，使旧村改造后仍然有着独特的历史文化魅力。
结论广州的旧村改造最新流程是一个综合性的工程，旨在提升城市形象，改善居民生活环境，促进城市更新。
政府部门会积极推动旧村改造工作，确保规划、征收、设计、施工、回迁等各个环节的顺利进行。
通过旧村改造，广州将打造更美好的城市环境，提供更好的居住条件给市民。
广州市人民政府办公厅关于印发广州市老旧小区改造工作实施方案的通知-穗府办函〔2021〕33号
广州市人民政府办公厅关于印发广州市老旧小区改造工作实施方案的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------广州市人民政府办公厅关于印发广州市老旧小区改造工作实施方案的通知各区人民政府，市政府各部门、各直属机构：《广州市老旧小区改造工作实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
实施过程中遇到的问题，请径向市住房城乡建设局反映。
广州市人民政府办公厅2021年4月22日广州市老旧小区改造工作实施方案为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（省政府令第279号）和《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（粤府办〔2021〕3号）的工作部署，结合市委、市政府《关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》、《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》精神，为满足人民群众美好生活需要，持续探索超大型城市有机更新实现高质量发展的新路径，扎实推进老旧小区改造，制定本方案。
一、工作目标新时期老旧小区改造要健全居民群众参与机制、调动各方参与，完善社会治理体系，在实现城市人居品质提升的基础上挖掘文化资源，提升产业活力，向提升城市综合实力迈进。
强化顶层设计，建立健全老旧小区改造工作机制，全面摸查2000年底前建成的老旧小区，按照“细分阶段、动态管理”原则，以混合改造“留、改、拆、建”为创新点和突破口，与旧城改造相结合实现有机更新，持续为“老”城市注入“新”活力。
（一）精准施策有序推进。
第一阶段（2020年7月—2021年12月），完成2016年摸查在册、纳入实施计划、目前正在推进的323个项目（484个小区）的改造任务（见附件1）；完成全市老旧小区助残设施改造；完成2000年底前建成老旧小区改造需求的摸查工作，基本建成老旧小区数据库；推动一批社会资本参与改造的试点项目实施。
广州最新批复！城中村改造规划定了！
城市更新广州最新批复！编辑／陈家文城中村改造规划定了！近日消息，广州市人民政府批复同意《广州市城市更新专项规划（2021—2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021—2035年）》。
据批复，广州市规划和自然资源局将按照《专项规划》确定的目标和时序，分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进广州市城市更新、城中村改造，落实城市发展战略，持续优化城市结构，推动经济社会发展。
据了解，去年10月，《广州市城市更新专项规划根据中指研究院监测数据显示，2021年、2022年、2023年城市更新政策出台的数量均较多。
2021年、2022年是各地城市更新政策出台的高峰期，年度出台的市级政策数量均在130项左右。
2023年，超15个省出台了超过30条政策，超96个地级及以上城市出台了129条市级城市更新政策，仍然处于政策出台高峰期。
中指研究院认为，回顾过去几年的政策变迁，2021年住建部提出“防止大拆大建”，在大的政策基调下，城市更新大特大城市房地产新模式下重点发展的方向。
同时，相关部门及时总结城中村改造可复制经验做法清单。
第二，充分调动市场主体的积极性仍然是确保城市更新可持续性的重要保障，各地将进一步结合实际，按照城市更新的总体要求和目标，因地制宜细化要求，开展城市更新的规划、土地、资金支持政策探索创新。
第三，围绕城市更新继续完善相关维度的政策支持体系，包括城市体检、可复制经验做法清单、试点城市经验总结、金融工具创新等。
《专项规划》都有哪些亮点？平方公里城中村改造《专项规划》提出，至2035年累计推进城市更新平方公里（含城中村改造155平方公里），通过微改造、混合改造、全面改造多种方式并举，推动低效存量土地的盘活再利用。
