屋顶维修防水合同范本(精选7篇)
2024年房顶维修合同范本7篇
2024年房顶维修合同范本7篇篇1甲方（业主/物业管理部门）：__________地址：___________________________________联系人：______________________ 联系电话：______________________乙方（维修服务提供商）：__________地址：___________________________________营业执照注册号：______________________法定代表人：______________________ 联系电话：______________________鉴于甲方的房顶存在损坏，需要维修，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，就房顶维修事宜达成如下协议：一、合同标的本合同涉及甲方拥有的房顶维修工程，包括但不限于修复屋顶面层的损坏部分、处理裂缝、更换老化部件等。
详细维修内容以甲方提供的维修要求及乙方制定的维修方案为准。
二、工程范围及要求1. 乙方应按照甲方的要求，对房顶进行全面检修，确定维修范围及工程量。
2. 乙方应保证使用的材料质量符合国家相关标准，严禁使用假冒伪劣产品。
3. 乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程安全、质量可靠。
4. 乙方在工程完工后应进行自检，并向甲方提交竣工报告。
三、工程期限本合同自双方签订之日起生效，工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，共计______天。
如遇特殊情况，工期可经双方协商顺延。
四、工程费用及支付方式1. 工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
此费用包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方在合同签订后______日内支付工程总造价的______%作为预付款。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 所有款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
房屋屋顶防水维修合同5篇
房屋屋顶防水维修合同5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋屋顶防水维修事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：____________________3. 工程造价：人民币_________元（大写：_________元整）二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如遇不可抗力因素，工程期限可相应顺延。
三、工程维修标准与要求1. 乙方应按照国家和地方现行的相关防水工程技术规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应根据甲方的要求及现场实际情况，制定详细的施工方案，并经甲方确认后实施。
3. 乙方在施工过程中，应采取有效措施保护房屋及其附属设施，避免造成损坏。
四、工程造价与支付方式1. 本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 甲方应在工程竣工后XX日内支付工程款项。
3. 如工程存在质量问题，乙方需承担维修责任，甲方有权拒绝支付工程款项。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工方案及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后XX日内组织验收。
3. 如甲方对工程质量有异议，可在验收之日起XX日内提出，乙方应负责无偿维修。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应注意安全操作，严格遵守安全规范。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应为乙方提供必要的安全条件，如施工环境等。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应支付违约金并承担维修责任。
楼顶防水合同范本7篇
楼顶防水合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方对位于_______________的楼顶存在防水工程需求，经过双方友好协商，甲方决定将此项工程交由乙方负责施工。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：楼顶防水工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：楼顶防水层的施工、材料采购及安装等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起______天内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格包含材料费、人工费、运输费等所有费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程材料1. 乙方应按照国家标准及甲方要求选购防水材料，确保材料质量符合要求。
2. 乙方需提供材料合格证明及检测报告，确保材料的安全性及可靠性。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。
3. 甲方在收到验收通知后______天内完成验收工作，逾期未验收视为验收合格。
