供电线路工程施工合同
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
供电安装合同5篇
供电安装合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就供电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：供电安装工程项目。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于是户表安装，电线电缆铺设，配电设备安装等。
二、承包方式及工程期限1. 乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 工程期限：自本合同签订之日起XX天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款已包含人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内预付工程款的XX%，工程竣工并经验收合格后XX日内支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的相关规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担违约责任，并承担因此造成的全部损失。
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方供电安装事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供电安装工程。
供电施工合同的外线工程(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方提供的_______项目（以下简称“本工程”）外线工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______项目外线工程施工2. 工程地点：_______3. 工程内容：本工程包括电力线路的架设、电缆敷设、杆塔基础建设、配电变压器安装等外线工程施工内容。
4. 工程规模：_______5. 工程投资：_______6. 工程工期：_______（自合同签订之日起计算）二、工程承包方式1. 乙方以总承包方式承担本工程的外线施工任务，包括设计、施工、材料供应、质量保证、安全责任等。
2. 乙方负责本工程的设计、施工、验收及保修工作，确保工程符合国家及行业标准。
三、工程承包范围1. 杆塔基础建设：包括杆塔基础的开挖、基础浇筑、基础加固等。
2. 杆塔架设：包括杆塔的运输、组装、架设、防腐、接地等。
3. 电缆敷设：包括电缆的运输、敷设、连接、保护等。
4. 配电变压器安装：包括变压器的运输、安装、调试、试运行等。
5. 其他相关辅助工作。
四、工程进度及款项支付1. 工程进度：乙方应按照甲方要求，确保按期完成各阶段的施工任务。
2. 款项支付：本工程采用分期付款方式，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价的40%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的10%作为质保金；（5）质保期满后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量及验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到优良。
供电线路合同协议书
供电线路合同协议书甲方（供电单位）：_________________乙方（用电单位）：_________________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就甲方为乙方提供供电线路服务达成以下协议：一、工程概述1. 甲方负责向乙方提供符合国家标准的供电线路建设与维护服务。
2. 乙方需按照合同约定支付相应的供电线路使用费用。
二、工程内容及要求1. 甲方应保证供电线路的设计、施工符合国家电网公司及相关行业标准。
2. 乙方应提供必要的施工条件，如用地许可、施工场地等。
3. 供电线路的施工时间、地点、规模及技术要求应在合同中明确。
三、质量保证1. 甲方应保证工程质量，确保供电安全稳定。
2. 乙方有权对供电线路的质量进行监督检查。
3. 如发现质量问题，甲方应及时修复并承担相应责任。
四、费用结算1. 供电线路的建设费用、维护费用以及用电费用的计算方式和支付周期应在合同中约定。
2. 乙方应按时足额支付相关费用。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定完成工程建设或存在质量问题，应承担违约责任。
2. 如乙方未按时支付费用，应按照约定支付违约金。
六、争议解决1. 因履行本合同所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
双回路供电施工合同范本
双回路供电施工合同范本
鉴于甲方拟进行双回路供电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：双回路供电施工项目
二、项目地点：______________
三、项目内容：
1. 供电线路规划设计；
2. 供电设备采购；
3. 供电设备安装调试；
4. 供电系统运行维护。
四、项目工期：自双方签订本合同之日起，工期为______天。
五、项目费用：
1. 甲方应向乙方支付总工程款项为人民币________元整；
2. 工程款项支付方式：分期付款，分____次支付，具体支付时间和金额另行协商确定。
六、质量要求：
1. 供电线路应符合国家相关标准；
2. 供电设备应具备质量保证；
3. 供电系统应稳定可靠。
七、违约责任：
1. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应承担每日_____%的违约金；
2. 若乙方未按约定完成工程进度，应承担每日_____%的违约金。
八、保密条款：
双方应对合同内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
九、争议解决：
因合同履行所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
十、合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：______年______月______日。
线路施工合同范本(8篇)
线路施工合同范本（8篇）线路施工合同范本（精选8篇）线路施工合同范本篇1甲方:乙方:因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容：1、临时安装1台变压器。
备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：1、本协议审核预算费用：整(￥.00元)2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
电力线路施工合同
电力线路施工合同
甲方：XXXX电力有限公司
乙方：XXXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了建设电力线路项目，需要与乙方签订施工合同，以确保工程按时高质
量完成。
二、具体的条款和条件
1. 乙方负责根据甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成电力线路施工工程。
2. 施工期限为XX个月，具体工程进度和质量要求详见附件。
3. 乙方需保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。
4. 施工过程中如需变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
5. 甲方需按时支付工程款项，乙方需提供相应的施工报告和结算单。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，需保密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致施工无法继续，双方可协商解决方案，延期或终止合同。
五、协议终止的条件
合同期满或双方协商一致终止合同，需提前XX个月书面通知对方。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，需支付违约金；如发生争议，应协商解决，若协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 施工过程中如发现质量问题，乙方需承担相应责任并进行整改。
2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
双方应遵守合同约定，共同维护合作关系，确保电力线路施工工程顺利完成。
供电设施施工合同8篇
供电设施施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方供电设施施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________供电设施施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。