分步有序推进城市更新《专项规划》统筹新增用地与存量用地资源配置，2025年，累计推进城市更新约130平方公里（含城中村改造70平方公里）。
2030年，累计推进城市更新约230平方公里（含城中村改造120平方公里）。
广州市城中村改造介绍
同时，根据规划设计条件所要 求的配套实施建设，按照配套 优先建设的原则，配套设施竣 工完成前，融资地块建设项目 不得预售。
2.5 融资用地出让工作流程
三、城中村改造模式分析
3.1 现行城中村改造的主要模式
熟地出让：
即前期政府完成改造方案，单独拿出一块融资地块公开出让，融得资金全额返还村用于拆 迁安置和基础设施建设，由政府组织建设回迁安置房。(猎德村）
3.2.6 猎德村改造模式总结
实施主体：以猎德村为实施主体
• 前期未有开发商介入，市、区两级政
土地利用：集体+国有
• 复建安臵区和集体经济发展预留区保留集
府大力支持。
优惠政策：
体土地使用权性质 • 用于拍卖融资，建设商品房地块部分依照 规定由市国土部门转为国有性质
在市政府权限范围内，按复建面积“ 拆一免一”的原则全部减免各项税费；
1.2 广州市52条全面改造城中村 越秀：杨箕、登峰、西坑、瑶台
海珠：官洲、琶洲、沥滘、红卫、东风、三滘
荔湾：花地、茶滘、东漖、西塱、坑口、坦尾、河沙、五眼桥、西郊、东塱、
南漖、沙洛、海南、海中、海北、增滘、龙溪、葵蓬
天河：猎德、冼村、石东、林和、石牌、棠下、棠东、小新塘 白云：三元里、萧岗、江夏、陈田、棠下 黄埔：文冲、横沙、下沙、长洲、深井、茅岗、南岗， 萝岗：黄陂、玉树、暹岗、华沙
1.3 广州市各区登记在册的138条城中村
1.3 广州市各区登记在册的138条城中村
天河区（共23个） 元岗村、长湴村、岑村、龙洞村、渔沙坦村、柯木塱村、棠东村、车陂村、黄村、前进村、珠村、古山村、凌塘村、 小新塘村、沐陂村、林和村、石牌村南、银河村、沙东村、石东村、棠下村、冼村、猎德村 越秀区（共4个） 杨箕村、登峰村、西坑村、瑶台村 黄埔区（共16个） 庙头村、南基村、夏园村、沙步村、南岗村、沧联村、笔岗村、下沙村、横沙村、双沙村、文冲村、姬堂村、茅岗 村、九沙村、深井村、长洲村 荔湾区（共20个） 山村、五眼桥村、花地村、茶滘村、坑口村、鹤洞村、西塱村、东塱村、海南村、海北村、海中村、东潡村、南潡 村、增滘村、沙洛村、龙溪村、葵蓬村、坦尾村、河沙村、西郊村 海珠区（共２0个） 联星村、石溪村、三滘村、沥滘村、东风村、瑞宝村、五凤村、凤和村、红卫村、仑头村、龙潭村、石基村、小洲 村、黄埔村、土华村、桂田村、官洲村、赤沙村；琶洲村、北山村 白云区（共42个） 三元里村、同德村、螺溪村、江夏村、陈田村、棠涌村、肖岗村、鹤边村、联边村、望岗村、新科村、长红村、罗 岗村、平沙村、石马村、清湖村、黄边村、横沙村、沙凤村、潭岗村、槎龙村、张村、马务村、小坪村、大岗村、 庆丰村、环滘村、夏茅村、红星村、朝阳村、滘心村、大朗村、鸦岗村、龙湖村、唐阁村、同和村、京溪村、东平 村、永泰村、柯子岭村、棠溪村、棠下村（远景村） 萝岗区（13个） 火村、刘村、暹岗村、萝岗村、水西村、罗峰村、长平村、黄麻村、黄登村、黄陂村、八斗村、华沙村、玉树村
江高镇总体规划文本
江⾼镇总体规划⽂本⽬录第⼀章总则 (2)第⼆章规划⽅向与⽬标 (3)第⼀节规划依据与期限 (3)第⼆节规划发展⽅向与⽬标 (4)第三节⼈⼝规模的规划控制 (4)第四节建设⽤地规模的规划控制 (4)第三章镇域⼟地综合利⽤规划 (5)第四章镇中⼼区总体规划 (7)第⼀节规划结构与总体建设⽤地布局 (7)第⼆节道路系统规划 (9)第三节仓储⽤地规划 (10)第四节居住⽤地规划 (10)第五节公共服务设施⽤地规划 (11)第六节商业⾦融⽤地规划 (12)第七节⼯业⽤地规划 (13)第⼋节绿化⽤地规划 (13)第九节市政设施⽤地规划 (13)第⼗节对外交通⽤地规划 (14)第⼗⼀节给⽔⼯程规划 (14)第⼗⼆节排⽔⼯程规划 (14)第⼗三节防洪排涝⼯程规划 (16)第⼗四节防灾⼯程规划 (16)第⼗五节电⼒⼯程规划 (16)第⼗六节电信规划 (17)第五章近期建设规划（2004—2010） (18)第⼀节近期规划建设⽬标与原则 (18)第⼆节近期建设⽤地规模 (18)第三节近期若⼲专项⼯程建设 (20)第六章规划强制性内容 (21)第⼀节江⾼镇总体规划强制性内容 (21)第⼆节城市建设⽤地强制性内容 (21)第⼀章总则1.0.1为适应江⾼镇经济社会发展和城镇（市）建设需要，指导江⾼镇⼀定时期内的城乡建设，提供本镇发展建设与⼟地开发利⽤的规范控制依据，便于各有关部门实施对本镇范围内各项建设事业的管理，达到可持续发展的建设⽬标，特编制本（总体）规划。
