建设工程施工合同补充协议书新版
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订建筑工程施工总承包合同，为明确双方的权利与义务，更好地实现合同目的，经友好协商，现就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 承包范围：包括但不限于土建、机电、装饰等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期及进度1. 工程施工期限：自开工之日起至竣工验收合格完成，共计XX 个月。
2. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和节点按照原合同条款执行。
3. 延期与违约：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
三、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。
3. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方承担质量保修责任，保修期限为两年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程变更及价格调整1. 若工程过程中发生设计变更，甲乙双方应根据实际情况协商调整工程内容和价格。
2. 如遇原材料价格大幅上涨等不可抗力因素，双方可另行协商调整工程总价。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
如因乙方管理不善导致被有关部门处罚，相关责任和费用由乙方承担。
六、双方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款，确保施工所需资金到位。
如甲方违约，应承担违约责任并赔偿乙方相关损失。
2. 乙方应确保施工质量、工期和安全，如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
3. 甲乙双方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题。
对于重大事项，双方应及时沟通并达成共识。
七、争议解决与法律适用1. 本补充协议适用中华人民共和国法律。
建设工程施工合同补充协议书8篇
建设工程施工合同补充协议书8篇篇1本协议作为原建设工程施工合同的补充条款，旨在明确双方在施工过程中的具体事宜及权利义务，确保工程顺利进行。
经甲乙双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况与原则（一）工程名称：[工程名称]。
（二）工程地点：[工程地点]。
（三）补充协议原则：遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保双方权益。
二、合同范围与变更（一）本合同为原施工合同的补充协议，涉及的工程内容在原合同基础上进行明确和细化。
（二）若施工过程中发生工程变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款调整及工期变动等事项。
三、工期调整与延误处理（一）如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
经甲方确认后，可相应顺延工期。
（二）非不可抗力因素导致的工期延误，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
四、质量与验收标准（一）乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（二）双方约定工程质量验收标准，并在施工过程中进行阶段性验收和最终验收。
五、工程价款与支付（一）本工程采用固定总价合同方式，具体金额按照原施工合同执行。
（二）工程款支付方式：按照工程进度支付，包括预付款、进度款和结算款等。
双方应严格按照约定时间支付款项，确保工程资金流转畅通。
（三）如发生工程变更导致工程量增减，双方应重新约定价款调整方式。
六、安全施工与责任承担（一）乙方应制定严格的安全施工措施，确保施工现场安全。
（二）施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
七、违约责任与解决方式（一）如甲乙双方在执行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
（二）任何一方未能履行本协议约定的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、其他条款（一）本协议自双方代表签字盖章之日起生效。
（二）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
（三）本协议作为原施工合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议5篇
建设工程施工合同补充协议5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签署了建设工程施工合同，现根据工程实际情况和双方共同意愿，经友好协商，对本合同部分条款进行补充和修改，达成以下补充协议：一、协议背景双方充分认识到本工程的重要性和特殊性，为明确各方权利和义务，确保工程顺利进行，在遵循法律法规的前提下，经充分协商，达成以下补充协议。
二、工程概况（在此部分详细描述工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、范围等。
）三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 双方同意根据实际情况调整工程进度计划，乙方需按照调整后的进度计划进行施工。
2. 若因甲方原因导致工期延误，乙方有权提出合理顺延工期的申请。
（二）工程价款调整1. 根据工程变更情况，双方同意在工程价款方面作出相应调整。
具体调整方式和计算标准另行约定。
2. 支付方式：_________________________。
（三）材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应当符合国家标准，并按照约定时间供应给乙方。
2. 如因甲方提供的材料设备质量问题导致工程延误或损失，甲方应当承担相应责任。
（四）工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家标准和合同约定进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准、程序和方法按照《建设工程施工合同》及本补充协议执行。
（五）安全文明施工1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，采取必要措施防止事故发生。
2. 若因乙方管理不善导致安全事故，乙方应当承担相应法律责任。
（六）违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方法和支付方式另行约定。
（七）其他事项约定1. 本补充协议作为《建设工程施工合同》的组成部分，具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
建筑工程补充合同协议书范本详细版5篇