二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月，自本合同签署之日起计算。
2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行，如因特殊原因需要调整进度计划，应提前书面通知甲方并得到同意。
三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程完工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。
四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格为固定总价，不包含变更费用。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款；工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。
五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，甲方有权要求更换。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价___%的违约金。
逾期超过___个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2. 如因甲方原因未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。
施工用电协议书8篇
施工用电协议书8篇第1篇示例：施工用电协议书为了规范施工过程中的用电行为，保障施工安全和电力供应的稳定性，特制定本《施工用电协议书》。
希望各方严格遵守协议内容，共同维护施工现场的秩序和安全。
一、合同双方甲方（施工方）：地址：联系方式：二、协议内容1. 供电方式：乙方将为甲方提供施工现场所需的电力供应。
供电方式包括但不限于临时引入电源、临时拉线及电箱搭建等。
2. 用电规定：甲方在施工过程中需严格按照乙方的用电规定进行操作，不得超负荷使用电力设备，不得私拉乱接电线电缆，不得擅自增加用电负荷。
3. 安全防范：甲方需加强现场安全管理，做好用电设备的防水、防火、防爆措施，确保用电过程中不发生安全事故。
4. 保养维护：甲方需定期对用电设备进行检查、保养和维护，及时排除各种隐患，确保设备的正常运行。
5. 电费结算：甲方需按照乙方规定的结算方式及时缴纳电费，不得拖欠。
对于严重拖欠电费的情况，乙方有权停止供电服务。
6. 施工期限：本协议适用于施工过程中的用电需求，一旦施工结束或撤场，甲方需及时通知乙方停止供电服务。
7. 违约责任：若甲方违反本协议内容导致用电事故或发生安全事故，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
8. 其他事项：双方在履行本协议过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，有效期至施工结束。
如需延期或修改，应经双方确认并签署书面协议。
甲方（施工方）签字：日期：第2篇示例：施工用电协议书甲方（施工单位）：_______________鉴于甲方需在乙方提供的场地进行施工作业，为确保施工用电安全稳定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工用电方式1.1 本协议约定的施工用电方式为_______（如临时引入电源、自备发电机等），具体的施工用电方案由双方共同商定。
1.2 甲方应根据实际施工需要确定用电功率和电压等参数，并提前向乙方提出用电需求，经双方确认后安排用电。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
2023电力施工合同范文(七篇)
2023电力施工合同范文甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：按期开工。
四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。
施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。
条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。
面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)：_____ 乙方(签字)：_____ ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日2023电力施工合同范文（二）合同编码：签订日期：甲方：乙方：单位：元工程名称合计1、施工地点：2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。
5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后____日内付清。
6、合同履行地为甲方施工现场。
7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。
8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。
220k输电线路施工合同(模板)
220k输电线路施工合同1. 合同概述本合同为甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）之间，关于220k输电线路的施工事宜达成的协议。
本合同具体约定如下：2. 项目背景2.1 甲方是一家电力公司，负责供电业务。
2.2乙方是一家专业的电力工程施工公司，具备相关资质和经验。
3. 施工范围3.1 本合同所述的220k输电线路施工范围包括但不限于：设计施工方案提供主材设备施工施工单位的选择和管理运输和安装材料设备施工监督和质量控制施工现场安全管理线路调试和验收4. 合同金额和付款方式4.1 本合同总金额为X万元人民币，含税。
4.2甲方将按照合同约定和施工进度支付相应款项给乙方，付款方式为X。
5. 工期5.1 本合同工期为X个月，自合同生效之日起计算。
5.2若因甲方原因导致延误施工工期，甲方应向乙方支付额外费用。
6. 质量要求6.1乙方承诺按照相关标准和要求进行设计和施工，保证施工质量符合国家标准。
6.2乙方应配备具备相关资质和经验的工程技术人员对施工过程进行监督和质量控制。
6.3甲方有权对乙方施工质量进行检查和验收，如发现质量问题，乙方应在合理时间内予以修复。
7. 违约责任7.1若甲方或乙方违反本合同的任何约定，应承担相应的违约责任。
7.2 若甲方违约，乙方有权要求支付相应的赔偿金额。
7.3若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿相应损失。
8. 保密条款8.1双方应保守合同涉及的商业秘密和技术信息，不得向任何第三方泄露。
8.2 若因一方违反保密义务导致损失，应承担相应的法律责任。
9. 合同变更和解除9.1本合同任何一方需变更或解除合同，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。
9.2经过双方协商一致，如需变更合同的内容，应签订书面变更合同。
9.3 未经双方书面一致同意，任何一方不得擅自解除本合同。
10. 法律适用和争议解决10.1 本合同的解释与适用，应依据的相关法律法规。
10.2双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
电力线路工程施工协议
电力线路工程施工协议甲方：工程承包单位（下称甲方）乙方：电力公司（下称乙方）为了顺利实施电力线路建设工程，甲乙双方遵循平等、自愿、合作、互利原则，经友好协商并签订本协议，达成以下共识：一、工程基本情况1.工程名称：电力线路建设工程。
2.工程地点：（详细说明工程地点）3.工程规模：（详细说明工程规模）4.工期：（详细说明工期）二、工程内容1.甲方承建乙方电力线路工程建设任务。
2.工程建设包括但不限于电力线路杆塔、电缆线路、接地装置、电力变压器等工程建设内容。
3.工程建设数量、型号和技术参数按照乙方要求进行。
三、合同金额1.合同总金额为：（详细说明合同总金额）。
2.合同总金额包括（列出具体费用，如人工、安全保障、材料采购等各项费用），不允许以任何形式变更。
四、工程质量1.工程全过程均按照乙方有关技术标准、工程规范、项目管理的要求和有关法律、法规执行。
2.工程施工质量按国家和乙方有关标准进行检验验收，不合格部分必须按照乙方要求及时整改。
3.甲方应确保工程建设进度，工程以优质、高效和安全完工为原则。
五、管理与监督1.乙方应制定完善的工程管理制度和监督办法，对甲方施工情况进行跟踪、检查。
2.甲方应在乙方的监督下，进行整个工程建设过程，并及时向乙方报告工程进度和质量情况。
六、安全保障1.施工过程中，甲方应按照相关法规和乙方要求制定科学、严密的安全管理措施，保障人身安全和财产安全。
2.对于可能存在的危险和遇到的突发事件，甲方应立即采取措施，并及时向乙方汇报情况和处理结果。
七、合同履行期限1.甲方应按照约定的工期和完成质量要求履行合同。
2.如因不可抗力因素影响工程建设进度，甲方应及时向乙方汇报，并根据实际情况对工期进行调整，乙方有权对甲方的调整方案进行审核，并进行调整。
八、违约责任1.如甲方未按照约定履行合同或者质量不达标等原因导致工程无法交付使用，甲方应承担相应的经济赔偿责任。
2.如乙方未按照约定支付工程款项，应承担相应的经济赔偿责任。
