2020新版规划设计合同(合同示范文本)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)专用合同条款

合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同，受法律保护。

本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。

1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。

1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9永久占地包括：。

1.1.3.10临时占地包括：。

1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。

1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。

1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。

【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

【合同协议范本】景观规划设计合同范本

【合同协议范本】景观规划设计合同范本合同协议范本。

甲方，（甲方名称）。

乙方，（乙方名称）。

鉴于甲方拥有（项目地址）的土地，并有意进行景观规划设计，乙方具有相关的设计能力和经验，双方经友好协商，达成如下合同：
一、项目内容。

1. 乙方将根据甲方提供的土地信息和要求，进行景观规划设计
工作，包括但不限于植物配置、景观布置、绿化设计等内容。

2. 乙方需在（具体时间）前完成设计方案，并提交给甲方审批。

二、服务标准。

1. 乙方需确保设计方案符合相关法律法规和环保要求，保证设
计方案的合理性和可行性。

2. 乙方需根据甲方的要求，对设计方案进行合理修改，直至甲方满意为止。

三、服务费用。

1. 甲方需支付乙方设计服务费用（具体金额）。

2. 设计服务费用将在设计方案通过审批后一次性支付给乙方。

四、知识产权。

1. 乙方所设计的方案，其知识产权归甲方所有。

2. 甲方有权对设计方案进行任何形式的使用和修改，但需征得乙方的书面同意。

五、违约责任。

1. 若乙方未能按时提交设计方案，甲方有权要求乙方支付违约金（具体金额）。

2. 若甲方未能按时支付设计服务费用，乙方有权暂停工作并要求甲方支付滞纳金（具体金额）。

六、其他条款。

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务完成之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：
以上为景观规划设计合同范本，如双方同意以上内容，请在指定位置签字盖章。

2020年《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201参照模板

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

规划图合同模板

规划图合同模板甲方（委托人）：（即客户名称）乙方（设计方）：（即设计公司名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方友好协商，甲方委托乙方设计规划图，双方就有关事项达成以下协议：一、项目名称本合同的项目名称为：（填写项目名称）二、合同范围1. 乙方接受甲方的委托，承担设计规划图的工作，包括但不限于方案设计、效果图制作等相关工作。

2. 甲方须按照双方约定的设计任务及时间节点，提供相关资料及信息，并确保设计工作的顺利进行。

3. 本合同签订后，乙方需按照甲方的要求制定设计方案，并保证设计方案的独创性和合法性。

4. 甲方在接受设计方案后，应及时支付设计报酬。

三、设计方案1. 设计方案应符合甲方的需求，并在设计中充分考虑甲方的意见和建议。

2. 设计方案有任何修改需求时，双方应协商一致，并在确定修改方案后进行调整。

3. 设计方案的版权归乙方所有，甲方对设计方案有使用权，但不得转让或复制。

四、设计周期1. 本合同签订后，乙方应按照双方约定的时间节点完成设计工作，并提交最终设计方案。

2. 如有特殊情况需延长设计周期的，应提前与甲方协商，并经双方书面确认。

五、设计报酬1. 甲方应按照设计方案的制定情况向乙方支付设计报酬。

2. 设计报酬支付方式：（填写支付方式，如一次性支付、分阶段支付等）3. 设计报酬标准：（填写具体的设计报酬标准及支付金额）4. 设计报酬支付时间：（填写具体的支付时间节点）六、保密条款1. 双方对合同签订及执行过程中所知悉的对方的商业秘密和技术资料等信息承担保密责任，未经对方同意不得向第三方披露。

2. 双方应妥善保管与本合同有关的文件、资料，并在合同履行结束后进行销毁或归还。

七、违约责任1. 如因一方违反合同约定导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。

2. 非因不可抗力因素导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决方案。

3. 如一方严重违约，对合同造成严重影响的，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。

2020新版建设工程施工合同示范文本

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。

已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

2024年景观规划设计合同标准

2024年景观规划设计合同标准____年景观规划设计合同标准第一部分: 引言1. 目的本合同的目的是确保开展景观规划设计项目的合作顺利进行，并明确各方的权利和责任。

