小区样板间协议书

小区样板间协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为__________（小区名称）的开发商，乙方为参与该小区样板间设计的乙方，为了保证双方在样板间设计、施工、交付等环节的权益，经双方友好协商，特订立本协议书。

一、样板间设计1.1 乙方根据甲方的要求，为甲方提供符合规划、设计要求及甲乙双方约定的样板间设计方案。

1.2 乙方应向甲方提供完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、效果图等。

1.3 乙方应保证设计方案的原创性和合法性，不得侵犯他人的知识产权。

1.4 乙方在设计过程中应充分考虑甲方提出的功能需求、预算等条件，确保设计方案的可行性。

二、样板间施工2.1 乙方按照双方确认的设计方案进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲乙双方的要求。

2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方说明并征得甲方同意。

2.3 乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全，防止意外事故的发生。

2.4 乙方应保证施工材料和工艺的环保性，符合国家环保要求。

三、样板间交付及验收3.1 乙方在施工完成后，应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证等。

3.2 甲方应在约定的时间内对样板间进行验收，如有不符合合同约定的部分，甲方有权要求乙方进行整改。

3.3 乙方应在验收合格后，向甲方提供样板间的使用和维护手册。

四、合同价款及支付4.1 本合同的价款为人民币__________元（大写：____________________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款节点向乙方支付合同价款。

4.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付价款。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

小区样板间合作合同协议书

合同编号：____甲方（房地产开发公司）：____乙方（样板间设计及装修公司）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的小区样板间设计、装修及展示等相关事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方作为某小区的开发商，拟建设一批高品质的住宅样板间，以展示小区的整体品质和居住环境，吸引购房者。

1.2 乙方具有丰富的样板间设计及装修经验，愿意为甲方提供专业的设计及装修服务。

二、合作内容2.1 乙方负责甲方小区样板间的设计、装修及布置工作，包括但不限于室内设计、装修施工、家具家电配置、装饰品选购等。

2.2 乙方应根据甲方的要求，提供符合小区定位、风格及功能需求的设计方案，并在甲方确认后进行施工。

2.3 乙方应保证样板间的装修质量，确保装修工程的安全、环保、美观及实用性。

2.4 乙方应在合同约定的时间内完成样板间的装修工作，并配合甲方进行展示及销售。

三、合作期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

3.2 乙方应在合同有效期内完成样板间的设计、装修及布置工作。

四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方的服务费用，具体金额及支付方式如下：（1）设计费：人民币____元；（2）装修费：人民币____元；（3）其他费用：如有其他费用发生，双方可另行协商确定。

4.2 甲方支付乙方费用的时间及方式如下：（1）设计阶段：甲方在乙方提供设计方案并经甲方确认后，支付设计费的50%；（2）装修阶段：甲方在乙方完成装修工程并验收合格后，支付装修费的50%；（3）全部费用支付完毕后，甲方应向乙方提供正式的发票。

五、权利义务5.1 甲方应向乙方提供完整的设计及施工资料，包括但不限于小区规划、建筑结构、水电布局等。

5.2 甲方应积极参与到设计及装修过程中，对乙方的工作进行监督和指导，确保样板间的品质。

5.3 乙方应按照甲方的要求，按时完成设计及装修工作，并保证装修质量。

样板房合作协议5篇

样板房合作协议5篇篇1样板房合作协议甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）鉴于甲方为开发商，拥有一定的房地产项目资源，乙方为装修公司，拥有一定的装修设计及施工经验，双方在互利共赢的基础上，经友好协商，达成如下合作协议。

一、合作内容1.1 甲方将向乙方提供开发商的房地产项目中的样板房，并授权乙方进行装修设计及施工工作。

1.2 乙方承诺按照甲方的设计要求，完成样板房的装修工作，并在约定时间内交付给甲方。

1.3 乙方在装修设计及施工过程中，应当保证装修质量，确保符合甲方的要求。

二、合作期限2.1 本协议从双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），如需延长合作期限，需经双方协商一致。