4. 如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后______天内完成整改工作。
六、保修条款1. 工程保修期为______年，自工程验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量导致的问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期内，如因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的问题，乙方可有偿维修。
七、违约责任1. 若因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
防水维修合同范本6篇
防水维修合同范本6篇篇1甲方（业主/物业方）：__________乙方（维修服务提供商）：__________鉴于甲方需对_____（地点）的防水系统进行维修维护，甲方委托乙方提供专业的防水维修服务。
经双方友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方管理的物业存在防水设施老化、破损等问题，需要立即进行维修以确保建筑物的结构安全和使用功能正常运行。
乙方具备从事此类工作的专业知识和经验，愿意提供维修服务并承诺按照甲方的要求完成工作任务。
二、工程概况1. 工程名称：__________防水维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括屋面防水、地下室防水、卫生间防水等项目的维修。
4. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式承包本工程。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起____天内完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币_____元（大写：_____元整）。
该价款包括材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
2. 甲方应在工程开工前支付工程总价款的_____%作为预付款。
工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟支付款项。
五、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___天内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工直至验收合格。
由此造成的损失由乙方承担。
六、保修及售后服务1. 工程竣工验收合格后，乙方提供___个月的质保期。
2. 在质保期内，如因乙方施工质量问题导致的漏水等问题，乙方负责免费维修。
3. 质保期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款___%的违约金。
屋顶漏水维修合同范文7篇
屋顶漏水维修合同范文7篇第1篇示例：屋顶漏水是常见的问题，若不及时修理，可能会导致更严重的损坏。
为了解决屋顶漏水问题，很多人选择与专业维修公司签订合同进行维修。
下面是一份关于屋顶漏水维修合同的范文，供大家参考：屋顶漏水维修合同甲方（业主）：______（身份证号码：________）电话：______鉴于甲方屋顶出现漏水问题，为保障甲方财产安全，特签订本屋顶漏水维修合同，具体内容如下：一、维修项目：乙方将对甲方屋顶漏水问题进行检查及维修。
二、维修内容：包括但不限于检查屋顶漏水原因、修补破损处、更换老化部件等。
三、维修费用：维修费用为______元（大写：______），甲方需于维修完成后一周内支付，维修过程中如需额外费用甲方需支付。
四、维修时间：维修工期为______天，具体时间双方协商确定。
五、维修保修：维修后，乙方将提供___年免费保修服务，如出现同一问题乙方将无偿再次维修。
六、责任条款：乙方对维修过程中引起的其他损坏及安全事故负责，甲方对维修后的质量问题负责。
七、违约责任：任何一方违反合同内容将承担相应法律责任。
本合同自双方签字生效，至维修保修期结束。
特此签订。
甲方签字：______ 日期：______以上是关于屋顶漏水维修合同的一份范文，希望能对您有所帮助。
在签订合同前，双方应仔细阅读合同内容，明确维修项目、费用、保修期等内容，以确保双方权益得到保障。
如有其他问题，可随时联系维修公司进行咨询。
祝合作愉快！第2篇示例：屋顶漏水是居民在日常生活中常常遇到的问题，一旦发现屋顶的漏水情况，及时进行维修是非常重要的。
为了保障双方的权益，当屋顶需要维修时，签订一份屋顶漏水维修合同就显得尤为重要。
下面就来制作一份关于屋顶漏水维修合同的范文。
屋顶漏水维修合同甲方：（屋主姓名或单位名称）乙方：（维修公司名称）鉴于甲方屋顶漏水的情况，为保证双方权益，经甲、乙双方协商一致，达成以下合同：一、漏水维修内容1. 乙方应负责对甲方屋顶的漏水问题进行检测，并提供详细的维修方案。
防水维修合同(范本)6篇
防水维修合同(范本)6篇第1篇示例：防水维修合同范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：鉴于甲、乙双方为就维护甲方建筑物的正常使用和保值、增值而签订本合同，经友好协商，一致同意签订本合同，并共同遵守以下条款：一、服务内容1. 根据甲方的委托，乙方承担甲方建筑物的防水维修工作，具体包括但不限于楼顶防水、阳台防水、地下室防水等。
2. 乙方需提供专业的防水施工服务，保证施工质量达到国家标准，并确保防水效果。
3. 如甲方有特殊要求，乙方应根据要求进行调整并努力满足。
二、服务期限1. 本次防水维修服务的服务期为自乙方开始施工之日起至工程完工验收合格之日止。