建筑工程补充合同协议书范本详细版5篇篇1甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方XX工程补充合同事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX工程工程地点：XXXX工程内容：XXXX二、补充合同内容1. 工程工期乙方应在签订本补充合同之日起，尽快组织人员进场施工，确保在约定工期内完成全部工程内容。
工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 工程价款甲乙双方经协商，确定本工程的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
乙方应按照约定的价格和支付方式，及时向甲方提供合法的票据。
3. 工程质量乙方应确保本工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任和违约责任。
4. 工程验收本工程完工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。
验收合格的，甲方应出具验收报告，并支付剩余工程款；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
三、违约责任1. 甲方违约责任甲方未按照约定支付工程款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息，并承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方未按照约定工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的千分之五向甲方支付违约金。
（2）乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，导致返工或整改的，应承担相应的费用和违约责任。
（3）乙方擅自变更工程设计或偷工减料，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同补充协议范文5篇
建设工程施工合同补充协议范文5篇第1篇示例：建设工程施工合同补充协议甲方：（委托方）__________ 乙方：（承包方）__________鉴于双方就__________工程施工合同（合同编号：__________）已经签订，为明确双方在合同执行过程中的权利义务，经协商一致，特订立本补充协议，并共同遵照履行。
第一条工程内容经双方协商，就原施工合同中__________事项进行调整，具体调整内容如下：1. __________（具体调整内容）第二条付款方式第三条工期延长由于__________（具体原因），工程工期需要延长，经双方协商一致，同意将原施工合同约定的工期延长__________天/月，具体调整内容如下：第四条材料调整第五条安全责任鉴于工程施工中安全问题的重要性，双方同意在原施工合同中增加安全责任的相关内容，具体调整内容如下：第六条其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议的签订不影响双方关于原施工合同其他条款的约定和履行。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
第七条合同解释本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________本补充协议履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第2篇示例：建设工程施工合同补充协议范文甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：电话：乙方：（承包方全称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲、乙双方就（项目名称）工程施工合同（合同编号：）已签订，为明确双方权利义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本补充协议，并共同遵守。
本补充协议系前述合同不可分割的组成部分，具有同等效力。
一、工程内容变更事项1. 原合同约定的工程内容为（具体工程内容），经双方协商一致，现调整为（调整后的工程内容），工程调整后的新增或减少款项另行商定。
工程施工合同补充协议范本最新8篇
工程施工合同补充协议范本最新8篇篇1本协议旨在补充和完善关于某一特定工程项目的施工合同条款，确保双方（即发包方和承包方）的权益得到合理保障。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方已签订了关于本工程项目的施工合同，并在实施过程中，因某些特定事项需要细化或调整，故签订此补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]。
4. 工程造价：依据原合同及调整内容，具体金额按实际结算。
三、补充条款1. 工程进度（1）承包方需严格按照发包方要求的施工进度表执行，任何进度变更须提前书面通知并得到发包方确认。
（2）若因承包方原因导致工程进度延误，承包方需承担违约责任并赔偿因此造成的发包方损失。
2. 工程变更（1）若施工过程中发生工程变更，承包方需及时提交变更申请，并经发包方书面确认后实施。
（2）工程变更部分的费用，按实际发生计算，并在工程结算时一并支付。
3. 工程质量管理（1）承包方需确保施工质量符合国家标准及合同约定，并通过相关质量验收。
（2）如因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方需承担全部责任及费用。
4. 安全施工（1）承包方需严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
（2）如因承包方管理不善导致安全事故，承包方需承担全部法律责任及赔偿。
5. 付款与结算（1）工程进度款的支付，按照原合同约定执行。
（2）工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算依据为实际完成工程量及变更部分费用。
（3) 承包方提交结算报告后，发包方应在XX个月内完成审核并支付结算款项。
6. 保修与维护（1）工程竣工验收合格后，承包方需提供一定期限的保修服务。
保修期内，因承包方施工质量问题导致的损坏，承包方需负责免费维修。
（2）保修期结束后，双方可协商签订后续维护协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本协议规定的义务，均视为违约，需承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
建筑工程施工总承包合同补充协议7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及双方协商一致的内容，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种情况，双方基于友好合作和公平原则，共同协商对原合同的部分条款进行补充和细化，以确保工程顺利进行。
二、工程概况及承包范围双方确认，本补充协议涉及的工程为[具体工程名称]，承包范围包括但不限于[具体承包范围]，包括但不限于基础工程、主体结构、建筑装饰装修、机电安装等。
三、工期调整及顺延条款根据实际工程进展情况和地质条件，经双方协商，对原合同约定的工期进行适当调整。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
具体顺延细则按照本补充协议的附件《工期调整与顺延细则》执行。
