钻孔灌注桩施工合同大清包
06 钻孔灌注桩 劳务清包合同
项目基坑支护工程劳务清包合同(钻孔灌注桩机)清包人工费承包合同发包方：________________________ (以下简称甲方）承包方：________________________(以下简称乙方）甲方承包________________________项目基坑工程，乙方为甲方提供劳务，按照《中华人民共和国经济合同法》和参照《建筑装修工程承包合同条例》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第l条、工程概况1.1工程名称：________ 项目基坑工程1.2工程地点：_____________________1.3承包范围：_____________________1.4工作内容：满足工程需要和要求的桩机；桩机的进退场；钻孔；运钢筋笼；下钢筋笼；灌注混凝土(详见甲方与业主签订合同中有关围护桩和立柱桩的所有工作内容）。
1.5承包方式；清包工1.6期限：年月日开始，于年月日结束。
（结束时间根据实际需要）1.7工程质量：优良1.8工程量计算：按照图纸的桩径和桩长，围护桩方量为有效桩长乘以桩截面积；立柱桩方量为有效桩长乘以桩截面积，空钻部分按一半计取。
1.9合同价款(RMB大写)：围护桩元每立方米：立柱桩元每立方米：固定单价。
第2条、甲方工作2.1开工前3天，向乙方提供经设计确认的施工图纸或施工说明，并组织设计、业主、乙方、监理等相关部门进行图纸会审、向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种手续。
2.2甲方指派驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收村关事宜。
2.3甲方承担各相关原材料的进场检验工作，保证乙方所用之材料的规格、数量、质量均符合国家规范及现行行业标准。
2.4甲方提供施工必需的水、电设施。
2.5甲方在接到乙方完成每施工段完成书面要求验收通知书后2天内组织监理等有关人员进行初步验收，若逾期不验收乙方则认为此部分工程内容己初步合格。
钻孔灌注桩施工合同_合同范本
钻孔灌注桩施工合同钻孔灌注桩施工是当今公路桥梁及各种地基处理经常采用的基础工程形式,对于钻孔灌注桩你了解多少?以下是小编为大家整理的钻孔灌注桩施工合同范文，欢迎参考阅读。
钻孔灌注桩施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。
一、承包范围：1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。
2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。
3、承包方式：包清工。
二、双方职责和义务：甲方工作：1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。
提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。
2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。
3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。
4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。
如：黄泥，锯末等。
5、按合同约定及时支付工程款给乙方。
乙方工作：1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。
2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。
旋挖灌注桩清包工程合同模板
旋挖灌注桩清包工程合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将旋挖灌注桩清包工程（以下简称“工程”）交由乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：旋挖灌注桩的钻孔、清孔、灌注混凝土等全部工作。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总额的____%作为预付款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.3 乙方在工程完工并经验收合格后，甲方按照实际完成工程量与合同约定的单价进行结算。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案和技术要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程进度，确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证工程质量，确保工程合格。
如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
四、安全生产4.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
4.2 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中人员安全。
4.3 乙方应对施工过程中发生的安全生产事故负责，并承担相应责任。
五、合同的变更与解除5.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