2.2 在本协议有效期内，双方应当按照约定完成合作内容，保证合作顺利进行。

三、费用结算3.1 甲方应当按照双方约定的费用标准，及时支付样板房装修所需费用。

3.2 乙方应当按照双方约定的费用标准进行装修设计及施工，并正确报销相关费用。

四、保密条款4.1 双方应当对在合作过程中获取的商业机密和保密信息进行保密，未经对方同意不得向第三方披露。

4.2 在本协议终止后，双方仍应当继续履行保密条款，确保保密信息不被泄露。

五、违约责任5.1 在合作过程中，任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应当进行赔偿。

5.2 如因不可抗力或其他不可控制因素导致合作无法进行，双方应当及时通知对方，协商解决方式。

六、协议修改6.1 在本协议有效期内，如需修改协议内容，双方应当经过友好协商，达成一致意见后签订书面补充协议。

6.2 补充协议的内容具有与本协议相同的法律效力。

七、争议解决7.1 双方因本协议的解释或履行发生争议时，应当首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，应当提交有管辖权的人民法院解决。

八、协议终止8.1 本协议有效期届满，双方未经续签的，本协议自动终止。

样板房合作协议7篇

样板房合作协议7篇篇1甲方（主办方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（合作方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲、乙双方共同意愿，为共同打造优秀的样板房项目，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下合作协议：双方通过合作，共同打造具有示范效应的样板房，提升双方在房地产行业的品牌影响力和市场竞争力。

二、合作范围1. 合作项目：__________样板房项目。

2. 合作内容：包括样板房设计、装修、展示、推广等方面的合作。

3. 合作期限：自本协议签订之日起至项目结束为止。

三、合作模式1. 甲方负责提供样板房项目资源，包括场地、配套设施等。

2. 乙方负责样板房的设计、装修、展示及推广等工作，并提供专业团队进行实施。

3. 双方共同确定合作细节，包括设计方案、装修标准、展示内容等。

4. 利润分享：双方按照约定的比例分享项目利润。

1. 甲方保证提供的项目资源合法、有效，并符合乙方设计要求。

2. 乙方保证具备相应的设计、装修、展示及推广能力，并按照约定的时间和质量标准完成合作任务。

3. 双方应互相支持，共同推进合作项目，确保合作顺利进行。

4. 双方在合作过程中应遵守法律法规，不得损害对方合法权益。

五、项目执行1. 双方共同制定项目计划，明确时间节点和阶段目标。

2. 双方应定期召开项目进展会议，及时沟通合作进展和存在的问题。

3. 乙方应按照设计方案和装修标准进行施工，确保质量和进度。

4. 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方工作顺利进行。

六、知识产权保护1. 双方在合作过程中产生的知识产权归属问题，应按照相关法律法规进行界定。

2. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权，不得将相关信息泄露给第三方。

七、违约责任1. 若甲方提供的项目资源存在瑕疵或违法情况，导致合作无法进行的，甲方应承担相应责任。

样板间业主协议书范本

样板间业主协议书范本甲方（样板间提供方）：_________________________乙方（样板间业主）：_________________________鉴于甲方为展示其开发项目，特设立样板间供公众参观，乙方作为样板间业主，同意将其物业作为样板间使用。

为明确双方权利义务，经友好协商，达成如下协议：1. 样板间用途：甲方有权在协议期内使用乙方物业作为样板间，供潜在购房者参观。

2. 使用期限：样板间使用期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

3. 维护责任：甲方负责样板间的维护和保养，确保样板间设施设备完好，使用期间如发生损坏，甲方负责修复或赔偿。

4. 保密条款：甲方应保证在样板间展示期间，不泄露乙方的任何个人信息。

5. 业主权益：样板间展示期间，乙方有权随时进入样板间检查，但需提前通知甲方。

6. 业主补偿：甲方同意在样板间使用期间，向乙方支付补偿金，具体金额为每月人民币____元，支付方式为每月____日前转账至乙方指定账户。

7. 协议终止：如遇不可抗力或其他双方同意的情况，任何一方均可提前终止本协议，但需提前____天书面通知对方。

8. 违约责任：如一方违反本协议约定，需向对方支付违约金，违约金金额为违约行为发生时样板间使用期限内补偿金总额的____%。

9. 争议解决：本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

10. 其他：本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式作为本协议的补充。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________________代表签字：_________________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________________日期：____年____月____日。

