建设监理试题
建设监理综合试题及答案
建设监理综合练习（1）一、单项选择题1．建设工程监理的实施需要（）委托和授权。
A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（）项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）A．1年B．2年C．3年D．5年6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）A．监理合同自签字之日起生效B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（）A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B．设计变更和工程量增加C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（）A．凝结时间指标B．细度指标C．稠度指标D．是否符合质量标准13．合理的质量是指（）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（）A．设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D．项目竣工验收阶段16．可行性研究的核心是（）A．市场需求B．技术方案C．建设条件D．经济评价17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）A．人为因素B．技术因素C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素18．对于关键线路说法正确的一项是（）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19．关于对网络计划优化说法不正确的一项是（）A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D．在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20．信息的时效性是指（）A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）。
建设工程监理概论试题及答案
建设工程监理概论试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 建设工程监理的主要职责是什么？A. 施工图纸设计B. 施工过程监督C. 施工成本控制D. 施工材料采购答案：B2. 监理工程师在建设工程中承担的法律地位是什么？A. 业主代表B. 施工方代表C. 第三方监督机构D. 政府监管机构答案：C3. 以下哪项不属于监理工程师的职责范围？A. 审核施工方案B. 检查施工质量C. 负责施工安全D. 决定施工进度答案：D4. 监理工程师在施工过程中发现问题，应首先采取的措施是什么？A. 立即通知施工单位B. 记录问题并报告C. 直接进行整改D. 等待业主指示答案：B5. 建设工程监理的最终目标是什么？A. 保证工程进度B. 保证工程质量C. 保证工程成本控制D. 保证工程安全、质量、进度和成本答案：D6. 监理工程师在施工过程中需要对哪些文件进行审核？A. 施工图纸B. 施工合同C. 施工日志D. 所有上述文件答案：D7. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的哪些行为有权进行监督？A. 施工材料使用B. 施工工艺执行C. 施工人员管理D. 所有上述行为答案：D8. 监理工程师在施工过程中，对哪些问题需要及时提出整改要求？A. 施工质量问题B. 施工安全隐患C. 施工进度延误D. 所有上述问题答案：D9. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的哪些行为有权进行处罚？A. 违反施工规范B. 施工质量不合格C. 施工安全事故D. 所有上述行为答案：D10. 监理工程师在施工过程中，对哪些信息需要进行记录？A. 施工进度B. 施工质量检查结果C. 施工安全事故记录D. 所有上述信息答案：D二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 监理工程师在施工过程中需要关注哪些方面？A. 施工进度B. 施工质量C. 施工成本D. 施工安全答案：ABCD12. 监理工程师在施工过程中，需要对哪些人员进行监督？A. 施工单位项目经理B. 施工单位技术人员C. 施工单位工人D. 所有上述人员答案：D13. 监理工程师在施工过程中，需要对哪些施工环节进行重点监督？A. 基础施工B. 主体结构施工C. 装修施工D. 所有上述环节答案：D14. 监理工程师在施工过程中，需要对哪些施工材料进行检验？A. 主要结构材料B. 辅助施工材料C. 装饰材料D. 所有上述材料答案：D15. 监理工程师在施工过程中，需要对哪些施工设备进行检验？A. 施工机械B. 施工工具C. 安全防护设备D. 所有上述设备答案：D三、判断题（每题1分，共5分）16. 监理工程师可以代替施工单位进行施工。
建设工程监理 考试题
建设工程监理一、单项选择题1．在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是( C )。
A．程序子系统B．措施子系统C．信息子系统D．组织子系统2．《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质( B )的单位的业务许可范围承揽工程。
A．高B．低C．不同，区别各个承包D．无相关规定3．依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于( B )日。
A．15 B．20C．30 D．254．监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应( D )。
A．是直接经济损失额 B．最多为直接经济损失额C．不超过监理酬金总额D．不超过监理酬金总额(除去税金)5．监理单位自备设施经济补偿的计算方法为( C )。
A．设施折旧额＋管理费＝补偿额B．设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额C．设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额D．设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额6.项目法人一般通过( D )方式择优选定监理单位。
A．直接委托 B．公开招标C．邀请招标 D．招标投标7.监理费从( B )中列支，并核减建设单位管理费。