钻孔桩施工清包工合同
机械编号：钻孔桩清包合同负责人：联系方式：甲方：乙方：为了确保桩基工程的质量、施工工期、安全生产、文明施工的要求，经双方友好协商，订立如下条款：一、承包方式：包清工。
二、承包内容:所有机械及配套设备进退场，钻孔、桩身商品砼浇注、钢筋笼安装、挖泥浆池、沟及泥浆排放到指定沉淀池、清空、钻孔记录、放检空器、导管安装、砼面丈量、场地清理、安全维护、机械保养与维修、挖泥浆池、泥浆沟、泥浆排放指定池冲击锤贴边、换锤牙、换钢丝绳；铁丝、电焊条、掏渣网等采购及制作。
三、工程量：桩数约 44 根,支护桩钻孔费为75m3。
立柱桩钻孔费为85元/m3。
钻孔深度扣除空头1.5米计算。
四、工期暂定 75 天,以甲方批准的开工报告为准。
五、付款方式1、工程机械进场施工人员全部到岗,开工后按月工程量的80%支付；2、工程竣工机械退场后,一个月内付清余下的款额。
六、乙方责任1、负责进 6 台套200型或150型设备完好的桩机，严格按照甲方指定的工期、工程量,保质保量地完成。
2、施工质量必须达到JGJ94-94规范标准,严格按图施工,确保工程合格,如未达到,由此造成的一切后果及经济赔偿均由乙方承担。
3、严格服从甲方管理人员指挥,不得与甲方管理人员、监理人员、业主顶撞。
如发生每次罚款500元,情节严重责令停工整顿,直至退场。
在施工现场出现打架、斗殴, 每次处罚1000元,当事人立即清理出施工现场,情节严重交当地公安机关处理。
施工途中未经甲方许可中途退场, 一切后果由乙方承担，且仅决算已完工程量的50%。
4、施工期间,严格按照安全操作规程施工,乙方施工人员严禁违章操作和酒后上岗，不准赤脚赤膊上岗，如因乙方造成人员、设备安全事故,一切责任和相关处理费用均由乙方承担,甲方不负任何责任。
5、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽并系好帽带,高空作业必须系好安全带, 违反者,管理人员罚款50元/人次,工人罚款20元/人次。
6、乙方在施工中私拿甲方物品按物品原价的5倍罚款。
钻孔灌注桩清包合同(4篇)
钻孔灌注桩清包合同(4篇)钻孔灌注桩清包合同第1篇甲方：乙方：根据《民法典》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：____省____市马浦镇1高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35至60，工程单价280元。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过____日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的.质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。
四、违约责任1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。
钻孔灌注桩工程承包合同6篇
钻孔灌注桩工程承包合同6篇篇1钻孔灌注桩工程承包合同甲方：（委托方名称、地址、法定代表人）乙方：（承包方名称、地址、法定代表人）鉴于甲方拟对XXX项目进行钻孔灌注桩工程，为保证工程质量和进度，双方经友好协商，就本工程所需的合同工作达成如下协议，以资确认：一、项目基本情况1.1 项目名称：XXX工程1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目规模：（工程面积、高度、层数等）1.4 项目工期：自合同签订之日起，至竣工验收合格为止。
1.5 项目费用：根据工程量确定，约定总价XXX万元（人民币）。
1.6 工程内容：本合同工程主要包括XXX项钻孔灌注桩工程。
二、材料及设备2.1 乙方应按照甲方要求选用符合国家标准的优质材料和设备，并提供相应的产品合格证明。
2.2 若材料及设备出现质量问题或者不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的所有费用。
三、施工规范3.1 乙方应按照相关规定和标准，进行合格的施工操作，确保施工质量和安全。
3.2 乙方负责组织施工人员，及时调度工程进度，并保证按照合同约定完成工程任务。
3.3 乙方应加强施工现场管理，保持施工场地秩序井然，确保施工安全。
四、工程质量4.1 乙方应保证施工质量符合国家相关规定和标准，确保工程验收合格。
4.2 如发现施工质量问题，乙方应及时整改，直至符合要求为止。
五、结算及支付方式5.1 工程结算以实际工程量为准，按照合同约定进行结算。
5.2 甲方应按照工程进度及质量，按阶段进行支付，并支付合同约定的工程款。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。
6.2 如因甲方原因导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应违约责任。
七、合同解除7.1 若因不可抗力等原因，使得工程无法继续，双方可协商解除合同。
7.2 合同解除后，双方应依法履行相应责任。