2. 合同范围本合同适用于____年景观规划设计项目的签约双方。

第二部分: 合同条款1. 项目描述1.1 甲方委托乙方进行景观规划设计项目，包括但不限于场地分析、概念设计、详细设计和出图等环节。

1.2 乙方应按照甲方的要求，并根据现有条件和法律法规的要求，完成项目设计。

2. 费用与支付方式2.1 甲方应向乙方支付项目设计所需的费用，具体金额双方另行约定。

2.2 乙方应提交费用结算报告，并附上相关发票，甲方确认后，支付款项。

3. 项目交付和验收3.1 乙方应按照合同约定的时间节点交付项目设计成果。

3.2 甲方应在乙方提交设计成果后的时间内进行验收，如发现问题或需要修改的地方，应及时提出。

3.3 乙方应根据甲方的反馈及时进行修改，并再次提交设计成果。

4. 知识产权4.1 乙方在设计过程中所创作的作品及知识产权归乙方所有。

4.2 在项目设计完成后，乙方应将成果移交给甲方，并授权甲方合理使用相关知识产权。

5. 保密条款5.1 双方应妥善保管对方提供的信息，不得向第三方披露。

5.2 除非获得对方书面同意，否则双方不得将彼此之间的合作信息用于其他目的。

6. 违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款，应向另一方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2 如因不可抗力等不可控原因导致项目无法继续进行，双方应友好协商解决。

第三部分: 其他条款1. 适用法律与争议解决1.1 本合同适用于中华人民共和国的法律。

1.2 对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可提交仲裁机构仲裁。

2. 合同变更和终止2.1 本合同的修改或终止必须经过双方的书面协议，并获得双方的签字确认。

2.2 经过双方协商一致，可以对本合同进行修改。

3. 有效期本合同自双方签字之日起生效，并持续有效直至项目完成。

GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同》(2021年执行)

GF-2020-0216住建部2020年新版建设项目工程总承包合同（示范文本）2021年1月1日执行中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。

现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

设计合同(3次支付30%+40%+30%)

设计合同编号：ZXGC-[2020]-SJ-甲方：公司地址：法定代表人：公司电话：乙方：公司地址：法定代表人：公司电话：授权代表：授权代表电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方帮助设计的相关事宜，经友好协商，特达如下条款。

第一条项目概况1.1甲方委托乙方设计的项目为：，设计面积为㎡，最终面积以测量面积为准。

1.2设计项目的场地（地址）为：省（自治区）市（县）路号。

第二条项目对接人2.1甲乙双方确定如下项目负责人，均各自代表甲乙双方履行本合同约定的相关事务，并由甲方双方各自承担相应的法律后果。

若任何一方需对项目负责人进行变更时，应提前将其另行确定的人员及其联系方式通知对方。

2.1.1甲方项目负责人：姓名：，电话：，电子邮箱：。

2.1.2甲方特快专递邮寄地址：。

2.1.3乙方项目负责人：姓名：，电话：，电子邮箱：。

2.1.4乙方特快专递邮寄地址：。

2.2当一方项目负责人按约定完成相关资料的邮寄提交或回复后，应随即用电话通知对方的项目负责人，以便及时查收和确定。

2.3乙方向甲方提交设计资料的时间表：第三条设计款项与付款方式3.1本合同的设计项目面积为㎡，设计费用总价款人民币元，此价款不含税金。

3.2甲方在签订本合同后的3日内，须向乙方支付设计费总价款的 30% 预付款，即人民币元。

乙方足额收到甲方的预付款项后（以银行转帐资金已划入乙方指定帐户为准），开始进行相关的设计工作，若甲方因延期付款等导致设计期限延误的，由甲方承担责任。

3.3乙方整体规划方案经甲方确认后的3日内，甲方须向乙方支付设计费总价款 40% 的设计费，即人民币元。

3.4乙方全套效果图经甲方确认后的3日内，甲方须向乙方支付设计费总价款 30% 的设计费，即人民币元。

3.5本合同设计费报价包含：效果图、施工图、消防报备图（不包括报消防的资质）。

2020年最新建设项目工程总承包合同示范文本(试行)