2. 如果乙方因特殊原因需要延长服务期限，应提前与甲方协商，并取得甲方书面同意。
三、工程款支付1. 甲方按照双方签订的合同金额及进度支付工程款。
2. 工程款支付方式：甲方需按照乙方提供的发票和服务报告进行结算支付，款项结清后，乙方方可继续提供服务。
3. 若乙方提供的服务未达到预期效果，甲方有权拒绝支付相应的工程款，并要求乙方重新进行施工。
四、违约责任1. 如果乙方未能按时完成防水维修工程，给甲方造成损失，应承担相应赔偿责任。
2. 甲、乙双方如因自身原因未能履行合同义务，应当承担相应的违约责任。
五、其他1. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：防水维修合同甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）鉴于甲方委托乙方对其所在建筑进行防水维修工程，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、工程范围乙方承包对甲方所在建筑进行防水维修工程，具体包括但不限于屋面防水、墙面防水、地下室防水等。
工程范围详细可参照甲方提供的施工图纸或现场勘测结果。
二、工程内容1. 乙方在施工前应对工程现场进行全面勘测，制定施工方案并报经甲方确认后方可施工；2. 施工过程中，乙方应确保所使用的材料符合相关标准，并按照施工方案要求进行施工；3. 施工结束后，乙方应进行水密性测试，并保证工程至少在施工结束后2年内不会出现防水问题。
屋面防水维修施工合同5篇
屋面防水维修施工合同5篇篇1甲方（业主）：________________乙方（施工单位）：_______________鉴于甲方对屋面防水设施有维修需求，并决定委托乙方实施相关工作，依据中华人民共和国有关法律法规的规定，甲乙双方就本工程相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：屋面防水维修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：对甲方指定的屋面进行防水维修工作，包括但不限于清理、修补、防水涂层施工等。
二、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内进场施工，工期为______日历天。
2. 进度计划：乙方应根据实际情况制定施工进度计划，并及时提交甲方备案。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方沟通并取得同意。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______________________元整）。
该造价已包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行屋面防水维修施工，保证工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的______日内组织验收。
验收标准以国家相关规范及本合同约定为准。
3. 若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至验收合格。
五、安全施工与文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，确保施工现场整洁有序。
因乙方原因造成的环境污染、安全事故等损失由乙方承担。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：负责提供施工所需的水电资源；协助乙方解决施工现场相关问题；组织工程验收等。
2. 乙方责任与义务：按照合同约定完成施工任务；确保工程质量符合要求；遵守安全施工规范等。
屋面防水维修合同8篇
屋面防水维修合同8篇篇1甲方（业主/物业方）：__________乙方（维修服务方）：__________鉴于甲方需要对屋面防水进行维修，乙方具有相关技术实力和维修经验，甲、乙双方依据国家相关法律法规，经友好协商，就此次屋面防水维修事宜达成如下合同协议：第一条项目概述及范围甲方委托乙方就屋面防水进行维修。
具体维修范围包括但不限于屋面防水层的翻新、修复或更换损坏的防水材料、清理排水口等。
确保屋面防水功能正常运行。
第二条合同金额及支付方式一、根据本次服务的内容及工作量，甲方应向乙方支付服务费用总计人民币______元（大写：______元整）。
二、支付方式：合同签订后，甲方预付合同金额的______%（______元）作为启动资金；维修工作完成后经甲方验收合格，支付剩余款项。
三、发票及付款账户信息按合同背面填写的内容为准。
第三条工程期限与进度安排一、乙方应在合同签订后______日内开始施工，工期为______天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方并协商确定新的工期。
二、工程进度应有详细安排并书面通知甲方，以便甲方及时了解和监督工程进展。
第四条质量要求与验收标准一、乙方应严格按照国家相关规范及标准进行施工，确保工程质量达标。
二、工程完工后，乙方应组织自检并准备验收资料。
甲方将在接到乙方验收申请后的______个工作日内组织验收。
验收合格以符合合同约定及国家相关标准为准。
三、若验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
第五条安全保障及责任划分一、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全。
如因乙方原因导致发生安全事故，由乙方承担全部责任。
二、甲方有义务为乙方提供必要的安全作业环境。
如因甲方原因导致安全事故的发生，由甲方承担相应的责任。
三、如因第三方原因造成的安全事故或损失，双方应根据实际情况协商解决。