小区做样板间合作协议书范文

小区做样板间合作协议书范文甲方（开发商）：_________________________地址：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（施工方）：_________________________地址：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方为小区开发商，乙方为具有相应资质的施工方，双方本着平等互利的原则，就甲方小区样板间施工事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方负责小区样板间的施工工作，包括但不限于室内装修、家具摆放、装饰物品布置等。

1.2 样板间的具体位置为：_________________。

1.3 乙方应按照甲方提供的样板间设计图纸及施工要求进行施工。

第二条施工要求2.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，且不得低于甲方的设计要求。

2.2 乙方应确保施工安全，遵守甲方施工现场的安全规定。

2.3 乙方应按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保按时完成施工任务。

第三条材料供应3.1 乙方负责样板间施工所需的所有材料采购，材料应符合甲方的设计要求及国家质量标准。

3.2 乙方应在材料进场前向甲方提供材料样品及质量证明文件，经甲方确认后方可使用。

第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起____天内完成样板间的施工工作。

4.2 如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料，双方协商解决。

2024年-样板间协议书(最新)

样板间协议书（最新）尊敬的各位业主：感谢您选择本楼盘，为了保障您的权益，特制定本样板间协议书。

本协议书旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购房过程中的权益得到充分保障。

请您在签订正式购房合同前，仔细阅读本协议书，并对其内容予以确认。

第一条样板间展示1.1本楼盘设置有样板间，供购房者参观、参考。

样板间所展示的户型、结构、面积、装修等均为参考，不作为购房合同的一部分。

第二条户型及结构2.1购房者所选户型及结构以本楼盘销售中心公示的户型图为准。

户型图所示面积仅供参考，实际面积以产权登记面积为准。

2.2户型及结构在合同签订后，不得随意变更。

如购房者确需变更，应与开发商协商一致，并签订书面变更协议。

第三条房屋装修3.1购房者在签订购房合同前，应充分了解房屋装修标准。

房屋装修标准以本楼盘销售中心公示的装修清单为准。

3.2装修过程中，购房者有权对装修质量进行监督。

如发现质量问题，购房者有权要求开发商整改，直至符合合同约定。

第四条交付时间及条件4.1房屋交付时间以购房合同约定为准。

购房者应按照合同约定的时间办理交付手续。

4.2交付条件包括但不限于：房屋主体结构验收合格、装修工程验收合格、公共设施配套齐全等。

第五条物业管理5.1购房者应遵守本楼盘的物业管理规定，按时缴纳物业管理费。

5.2开发商选聘的物业管理公司应提供优质的物业管理服务，确保小区的安全、卫生、绿化等。

第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议书的约定。

如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2违约金数额及支付方式由双方协商确定。

如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

第七条争议解决7.1本协议书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

7.2本协议书的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________签订日期：________________请您在签订本协议书前，仔细阅读并充分理解各条款内容。

样板房合作协议经典版6篇

样板房合作协议经典版6篇篇1甲方（全称）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（全称）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲、乙双方共同致力于提升样板房的品质与服务，本着公平、互利的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作事项与目标甲乙双方在样板房项目上的合作，旨在共同打造高品质的样板房展示，提升双方在房地产领域的品牌影响力。