最新建设项目工程总承包合同示范文本(试行)建设项目工程总承包合同示范文本（试行）第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。

详见合同价格清单分项表。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：合同订立时间：年月日合同订立地点：第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 合同，指由第 1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。

规划编制的合同模板

规划编制的合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（规划编制方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方为了明确规划编制的权益和责任，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就规划编制事宜签订如下合同：一、规划编制的主要内容：1. 甲方委托乙方进行规划编制工作，包括但不限于城市总体规划、土地利用规划、市政规划、交通规划等方面的规划工作。

2. 乙方应根据甲方的要求和提供的相关资料，按照法律法规、技术标准及行业规范，完成规划编制工作。

3. 乙方应确保所提供的规划方案具有可行性和有效性，符合甲方的实际需求和发展目标。

二、规划编制的费用和付款方式：1. 规划编制的费用为（金额），甲方应在签订合同时支付规划编制工作的50%作为预付款。

2. 乙方完成规划编制工作后，甲方应支付余下50%的规划编制费用。

3. 如规划编制过程中出现超出双方协商范围的额外费用，由甲方另行支付。

三、规划编制的工作进度和质量保证：1. 乙方应根据双方约定的时间节点，按时完成规划编制工作，并及时向甲方提交规划方案及相关成果。

2. 乙方应保证规划方案的质量和准确性，如出现问题或需要修改的地方，乙方应及时进行调整并提交修订后的规划方案。

四、规划编制的知识产权：1. 乙方完成规划编制工作后，具有所有规划方案的知识产权，并保证未经甲方同意不得向第三方泄露或使用。

2. 甲方在支付规划编制费用后，享有规划方案的著作权，可以合法使用和转让。

五、规划编制的保密条款：1. 双方应保守规划编制过程中涉及的所有信息和资料，未经对方同意不得向外泄露。

2. 在合同解除或完成后，双方应将所有涉及的信息和资料予以销毁或退还对方。

六、争议解决：1. 双方在规划编制过程中出现争议，应通过友好协商解决；协商未果的，可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。

2. 在任何情况下，双方应保持冷静和理性，避免造成不必要的损失和影响。

七、合同变更和解除：1. 双方一致同意对合同条款进行修改或补充，应经双方书面确认。

2020年最新建筑工程设计合同范本(标准版)

合同编号：建筑工程设计合同范本甲方：_____________________乙方：_____________________签订地点：_____________________签订日期：_____________________工程名称：___________工程地点：___________合同编号：___________(由设计人编填)设计证书等级：_________发包人：____________设计人：____________签订日期：___________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人：______________________________设计人：______________________________发包人委托设计人承担______________________工程设计，工程地点为______________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：_______________________________________________________________________________ _____________________________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 中标函(文件)3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间_______________________________________________________________________________ _____________________________第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间____________________________________________________________________________________________________________第七条费用7.1 双方商定，本合同的设计费为___________万元。

规划方案合同模板

规划方案合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方自愿遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，就甲方需求的规划方案进行合作，达成以下协议：一、需求分析1.1 甲方需求甲方需要制定关于（具体需求），以解决（问题）。

1.2 乙方能力乙方具有相关的经验和专业知识，能够为甲方提供满足需求的规划方案。

二、合作方式2.1 乙方将根据甲方的需求，制定详细的规划方案，并在合同签订后进行实施。

2.2 甲、乙双方均应维护合作关系，保持沟通畅通，共同努力完成规划方案的实施。

三、规划方案内容3.1 规划目标制定明确的规划目标，确保规划方案的实现，达到甲方的需求。

3.2 规划内容根据甲方需求，确定规划方案的具体内容，包括但不限于规划范围、时间节点、实施步骤等。

四、合同价款4.1 甲方应向乙方支付规划方案的价款，具体金额为（数字金额）。

4.2 甲乙双方同意按照规划方案的实施进度支付价款，具体支付方式由双方沟通协商确定。

五、合同签订及履行5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至规划方案实施完成之日止。

5.2 双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保规划方案的顺利实施。

5.3 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致规划方案无法实施，双方应及时协商解决，并根据具体情况进行适当调整。