第六条保修与售后服务一、维修工程完工后，乙方提供至少______个月的保修期。
房屋防水维修合同范文7篇
房屋防水维修合同范文7篇第1篇示例：房屋防水维修合同范本甲方：（委托方）________（以下简称甲方）乙方：（承接方）________（以下简称乙方）甲乙双方本着互利互信的原则，经友好协商，达成以下防水维修合同：一、服务内容1. 乙方接受甲方的委托，负责对甲方房屋进行防水维修工作。
2. 防水维修包括但不限于检查房屋的防水层状况、修补漏水点、更换防水材料等工作。
3. 乙方应在签订合同后的______天内完成防水维修工作。
二、服务费用1. 甲方应向乙方支付防水维修费用，共计人民币______元，支付方式为______。
2. 如需更换防水材料或进行其他额外工作，费用另行商定。
三、服务质量保证1. 乙方保证所使用的材料符合国家标准，且工艺过程符合相关规定。
2. 防水维修工程验收合格后，乙方将提供______年的保修期，保修范围包括维修区域产生的材料及人工费用。
3. 在保修期内，如出现因乙方质量问题导致的漏水情况，乙方应免费提供重新维修服务。
四、合同解除1. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，甲乙双方应立即协商解决方案。
2. 若一方不履行合同义务或违约行为，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至防水维修工作结束。
2. 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日第2篇示例：房屋防水维修合同范文甲方（承包方）：【公司名称】乙方（委托方）：【公司名称】鉴于甲方具备专业的房屋防水维修能力，乙方有修缮房屋防水的需求，双方经友好协商，达成以下合同：一、服务内容1.1 甲方按照乙方的要求，对房屋进行全面检查，确定需要维修的防水部位；1.2 对确定需要维修的部位进行细致施工，确保防水效果；1.3 维修工程期间，甲方将尽量减少对乙方日常生活和工作的影响。
房屋屋顶维修合同范本7篇
房屋屋顶维修合同范本7篇第1篇示例：房屋屋顶维修合同范本甲方（房屋屋顶维修方）：_______________（以下简称甲方）乙方（房屋屋顶维修需求方）：_______________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方就乙方的房屋屋顶维修事宜达成一致意见，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，特签订本合同，并约定下列条款，以资共同遵守：一、维修房屋1. 乙方委托甲方对其房屋的屋顶进行检查、维修、保养等工作，并按照约定的时间和要求完成工作。
2. 甲方有义务对乙方的屋顶进行仔细检查，并提出维修方案及相关费用清单，经乙方确认后方可进行维修工作。
二、维修范围1. 本合同所指房屋的屋顶维修包括但不限于：漏水处理、局部修补、更换瓦片等一系列维修工作。
2. 甲方应在乙方同意并确认的维修范围内进行工作，不得擅自扩大维修范围，如需变更，需提前与乙方协商并取得书面确认。
1. 乙方应按照甲方提供的维修方案及费用清单支付维修费用。
2. 维修费用包括维修费、材料费及人工费等相关费用，乙方在接到费用清单后应在合理时间内支付。
3. 如因乙方原因导致维修范围变更或费用增加的，应由乙方承担额外费用。
四、工期1. 甲方应在双方约定的维修期限内完成屋顶维修工作。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致无法按时完成工作的，甲方应及时通知乙方并重新协商工期。
五、保修期1. 维修完成后，甲方提供维修保修期，保修期为______个月（具体时间可根据具体情况协商确认）。
2. 在保修期内，如出现因甲方施工质量问题造成的屋顶问题，甲方应无偿提供修复服务。
六、维修合同终止1. 维修合同期满，工作完成，合同自动终止。
2. 双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并按照协议的约定履行相关义务。
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并作为合同附件。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
屋面防水维修施工合同5篇
屋面防水维修施工合同5篇篇1屋面防水维修施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）鉴于甲方拟对自家建筑物的屋面进行防水维修，现委托乙方进行相关施工，为确保双方权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：1. 甲方委托乙方对建筑物屋面进行防水维修工程，包括但不限于清洁屋面、处理漏水点、涂覆防水涂料等。
2. 工程所需材料由乙方采购，质量符合国家标准，并提供相关合格证明。
3. 工程时间：自双方签订合同之日起，工期为（XX）个工作日，具体工期双方商定后签署合同后另行通知。
二、工程费用：1. 甲方应支付给乙方的工程费用为（具体金额），工程费用包括材料费、人工费、机械设备使用费等。
2. 工程费用支付方式：甲方应于工程启动时支付工程费用的50%作为订金，工程竣工验收后支付剩余款项。
3. 如因工程进度延误等原因导致工程费用增加的，增加部分由甲方承担。
三、质量保证：1. 乙方在工程施工中应严格按照国家相关标准进行操作，保证施工质量符合国家要求。
2. 完工后，乙方提供防水维修工程的保修期为（具体时间），在保修期内，如屋面有漏水现象或其他质量问题，乙方应免费进行修复。
四、履行方式：1. 双方在签订本合同后应保持密切联系，如有变化及时通知对方。
2. 工程过程中如遇不可抗力因素，致使无法按期完成工程的，应立即通知对方并预约延期施工时间。