具体合作事项包括但不限于：样板房设计、装修、展示及后期服务等。

双方共同的目标是为购房者提供优质的居住体验。

二、合作内容及分工1. 设计方案：双方共同商议并确定样板房的设计风格及设计方案，甲方提供基本户型，乙方提供专业设计意见并优化设计。

2. 装修施工：乙方负责样板房的装修施工工作，保证工程质量和进度；甲方提供必要的支持与协助。

3. 展示布置：双方共同确定样板房的展示内容、布局及宣传策略，确保展示效果符合双方预期。

4. 后期服务：乙方负责样板房的维护工作，提供必要的售后服务；甲方协助处理与客户间的协调问题。

三、合作模式与费用承担1. 甲乙双方按照约定比例共同承担样板房项目的投资费用，包括但不限于设计费、装修费、展示费及其他相关费用。

具体费用承担比例及支付方式双方另行签订补充协议约定。

2. 双方确认，除上述投资费用外，不得收取其他额外费用。

如遇特殊情况需收取额外费用，双方应事先书面确认。

四、知识产权归属1. 双方共同拥有的样板房设计成果的知识产权归双方共同所有。

未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用或授权第三方使用。

2. 双方均有权在项目宣传中合理使用样板房的相关图片、资料等，以推广合作项目。

五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。

2. 保密信息包括但不限于设计方案、施工图纸、成本信息、客户信息等。

小区做样板间合作协议书

小区做样板间合作协议书甲方（开发商）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲方拟在其开发的小区内设立样板间，以展示小区的居住环境和建筑品质，乙方具有设计和施工样板间的能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作目的甲乙双方合作的目的在于通过乙方的专业设计和施工，打造符合甲方要求的样板间，以促进甲方小区的销售。

第二条合作内容1. 乙方负责样板间的设计与施工，包括但不限于室内装修、家具布置、装饰物品的采购与摆放等。

2. 甲方负责提供样板间的场地，并提供必要的施工条件。

3. 样板间的设计和施工应符合甲方的要求，并符合国家相关法律法规的规定。

第三条合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至样板间施工完成并通过甲方验收之日止。

2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应向甲方支付违约金，具体金额由双方协商确定。

第四条费用及支付方式1. 样板间的设计与施工总费用为人民币（大写）___________________元整。

2. 甲方在合同签订后三个工作日内支付总费用的30%作为预付款。

3. 样板间施工完成后，甲方应在验收合格后的三个工作日内支付剩余的70%费用。

第五条质量保证1. 乙方保证样板间的设计与施工质量符合甲方的要求及国家相关标准。

2. 如样板间在验收后一年内出现质量问题，乙方负责免费维修。

第六条违约责任1. 如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期付款金额×0.5%×逾期天数。

2. 如乙方未按约定完成样板间的设计与施工，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未完成部分费用×5%。

第七条解决争议双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

样板间协议书范本

样板间协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（客户）：____________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于________________（地址）的房地产项目，并已建成样板间供客户参观；乙方作为潜在购房者，有意购买甲方开发的房地产项目中的房产。

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就样板间的使用和相关事宜达成如下协议：第一条定义1.1 样板间：指甲方为展示其开发的房地产项目而建造的，供客户参观的示范性住房。

1.2 参观：指乙方进入样板间内进行查看、体验的行为。

第二条样板间使用2.1 甲方同意乙方在本协议约定的时间内，对样板间进行参观。

2.2 乙方应遵守甲方制定的参观规则，不得损坏样板间的设施和物品。

第三条保密条款3.1 乙方在参观过程中可能接触到甲方的商业秘密，乙方应保守秘密，不得泄露给任何第三方。

3.2 商业秘密包括但不限于甲方的设计方案、建筑技术、材料选择等。

第四条样板间状态4.1 甲方保证样板间的状态与实际交付的房产相一致，或在乙方参观前明确告知差异。

4.2 甲方应定期对样板间进行维护，确保其展示状态良好。

第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权根据实际情况调整样板间的开放时间和规则。

5.2 甲方应保证样板间的安全，对因样板间设施造成的乙方人身或财产损害承担相应责任。

第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权在约定时间内对样板间进行参观，并提出合理的意见和建议。

6.2 乙方应合理使用样板间，不得进行任何可能损害样板间的行为。

第七条违约责任7.1 如甲方违反本协议，未能提供符合约定的样板间或未能履行其他义务，应承担相应的违约责任。

7.2 如乙方违反本协议，造成样板间损害或泄露商业秘密，应承担相应的违约责任。

第八条协议的变更和解除8.1 本协议的任何变更和补充，需经双方协商一致，并以书面形式确认。

8.2 双方均可在提前____日书面通知对方的情况下解除本协议。

2024年北京小区样板间合作协议书范文

2024年北京小区样板间合作协议书范文甲方（开发商）：_____________________乙方（设计方）：_____________________鉴于甲方是位于北京市的房地产开发商，乙方是专业的室内设计公司，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方开发的小区样板间设计事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方负责甲方开发的位于北京市的小区样板间的室内设计工作。