八、其他事宜8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX旋挖钻孔灌注桩清包施工合同(2024版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 旋挖钻孔灌注桩1.4 清包施工2. 工程概况2.1 工程地点2.2 工程规模2.3 工程内容2.4 工程进度3. 合同价格3.1 总价3.2 单价3.3 付款方式3.4 工程变更价款4. 合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误5. 承包方义务5.1 施工准备5.2 施工质量5.3 施工安全5.4 材料供应6. 发包方义务6.1 支付合同价款6.2 配合承包方施工6.3 工程验收7. 违约责任7.1 承包方违约7.2 发包方违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任11. 不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力的后果12. 税法规定12.1 税费支付12.2 税务申报13. 合同的附件13.1 附件清单13.2 附件的有效性14. 其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的修改14.3 合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责支付合同价款、进行工程验收的一方，具体名称和地址详见附件一。
1.2 承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责进行旋挖钻孔灌注桩清包施工的一方，具体名称和地址详见附件一。
1.3 旋挖钻孔灌注桩旋挖钻孔灌注桩是指采用旋挖钻机进行钻孔，然后灌注混凝土形成的桩基工程，具体要求和标准详见附件二。
1.4 清包施工清包施工是指承包方负责提供施工人员、施工设备和材料，按照发包方的要求进行旋挖钻孔灌注桩的施工，但不包括材料采购和工程设计。
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同(2024版)
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同(2024版)合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于雇主需要进行旋挖钻孔灌注桩的清包施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：旋挖钻孔灌注桩的清包施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、施工安全等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程进度要求：____________________第二条合同价格2.1 承包商应按照雇主的要求完成本合同规定的工程。
合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）雇主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的________%作为预付款。
（2）剩余的合同总价款，在承包商完成本合同规定的工程并经验收合格后，雇主应在验收合格后的七个工作日内支付。
第三条合同履行3.1 承包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
3.2 承包商应保证施工质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
3.3 承包商应负责施工期间的安全管理工作，确保施工过程中的安全。
3.4 雇主应按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的水、电、道路等基础设施。
3.5 雇主应协助承包商办理施工所需的各种手续和证件。
第四条验收和保修4.1 工程完成后，雇主应组织验收。
钻孔灌注桩施工合同范本 (2)
钻孔灌注桩施工合同范本合同方发包方（甲方）： [甲方名称]承包方（乙方）： [乙方名称]第一章总则1.1 合同标的：本合同标的为甲方委托乙方承建的 [项目名称] 工程中钻孔灌注桩施工。
1.2 合同金额：合同金额为人民币 [金额] 元（大写：人民币 [大写金额] 元整）。
1.3 合同工期：合同工期为 [开工日期] 至 [竣工日期]。
第二章承包方式与工程质量2.1 承包方式：本工程采用 [承包方式] 承包。
2.2 工程质量：本工程质量应符合 [工程质量标准] 的要求，并达到[质量等级]。
第三章施工组织与管理3.1 项目经理：乙方应指定具备 [资格要求] 的项目经理负责本工程。
项目经理对工程进度、质量、安全等负全面责任。
3.2 施工图纸：甲方提供施工图纸，乙方应严格按照施工图纸进行施工。
施工中如遇图纸与现场实际情况不符，乙方应及时向甲方提出，共同协商解决。
第四章材料与设备4.1 材料要求：乙方应使用符合国家标准和设计要求的材料，并提供相应检测报告。
材料进场前，乙方应向甲方报验，经甲方认可方可使用。
4.2 设备要求：乙方应使用符合安全规范和施工要求的设备。
施工前，乙方应向甲方提供设备清单及检测报告，经甲方认可方可使用。
第五章施工安全5.1 安全责任：甲方和乙方均有维护施工现场安全和健康的责任。
乙方对施工人员的安全负责。
5.2 安全措施：乙方应制定详细的安全施工方案，经甲方认可后实施。
乙方应配备必要的安全防护设施和人员。
乙方应加强对施工人员的安全教育和培训。
第六章施工进度6.1 施工计划：乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方认可后实施。
乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时调整进度计划。
6.2 进度延误：因不可抗力或甲方原因造成施工进度延误，工期相应顺延。