五、风险责任：1. 因甲方未按时支付工程款项或提供必要配合而导致工程延误的，由甲方承担延误责任。
2. 乙方在施工过程中如因操作不当导致质量问题的，应承担修复责任。
六、争议解决：1. 双方如对工程结果有异议，应协商解决。
若协商无果，可向有关部门申请调解，或根据合同约定向法院提起诉讼。
七、合同解除：1. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方可协商解除合同，解除合同后已支付的费用不予退还。
以上为《屋面防水维修施工合同》，双方签字盖章即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2屋面防水维修施工合同甲方（委托方）：（单位名称）乙方（承包方）：（单位名称）鉴于甲方为上述屋面需要进行防水维修施工，双方经友好协商达成以下合同：一、工程概况1. 工程名称：屋面防水维修施工2. 工程地点：（具体地址）3. 工程内容：对屋面进行防水维修处理，包括清理、修补、涂料处理等工作。
楼顶防水合同范本8篇
楼顶防水合同范本8篇第1篇示例：楼顶防水合同范本甲方（委托方）：（单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲乙双方就楼顶防水工程事宜达成一致意见，特签订本防水工程合同，以资确认。
一、项目概述甲方委托乙方进行楼顶防水工程，包括但不限于保温层、防水层、保护层的施工。
本合同不包括任何其他相关工程，如有其他相关工程需要乙方施工，需另行协商签订补充合同。
二、施工内容及要求1. 乙方应按照相关法律法规及建筑工程技术规范执行楼顶防水工程。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规范。
3. 乙方应采用符合要求的材料和设备进行施工，保证施工过程中不损坏楼顶结构及其他设施设备。
4. 乙方应在施工期间保持施工现场整洁，做好安全防护工作，确保施工人员安全。
5. 乙方应向甲方提供符合要求的工程验收报告，并保证工程全部竣工后通过相关部门验收合格。
三、价款及支付方式1. 甲方应按照合同约定的工程价款和支付方式支付给乙方。
工程价款包含施工费用、材料费用、设备费用等相关费用。
2. 甲方负责向乙方支付工程价款的相关发票，乙方应保证所提供的发票真实合法。
3. 工程价款的支付方式为（详细说明支付方式和节点）。
四、违约责任1. 任一方未履行合同义务导致影响工程质量或者延误工期的，应承担违约责任。
2. 对于因不可抗力导致工程质量或者延误工期，应根据实际情况协商解决，不属于违约行为。
五、争议解决1. 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商无果的，任何一方可向双方约定的仲裁机构申请仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
六、其他事项1. 本合同自双方签署之日生效，至工程竣工并通过验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为楼顶防水合同范本，甲乙双方应在签订合同前仔细阅读并确认，确保双方权益得到有效保障。
祝合作愉快！第2篇示例：楼顶防水合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：经甲乙双方协商一致，就楼顶防水工程事宜，签订如下合同：一、工程内容及范围1. 乙方将对甲方指定的楼顶进行防水工程，包括但不限于清理楼顶表面、修补裂缝、铺设防水材料等。
房屋屋顶维修合同书6篇
房屋屋顶维修合同书6篇篇1甲方（业主）：__________乙方（维修方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证房屋屋顶维修工程顺利进行，明确甲乙双方的权利与义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次房屋屋顶维修工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程地点：__________。
2. 工程内容：对甲方房屋屋顶进行维修，包括清理、修补、防水处理等。
3. 工程造价：人民币__________元整（￥__________元）。
二、工期及进度安排1. 乙方应在签订合同后_____日内进场施工。
2. 乙方应按以下进度安排完成工程：（1）清理屋顶杂物；（2）检查屋顶结构；（3）进行必要的修补；（4）防水处理；（5）工程验收。
3. 若因天气或其他不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。
三、工程要求及质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，乙方应做好安全防护措施，确保施工现场安全。
3. 工程完工后，乙方应组织自查，确保工程无质量问题。
4. 甲方有权对工程进度和工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。
四、验收标准及方式1. 工程验收标准：按照国家标准及规范进行验收。
2. 工程验收方式：由甲乙双方共同组织验收，确保工程质量符合要求。
3. 工程验收合格后，双方签订验收报告。
如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程款项支付1. 甲方在工程验收合格后_____日内支付工程款项给乙方。
2. 支付方式：通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
3. 乙方应提供有效的税务发票给甲方。
六、保修条款1. 维修工程保修期为_____年。
保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。