1.0.2本规划的编制遵循《中华⼈民共和国城市规划法》、《中华⼈民共和国⼟地管理法》的规定，按照《城市规划编制办法》要求进⾏具体操作，符合有关标准和技术规范的要求，与省、市有关规定相协调。
1.0.3 本规划编制以科学发展观为指导，⼒求全⾯和具体地体现地区⼯业化、城市化进程中的特征与趋势，协调好与⽩云区、⼴州市及⾄于更⼤区域范围内城乡发展建设战略调整的关系，满⾜本镇城乡建设⽤地扩展的基本要求。
广州市农村人居环境整治提升五年行动方案
广州市农村人居环境整治提升五年行动方案1. 引言广州市作为我国经济发达的城市之一，经济发展迅速，但在农村地区人居环境整治方面一直存在一些问题。
为了改善农村人居环境，提升农村居民的生活品质，广州市出台了农村人居环境整治提升五年行动方案。
本文将从不同的角度对这一行动方案进行全面评估，并给出个人观点和理解。
2. 文章结构本文将分为以下几个部分来探讨广州市农村人居环境整治提升五年行动方案。
- 第一部分将介绍广州市农村人居环境的现状和存在的问题。
- 第二部分将详细阐述该行动方案的内容和目标。
- 第三部分将对该行动方案进行全面评估和分析。
- 第四部分将共享个人观点和理解，以及对未来的展望。
3. 现状和问题广州市农村人居环境存在一些问题，包括农村人居环境杂乱、脏乱差的现象比较普遍，部分农村地区基础设施落后，生活垃圾处理不当，农村环境污染严重等。
这些问题不仅影响了农村居民的生活品质，也不利于广州市农村形象的提升。
4. 行动方案的内容和目标广州市农村人居环境整治提升五年行动方案从多个方面出发，包括但不限于改善村级基础设施、提升农村人居环境整体面貌、改善生活垃圾处理等。
其目标是通过五年的时间，全面提升广州市农村人居环境，为农村居民营造一个舒适的生活环境，同时提升广州市农村形象。
5. 全面评估和分析该行动方案内容全面，目标明确，且时间跨度较长，有利于在全面提升农村人居环境的保证改善工作的深入和可持续性。
然而，在实施过程中可能会面临着资金投入不足、村级干部能力不足、农民对环境整治的理解不足等问题。
对行动方案的实施需要严密的监督和多方面的支持。
6. 个人观点和理解我认为广州市农村人居环境整治提升五年行动方案是一项非常重要的举措。
通过该行动方案的实施，不仅可以提升农村居民的生活品质，也有利于提升广州市的整体形象。
然而，在实施过程中需要注意加强对资金投入的保障、加强对村级干部的培训和支持、加强对农民的宣传和教育，以确保行动方案的顺利实施。
白云区关于加快推进旧村庄全面改造工作的补充意见(第二次征求意见稿)
附件1：白云区加快推进旧村庄全面改造工作的补充意见（试行）（第二次征求意见稿）《白云区旧村庄全面改造程序指引（试行）》（穗规划资源云函〔2019〕1952号）印发实施以来，进一步强调了政府主导，理顺了我区旧村庄全面改造流程，细化了各部门的工作分工。
为贯彻落实《关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字〔2020〕10号）、《关于印发广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案的通知》（穗府办函〔2020〕66号）有关要求以及市委、市政府相关工作部署，加快推进我区旧村庄全面改造工作，提出补充意见如下：一、加强前期谋划第一条加强我区城市更新前期项目管理，完善计划管理机制，属地镇街根据辖区城市发展需求并结合村民意愿提出改造计划，按《广州市城市更新项目储备库和前期项目计划管理工作指引》（穗建前期函〔2020〕97号）要求准备相关申请材料逐级呈报。
项目储备库是项目开展前期工作的依据，纳入项目储备库的前期项目，方可开展基础数据调查及核查、控制性详细规划调整、片区策划方案编制、项目实施方案编制等前期工作。
纳入三年实施计划和五年行动方案的，区委、区政府部署推进的重点整治村，重点发展平台的项目，可纳入城市更新项目储备库。
第二条对涉及生态绿线、水源保护线、传统村落等生态保护、历史文化保护地区，应坚持“生态优先、保护优先”的原则，不宜实施全面改造的旧村庄，暂不纳入旧村改造计划。
对于不宜实施全面改造的旧村庄，可结合地域优势，深度挖掘人文地理条件，通过现状建筑物抽疏、增加公建配套、建筑立面整饰等方式实施综合整治。
第三条鼓励区属国企参与重点区域的旧村庄全面改造前期工作，由属地镇街组织，通过邀标方式选择一家或多家区属国企作为前期服务企业。