A．工程投资估算 B．工程概算C ．工程预算 D．工程决算8.工程项目建设监理实行( D )负责制。
A．项目法人 B ．项目经理C ．监理单位 D．总监理工程师9.监理单位实行( D )制度。
A．审批 B．报批C．资质管理 D．资质审批10.监理单位应当按照核准的( D )承接工程建设监理业务。
A．营业范围 B．资质等级C．经营范围 D．业务范围11.监理单位不得( C )监理业务。
A．分包 B．发包C ．转让 D．转移12 ．如果不具有（ C ），那么建设工程监理企业难以保证公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。
工程建设监理考试试题
1. 《工程建设监理规定》明确了。
( D )A ．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构B ．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作 的机构C ．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作D ．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程 建设监理工作2.监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
( A )A ．直线制B ．职能制C ．直线职能制D ．矩阵制3. 监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事。
( C )A ．工程咨询活动B ．工程设计活动C ．购配件销售业务D ．招投标活动4. 监理工程师控制质量的目的是。
( A )A ．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B ．维护社会公共利益C ．保证技术法规和标准的贯彻执行D ．体现政府对工程项目的管理职能5. 在工程质量事故原因中，占第一位的是。
( A )A ．设计B ．施工C ．材料D ．使用6. 某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采 用编制建筑工程概算。
( C )A ．概算指标法B ．预算单价法C ．扩大单价法D ．造价指标法7. 在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，视其重要性、、质量标准和要求， 全面地、合理地选择质量控制点。
(B )A ．技术性B ．系统性C ．经济性D ．复杂性8. 在工程质量事故原因中，占第一位的是。
( D )A ．设计B ．施工C ．材料 D.使用9. 《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照的原则开展监理工作。
( B )A.公正、独立、科学B.公正、独立、自主C.公平、科学、自主D.公平、独立、科学一、 单项选择题（每小题1分，共10分） 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。
10. 在监理合同中属于监理人权利的是。
《建设监理》2023期末试题及答案
《建设监理》2023期末试题及答案
一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1．在工程实施过程中，承担监理业务的一方是( )。
A．业主 B．勘察单位
C．承建商 D．监理单位
2．工程项目能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有( )。
A．服务性 B．公正性
C．独立性 D．科学性
3．全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是( )。
A．项目设计 B．建设准备
C．施工和动用前准备 D．竣工验收
4．我国实行监理企业资质管理体制是( )。
A．分级管理，统分结合 B．-级管理、‘统分结合
C．集中管理，以统为主 D．分级管理，以统为主
5．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。
A．从事的工作内容不同 B．监理工程师有岗位签字权
C．要求具有的学历高低不同 D．从事工程建设项目年限不同
6．建设工程监理的中心任务是( )。
A．项目立项 B．项目设计
C．施工招标 D．目标控制
7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲( )。
、
A．只有一个顶头上司的一元化领导 B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导 D．有多个顶头上司的一元化领导
8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。
A．国有土地使用权
B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施
C．依法被查封、扣押、监管的财产
D．所有权、使用权不明或有争议的财产
9．下列订立合同有效的是( )。
A．法人权限内订立的合同 B．无代理权行为人订立的合同。
建设工程监理概论试题及答案
建设工程监理概论试题及答案一、单项选择题1. 建设工程监理的首要任务是什么？A. 质量控制B. 进度控制C. 成本控制D. 安全控制答案：A2. 下列哪项不是建设工程监理的基本原则？A. 客观性原则B. 公正性原则C. 独立性原则D. 灵活性原则答案：D3. 建设工程监理单位应当具备哪些条件？A. 有相应的资质等级B. 有良好的社会信誉C. 有健全的组织机构D. 所有选项都是答案：D4. 建设工程监理的依据是什么？A. 法律法规B. 合同文件C. 工程建设标准D. 所有选项都是答案：D5. 建设工程监理的实施阶段包括哪些？A. 设计阶段B. 施工阶段C. 竣工验收阶段D. 所有选项都是答案：D二、多项选择题6. 建设工程监理的内容包括哪些方面？（ABCDE）A. 质量监理B. 进度监理C. 成本监理E. 安全监理D. 合同管理答案：ABCDE7. 监理工程师的职责包括哪些？（ABCD）A. 对工程质量进行监督检查B. 对工程进度进行监督控制C. 对工程成本进行监督控制D. 协调各方关系，处理合同争议答案：ABCD8. 下列哪些文件属于建设工程监理的依据？（ABC）A. 工程建设项目的批准文件B. 工程建设合同C. 工程建设标准和技术规范D. 监理工程师的个人经验答案：ABC9. 建设工程监理的目的是（ACD）A. 确保工程质量B. 降低工程成本C. 保障工程进度D. 安全生产答案：ACD10. 监理工程师在施工过程中应关注哪些方面？（ABC）A. 施工图纸的审查B. 施工方案的审批C. 施工现场的安全监督D. 施工人员的个人生活答案：ABC三、判断题11. 建设工程监理可以由建设单位自行执行，不需要聘请专业的监理单位。