2. 保修期届满后，如需继续维修，双方另行协商。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按未付款项的_____%向乙方支付违约金。
防水维修合同范本7篇
防水维修合同范本7篇第1篇示例：防水维修合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方与乙方就防水维修事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。
具体内容如下：第一条维修项目1. 甲方委托乙方对指定的建筑物或设施进行防水维修工程。
2. 具体维修项目包括但不限于检测漏水情况、修补破损部位、更换防水材料等。
本次维修工程应于合同签订后【具体期限】内完成，期间乙方应当按照约定时间持续进行维修工作。
第三条价款支付1. 甲方应按照本合同约定的方式和时间向乙方支付维修费用。
2. 维修费用包括工程费、材料费、机械费用以及其他相关费用。
第四条赔偿责任1. 乙方在维修过程中如发生影响维修效果的意外事件，应承担相应的赔偿责任。
2. 如果由于乙方操作不当导致维修工程质量问题，乙方应承担修复责任。
在维修工程完成后，乙方将提供【质保期限】的免费维修保修服务，期间内若出现因乙方原因导致的问题，乙方应承担修复责任。
第六条意外事件处理1. 若因不可抗力因素导致维修工作无法完成，双方均不承担责任。
2. 发生影响维修工程的意外事件，双方应当及时通知对方并协商解决办法。
第七条合同争议解决在履行合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。
1. 若甲方提前终止合同，应向乙方支付相应的维修费用。
2. 若乙方违约致使无法完成维修工程，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。
第九条其他事项双方若有其他约定事项，均应在合同中明确并签字确认生效。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________以上为防水维修合同范本，甲乙双方应共同遵守合同内容，确保维修工程的顺利进行。
如有其他需要，可酌情修改添加内容。
第2篇示例：防水维修合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方为保护建筑物内部设施和材料免受水损害，现委托乙方对建筑物进行防水维修工作，甲、乙双方经友好协商一致，达成以下合同：一、工程内容：乙方将对建筑物进行防水维修，包括但不限于：屋面防水、外墙防水、地下室防水等工作。
屋顶防水施工合同范本7篇
屋顶防水施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的屋顶防水施工工程，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：屋顶防水施工工程2. 工程地点：____________________3. 承包范围和内容：对甲方所指定的屋顶进行全面的防水施工，包括基层处理、防水材料的选用及铺设、质量检验等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起XX天内完成。
三、合同价款及支付方式1. 本工程防水施工费用总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
该费用包括材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
（2）工程完工并经过甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、材料要求及设备1. 防水材料选用：采用符合国家标准的高分子防水卷材或其他经甲方认可的防水材料。
2. 施工设备：由乙方自行提供，并确保设备运行良好，保证施工质量。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家有关施工规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的质量证明资料。
甲方应在接到通知后的XX日内组织验收，逾期则视为验收合格。
3. 因乙方施工质量问题导致的返工、材料损失等费用由乙方承担。
六、安全施工1. 乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
如因乙方安全措施不当造成事故的责任和损失由乙方承担。
2. 乙方在施工中应严格遵守安全操作规程，如发生安全事故，应立即报告甲方及有关部门，并采取积极措施处理。
同时，甲乙双方应积极配合调查和处理。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日工程总价的XX%计算。
屋面防水工程施工合同范本(汇总6篇)
屋面防水工程施工合同范本（汇总6篇）屋面防水工程施工合同范本第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规之规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上，本着全面履行合同各项条款，确保工程质量、安全、工期标准化等管理目标，达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围(含施工面积)：4.承包方式：5.工期：工程自6.工程质量(含质保期限)：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gbg50300-2023)的规定合格要求，质保期为工程结束验收后五年，如在质保期内有质量问题，乙方须在接到甲方通知次日对其进行免费维修和维护。
