土建施工合同范本模板

合集下载

土建建设工程施工合同范本9篇

土建建设工程施工合同范本9篇土建建设工程施工合同范本 1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。

六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土建建设工程施工合同范本 2甲方：乙方：__________工程队为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为____________________。

2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。

二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

土建施工合同15篇

土建施工合同15篇土建施工合同土建施工合同1建设(发包)单位：______(简称甲方)施工(承包)单位：______(简称乙方)下载文档甲方为单位，根据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。

一、概况工程名称：工程地点：二、范围：±0.00以下土方工程。

(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期_____年__月__日。

合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延：1、可抗力。

2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。

四、工程价格与工程款支付。

13400m3，综合单价按/立方米计算。

挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。

土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。

五、工程量：3400m3。

六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。

2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。

3、对在施工中因乙方原因造成返工的'，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。

4、乙方必须在____年__月__日退完土，否则每天罚款伍仟元整。

七、甲方责任甲方按合同约定支付工程款。

八、乙方责任1、服从甲方的监督、指挥和管理。

3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金___元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承担。

工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金___元。

九、其它条款：1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金___元。

土方工程合同范本(6篇)

土方工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共个日历天。

2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。

若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。

乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。

4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。

六、程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。

土建工程的合同范本（通用5篇）

土建工程的合同土建工程的合同范本（通用5篇）在不断进步的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，合同是企业发展中一个非常重要的因素。

你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的土建工程的合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。

土建工程的合同1甲方（建设单位）：___________________________乙方（施工单位）：___________________________甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工、在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条工程内容（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）、第二条工程造价决算方式1、工程造价计算公式：工程造价=（_________定额直接费+材料差价）×（1+%）、即按实际完成工程量，套用《_________定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《_________市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价，另外取_______%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）。

与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算、必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算。

2、工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单。

第三条工程款支付甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算、甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款、实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如乙方有严重异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定、工程竣工时，进度款不超过预算的_______%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清、每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款、工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方、第四条工期1、本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期、工期为天、工期每延误一天处罚_______元（从履约金中扣除）、遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期、2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件、由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划_______%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚、分阶段工期延误天数未超过施工进度计划_______%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚、第五条施工组织管理1、甲方委派为本工程管理负责人，委派为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的签证，工程图纸变更的'签证，工程量增减的签证、未经上述二人共同签字，所有签证无效、2、乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字、乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝、第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工、甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：①砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工、出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；3、钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的；乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以_______%作为应付工程款，其余_______%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金、第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任、所有安全事故责任乙方自负、如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并处罚、第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金_______万元，工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）、在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，并没收履约金、乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以_______元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除、第九条前期要求乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》、第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款、第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份、甲方签字：______________________乙方签字：__________________________________年_________月_______日____________年_________月_______日土建工程的合同2甲方：乙方：就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程，以分包形式向乙方发包。

土建施工合同范本15篇

土建施工合同范本15篇土建施工合同范本1甲方：________________________乙方：________________________合同签订地：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：__________________2、工程地点：__________________二、工程范围及内容工程量：_______________________承包形式：_____________________三、工期1、开工日期：__________________2、竣工日期：__________________3、合同总工期为________工作日。

期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列1、工程质量达到省优至鲁班奖;2、工程质量评定等级为优良;3、符合国家质量验收标准;4、双方约定的标准、具体为：________________________________五、合同价款本合同工程价款结算采用下列____种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为________，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。

若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算。

并按下列约定执行：(1)工程预算价：________(工程结束后按实结算)工程单价:________(含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或________进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月____日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

土建工程范本施工合同(推荐5篇)

土建工程范本施工合同（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土建工程范本施工合同（推荐5篇）土建工程范本施工合同第1篇发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

建筑工程施工合约范本(3篇)

第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。

2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。

3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。

三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。

- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。

- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。

- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。

四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。

2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。

五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。

2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。

3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。

土建合同范本模板8篇

土建合同范本模板8篇第1篇示例：土建合同范本模板甲方（委托方）：___________（以下简称甲方）乙方（承包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，就土建工程的施工进行以下合同约定：第一条项目名称甲方委托乙方为其进行_______（具体项目名称）的土建施工。

第二条工程内容1. 本次工程包括但不限于（具体工程内容），详细工程范围和要求详见附件《工程说明书》。

2. 乙方应按甲方的要求，认真履行工程施工任务，保证施工过程中的质量和安全。

第三条工程造价1. 本次工程的总造价为______元（大写：______元整）。

2. 工程款项支付方式：（1）工程款按______比例分期支付，具体支付比例详见附件《付款计划表》。

（2）最后一期工程款在工程竣工验收合格后支付。

第四条施工期限1. 本次工程的施工期限为______年（月）。

2. 工期届满后，甲方有权要求乙方加班加点或按违约责任条款支付违约金。

第五条材料和设备1. 乙方应按照合同要求采购质量合格的材料和设备进行施工。

2. 甲方有权对乙方所选用的材料和设备进行审查，并提出合理的修改建议。

第六条质量保证1. 乙方承诺施工过程中所使用的材料和设备符合国家标准，保证工程质量达到国家相关规定的要求。

2. 乙方应对其施工质量承担责任，负责修理因施工质量问题引起的故障和损坏。

第七条安全保障1. 乙方应切实做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 如因乙方违反工程安全规定导致安全事故的，乙方应承担相应的责任。