1.2 乙方应根据甲方的要求，提供专业的室内设计服务，包括但不限于空间规划、材料选择、家具布置等。

第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至样板间设计完成并通过甲方验收之日终止。

第三条甲方权利与义务3.1 甲方有权对乙方的设计工作进行监督和指导。

3.2 甲方应按本协议约定向乙方支付设计费用。

3.3 甲方应提供乙方所需的相关资料和信息，以保证乙方设计工作的顺利进行。

第四条乙方权利与义务4.1 乙方有权按照本协议约定收取设计费用。

4.2 乙方应按照甲方的要求和行业标准完成设计工作，并保证设计质量。

4.3 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

第五条设计费用及支付方式5.1 设计费用总额为人民币（大写）__________________元。

5.2 甲方应在本协议签订之日起五个工作日内支付乙方设计费用的30%作为预付款。

5.3 设计完成后，甲方应在验收合格之日起五个工作日内支付剩余设计费用。

第六条验收标准6.1 乙方完成设计后，应向甲方提交设计成果，并由甲方进行验收。

6.2 验收标准应符合甲方的要求和国家相关设计规范。

第七条违约责任7.1 如甲方未按本协议约定支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。

7.2 如乙方未按本协议约定完成设计工作，每逾期一日，应向甲方支付设计费用千分之五的违约金。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

小区样板间合作合同协议书

小区样板间合作合同协议书鉴于甲方为某小区的开发商，拥有该小区内部分房屋的产权；乙方为专业的装修公司，具备丰富的装修经验和技术实力。

为了共同推进小区的销售和宣传工作，提升小区的整体形象，甲乙双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就小区样板间的装修事宜达成如下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方对位于某小区内的X套房屋进行装修设计，并按照设计方案进行施工，将其打造成为小区的样板间。

2. 乙方应确保所提供的装修设计方案符合甲方的要求，并在甲方同意后开始施工。

3. 乙方应保证施工质量，确保样板间的装修效果达到甲方的预期目标。

二、合作期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至样板间装修工程竣工验收合格之日止。

2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。

三、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付装修费用，具体金额以双方签订的《装修费用明细表》为准。

2. 甲方应在合同生效后X个工作日内支付首期款项，占总费用的X%；剩余款项在样板间装修工程竣工验收合格后X个工作日内支付。

四、知识产权1. 乙方提供的装修设计方案及相关图纸等资料的知识产权归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或泄露给第三方。

2. 甲方对样板间的使用权归甲方所有，但不得侵犯乙方的知识产权。

五、保密条款1. 双方应对在合作过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

2. 保密期限为本合同终止后X年。

六、违约责任1. 任何一方未履行本合同项下的义务，均构成违约，应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致样板间装修工程延期或质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。

3. 如因甲方原因导致工程延期或无法正常进行，甲方应承担由此产生的一切费用。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

小区样板间协议

小区样板间协议第一章总则第一条合同双方甲方（开发商）：[甲方名称]乙方（购房者）：[乙方姓名]第二条标的物甲方将其开发的[小区名称]项目[栋号][单元号][楼层]房屋作为样板间使用，该房屋面积为[面积]平方米，户型为[户型]。