属地镇街、改造主体、区属国企共同签订前期服务协议，约定由前期服务企业协助属地街道筹措前期工作经费以及开展基础数据测绘方案编制、地价评估等工作。
区属国企亦可设立城市更新产业基金，募集社会资本支持旧村庄全面改造前期工作经费筹措工作。
广州市白云区江高镇人民政府与沈豪英、其他（城建）一案行政二审判决书
广州市白云区江高镇人民政府与沈豪英、其他（城建）一案行政二审判决书【案由】行政行政行为种类行政强制【审理法院】广州铁路运输中级法院【审理法院】广州铁路运输中级法院【审结日期】2020.01.10【案件字号】(2019)粤71行终2899号【审理程序】二审【审理法官】丁玮余树林闵天挺【审理法官】丁玮余树林闵天挺【文书类型】判决书【当事人】广州市白云区江高镇人民政府;沈豪英【当事人】广州市白云区江高镇人民政府沈豪英【当事人-个人】沈豪英【当事人-公司】广州市白云区江高镇人民政府【代理律师/律所】张颖广东连越律师事务所;王嘉广东连越律师事务所【代理律师/律所】张颖广东连越律师事务所王嘉广东连越律师事务所【代理律师】张颖王嘉【代理律所】广东连越律师事务所【法院级别】中级人民法院专门人民法院【原告】广州市白云区江高镇人民政府【被告】沈豪英【本院观点】上诉人作出被诉涉案通告，认定涉案房屋系违法建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市违法建设查处条例》的规定，需对该违法建设进行强制拆除，责令涉案房屋的住户于2019年4月10日17点前自行搬迁，清理个人物品，并告知其上诉人将于2019年4月11日对该违法建设实施拆除，逾期未搬迁清理造成损失的，后果自负。
【权责关键词】行政强制行政复议违法证明行政复议维持原判撤销原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审查，原审法院查明事实清楚，且有相应的证据证实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，上诉人作出被诉涉案通告，认定涉案房屋系违法建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市违法建设查处条例》的规定，需对该违法建设进行强制拆除，责令涉案房屋的住户于2019年4月10日17点前自行搬迁，清理个人物品，并告知其上诉人将于2019年4月11日对该违法建设实施拆除，逾期未搬迁清理造成损失的，后果自负。
涉案通告的内容属于对违法建筑的强制拆除执行决定，但上诉人并未先行作出相应的行政处理决定，未催告当事人履行义务，亦未告知当事人享有陈述权和申辩权，违反了《中华人民共和国行政强制法》第三十四条至三十七条之规定。
白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村农村生活污水治理工程
白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村农村生活污水治理工程施工招标公告根据云发改投资[2014]6号文件批准，本工程现已具备招标条件，广州市白云区江高镇人民政府现对白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村农村生活污水治理工程施工进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村农村生活污水治理工程二、招标单位：广州市白云区江高镇人民政府联系人：周工联系电话：招标代理机构：中水珠江规划勘测设计有限公司联系人：陈工联系电话：020-招标监督机构：广州市白云区住房和建设水务局投诉电话：三、建设地点：广州市白云区四、项目概况：主要是对白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村的农村生活污水进行治理。
五、标段划分及各标段招标内容、规模：1、本工程划分为一个标段。
2、招标内容、规模：本项目主要是白云区江高镇大石岗村、沙溪村、杨山村的农村生活污水治理工程。
解决村社生活污水排放问题，改善村民人居环境。
（具体工作内容详见施工图纸和工程量清单）。
3、预计发包价：约644万元。
六、资金来源：财政投资七、发布招标公告及报名时间：公告发布日期（含本日）：2016 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 10 日报名开始日期（含本日）：2016 年 8 月 4 日报名截止日期（含本日）：2016年 8 月 10 日报名时间：上午：9:30——11:30 ，下午：14:00——16:00。