（错误）12. 监理工程师在监理过程中应保持独立性，不能受建设单位和承包单位的影响。
（正确）13. 建设工程监理的目的是确保工程质量、进度和成本符合合同要求。
（正确）14. 监理工程师只需要对施工过程中的质量问题负责，不需要关心工程的进度和成本。
建设工程监理规范试题
建设工程监理规范试题一、单项选择题1、第一次工地会议主持人应是（）。
A业主代表B承包商C总监理工程师D监理单位负责人2、工程竣工验收的组织者一般是（）。
A建设单位B设计单位C承包单位D总监理工程师3、专业监理工程师负责本专业（）验收及隐藏工程验收。
A单位工程B分项工程C工程项目D单项工程4、监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位合法权益。
A独立自主B认真负责C公平独立D公平公开5、监理员检查承包单位投入的工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况、并做好（）。
A检查记录B验收C测量D巡视检查6、专业监理工程师核查材料、设备、构配件的原始凭证检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料设备、构配件进行（），合格时于签认。
A检查B清点C平行检验D旁站7、监理实施细则应符合（）的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体，其有可操作性。
A监理工作B监理规划C监理计划D监理合同8、监理规划是在总监理工程师主持下编制，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构（）的倡导性文件。
A控制工程质量B指定工作计划C开展协调工作D全面开展监理工作9、《建筑工程监理规范》属于（）标准。
A中华人民共和国建设标准B中华人民共和国国家标准C国家质量技术监督局标准10、《建筑工程监理规范》自（）起实行。
A 2000年5月1日B 2001年5月1日C 2002年10月1日11、监理实施细则应包括下列主要内容是（）。
A专业工程的特点、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法措施B专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理规划C监理规划、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施12、监理工程师指（）。
A指取得国家职业资格证书的监理人员B指取得国家监理工程师职业资格证书的人员C指取得国家监理工程师职业资格证书并经注册的监理人员13、监理员的工作依据是（）。
建筑监理员考试精选试题及答案(共十套)
监理员考试精选试题及答案（共十套）监理员考试精选试题及答案一1.组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于（C）的特点。
A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.搭接施工2.考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（D）。
A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工3.在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（A）。
A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工4.水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括（B ）。
A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可以提高工程质量C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率5.某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天,则拟采用的专业工作队为（D ）。
A.2.0B.3.0C.4.0D.6.06.在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是（A ） oA.异步距异节奏流水施工B.等步距异节奏流水施工C.非节奏流水施工D.等节奏流水施工7.不属于全等节拍流水施工特点的是（C）。
A.t=kB.时间连续C.空间不连续D.T=（m+n-1）K+EZ-ED8.施工段划分一般应遵循原则不包括（C ）。
A.工程量大致相等，相差不大于10%-15%;B.满足最小工作面的要求；C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;D.多层建筑各层施工段划分数量、位置尽量一致。
9.当m > n 时，（B）。
建设监理试题答案
第一套题一、单项选择题（共20 道试题，共40 分。
）1.建设项目管理服务的主体是（）A. 监理单位B. 施工单位C. 设计单位D. 勘察单位2.项目业主与监理方的关系是（）A. 监督与被监督B. 委托与被委托C. 行政隶属D. 没有任何关系3. 建设工程监理的实施需要（）委托和授权。
A. 施工单位B. 政府部门C. 项目业主D. 监理单位4. 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）A. 服务性B. 公正性C. 独立性D. 科学性5. 拟建项目的轮廓设想是指（）A. 可行性报告B. 项目建议书C. 施工图纸D. 施工草图6. 甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（）人。
A. 5B. 10C. 15D. 257. 甲级工程监理企业的监理业绩要求（）A. 近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目B. 近三年内监理过5个以上三等房屋建筑工程项目或者3个以上三等专业工程项目C. 近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D. 近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目8. 我国实行监理企业资质管理体制是（）A. 分级管理，统分结合B. 一级管理、统分结合C. 集中管理，以统为主D. 分级管理，以统为主9. 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且（）年不得重新申请资质。