第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应按照相关规定通知甲方进行验收。

2. 甲方有权对工程进行验收，对于合格的部分及时支付工程款项。

如发现问题，乙方应按照约定进行整改。

第九条立项变更如因工程需求变更，需重新议定相关事宜，双方均同意按照变更后的实际情况进行调整。

第十条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

土建改造施工合同范本(必备5篇)

土建改造施工合同范本（必备5篇）土建改造施工合同范本第1篇发包人（以下称甲方）：承包人（以下称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《___市建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着合作、共赢的原则，特针对“___别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同，以供双方遵照执行。

一、工程概况第1条．工程名称：___别墅主体改造工程。

第2条．工程地点：___市___区___624号住房。

第3条．承包范围：包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、___别墅平面设计图、___别墅结构施工图所含全部内容及甲方根据“___别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。

第4条．承包方式：乙方包工、包料，固定单价包干。

本工程施工期间，施工人员工资、食宿、施工所需的工具和设备、水电费均由乙方承担。

二、工程期限第5条．工期总日历天数；开工日期：年月日。

第6条．本工程由甲方组织竣工验收，经甲方组织竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，要求竣工日期为：年月日。

第7条．因甲方变更工程或增加零星项目工程，造成工期延误的，工期相应顺延。

非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。

因乙方原因造成工期延误的，工期不顺延。

三、工程价款第8条．本合同工程总价款为：（大写：人民币）（含税）。

最终工程结算总价款以各分项工程实际施工工程面积乘以单价后得出的总价款为准。

第9条．各分项工程单价款请见本合同第47条附件(三)。

第10条．变更工程的价款与本合同以外的零星项目工程价款的结算，均以实际施工工程面积乘以单价后得出的价款为准。

若本合同中已经有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价，则均按本合同已有的项目单价确定变更工程项目单价、零星项目单价；若本合同中没有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价，则由甲乙双方按照施工地点（___市___区___）的市场单价另行协商确定。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

土建施工甲方合同范本3篇

土建施工甲方合同范本3篇篇一土建施工甲方合同范本鉴于甲方委托乙方进行土建施工工程，为确保工程质量，明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程工期：自____年__月__日至____年__月__日二、工程款支付1. 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2. 工程预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方工程预付款，金额为合同总价款的20%。

3. 工程进度款：乙方按照甲方认可的工程进度计划完成相应工程量后，甲方支付给乙方工程进度款。

4. 工程结算：工程验收合格后，甲乙双方按照合同约定的计价方式进行工程结算。

三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家有关土建工程标准、规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督、检查，发现问题有权要求乙方及时整改。

3. 工程验收：工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲乙双方按照国家有关验收标准进行验收。

四、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2. 乙方在施工过程中，出现工程质量问题，甲方有权要求乙方整改，如乙方未能在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

3. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。

五、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。

2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________名词解释：1. 发包方：指委托乙方进行土建施工工程的甲方。

土方施工合同范本(25篇)

土方施工合同范本（25篇）土方施工合同范本（25篇）土方施工合同范本篇1 发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》，及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方协商一致达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：（合同履行地）：三、承包范围：四、合同价款：五、结算方式：以实际回填方量进行结算六、付款方式：工程开工后，乙方按月上报进度，以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款，按85%付款比例通过转账方式于7日内支付，乙方出具工程发票。

七、甲、乙双方责任：1、甲方责任：（1）向乙方提供相关图纸和工程地质资料，并保证数据真实准确。

（2）将水准点与坐标点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

（3）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

（4）协调处理施工现场周围地下管线的保护。

2、乙方责任：（1）做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

（2）有义务做好施工现场的文明施工，夜间施工必须确保场内（3）认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。

随时接受甲方代表的检查检验。

八、安全责任：1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。

2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工，甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效，因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改，由此造成的安全责任概由乙方负责。

九、其他约定：1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行友好协商。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签章后生效，款付清后失效。

甲方:乙方:日期：土方施工合同范本篇2 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商、签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第二条承包方式、范围及单价2.1 承包方式：本工程采用包挖、包运及转运、包渣土运输手续费、包税金等全包方式。

土方施工合同范本5篇

土方施工合同范本5篇土方施工合同范本篇1甲方:乙方:甲方承建沱江镇市政道路建设，乙方自愿向甲方承包土方工程施工，依照《中华人民共和国合同法》有其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，现将有关事项双方协商如下：一、工程地点：江华县沱江路。