7.合同单价：8.合同价款(人民币大写)：二、甲方工作1.开工前向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明一份，并向一方进行现场交底，并说明使用注意事项。
2.指派为甲方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等各项事宜。
三、乙方工作1.参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.指派为乙方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，负责乙方各项事宜及相关工作的协调。
3.严格执行施工规定，安全操作规程，按照施工说明和甲方要求进行施工，并做好各项检查记录，参加施工验收。
四、关于工程期限的规定1.因甲方原因影响工期，工期顺延。
2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期及工程交付，每延误一天罚款元。
五、关于工程质量及验收的约定1.本工程以施工说明，合同要求，结合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》(gb50207-202)、《地下室防水工程质量验收规范》(gb50208-202)的要求进行相关验收;2.乙方施工结束后通知甲方进行验收，认定符合要求后，填写工序报验单，进行下道工序施工。
房屋屋顶防水维修合同5篇
房屋屋顶防水维修合同5篇篇1房屋屋顶防水维修合同甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）联系电话：________________地址：____________________乙方（承包方）：_________（以下简称乙方）联系电话：________________地址：____________________鉴于甲方的房屋屋顶需要进行防水维修工程，甲、乙双方经友好协商，遵循自愿、平等、诚实、公平的原则，就房屋屋顶防水维修工程签订以下合同：第一条工程内容1.1 乙方将对甲方的房屋屋顶进行检查，确定需要进行防水维修的部位和工程范围。
1.2 工程涉及内容包括但不限于：清理老化、破损的防水材料；修补裂缝和漏水部位；重新刷涂防水涂料等维修工作。
1.3 工程施工期限为____天，具体施工时间由乙方根据实际情况确定，并与甲方协商确定。
第二条价格与支付方式2.1 本合同工程总价为_______元（大写：________________），其中包括材料费、人工费、维修费等。
2.2 甲方应在本合同签订后支付工程总价的______%（大写：________________）作为预付款；剩余款项在工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
第三条材料及施工质量保证3.1 乙方承诺提供符合国家标准的防水材料，并按照相关规定进行施工，确保施工质量符合要求。
3.2 乙方对工程施工部位提供_____年的质量保修期，保修期内如发生因乙方过失导致的漏水等质量问题，乙方应负责免费维修。
第四条违约责任4.1 如因乙方个人原因，导致工程延期或施工质量不符合要求的，乙方应承担相应责任并补偿甲方损失。
4.2 如因甲方原因导致工程无法顺利进行的，甲方应承担延期费用等额外费用。
第五条变更与解释5.1 如需变更合同条款，需经双方书面协商一致，并重新签订补充合同。
5.2 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同正本一式____份，双方各执____份。
屋顶防水施工合同范本8篇
屋顶防水施工合同范本8篇第1篇示例：屋顶防水施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲、乙双方为确保屋顶防水施工工程的质量和进度，特订立本合同，共同遵守，共同承担，共同履行，特订立如下：一、项目名称：屋顶防水施工工程二、工程地点：（待填）三、工程范围：根据甲方委托，乙方承担对工程地点的屋顶进行防水处理的施工工作。
四、工程期限：本合同签订之日起至工程竣工验收合格为止，工程期限为（待定）工作日。
五、工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
在施工过程中，如发现异常情况，应及时通知甲方并积极协商解决方案。
六、工程进度支付：按照工程实际进度及验收情况，甲方应及时支付合同约定的进度款项。
七、保修期限：工程竣工验收合格之日起，乙方应提供（待定）年的免费维修保修期。
八、材料供应：乙方负责其施工过程中所需材料的采购和供应，保证材料的品质符合标准要求。
九、安全施工：乙方应按照相关法规要求，采取必要安全措施，保障施工安全，并避免施工过程中的事故发生。
十、合同解除：若因甲方或乙方原因导致合同无法继续履行，一方有权解除合同。
解除合同应提前书面通知对方，并协商解决未竣工工程和款项的结算问题。
十一、其他事项：其他未尽事宜由双方协商解决，亦可签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此确认。
以上为关于屋顶防水施工合同范本，望各方遵守协议规定，共同维护合同权益。
如有疑问，请及时协商解决。
第2篇示例：屋顶防水施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系电话：鉴于甲方拟对其屋顶进行防水施工，特委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下合同，共同遵守：一、施工内容及要求：1. 甲方要求乙方对屋顶进行全面防水处理，确保屋顶无渗漏现象；2. 施工材料及工艺应符合国家相关标准，确保施工质量；3. 施工期限为______天，自双方签订合同之日起计算；4. 施工过程中，乙方应保持施工现场整洁，避免对周边环境造成污染；5. 完工后，乙方应做好清理工作，将施工现场恢复至原状。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