A. 1B. 2C. 3D. 410. 工程监理企业转让监理业务，就违背了（）原则A. 守法B. 诚信C. 公正D. 科学11. 管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（）A. 直接成本B. 间接成本C. 税金成本D. 利润12. 工程监理企业的监理活动收入扣除直接成本、间接成本和各种税金之后的余额是（）A. 利润B. 税金成本C. 工资收入D. 福利基金13. 监理工程师与监理员的主要不同点在于（）A. 从事的工作内容不同B. 监理工程师有岗位签字权C. 要求的具有的学历高低不同D. 从事工程建设项目年限不同14. 下列行为与监理工程师的职业道德不相违背的是（）A. 在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B. 以个人名义承揽监理业务C. 坚持独立自主的开展工作D. 同时在两个监理单位注册和从事监理活动15. 建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（）A. 监理规划B. 监理合同C. 监理大纲D. 监理实施细则16. 编制监理规划的总负责人是（）A. 项目业主B. 设计工程师C. 总监理工程师D. 监理员17. 一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（）A. 管理层次B. 管理跨度C. 管理部门D. 管理职责18. 职能制监理组织形式的缺点是（）A. 要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B. 多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C. 专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。
建设工程监理考试试题库：选择题32
单项选择题1、工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是（）。
A、施工进度计划是否拖后B、合同工期C、事件实际造成的延误时间D、工期定额标准2、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。
A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价D、施工图预算价3、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。
A、订立施工合同B、开始施工C、确认无效D、下达停工令4、工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地B、建设单位所在地C、施工单位所在地D、双方选定5、给指定分包商的付款应从（）内开支。
A、进度款B、变更价款C、预付款D、暂列金额6、监理招标宜采用的招标方式为( )。
A、公开招标B、邀请招标C、议标D、监理规划或大纲竞选7、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。
A、监理工程师应推迟计量时间B、监理工程师单独计量无效C、监理工程师单独计量有效D、监理工程师可不必在计量8、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺要达要约人之前D、对方承诺生效之后9、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年 5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
A、220B、210C、200D、19010、招标文件中的工程量清单是( )。
A、投标单位计算标价的依据B、竣工结算的依据C、准确的工程量D、总价承包时的工程量11、FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15％，此时合同价应( )。
A、上调B、下调C、不变D、仲裁决定12、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )A、同质业主后即可调换B、无需通知业主即可调换C、取得业主书面同意后才能调换D、合同签订后不允许再调换13、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
建设工程监理概论试题及答案
建设工程监理概论试题及答案一、选择题1. 建设工程监理的主要职责是什么？A. 设计图纸审核B. 施工过程监督C. 质量安全管理D. 工程款支付答案：B. 施工过程监督2. 监理工程师在建设工程中扮演的角色是？A. 建设方代表B. 施工方代表C. 第三方监督机构D. 政府监管部门答案：C. 第三方监督机构3. 建设工程监理的最终目标是什么？A. 确保工程按时完成B. 确保工程质量达到标准C. 确保工程成本控制D. 确保工程顺利交接答案：B. 确保工程质量达到标准4. 监理单位在工程实施过程中的主要职责不包括以下哪项？A. 审核施工图纸B. 监督施工进度C. 直接参与施工活动D. 质量检验与验收答案：C. 直接参与施工活动5. 建设工程监理的基本原则包括以下哪些？A. 独立性B. 客观性C. 公正性D. 所有上述原则答案：D. 所有上述原则二、判断题1. 建设工程监理单位必须具备相应的资质证书才能开展监理工作。
（正确）2. 监理工程师可以同时为多个建设单位提供监理服务。
（错误）3. 建设工程监理的目的是确保工程质量，与工程成本控制无关。
（错误）4. 监理工程师在发现施工质量问题时，有权要求施工单位停工整改。
（正确）5. 建设工程监理报告只需在工程结束后提交一次即可。
（错误）三、简答题1. 简述建设工程监理的基本程序。
答：建设工程监理的基本程序包括：前期准备、设计阶段监理、施工准备阶段监理、施工过程监理、竣工验收监理和后期维护监理。
前期准备主要是监理单位与建设单位签订监理合同，明确监理范围和职责。
设计阶段监理主要是对设计图纸进行审核，确保设计符合规范要求。
施工准备阶段监理涉及对施工单位的资质审查、施工方案的审核等。
施工过程监理是监理工作的重点，包括对施工质量、进度、安全等方面的监督。
竣工验收监理是对工程完成情况进行评估，确保工程质量符合要求。
后期维护监理则是对工程交付后的使用和维护提供指导和服务。