（节假日除外）如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。
八、招标文件的获取1、凡有意参加投标者，请派人于2016年 8 月 4 日至2016年 8月 10 日上午9:30～11:30，下午14:00～16:00时（北京时间，下同）持以下资料到广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)报名（原件核查）：（1）广州建设工程投标报名申请表原件(一式二份，单独递交)；（2）法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件；（3）企业营业执照、资质证书及安全生产许可证；（4）拟派项目负责人的注册建造师证书、行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）；（5）拟派专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C类）；（6）拟投入本工程的现场管理机构人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及近一年有效的社保证明材料（提供查询路径）等复印件；（7）企业类似工程业绩证明材料(需同时提供网上打印页、中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明)；（8）投标人的企业诚信档案（IC卡)的网页打印，（9）行贿犯罪档案查询结果告知函复印件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广州市白云区江高镇珠江村农村二次改水工程交易公告建设单位：广州市白云区江高镇人民政府招标代理单位：广东科信工程管理有限公司日期：2015年4月广州市白云区江高镇珠江村农村二次改水工程施工总承包交易公告根据穗云水函[2014]332号批准，并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，发包价达到穗纪字[2013]33号文规定的小额建设工程规模，广州市白云区江高镇人民政府现对广州市白云区江高镇珠江村农村二次改水工程施工通过随机抽取（摇珠）方式，选定承包人。
一、工程名称：广州市白云区江高镇珠江村农村二次改水工程二、建设单位：广州市白云区江高镇人民政府联系人：卢工联系电话：招标代理机构：广东科信工程管理有限公司联系人：赵工、张工联系电话：交易监督机构：广州市白云区水务局投诉电话：三、建设地点：广州市白云区江高镇珠江村四、工程概况及交易须知：1、交易内容、规模：对江高镇珠江村（计算总人口1461人）现有的供水系统进行二次整改，包括拆除混凝土路面，浇捣路面混凝土，埋设供水管道、安装阀门等市政工程，其中新建DN65PPR管共404m，DN150PPR管共301m，DN100PPR管共702m,闸阀15座。
3、资金来源：财政资金4、承包方式：包工、包料、包工期、保质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。
5、质量标准：合格6、工期要求：年月日计划开工，施工总工期：30日历天。
7、承包意向有效期：90日历天（从报名截止之日计起）。
8、踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘。
9、履约担保：承包人提供的履约保函为承包价款的10%。
10、保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定。
11、缺陷责任期：自实际竣工日起计算，2年。
12、合同：另册。
（注：根据招标项目类别选择相应部门制定的合同示范文本优先使用）五、交易公告发布及报名时间、报名方式1、交易公告发布时间：2015年 4 月 27 日 00 时 00 分至2015年 5 月 4 日23时 59 分。
2、网上报名时间：2015年 4 月 27 日 00 时 00 分至2015年 5 月 4 日 23时 59 分。
注：交易公告发布截止时间须与报名截止时间一致，交易公告发布时间不得少于5个工作日。
交易公告网上发布时，同时发布电子施工图纸、发包价及其工程量清单等相关文件、资料。
如建设单位需发布补充公告的，以最后发布补充公告的时间起计算公告发布时间，若因此交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