六、合同争议解决6.1 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼解决。

七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款，视为本合同的组成部分。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上规划方案合同经双方充分阅读并理解后签订生效，自规划方案实施完成之日起生效。

甲方：（法定代表人签字）乙方：（法定代表人签字）。

【2020年】《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)

GF—2015—0210合同编号：建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）住房和城乡制定建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

建设工程设计合同范本(2020版)

建设工程设计合同范本(2020 版) Model contract for construction engineering design(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-024271建设工程设计合同范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。

设计费支付进度详见下表。

付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。

住建部关于设计合同示范文本

住建部关于设计合同示范文本《住房和城乡建设部关于设计合同示范文本》一、前言为了规范设计合同的订立和履行，维护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规，住房和城乡建设部制定了《住房和城乡建设部关于设计合同示范文本》。

二、定义和解释1. 本合同示范文本所称设计合同，是指委托人与设计人之间就设计工作内容、权利义务、费用和期限等事项达成的一致协议。

2. 本合同示范文本所称委托人，是指承担设计工作的一方，包括单位和个人。

3. 本合同示范文本所称设计人，是指接受委托进行设计工作的单位或个人。

三、合同订立1. 委托人与设计人应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致订立设计合同。

2. 设计合同应当采用书面形式，并由当事人签字或盖章。

3. 设计合同应当包括以下内容：(1) 委托人和设计人的名称、地址、法定代表人、联系方式等；(2) 设计项目名称、地点、规模、内容、标准和质量要求；(3) 设计费用及其支付方式；(4) 设计工作期限及延期承担的责任；(5) 设计成果的交付及验收；(6) 违约责任；(7) 争议解决方式；(8) 其他需要约定的内容。

四、合同履行1. 委托人应当按照约定向设计人支付设计费用，并提供必要的资料和条件。

2. 设计人应当按照约定完成设计工作，并交付设计成果。

设计人应当对其设计成果的质量和合法性承担责任。

3. 设计人未按照约定完成设计工作的，应当承担相应的违约责任。

4. 设计人应当按照约定保护委托人的商业秘密和技术秘密。

五、合同解除和终止1. 有下列情形之一的，委托人和设计人可以解除或终止设计合同：(1) 双方协商一致；(2) 不可抗力导致设计工作无法进行；(3) 设计工作已完成，委托人已支付设计费用；(4) 法律、法规规定的其他情形。

2. 设计合同解除或终止的，设计人应当退还尚未支付的设计费用。

2020最新设计合同范本5篇

2020最新设计合同范本5篇篇1设计合同范本甲方（客户）：__________________乙方（设计方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在设计工作中的权利与义务，确保设计项目的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、设计项目概述1. 设计项目名称：__________________。

2. 设计项目地点：__________________。

3. 设计项目内容：包括但不限于平面设计、结构设计、机电设计等方面的工作。

具体细节和内容根据双方书面确认为准。

二、设计费用及支付方式1. 设计费用总额：人民币______元整（大写：______元整）。

该费用包括但不限于设计成本、咨询费、劳务费等一切相关费用。

2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付设计费用：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方设计费用总额的______%作为启动资金。