2. 建设工程监理中的质量控制措施有哪些？答：建设工程监理中的质量控制措施包括：严格审核施工图纸和施工方案，确保施工活动符合设计要求和规范标准；对施工材料进行检验，确保材料质量合格；监督施工过程中的关键工序，如混凝土浇筑、钢筋安装等；定期进行现场巡查，及时发现并纠正质量问题；组织质量检查和验收，确保各分部分项工程质量达标；对发现的质量问题，要求施工单位进行整改，并跟踪整改效果。
建设工程监理考试题
一、单选1、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。
A决策 B勘察 C施工 D设计2、工程质量检验机构出具的检验报告需经( A）确认后，方可按规定归档。
A监理单位 B施工单位 C设计单位 D工程质量监督机构3、施工组织设计(专项）施工方案报审表的附件不包括( D）。
A施工组织设计 B专项施工方案C施工方案 D材料、设备成本4、工程开工前，施工图纸会审会议应由( C）主持召开。
A项目监理机构 B施工单位C建设单位 D设计单位5、根据有关标准,对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l率不应小于（D）。
A.3％B.5%C.7％D.9％6、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（B)。
A.招标代理机构 B。
建设单位C.政府监管机构 D。
项目评标委员会7、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( A )。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同8、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（B）。
A．分包人 B．发包人 C．施工项目部 D．承包人9、根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险"的正确做法是（ A ）。
A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用B、发包人负责投保,并承担办理保险的费用C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用10、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的( C).A．1％B．2％C．3％D．5%11、（B）是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
A．旁站 B．见证取样C．巡视 D．平行检验12、下列计划中,属于应急计划的是( B）。
A．现场人员安全撤离计划B．材料与设备采购调整计划C．伤亡人员援救及处理计划D．资产和环境损害控制计划13、建设工程施工单项合同估算价在（D）万元以上的，必须进行招标。
建设监理期末考试题及答案
建设监理期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 建设监理的主要任务是（）。
A. 施工质量监督B. 施工进度控制C. 施工成本控制D. 施工安全管理答案：D2. 监理工程师在施工过程中应（）。
A. 只负责质量监督B. 只负责进度控制C. 全面负责施工管理D. 只负责成本控制答案：C3. 以下哪项不是建设监理的范围（）。
A. 施工图纸审核B. 施工合同管理C. 施工材料采购D. 施工安全监督答案：C4. 建设监理的基本原则是（）。
A. 公正、公平、公开B. 只考虑业主利益C. 只考虑施工方利益D. 只考虑监理方利益答案：A5. 建设监理的主要职责不包括（）。
A. 审核施工方案B. 监督施工质量C. 负责施工材料采购D. 审核施工进度答案：C二、判断题（每题1分，共10分）1. 建设监理可以由业主自行承担。
（）答案：×2. 监理工程师必须持有相应的资格证书。
（）答案：√3. 监理工程师不得参与施工单位的任何经济活动。
（）答案：√4. 建设监理可以代替施工单位进行施工。
（）答案：×5. 监理工程师有权对施工单位的违规行为进行处罚。
（）答案：√三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建设监理的职责。
答案：建设监理的职责主要包括施工图纸审核、施工方案审批、施工进度监督、施工质量监督、施工安全管理、施工合同管理、施工成本控制等。
2. 建设监理在施工过程中应遵循哪些原则？答案：建设监理在施工过程中应遵循公正、公平、公开的原则，确保施工过程的透明性和合法性。
3. 建设监理在施工安全管理中扮演什么角色？答案：建设监理在施工安全管理中扮演监督和指导的角色，确保施工过程中各项安全措施得到有效执行，防止安全事故的发生。
四、案例分析题（每题15分，共30分）1. 某施工现场发生坍塌事故，监理工程师未及时发现安全隐患，导致事故的发生。
请问监理工程师在此事故中应承担哪些责任？答案：监理工程师在此事故中应承担监督不力的责任，未能及时发现并指出施工现场的安全隐患，未能有效预防和控制安全事故的发生。
建设工程监理规试题
《建设工程监理规范》测试题一、单选题（每题 2 分）1．项目监理组织应当根据（ D ）开展工程建设监理活动。
A、项目法人的要求B、监理合同C、其它工程建设合同D、监理合同和其它工程建设合同法律法规及工程建设标准，建设工程勘察设计文件，建设工程监理合同及其他合同文件2．建设工程法律、行政法规、部门规章的效力由低到高依次为（ A ）。
A．法律、行政法规、部门规章B．法律、部门规章、行政法规C．行政法规、法律、部门规章D．部门规章、行政法规、法律3、项目业主与监理单位之间存在着（ B ）关系。
A、雇佣与被雇佣B、委托与服务C、委托与代理D、领导与被领导4、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面（ C ）A、劳务合同B、技术合作协议C、建设工程监理合同D、监理承包合同5、专业监理工程师是由（ B ）授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权的监理人员。
A、总监理工程师代表B、总监理工程师C、工程监理单位法定代表人D、现场甲方代表6、按照《建设工程监理规范》要求，专业监理工程师应由具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、（ B ）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。
A．1 B．2 C．3 D．47、对梁柱节点隐蔽工程的施工质量要实行（ C ）监理。
A、抽查B、巡视C、旁站D、平行检验8、项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（ A ）。