3、报名方式：网上报名。
承包意向人通过广州公共资源交易中心网站进行网上报名，具体操作方式可登入广州公共资源交易中心网站小额工程专区查看操作手册。
4、报名时间是否有变化，请密切留意补充公告、澄清等相关信息。
六、建设单位网上资审并确定随机抽取单位的时间：2015年 5 月 5 日至2015年5月 5 日 14 时 30 分。
注：建设单位在网上进行资格审查并确定随机抽取单位时间必须是网上报名截止时间后至摇珠时间前。
七、摇珠时间及摇珠地点1、摇珠时间：2015年 5月 5 日 14 时 30 分。
2、摇珠地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第 08 开标室3、摇珠时间是否有变化，请密切留意交易答疑中的相关信息。
八、承包意向人合格条件：1、承包意向人在广州市水务局给排水工程施工类小额建设工程企业库中。
2、承包意向人具有承接本工程所需的市政施工总承包叁级或以上级别资质。
3、承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员为①市政工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或②具备符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或③其他要求。
(此处由建设单位根据工程规模标准需要决定)注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师，有效的注册临时建造师必须满足：①年龄不满60周岁；②已取得建造师临时执业证书。
根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。
4、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。
5、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《承包意向承诺及声明函》。
承包意向函中的报价不得高于建设单位公布的发包价，否则取消参与摇珠的资格。
6、承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
未在交易公告第八条单列的合格条件，不作为承包意向人不合格的依据。
九、报名资料提交方式承包意向人应在报名截止时间前登入广州公共资源交易中心网站提交报名资料。
承包意向人上传的报名资料均为彩色电子文件。
十、建设单位网上资审并确定随机抽取单位1、网上报名结束后，建设单位应根据本公告第八条的内容对承包意向人网上提交的报名资料进行审核。
提交报名资料完整、符合合格条件的承包意向人视为报名成功，可参加摇珠活动。
2、若出现以下情况，建设单位将确认该承包意向人报名不成功：⑴非本工程相对应的小额建设工程企业库内单位；⑵未按公告要求提交报名资料的；⑶报名资料非彩色电子文件或模糊无法辨认的；⑷承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按本项目设定的发包价填写的；⑸未按公告要求缴纳交易保证金的。
3、建设单位无正当理由拒绝符合条件的承包意向人参加摇珠，承包意向人可向招投标管理机构投诉。
十一、报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败，建设单位应重新发布交易公告。
建设单位两次公告后，报名成功参加摇珠的承包意向人仍不足3家的，建设单位可在报名成功参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人；若无承包意向人报名，建设单位经集体讨论可从企业库中直接委托承包人。
十二、承包意向人代表可按本公告第七条所规定的时间和地点参加摇珠会，承包意向人是否到场，不影响摇珠结果。
摇珠结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受承包意向人的监督。
十三、确定承包候选人后，建设单位将在广州公共资源交易中心网站公示，公示期为3日。
十四、建设单位在公示结束后5日内确定第一承包候选人为承包人，并发出《工程发包通知书》。
十五、建设单位应当自确定承包人之日起15日内，向招投标管理机构办理交易情况备案。
十六、建设单位与承包人应当自发包通知书发出之日起30日内，按照交易公告和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