因乙方原因造成施工进度延误，乙方应承担相应责任。
第七章工程结算与验收7.1 工程结算：工程结算以双方认可的工程量清单为依据。
乙方应每月向甲方提交工程进度款申请。
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同协议书
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同协议书甲方：（委托方）乙方：（承接方）一、合作内容甲方委托乙方执行旋挖钻孔灌注桩清包施工合同，具体工程信息如下：1. 工程名称：（填写具体工程名称）2. 工程地点：（填写具体工程施工地点）3. 工程规模：（填写工程规模，例如总桩数、平均桩径等）4. 工程时间：（填写工程开始和结束时间）二、责任和义务1. 甲方责任和义务：（简要描述甲方的责任和义务，例如提供相关文件、施工条件、配合乙方工作等）2. 乙方责任和义务：（简要描述乙方的责任和义务，例如合理安排工人、提供施工设备和材料、按时完成工程等）三、合同价款及付款方式1. 合同价款：本合同总价款为（填写具体金额），以人民币计算。
2. 付款方式：根据工程进度及甲方验收情况进行付款，具体如下：（按照具体的付款比例和阶段进行描述，例如工程开工阶段支付30%合同价款，工程竣工阶段支付70%合同价款）四、工程质量和安全保障1. 工程质量：乙方保证所提供的旋挖钻孔灌注桩工程符合国家相关标准和规范，达到设计要求，并承担因质量问题引起的修复和赔偿责任。
2. 工程安全：乙方在施工过程中，应严格遵守国家和地方的工程安全规定和标准，确保工人的人身安全，并购买必要的人身意外险等保险以应对意外情况。
五、违约责任1. 违约责任：一方违反合同约定，应按照合同约定承担相应责任，并承担因此给对方造成的损失。
2. 强制解约：如一方严重违反合同约定或无法履行合同义务，对方有权提出解除合同的要求，并可要求违约方承担相应的违约赔偿责任。
六、争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可以通过补充协议进行约定。
八、签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：日期：日期：。
钻孔灌注桩工程清包合同
钻孔灌注桩工程清包合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，结合本工程实际，为确保工程安全、质量、进度按时完成，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：__________钻孔灌注桩工程二、工程地点：__________三、工程承包内容：1. 乙方负责本工程的钻孔灌注桩施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量控制等。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成桩基工程的施工，并保证工程质量符合国家标准和设计要求。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
四、工程承包方式：包工不包料1. 乙方自带所有施工机具、设备、材料等，并负责设备的维修、保养和安全。
2. 乙方应按照合同约定的工程量和工程质量要求，自行完成施工，不得转包或分包。
五、工程总价：__________元（大写：_______________________________元整）六、付款方式：1. 甲方根据乙方完成的工程量和质量，按照约定的付款比例进行付款。
2. 工程款支付方式为转账支付，甲方在收到乙方提交的工程进度报告和工程款支付申请后，应当在约定的时间内支付工程款。
七、工程质量：1. 乙方应按照国家标准和设计要求进行施工，保证工程质量。
2. 乙方应承担工程质量事故的责任，并承担相应的维修、加固等费用。
八、工期：1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
2. 甲方应按照约定的时间提供施工场地、施工图纸等相关资料，保证工程的顺利进行。
九、违约责任：1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
十、争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
钻孔灌注桩工程承包合同3篇
钻孔灌注桩工程承包合同3篇篇1钻孔灌注桩工程承包合同合同编号：XXXX承包方：甲方（甲方名称）发包方：乙方（乙方名称）签订日期：XXXX年XX月XX日一、工程概况根据双方协商一致，甲方同意承包乙方钻孔灌注桩工程，具体工程内容如下：1. 工程名称：XXX项目钻孔灌注桩工程；2. 工程地址：XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号；3. 工程范围：施工区域为地上建筑之基础，不包括相关设备及设施；4. 工程工期：工程开始日期为XX年XX月XX日，完工日期为XX 年XX月XX日；5. 工程造价：本工程总造价为XXXX元，工程款结算方式按合同约定。
二、工程责任1. 乙方保证在工程开始日期前派遣具备相关资质和经验的人员开展工作，保障施工质量；2. 甲方负责为乙方提供必要的施工条件和协助，包括但不限于施工场地、施工设备的调配和安排等；3. 双方在工程施工过程中应当密切配合，共同完成工程进度，并保证工程的安全和质量；4. 工程竣工后，双方将进行验收并在XXXX天内签署竣工验收书，确认工程合格并解除合同。