（2）设计成果经甲方确认并验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方剩余的设计费用。

（3）支付方式：__________（如银行转账等）。

三、设计周期与进度安排1. 设计周期：自本合同签订之日起计算，预计总设计周期为______天。

具体进度安排按照双方书面确认的设计计划执行。

2. 乙方应按照约定的时间节点完成各阶段的设计任务，并及时与甲方沟通设计进展。

如遇特殊情况需调整进度计划，应及时通知甲方并取得共识。

四、设计成果交付与验收1. 乙方应按照约定的时间向甲方交付设计成果。

设计成果包括但不限于设计图纸、计算书、说明文件等。

2. 甲方应在收到设计成果后的______个工作日内进行验收，并书面反馈验收结果。

如有需要修改的地方，双方应协商解决。

验收合格后的设计成果，视为符合合同约定的要求。

五、知识产权与保密条款1. 乙方对设计成果拥有完整的知识产权。

本合同签订后，甲方有权使用设计成果，但未经乙方书面同意，甲方不得擅自转让或许可第三方使用设计成果。

解读2020版《建设项目工程总承包合同》(示范文本)出台的三大宏观背景和七大关注亮点

解读2020版《建设项目工程总承包合同》（示范文本）出台的三大宏观背景和七大关注亮点曹珊一、《2020版合同》出台的三大宏观背景（一）党中央、国务院作出推进工程总承包的战略部署早在2011年，住建部联合工商总局出台了《2011版合同》，对于当时指导我国工程总承包项目的有序开展发挥了重要作用。

随着工程总承包实践的不断深入，国家层面逐渐认识到加强工程总承包顶层设计、建立健全工程总承包制度建设的重要性。

2016年2月6日，党中央、国务院出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，明确提出要“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”。

2017年2月21日，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），再次强调“完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包。

装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。

政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包”。

为贯彻落实中央城市工作会议精神和促进建筑业持续健康发展的意见，响应新形势下党中央、国务院大力推进工程总承包的战略抉择，同时解决《2011版合同》与现阶段工程总承包发展实践不相适应的问题，《2020版合同》应运而生。

（二）国际工程总承包实践不断深化，合同修订工作取得新成果2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération InternationaleDes Ingénieurs Conseils, FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了1999版三本合同条件的第二版，分别是：施工合同条件（Conditions of Contract for Construction，通称“红皮书”）、生产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build，通称“黄皮书”）和设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects，通称“银皮书”）。

2020版《建设项目工程总承包合同（示范文本》）评述（一）

2020版《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本》）评述（⼀）作者按：《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）与现⾏版本差异巨⼤。

对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分的诸多条⽂上的理解和使⽤，均存在可能的偏差、疑义值得讨论。

《建⼯衔评》从本期开始，分多期陆续推出对2020版⽰范⽂本的评述，并提⽰使⽤⽂本时的注意事项。

本⽂共计5,025字，建议阅读时间10分钟上周，国家住建部与市场监管总局两部门联合制定并颁布《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）。

经⽐对不难发现，2020版⽰范⽂本对现⾏《建设项⽬⼯程总承包合同⽰范⽂本（试⾏）》（GF-2011-0216）（下称2011版⽰范⽂本）的修改甚巨。

总体上看，2020版⽰范⽂本更加完备，与国际⼯程普遍采⽤的FIDIC合同条件中的⽣产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄⽪书）和设计－采购－施⼯与交钥匙项⽬合同条件（Conditionsof Contract for EPC/TurnkeyProjects）（银⽪书）更为接近。

不过，笔者经初步研究后认为，对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分（指《合同协议书》、《通⽤合同条件》、《专⽤合同条件》及其附件）的诸多条⽂上的理解和使⽤，仍可能存在偏差和疑义。

这些问题值得分析讨论。

⼀、对2020版⽰范⽂本总体的评述（⼀）关于2020版和2001版⽰范⽂本的施⾏和废⽌⽇期国家住建部与市场监管总局两部门在印发2020版⽰范⽂本的《通知》中称：2020版⽰范⽂本⾃2021年1⽉1⽇起执⾏，2011版⽰范⽂本同时废⽌。

然⽽，在2020版和2011版⽰范⽂本的使⽤说明中，⼜将这两个⽰范⽂本的性质确定为推荐使⽤的⾮强制性使⽤⽂本，合同当事⼈可参照采⽤。