十七、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有施工内容。
十八、本公告发出后，在报名截止时间3日前，建设单位可对交易公告进行必要的澄清或修改。
不足3日的，建设单位应当顺延报名截止时间。
二九、本公告（包括修改、补充公告）在广州公共资源交易中心、白云信息网站和其他法定媒体同时发布。
本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
二十、施工图纸、发包价及其工程量清单等相关文件、资料一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人，承包意向人可通过广州公共资源交易中心网站自行下载。
二十一、潜在承包意向人或其他利害关系人对本交易公告有异议的，应在报名截止时间2日前向建设单位书面提出。
异议受理部门：广州市白云区江高镇人民政府异议受理电话：地址：广州市江高镇田南路230号二十二、建设单位须将交易公告报招投标管理机构备案后，方可发布。
附件：一、承包意向承诺及声明函二、承包意向人报名须提交的书面资料一览表三、摇珠办法附件一：承包意向承诺及声明函致：广州市白云区水务局、广州市白云区江高镇人民政府1.根据建设单位发布的广州市白云区江高镇珠江村农村二次改水工程的交易公告，我方已详细审查了全部交易公告及有关附件，并无异议。
2.遵照《广州市小额建设工程交易管理办法》等有关规定，经研究交易公告等标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以人民币伍拾万零柒仟柒佰壹拾伍元陆角肆分（小写：￥507715.64元）（其中：安全文明施工费人民币肆万肆仟壹佰贰拾伍元陆角柒分（小写：￥44125.67元）；余泥渣土运输与排放费人民币贰万零贰佰叁拾元叁角陆分（小写：￥20230.36元））并按上述标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
我方认同建设单位提供的工程量清单即为我方报价所对应的工程量清单，结算时综合单价及措施费、规费费率均不予调整。
若出现工程变更，我方将依照相关工程变更管理办法及程序办理。
3.我方同意承包意向在交易公告规定的交易有效期90日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被建设单位接纳，获得承包资格，我方将受此约束。
若建设单位需延长交易有效期的，我方同意延长。
如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与建设单位签订合同的，建设单位有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
4.如果我方获得承包资格，我方保证按交易公告中规定的工期，在60日历天内完成并移交本工程，质量标准达到交易公告中的要求。
5．如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），拟委派的安全员为（证书编号为：），并按建设单位要求配备项目管理班子。
如未经建设单位同意更换项目班子成员，建设单位有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
6.我方理解建设单位将不受任何我方报名的约束。
7.如果我方获得承包资格，我方将按照规定递交由建设单位认可、并在交易公告中规定金额的履约保函或保证金。
8.除非另外达成协议并生效，建设单位的工程发包通知书和本报名资料、交易公告将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9.如果我方获得承包资格，我方将编制详细的施工组织设计，并报经监理单位或建设单位审批后实施。
10.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：⑴本公司保证报名资料及其后提供的一切材料都是真实的。
⑵本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向建设单位行贿。
⑶本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水务行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。