三、工程款支付1. 工程款总额为XXXX元，按工程进度分批支付，具体支付方式如下：（1）项目前期费用支付：工程开始前，甲方支付款项为XXXX 元；（2）工程进度款支付：工程施工过程中，根据工程进度完成情况支付工程款；（3）工程竣工结算：工程竣工后进行最终结算，结算金额为XXXX元。
2. 工程款支付方式：工程款支付应当通过银行转账方式进行，避免现金交易。
四、工程变更1. 在工程施工过程中，如遇不可抗力因素或工程设计变更等情况导致工程需变更时，双方应当及时协商一致并签署变更合同；2. 工程变更造成的费用增减应当根据实际情况进行调整，变更后金额经双方确认后重新签署合同。
五、工程质量保证1. 乙方保证施工过程中遵守相关施工标准和规范，确保工程的质量；2. 工程竣工后，如发现工程存在质量问题，乙方应当承担相应责任并进行修复，直至工程合格。
桩基础劳务清包工施工合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需进行桩基础施工工程，乙方愿意为甲方提供劳务清包工服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括成孔、护壁、清孔、灌注混凝土等。
4. 工程规模：____________________5. 工程工期：____________________二、承包方式1. 乙方负责桩基础施工的全部劳务工作，包括但不限于人员、设备、材料、施工技术等。
2. 甲方提供施工场地、临时设施、施工用水、用电等。
3. 乙方负责桩基础施工过程中的安全、文明施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准。
4. 乙方负责桩基础施工过程中的环境保护、文明施工等工作。
三、工程款支付1. 乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后15个工作日内支付工程款。
2. 工程款支付比例：按实际完成工程量及合同约定比例支付。
3. 工程验收合格后，甲方在收到乙方提交的验收报告及工程款申请后15个工作日内支付尾款。
四、工程验收1. 乙方按照合同约定完成桩基础施工后，甲方组织验收。
2. 工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起5个工作日内向乙方支付尾款。
3. 工程验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至验收合格。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定完成桩基础施工的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
钻孔灌注桩工程清包合同
钻孔灌注桩工程清包合同合同的开头部分应当明确双方当事人的基本信息，包括甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
这是确保民法典律效力的基础信息，也是日后可能出现纠纷时查找对方的重要依据。
合同应详细描述工程概况，包括工程地点、设计要求、施工范围、桩的类型及规格、预计工程量等。
这些信息将作为评估工程难度和成本的依据，同时也是工程质量验收的标准。
合同中应包含工期条款，规定具体的开工日期和竣工日期，以及因不可抗力或其他原因导致工期顺延的条件和程序。
还应注明对进度滞后的经济处罚措施，以促使承包方按计划完成工作。
质量和安全是施工过程中最为关键的两个方面。
合同中必须明确质量标准和验收标准，以及违反质量要求的处罚措施。
同时，应规定乙方必须遵守的安全操作规程和事故处理机制，确保施工现场的安全有序。
价格条款是合同的核心内容之一，应详细列出工程量清单、单价、总价以及付款方式和时间。
还应当考虑到可能发生的设计变更、追加减工程等情况对合同价款的影响，并约定相应的调整机制。
材料供应是影响工程质量的重要因素。
合同中应规定主要材料的来源、品牌、规格等信息，并明确乙方对材料的验收责任。
同时，对于不合格材料的责任归属和处理办法也应作出具体说明。
在违约责任部分，合同应详细列出各种可能的违约情形及其对应的违约金或赔偿标准。
这有助于约束双方的行为，减少违约发生的概率。
合同的附件部分通常包括工程设计图纸、技术规范、施工方案等相关文件，这些都是执行合同不可或缺的参考资料。
一份完善的钻孔灌注桩工程清包合同应当全面覆盖工程的各个方面，从基本的信息到详细的条款，每一部分都应当经过精心的设计与考量。
通过这样的合同，可以有效地规范双方的行为，确保工程的顺利完成，同时也为可能出现的争议提供了解决的依据。
钻孔灌注桩施工合同(大清包)
钻孔灌注桩施工合同发包方：江（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就铜陵东部城区活动中心楼桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，希双方共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程名称：安2、工程地点：3、工程概述：4、质量标准：优良5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括（不限于）钻孔灌注桩的定位、放样、成孔、钢筋笼制作安装、灌注砼，泥浆集中到甲方指定的泥浆池进行沉淀。
6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。
二、双方职责：（一）甲方责任：1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。