供电安装合同6篇
供电安装合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________供电安装项目。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括高压进线、配电室设备安装、低压线路铺设等供电设备的安装工作。
具体工作内容以双方确认的施工图纸和甲方书面通知为准。
二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币________元整（￥________）。
此价格为含税价格，包括材料费、人工费、运输费等全部费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；工程完工并通过验收后，支付剩余款项。
三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方要求的工期完成本工程，如因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方需支付甲方违约金人民币____元整。
2. 乙方应保证工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
四、承包方式及范围1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 乙方负责提供施工所需的所有材料，并保证材料的质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
3. 乙方应按照双方确认的施工图纸及甲方书面通知的要求进行施工，完成本工程的所有安装工作。
五、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 工程验收合格后，乙方应提供一年的保修期。
在保修期内，如因乙方原因造成的设备故障或损坏，乙方应无偿维修。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，需支付乙方违约金人民币____元整。
供电线改造工程合同范本
供电线改造工程合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________供电线改造工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：对甲方指定区域内的供电线路进行改造，包括但不限于更换线缆、增设配电柜、优化线路布局等，具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）__________元整（￥______元），此价格为固定总价，包括但不限于工程材料、设备采购、施工安装、调试、运输、保险、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机场
10KV线路安装工程施工合同合同编号：发包方（甲方）：新疆机场（集团）有限责任公司库车机场迁建工程建设指挥部承包方（乙方）：签订地点：签订时间：二〇**年三月十七日
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况工程名称：库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机场10KV线路安装工程工程地点：阿克苏地区库车县境内第二条：承包范围和内容承包范围：新建库车民用
机场迁建10KV线路工程技施设计（玉其吾斯塘分）施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外（不包括围界外至中心变电站的电缆）线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。
安装10千伏真空断路器及高计一台。
按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。
具体内容详见询价文件。
第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款 1. 本工程初定应在2011年4月15日前工程完成。
2. 乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
1
3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7 个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方
工程款中扣除。
4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式合同价款：本工程合同价款：为510000.00元（伍拾壹万元整），（包干价）。
除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求 1．乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2．乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。
工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3．若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任；造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。
造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
2
第七条工程师： 1．监理单位委派的工程师，姓名；范庭梅，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。
2．甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁；职务；工程师；职权；工程全过程的管理与协调。
3．乙方项目经理，姓名；齐军；职务；项目经理。
第八条甲方责任： 1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底； 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责： 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管
理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金（壹仟元）。
3 第十条安全文明约定 1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度； 2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作； 3．乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用； 5．对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任； 6．由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更 1.设计变更⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式（或其它正式方式）向乙方发出变更通知。
乙方应按照甲方发出的变更通知及
有关要求进行变更。
因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。
因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.其他变更 4 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项： 1．本工程保修期为 2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算； 2．保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围； 3．保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式 1．甲方
在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95％，留5％的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5％的质保金。
2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则 1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。
正、副本均具有同等法律效力。
合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
5
2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。
3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过
任何代理机构进行采购. 6。