A、见证取样B、巡视C、旁站D、平行检验9、结合工程实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施的工程建设监理文件是（ B ）。
A、监理大纲B、监理规划C、监理细则D、监理合同10、根据监理工作需要，在（ C ）应当制订监理细则。
A、监理单位投标期间B、监理合同签订前C、监理规划制订后正式开展监理工作前D、开展监理工作过程中11、总监理工程师代表应履行以下职责（ D ）A、主持编写项目监理规划B、审批项目监理实施细则C、审核签认竣工结算D、负责总监理工程师指定或交办的监理工作12、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对施工单位的试验室应考核的内容不包括（ C ）。
建筑监理工程师考试试题(含答案)
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由( A )。
A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延2．委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( B )，协议未造成之前，原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定3．在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在( D )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A.竣工验收B.颁发履约证书C."结清单"生效D.颁发接收证书4．邀请招标投标阶段是指( B )。
A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间5．当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( A )。
A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证6．不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( C )审核签认后才可以使用。
A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师D.承包人技术负责人7．依据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据影响工期事件( C )确定批准工程延期的时间。
A.是否具有持续性B.是否涉及费用C.对工期影响的量化程度D.对建设单位的影响程度8．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期9．下列单位中，不能使用工程变更单的是( D )。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测单位10．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
建筑监理员考试专业基础试题及答案(10套)
监理员考试专业基础试题及答案（10套）监理员考试专业基础试题及答案一单选题01. 《建设工程监理规范》规定, 第一次工地会议纪要应由( )负责起草, 并经与会各方代表会签。
A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.设计单位02.按照建设工程的内在规律, 科学的建设程序应当在坚持( )的原则的基础上实施。
A.先设计、后勘察、再施工B.先勘察、后设计、再施工C.先施工、后勘察、再设计D.先勘察、后施工、再设计03.在施工准备阶段, 监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料, 并由( )在有关技术文件报审表上签署意见。
A.项目负责人B.项目法人代表C.项目总监D.单位负责人04.建设工程按照政企分开的原则组建项目法人, 实行项目法人责任制的目的是( )。
A.为了在工程建设领域引入竞争机制B.为了使勘察、设计、施工、材料设备供应单位和工程监理企业依法履行各自的责任和义务C.为了建立投资约束机制, 规范建设单位的行为11D.为了在计划目标内实现建设项目的可行性研究05. 《建设工程监理规范》规定, 监理规划的内容不包括( )。
A.监理人员名单B.监理工作依据C.监理工作范围D.监理工作制度06.下列关于主动控制和被动控制的关系的表述中, 错误的是( )。
A.被动控制的效果比主动控制的效果好, 但仅仅采取主动控制是不现实的B.对于建设工程目标控制来说, 主动控制和被动控制两者缺一不可, 应将主动控制与被动控制紧密结合起来C.要做到主动控制与被动控制相结合, 应把握好输入环节D.要做好主动控制与被动控制相结合, 关键之一是扩大信息来源07、建设工程目标系统的三大目标主要是指( )。
A.投资、进度、质量B.投资、组织、进度C.过程、组织、质量D.投资、进度、设计08、建设工程( )的思想就是要实现目标规划与目标控制之间的统一, 实现三大目标控制的统一。
A.投资控制B.系统控制C.全过程控制D.全方位控制09、下列建设工程目标控制措施中, 属于组织措施的是( )。
建设工程监理相关试题参考答案
《建设工程监理规范》<GB50319－2000）Ⅰ、单选题1、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得< B ）同意并书面通知建设单位。
<A）主管部门；<B）建设单位；<C）设计单位；<D）施工单位。
2、监理员可履行< C ）职责。
<A）参与编写监理月报；<B）负责隐蔽工程验收；<C）复核工程计量的有关数据并签署原始凭证；<D）对进场材料进行平行检验，合格时予以签认。
3、以下< D ）工作可由专业监理工程师承担。
<A）组织编写监理月报；<B）负责本专业分部工程验收；<C）审查和处理工程变更；<D）对进场材料进行平行检验，合格时予以签认。
4、监理实施细则由< C ）编制。
<A）总监理工程师；<B）总监理工程师代表；<C）专业监理工程师；<D）监理员。
5、施工过程中，当承包单位对已批准的施工设计进行调整、补充或变动时，应经< A ）审查。
<A）总监理工程师；<B）总监理工程师代表；<C）专业监理工程师；<D）监理员。
6、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，< C ）应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织转体论证，经审定后予以签认。
b5E2RGbCAP<A）总监理工程师；<B）总监理工程师代表；<C）专业监理工程师；<D）监理员。