2、按设计施工图负责桩位确定，并做好技术交底工作。
3、甲方负责及时提供满足设计要求的钢筋、合格砼料。
4、提供630KVA变压器和施工用水，提供二级配电箱，并按施工总平面布臵到位。
１5、负责临时道路的铺设，泥浆池的开挖。
6、提供一台挖机、48张钢板，配合施工。
7、甲方提供临时设施场所，设施由乙方自理。
（二）乙方责任：1、乙方提供施工人员、设备、钻孔灌注桩成孔，必须安排至少16台桩基，配备相应的施工员、放线员、资料员。
2、乙方所有施工人员服从甲方管理人员指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方项目经理有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。
3、每根灌注桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。
施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于1.0，小于1.2，超过1.2系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。
4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。
5、乙方在合同签定之后应立即组织、配备精明强干，项目负责人、施工员、资料员等必须到位，安排有一定经验的施工人员和先进施工设备，按照整体施工计划要求进行钻孔灌桩施工，根据电力容量安排足额的机械设备施工，确保桩基24小时作业施工，确保在合同期内完成施工任务。
桩基清包工程合同范本
桩基清包工程合同范本甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________鉴于甲方拟建工程项目需要，经双方协商一致，就桩基清包工程达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：包括但不限于钻孔、灌注、钢筋笼制作与安装、桩基检测等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥________）。
2. 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
3. 价格根据实际完成的工程量进行调整，最终结算价以实际完成工程量为准。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保桩基安全稳固。
2. 乙方应配合甲方或第三方检测机构进行质量检测，并对检测结果负责。
3. 如发现质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例双方另行协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完工程总价的____%支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此造成的一切损失。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
清包桩基合同范本
清包桩基合同范本甲方（发包方）：姓名：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：清包桩基工程，包括但不限于桩孔挖掘、护壁施工、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工作。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同签订之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
如工程质量不符合要求，乙方应在规定的时间内进行整改，直至达到验收标准。
四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程价款的______%。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程价款；协助乙方协调与其他施工单位的关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钻孔灌注桩施工合同
发包方：江苏南通二建集团有限公司（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就铜陵东部城区活动中心楼桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，希双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：安徽省铜陵东部城区综合活动中心
2、工程地点：铜陵县顺安镇
3、工程概述：311根钻孔灌注桩
4、质量标准：优良
5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括（不限于）钻孔灌注桩的定位、
放样、成孔、钢筋笼制作安装、灌注砼，泥浆集中到甲方指定的
泥浆池进行沉淀。
6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管
理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。
二、双方职责：
（一）甲方责任：
1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。