四、合同价款调整根据实际工程量变化、材料价格波动等因素，经双方商定，对原合同价款进行相应的调整。
具体调整方式及计算标准按照本补充协议的附件《合同价款调整办法》执行。
五、质量保证与验收标准乙方承诺按照国家标准、地方标准以及原合同约定的质量要求，严格执行施工任务。
验收标准除符合国家相关规定外，还应满足本补充协议约定的具体验收标准和要求。
具体质量保证与验收细则参见附件《质量保证与验收标准》。
六、工程款支付方式变更根据工程进展情况和双方协商，对原合同工程款支付方式进行调整。
新增支付节点和支付比例，确保工程进度款支付更加合理、及时。
具体支付方式参见附件《工程款支付办法》。
七、安全文明施工要求乙方应严格遵守国家及地方的安全文明施工规范，确保施工现场安全、文明、整洁。
对于因乙方原因造成的安全事故和环境污染问题，乙方应承担全部责任。
具体安全文明施工要求参见附件《安全文明施工责任书》。
八、违约责任与索赔条款双方应严格遵守本补充协议的各项约定。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程建设的复杂性及不确定因素，甲乙双方为明确合同双方权责，补充合同内容，保障双方合法权益，经友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况（在此详细阐述工程名称、地点、规模、内容等，确保信息准确无误。
）三、补充条款内容（一）工程进度与工期调整1. 乙方应严格按照合同约定工期进行施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
2. 甲方有权根据工程实际情况调整工期要求，乙方应积极响应并配合实施。
（二）工程款支付与结算方式调整1. 甲方应按合同约定支付工程进度款，确保资金及时到位。
2. 双方同意在工程竣工验收合格后，进行结算审计。
结算审计完成后，甲方支付至结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待工程保修期满后支付。
（三）材料设备供应与变更1. 甲方负责供应的主要材料设备，如因特殊情况需要变更，应提前通知乙方，并征得乙方同意。
2. 乙方在施工过程中发现材料设备问题，应及时通知甲方，甲方应在合理期限内予以解决。
（四）工程变更与签证管理1. 如有工程变更，甲方应提前出具书面变更通知，乙方按照变更通知执行。
2. 变更涉及工程造价调整的，双方应及时办理签证确认手续。
（五）工程质量与保修责任1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 工程保修期内，乙方应履行保修责任，确保工程正常使用。
（六）安全施工与文明施工要求1. 乙方应制定安全文明施工方案，并严格执行。
2. 甲方有权对乙方安全文明施工进行检查监督，提出整改意见。
四、违约责任及争议解决方式（在此详细阐述违约情形、责任承担方式以及争议解决途径等。
）五、其他补充事项（在此可以补充其他未在合同中提及但双方认为有必要明确的事项。
建设施工合同补充协议书范本（精选13篇）
建设施工合同补充协议书范本（精选13篇）建设补充范本篇1一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。
二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。
三、乙方在施工过程中，1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。
四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。
五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。
六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。
七、乙方必须接受甲方的监督和建议。
八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设施工合同补充协议书范本篇2发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议：一、付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。
剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。
乙方负责提供正规发票。
二、承包方式除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。
建筑工程施工补充协议书7篇
建筑工程施工补充协议书7篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方签订的关于______________________工程项目的原施工合同，现根据实际情况，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，补充以下协议内容：一、工程概况本项目为______________________，工程地点位于______________________，工程内容包括但不限于______________________等。
二、合同工期及进度安排1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段施工任务。
如有变更，应提前与甲方协商，经甲方同意后方可调整。
2. 乙方应确保施工进度，按时提交施工进度报告。
甲方将定期对施工进度进行检查，确保工程按期完成。
三、质量与验收标准1. 乙方应严格遵守国家及地方的相关施工规范和质量标准，确保施工质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方收到报告后，将组织最终验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、工程变更与调整1. 若工程实施过程中发生设计变更或其他原因需调整工程内容，双方应签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更内容、工程量、工期调整及费用等事项。
五、合同价款及支付方式1. 本补充协议涉及的工程款项及支付方式按原合同约定执行。
如有调整，双方应签订书面补充协议。
2. 乙方应按照合同约定完成各阶段施工任务，经甲方确认后支付相应款项。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方相应的误工费和其他损失。
3. 若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担整改责任，并承担因此产生的费用。
工程施工合同补充标准协议书5篇
工程施工合同补充标准协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订关于____________________工程施工的主合同，现根据工程实际需要及双方共同协商，就原合同未尽事宜或需明确的事项，特制定本补充标准协议书。
本协议作为主合同的补充和细化，与原合同具有同等法律效力。
一、协议背景鉴于工程施工的复杂性和不确定性，双方在主合同签订后，就施工过程中可能出现的细节问题进行充分讨论和协商，为确保工程顺利进行，达成以下补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于____________________（具体工程内容）4. 工程期限：自协议生效之日起至____________________止。