7、< C ）应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。
<A）总监理工程师；<B）总监理工程师代表；<C）专业监理工程师；<D）监理员。
8、< C）应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。
<A）总监理工程师；<B）总监理工程师代表；<C）专业监理工程师；<D）监理员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试卷代号：1194国家开放大学（中央广播电视大学）2014秋季学期“开放本科”期末考试建设监理试题2015年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分，每题的备选项中，只有一个符合题意）1.在工程实施过程中，承担监理业务的一方是（）。
A.业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位2.工程项目能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）。
A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性3.全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）。
A.项目设计B.建设准备C.施工和动用前准备D.竣工验收4.我国实行监理企业资质管理体制是（）。
A.分级管理，统分结合B.一级管理，统分结合C.集中管理，以统为主D.分级管理，以统为主5.监理工程师与监理员的主要不同点在于（）。
A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同6.建设工程监理的中心任务是（）。
A.项目立项B.项目设计C.施工招标D.目标控制7.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）。
A.只有一个顶头上司的一元领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元领导8.《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（）。
A.国有土地使用权B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施C.依法被查封、扣押、监管的财产D.所有权、使用权不明或有争议的财产9.下列订立合同有效的是（）。
A.法人权限内订立的合同B.无代理权行为人订立的合同C.超越代理权代理人订立的合同D.代理权终止后代理人订立的合同10.招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（）。
A.工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件B.选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C.工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D.工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标11.关于质量体系描述不准确的一项是（）。
A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分B.资源是质量体系的人事保证C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动12.在工程建设中起决定性作用的环节是（）。
A.设计质量控制B.施工质量控制C.监理质量控制D.策划质量控制13.施工阶段质量控制的依据可分为两大类：质量管理与控制共同性的依据和质量检验与控制的专门技术法规性依据，下列各项中属于质量检验与控制的专门技术法规性依据的一项是（）。
A.工程承包合同文件B.工程项目质量检验评定标准C.设计文件D.国家级政府有关部门颁布的质量管理方面的法律14.关于见证点、停止点描述不正确的一项是（）。
A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.见证点课称为截留点，停止点可称为待检点15.可行性研究的核心是（）。
A.市场需求B.技术方案C.建设条件D.经济评价16.根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用（）。
A.均摊法B.凭据法C.断面法D.图纸法17.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）。
A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文与气象因素18.网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是（）。
A.最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻B.最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能额暗疮的最早时刻C.最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算D.工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差19.工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（）。
A.起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满B.起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满C.起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工D.起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工20.信息的时效性是指（）。
A.合同时间内可用的信息B.现场提供的信息B.C.预定时间内可用的信息 D.在有效时间内可用的信息二、多项选择题（每小题3分，共30分。
每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21.监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（）。