2、按设计施工图负责桩位确定，并做好技术交底工作。
3、甲方负责及时提供满足设计要求的钢筋、合格砼料。
4、提供630KV A变压器和施工用水，提供二级配电箱，并按施工总平面布置到位。
可编辑可修改，欢迎下载
5、负责临时道路的铺设，泥浆池的开挖。
6、提供一台挖机、48张钢板，配合施工。
7、甲方提供临时设施场所，设施由乙方自理。
（二）乙方责任：
1、乙方提供施工人员、设备、钻孔灌注桩成孔，必须安排至少16台桩基，配备相应的施工员、放线员、资料员。
2、乙方所有施工人员服从甲方管理人员指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方项目经理有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。
3、每根灌注桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。
施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于 1.0，小于 1.2，超过1.2系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。
4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。
5、乙方在合同签定之后应立即组织、配备精明强干，项目负责人、施工员、资料员等必须到位，安排有一定经验的施工人员和先进施工设备，按照整体施工计划要求进行钻孔灌桩施工，根据电力容量安排足额的机械设备施工，确保桩基24小时作业施工，确保在合同期内完成施工任务。
6、负责编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审。
7、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。
随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。
工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。
8、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。
可编辑可修改，欢迎下载
9、乙方必须在施工现场一切听从甲方代表和工程技术人员的安排，制订安全、防火、用电措施，专人负责安全文明施工，工人在施工现场必须戴安全帽及施工现场出入证。
10、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生，若出现乙方自己造成的安全事故，乙方全部承担其安全责任和因此发生的费用。
甲方不承担任何责任。
11、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。
不戴安全帽每次罚款20元、不遵守宿舍管理制度每次罚款50元、发生吵架每次罚款1000元、发生吵架斗殴每次罚款30000元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。
12、乙方无故浪费水、电，甲方有权对乙方进行经济处罚。
钻机移位抬放机台木时钻机主机必须停机、孔口焊接钢筋笼时钻机主机必须停机、禁止清孔期间钻机主机必须停机、修理水泵期间钻机主机必须停机、灌混凝土结束清洗导管和钻机机台面时主机必须停机、灌混凝土期间、等待混凝土期间钻机必须处于空挡或停机状态。
三、施工工期：
在试桩验收合格后60天完成工程桩的施工。
如遇不可抗拒因素影响，工期顺延（不可抗力包括水电路不通、重大设计变更、障碍物、停水停电8小时以上）。
四、工程质量与验收：
1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于冲孔灌注桩施工的规范和标准，桩基质量必须达到优良。
2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。
可编辑可修改，欢迎下载
3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。
可编辑可修改，欢迎下载
4、如检测后，乙方施工的桩出现断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。
并每根桩罚款30000元。
五、工程计量与工程款支付：
（一）该工程钻孔灌注桩总造价按实际完成工程量（以米为单位）乘以单价结算，单价：Ф800mm，每米285元（严格按施工图标高、超前钻数据，按实际钻孔长度计算）。
（二）工程款支付：
1、每月月底支付生活费1万元/台；
2、桩基础工程完工后3天支付实际价款的60%（扣除已发的生活费）；
3、桩基础工程竣工验收合格后支付至实际价款的70%；
4、工程竣工验收合格三个月后支付余下的款项。
六、违约责任
本合同经双方签字盖章后生效，合同履行过程中双方各自遵守职责，如有违约，造成损失，均由违约方承担。
由于乙方原因工期延误，乙方须赔偿每天2万元，产生质量问题，按情节轻重进行罚款，限期整改。
七、纠纷处理
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，请各自上级主管部门调解，调解不成向当地人民法院提出诉讼。
八、其他
1、乙方交纳履约保证金五万元整，桩基工程验收合格后一周内退还。
2、本合同一式六份，甲乙双方各执一份，其它送有关部门存档，双方签字盖章后生效。
甲方单位名称（盖章）：乙方单位名称（盖章）：
可编辑可修改，欢迎下载。