第二章甲方权利义务第三条样板间布置甲方负责样板间的布置和装饰，并按时交付具备入住条件的样板间。

样板间布置须经乙方确认，未经乙方同意，甲方不得擅自变更样板间布置。

第四条维修保养甲方负责样板间的日常维修保养，包括水电、空调、家具、家电等设施设备的维护。

乙方不得对样板间进行任何改造或拆除。

第五条安全保障甲方应采取必要的安全措施保障样板间安全，包括防盗、防火、防破坏等。

甲方对样板间内的人员安全负责。

第六条保险甲方应为样板间投保财产保险和责任保险，以保障样板间及乙方的人身财产安全。

第三章乙方权利义务第七条使用期限乙方有权在约定的期限内使用样板间，期限为[开始日期]至[结束日期]。

第八条爱护样板间乙方应爱护样板间内的设施设备，不得故意损坏或遗失。

乙方应保持样板间内的清洁卫生，不得堆放杂物或影响样板间的正常展示。

第九条遵守规定乙方应遵守甲方制定的样板间使用规定，包括开放时间、参观人数限制等。

乙方不得擅自将样板间转让或转租给他人。

第四章违约责任第十条违约赔偿一方违反本协议导致对方遭受损失的，应赔偿对方因违约所造成的损失。

第十一条解除合同如一方严重违反本协议，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

第五章其他条款第十二条不可抗力因不可抗力原因导致本协议无法履行时，双方互不承担责任。

第十三条适用法律本协议受中华人民共和国法律管辖。

第十四条争议解决双方因本协议发生争议时，应协商解决。

协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条生效本协议自双方签字盖章之日起生效。

签字盖章甲方（开发商）：[甲方名称]日期：乙方（购房者）：[乙方姓名]日期：。

样板房合作协议经典版5篇

样板房合作协议经典版5篇第1篇示例：样板房合作协议经典版甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为样板房设计制作公司，具有丰富的设计经验和技术实力；乙方为房地产开发公司，拥有一定的建筑资源和市场渠道。

双方根据自愿、平等、诚信的原则，友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方与乙方合作设计制作样板房，其主要目的在于展示房地产项目的设计理念和装修风格，吸引客户购买。

1.2 合作样板房的规划、设计、装修、制作、展示等均由甲方负责，乙方提供样板房所在的场地及必要的支持。

二、合作方式2.1 样板房设计制作费用由甲方承担，装修费用由双方共同承担，具体金额以双方协商确定。

2.2 样板房的所有权归乙方所有，甲方不得以任何理由要求转让或占有样板房。

2.3 样板房制作周期为（具体时间），甲方应保证按时完成，并进行交付，否则应承担相应的责任。

三、权利义务3.1 甲方有权利对样板房进行展示和宣传，乙方提供必要支持，并协助安排客户参观。

3.2 双方应遵守相关法律法规，保护知识产权，禁止抄袭他人设计或侵犯他人权益。

3.3 双方在合作过程中应保持友好合作关系，如有矛盾应通过协商解决，不得以言语或行为伤害对方。

3.4 若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时通知对方，协商解决后果。

四、保密条款4.1 双方承诺在合作过程中要保守商业机密，不得将相关资料、设计方案或合作协议泄露给第三方。

4.2 协议终止后，双方应归还对方所提供的资料和资源，并销毁一切副本，以保护双方的合法权益。

五、违约责任5.1 若一方违反合作协议的内容，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切费用和损失。

5.3 违约方因故意违约行为给对方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿相应的经济损失，包括但不限于合同解除、追究法律责任等。

六、其他条款6.1 本合作协议适用中华人民共和国法律，双方如有争议应协商解决，协商不成的，任何一方有权向所在地法院起诉。

样板间业主协议书范本

样板间业主协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（业主）：_____________________鉴于甲方为____________________（项目名称）的开发商，乙方为该项目中样板间的业主，双方就样板间相关事宜达成如下协议：一、样板间的定义及用途1. 样板间是指由甲方设计、装修，并作为展示该楼盘户型、装修标准及居住理念的示范性住宅。

2. 样板间仅用于展示和参观，不作为实际居住用途。

二、样板间的使用期限1. 样板间的使用期限自本协议签订之日起至甲方通知乙方交付使用之日止。

2. 使用期限届满后，甲方应将样板间恢复至交付标准，并通知乙方进行验收。

三、样板间的维护与保养1. 在使用期限内，甲方负责样板间的维护与保养，确保其展示效果。

2. 乙方应配合甲方的维护保养工作，不得擅自改动样板间结构或装修。

四、样板间的交付与验收1. 甲方应在样板间交付使用前，向乙方提供详细的装修标准和使用说明。

2. 乙方在验收时应仔细检查样板间的装修质量及设施设备，如有异议，应在验收后三个工作日内提出。

五、样板间的所有权与使用权1. 样板间的所有权归乙方所有。

2. 在使用期限内，甲方有权对样板间进行展示和参观，乙方应予以配合。

六、违约责任1. 如甲方未按约定时间交付样板间，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 样板间总价× 延迟交付天数× 0.01%。