三、补充条款1. 付款方式（1）预付款：协议签订后，甲方支付乙方工程预付款______%。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按照乙方提交的进度报告支付进度款。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，支付至结算总金额的______%，余款作为质保金，于工程保修期满后支付。
2. 变更与调整（1）施工中若需变更工程内容或调整施工方案，须经甲乙双方共同确认并书面签署变更协议。
（2）因变更或调整引起的工程量增减、工期变动等，按照主合同相关条款进行调整。
3. 工程质量与验收（1）乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（2）工程竣工验收按照国家和地方相关规定进行，验收合格后双方签署验收报告。
4. 保修责任（1）工程保修期为______年，自竣工验收合格之日起计算。
（2）保修期内因乙方施工质量问题引起的损坏，由乙方负责无偿维修。
5. 安全施工（1）乙方应制定严格的安全施工措施，确保施工现场安全。
（2）施工过程中若发生安全事故，由乙方承担全部责任。
建设工程补充施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经双方友好协商，就主合同中未尽事宜和补充事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程承包范围：________________4. 工程造价：________________二、补充事项1. 工期调整：经双方协商，主合同约定的工期调整为____年__月__日至____年__月__日。
如遇不可抗力因素影响工期，双方可根据实际情况进行顺延。
2. 工程变更：在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，乙方应按照甲方提供的变更通知单进行施工。
工程量增减部分按合同约定的计价方式计算，增加的工程量价款由甲方支付给乙方。
3. 材料设备供应：在施工过程中，如因甲方原因导致材料设备供应不及时，影响工程进度，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
4. 工程验收：工程完成后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定进行验收。
验收合格后，甲方应在规定时间内支付工程款。
5. 质量保修：乙方在质量保修期内，对工程出现的质量问题负责维修，并承担由此产生的费用。
6. 争议解决：在履行合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、其他事项1. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：____年__月__日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，就主合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程范围1.1 本补充协议所述工程范围为：______（具体工程内容）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号________
建设工程施工合同补充协议书新版
甲方：__________
乙方：__________
签订时间：__________
签订地点：__________
温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
发包人：（以下简称“甲方”）
承包人：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。
一、工程概况：
1．1工程名称：。
1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。
二、承包方式
2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（? 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式：
3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》、《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》、《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》规定的计算规则计算。
3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》及大亚湾或__区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3．3预结算取费标准：
（1）按__市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。
（2）按总工程价上浮3％计取。
（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。
（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。
（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准3．35％计取。
（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3．35％计取，其它一律不计取。
（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。
3．4人工工资暂按__市规建函[20__]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。
3．5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议
的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：
4．1、主材价差调整
施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整
施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程
施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲
方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价：
5．1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5．2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式
1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28
日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85％给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50％支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。