A.不损害他人名誉B.有科学的工作态度，廉洁奉工，为人正直、办事公道C.不泄露保密的事项D.能够听取不同方面的意见E.热爱本职工作22.工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）。
A.监理人员素质B.专业配套能力C.监理设施和管理水平D.监理业绩E.注册资本23.组织构成因素包括（）。
A.合理的组织联系B.合理的管理跨度C.合理的管理层次D.合理确定职能E.合理划分部门24.招标准备阶段的主要工作有（）。
A.工程报建B.选择招标方式C.申请招标D.编制招标文件E.开标25.建设监理目标控制包括（）。
A.质量控制B.投资控制C.进度控制D.人员控制E.设备控制26.建筑安装工程的直接费的构成包括（）。
A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.办公费E.差旅交通费27.成本加奖罚合同的优点在于可以（）。
A.降低成本B.缩短工期C.业主风险小D.承包商风险小E.提高工程质量28.为了有效地控制建设工程进度，监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（）。
A.工程项目建设总进度计划B.总进度分解计划C.设计准备工作计划D.施工准备工作计划E.各子项目进度计划29.工程网络计划的计划工期确定方法是（）。
A.当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期B.当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算工期C.当已规定计划工期不超过要求工期D.当未规定要求工期时，计划工期一定小于计算工期E.当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期30.建立信息编码的原则有（）。
A.编码唯一B.应用方便C.逻辑性强D.具有扩充性E.标准化三、案例分析题（每小题15分，共30分）31.案例题1：某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。
为保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。
问题：（1)你认为业主代表的做法是否正确？为什么？（5分）（2)总包单位提出异议，监理方应按说明程序协调有关方的关系？（5分）（3)分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程支付申请好工程结算书，你认为监理方应如何处理？（5分）案例题2：某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同未可调值总价合同，合同报价日期为2013年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2013年4月1日。
施工过程中，发生如下四项事件：事件1.2013年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件2.2013年5月，施工单位为保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3.2013年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应共享的持续时间增加了2天；事件4.2013年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工程增加了4天。
在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生关键线路上，并对总工期无影响。
针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。
问题：（1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？（8分）（2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生是维修费用该如何处理？（7分）试卷代号：1194国家开放大学（中央广播电视大学）2014秋季学期“开放本科”期末考试建设监理试题答案及评分标准2015年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分，每题的备选项中，只有一个符合题意）1.D2.B3.D4.A5.B6.D7.A8.A9.A 10.A11.B 12.A 13.B 14.B 15.D16.D 17.A 18.D 19.A 20.D二、多项选择题（每小题3分，共30分。
每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21.BDE 22.ABCDE 23.BCDE 24.ABCD 25.ABC26.ABCDE 27.ABCD 28.ABE 29.BCE 30.ABCDE三、案例分析题（每小题15分，共30分）31.以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。
（1)参考答案：问题1答案：业主代表做法不正确。
因为：1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；2)业主代表为通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。
（5分）问题2答案：1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关各方协调会，中止业主方违约行为；2)由监理单位对分包单位进行审核（如合格）和确认，并报业主；3)由总包单位与分包单位签订分包合同。
（5分）问题3答案：1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；3)分包单位与总包单位进行结算。
（5分）（2）参考答案问题1答案：事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。
工期不予延长。
事件2费用索赔不成立，工程索赔不成立。
因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。
工程不予延长。
事件4费用索赔不成立，工期可延长。
因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。
（8分）问题2答案：所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。
（7分）。