2. 如乙方擅自改动样板间结构或装修，应赔偿甲方因此造成的损失。

七、协议的变更与解除1. 本协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。

八、争议解决1. 本协议执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

小区业主样板间协议

小区业主样板间协议
1. 装修标准，约定了业主在装修样板间时需要遵守的装修标准，包括装修材料、颜色搭配、装修风格等方面的要求，以确保整个小
区的装修风格统一。

2. 装修费用，约定了业主需要承担的装修费用，包括装修款、
材料费、人工费等，以及付款方式和时间安排。

3. 装修期限，约定了业主在装修样板间的时间安排，包括开工
时间、完工时间等，以确保整个小区的装修工作有序进行。

4. 装修责任，约定了业主在装修过程中需要承担的责任，包括
施工安全、环境保护、公共设施维护等方面的责任，以确保装修过
程中不会对小区其他业主造成影响。

5. 其他约定，可能还包括一些其他方面的约定，比如装修期间
的管理规定、装修后的维护责任等。

在签订小区业主样板间协议时，业主需要仔细阅读协议内容，
了解自己的权利和责任，确保自己的合法权益不受损害。

同时，开
发商或物业公司也需要制定合理的协议内容，保障小区整体装修质量和环境。

这种协议有助于规范小区内的装修行为，促进小区的良好发展。

小区样板间合作合同模板

合同编号：____甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供小区样板间给乙方进行装修展示，乙方负责按照甲方要求进行装修并展示，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1.1 甲方将其名下的小区样板间提供给乙方进行装修展示，乙方负责按照甲方要求进行装修并展示。

1.2 乙方在装修过程中应遵守相关法律法规，严格按照甲方的要求进行装修，确保装修质量。

1.3 乙方在装修完成后应将样板间交付给甲方，并按照甲方的要求进行展示。

二、合作期限2.1 本合作协议自双方签订之日起生效，合作期限为____年，自装修完成之日起算。

2.2 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

三、合作费用3.1 乙方负责承担装修样板间的全部费用，包括但不限于设计费、材料费、施工费、监理费等。

3.2 甲方应在合作期限内按照约定向乙方支付合作费用，具体金额、支付时间等双方另行协商确定。

四、知识产权4.1 乙方在装修过程中所使用的所有设计、材料等均应合法合规，不得侵犯他人的知识产权。

4.2 乙方在装修完成后所形成的样板间，其知识产权归甲方所有。

未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用、转让、许可第三方使用该样板间。

五、保密条款5.1 双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自本合作协议签订之日起算，至合作期限届满之日终止。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合作协议的约定，导致合作不能继续进行的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2 若乙方未按照约定完成装修或展示，甲方有权解除本合作协议，并要求乙方支付违约金。

七、争议解决7.1 本合作协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

小区业主样板间协议及多场景使用说明

小区业主样板间协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同主体：姓名：_______联系号：_______住质：_______名称：_______地质：_______法定代表人：_______鉴于：1.甲方是位于_______（地质）的住宅小区的业主；2.乙方是该小区的开发建设单位；双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、样板间提供1.2样板间的建筑面积为_______平方米，具体户型、装修标准等详见附件一《样板间基本情况》。

1.3甲方应保证样板间的所有权、使用权等权利无瑕疵，并已取得相关权利人的同意。

二、样板间使用2.1乙方有权在样板间内进行装修、布置、展示等活动，但不得改变样板间的主体结构，不得损坏甲方提供的设施设备。

2.2乙方应合理使用样板间，并承担样板间的日常维护、清洁等工作。

2.3样板间的使用期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

期满后，如双方同意续约，应另行签订书面协议。

三、费用及支付3.1乙方应向甲方支付样板间使用费，具体金额、支付方式等详见附件二《费用及支付方式》。

3.2乙方应按时足额支付使用费，如乙方逾期支付，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额、计算方式等详见附件二《费用及支付方式》。