屋顶维修防水合同范本（精选7篇）屋顶维修防水合同范本第1篇发包人（全称）：_________（以下简称甲方）承包人（全称）：_________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：_________年_________月_________日竣工日期：_________年_________月_________日四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件。
六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、防水工程为_________年；3、装修工程为_________年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_________年；5、供热与供冷系统为_________。
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效合同订立时间：_________年_________月_________日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日屋顶维修防水合同范本第2篇发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、施工期限：五、工程价款：￥元(大写：)六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。
八、合同争议的解决方式本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。
九、附则本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋顶维修防水合同范本第3篇发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日屋顶维修防水合同范本第4篇甲方：_________乙方：_________为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况1.工程地址：湖北____县____区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米_________元第三条：质量要求1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期1. 工程时间：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。
2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条：施工安全：乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第七条：合同生效：本合同双方盖章、签字后生效。
.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方：_________乙方：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日屋顶维修防水合同范本第5篇甲方：_________乙方：_________甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。
施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。
四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。
六、工程保修期限屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。
甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期自_________年_________月_________日起至本月____日止。
九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。
甲方：_________乙方：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日屋顶维修防水合同范本第6篇甲方：乙方：甲方防水工程委托乙方使用防水材料进行防水处理(整个教学楼面)，总造价5000.00元，(1)承包方式：由乙方包工包料，甲方负责质量验收。
(2)质量要求：乙方按防水规范组织施工，以屋面不渗水为准。
(3)施工期限：从签订合同之日起20日内完工。
(4)乙方进入现场应做到文明安全施工，工完料净、场地清。
(5)施工期间：甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。
(6)结算方法：经甲方验收合格后，凭正式发票于20____年底报账付款。
(7)保修办法：免费保修期为5年，自20____年12月30日至20____年12月30日，保修期内若发现屋面渗水，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
(8)本合同自签定之日起具有法律意义。
(9)本合同一式二份，双方各执一份为凭。
甲方全称：(签章)乙方(签章)：____年____月____日：屋顶维修防水合同范本第7篇甲方：_________(以下简称甲方)乙方：_________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。