四、违约责任4.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，具体金额、计算方式等详见附件三《违约责任》。

4.2甲方如提前收回样板间，应提前_______日通知乙方，并按照附件三《违约责任》的约定承担违约责任。

4.3乙方如提前解除本协议，应提前_______日通知甲方，并按照附件三《违约责任》的约定承担违约责任。

五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向样板间所在地的人民法院提起诉讼。

通用范文(正式版)样板房协议书范本

样板房协议书范本1. 引言本协议书由甲方（简称“业主”）和乙方（简称“房地产开发商”）共同订立，为了明确双方在样板房使用、装修和维护方面的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本协议。

2. 样板房使用1.业主同意将位于小区X号楼X单元X号房间的样板房无偿提供给房地产开发商作为宣传推广之用途。

2.样板房使用期为自本协议签订之日起至年月日止。

3.房地产开发商有权根据需要在合理时间内进行样板房的装修和陈设，但不得损坏样板房的结构和设备。

4.业主同意房地产开发商对样板房进行室内外的标识和宣传，但不得侵犯业主的姓名、肖像权等合法权益。

5.业主有权随时进入样板房视察，但需提前通知房地产开发商。

3. 样板房装修1.样板房装修的责任由房地产开发商承担，包括施工、材料采购、装修设计等。

2.样板房装修应符合国家相关法律法规和行业标准，不得影响房屋结构和安全。

3.业主有权要求房地产开发商保证装修质量，如出现质量问题，房地产开发商应及时予以整改。

4.样板房装修完成后，双方应共同验收，确认无质量问题方可正式开放使用。

4. 样板房维护1.房地产开发商应对样板房进行日常维护和保洁工作，保证其整洁和良好使用状态。

2.业主有权就样板房的维护提出合理建议，房地产开发商应认真考虑并及时采取相应措施。

3.如果样板房因自然灾害、意外事故等原因造成损坏，房地产开发商应负责修复，并承担相应费用。

4.业主有义务爱护样板房，不得故意损坏或私自改变样板房的结构和装修。

5. 其他约定1.在样板房使用期间，双方应保持良好的合作关系，共同维护双方的利益。

2.任何一方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，双方可以向有关部门申请调解或向法院提起诉讼。

6. 协议变更和终止1.双方同意在样板房使用期满时自动终止本协议。

2.协议变更需双方书面协商一致，并经双方正式签字。

3.一方未履行协议义务、违反法律法规或损害对方合法权益的，对方有权解除协议，并追究违约方的法律责任。

小区样板间合作合同协议书

甲方（以下简称“甲方”）：地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方（以下简称“乙方”）：地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方拥有位于________________的________________小区，乙方拥有专业的装修设计能力和家居产品资源，为促进双方在小区样板间的合作，共同打造高品质的居住环境，经甲乙双方友好协商，达成如下合作意向，特订立本协议：第一条合作内容1.1 甲方同意将其位于________________小区的________栋________号房屋（以下简称“样板间”）提供给乙方进行装修设计，用于展示乙方提供的家居产品、装饰材料及装修风格。

1.2 乙方负责样板间的整体装修设计、家具选购、家电配置、饰品布置等工作，确保样板间符合甲方要求的品质标准。

第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年，自协议生效之日起至________年________月________日止。

第三条合作费用及支付方式3.1 乙方应向甲方支付样板间装修设计及家居产品费用人民币________元整。

3.2 甲方应于________年________月________日前支付乙方人民币________元整作为预付款。

3.3 剩余款项于样板间装修完成后，甲方验收合格后支付乙方。

第四条产权归属4.1 样板间装修后的产权归甲方所有。

4.2 乙方在合作期间，对样板间的使用权归乙方所有，但不得改变样板间的结构及功能。

第五条质量保证5.1 乙方承诺样板间的装修质量、家居产品及家电质量符合国家标准及行业规范。

5.2 乙方对样板间装修后的质量承担售后服务责任，确保在合作期间内满足甲方及参观客户的需求。

第六条违约责任6.1 若甲方未按约定支付乙方费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的________%。