二、沱江路路基的土方施工，具体包括平整、碾压、临时便道。

三、工程造价：甲方以道路填方计量为准，单价为: 元/m3，结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。

四、付款方式：甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款，余款在工程竣工验收合格后1个月内付清，中途预支燃油款。

五、乙方必须严格按照设计图纸要求按国家市政工程施工规范施工，按国家市政工程验收标准验收，分层压实厚度不大于30cm，按设计要求达到各填土层，区域密实度、层层测量，层层检测，表面横坡一致，下雨不积水，边坡整齐稳固下雨不滑坡，每天收工现场无废积土堆，整洁卫生，争创优良工程。

六、乙方必须保证机械及时到位，如机械出现问题，应及时抢救，否则，乙方必须从外面调机械进场，不影响甲方正常施工。

七、乙方必须文明施工，安全第一，推土机、压路机一切安全事故费用由乙方自负，如甲方须加班加点，一切费用均由乙方自理，乙方必须服从建设方和甲方统一指挥安排，否则，不符合施工条件和程序，盲目施工，甲方有权强迫停工，其一切后果由乙方自负。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方:乙方:_______年_____月_____日土方施工合同范本篇2甲方:乙方:依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将__________公园土方开挖工程承包给乙方。

为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：_________________一、工程概况1、工程名称：_________________公园。

2、工程地点：_________________新城。

土建工程合同书范本(3篇)

土建工程合同书范本建设单位：_____（简称甲方）施工单位：_____（简称乙方）甲方现有钢结构厂房工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工、互相协助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：第一条、工程名称：_________________________________。

第二条、工程地点：_________________________________。

第三条、工程概况：_________________________________。

第四条、工程承包形式及施工依据：1、承包形式：制作、安装厂房钢结构。

2、承包范围：钢构部分：厂房钢结构部份的制作与安装。

含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。

3、施工依据：按甲方要求（施工图纸，工程技术联系单，有关规范为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表）为准。

第五条、材料必须是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。

工程质量：按甲方要求满足图纸和有关施工规范要求，工程质量达到合格标准。

第六条、工期：工程工期为天。

如遇雨天、停电等不可抗拒因素影响的情况，或由甲方原因造成延误的情况，则按实际天数工期顺延。

第七条、工程造价：1、工程造价：A、钢构为屋面验收____元/m2。

B、配套设施根据报价单按实际结算（不含税）。

2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价。

第八条、付款方式：合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款，完工验收合格后留总工程款____%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。

第九条、施工：1、乙方在施工前应制定安全措施，并承担施工安全责任。

在施工过程中必须加强安全意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购买足够的人身意外等保险，如出现安全及意外事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

2、甲方无偿提供现场安装施工用水电。

进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入。

3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。

土建合同范本模板6篇

土建合同范本模板6篇篇1土建工程合同范本模板甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________签订日期：___________鉴于甲方拟委托乙方承担土建工程的承建工作，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，以便明确双方权利义务，共同遵守，确立双方合法权益，现订立如下：第一条项目名称：___________第二条项目地址：___________第三条工程内容1、工程范围：包括___________工程。

2、工程工期：______年/__月/__日起，至______年/__月/__日止。

3、工程质量：需符合国家质量标准，并承担相应的保修工作。

第四条工程进度1、根据工程内容，乙方应制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。

2、工程进度计划一经确定，乙方应严格按照计划进行施工，不得擅自更改进度。

第五条施工条件1、甲方应提供给乙方所需施工条件，包括但不限于场地、用电、用水等。

2、乙方应自行承担施工过程中可能发生的突发情况，如遇不可抗力因素，双方可协商处理。

第六条合同价款及支付方式1、本工程合同总价款为___________万元。

2、支付方式：甲方按工程进度支付合同价款，具体支付比例及时间由双方协商确定。

第七条材料采购1、乙方应按照工程质量标准采购符合要求的原材料，并负责材料的运输、保管等。

2、甲方应在材料验收合格后支付相应款项。

第八条质量保证1、乙方应保证工程质量符合国家相关标准并承担相应的质量保修工作。

2、如因乙方施工质量不合格导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任，包括整改、赔偿等。

第九条安全责任1、乙方应严格按照国家相关法律法规、安全规范进行施工，确保施工现场的安全。

2、如因乙方施工不当造成安全事故，乙方应承担全部责任并承担相应的法律责任。

第十条管理费用1、乙方应自行承担施工管理费用，包括但不限于人工、设备、材料等费用。

2、甲方按照施工实际情况支付相应管理费用。

土建工程承包合同6篇范本

土建工程承包合同6篇范本范本1：土建工程承包合同甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行土建工程施工事宜达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，完成以下土建工程施工任务：________________。

1.2 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和行业规范要求。

第二条工程价格及支付方式2.1 双方同意本工程的总价款为人民币________元整（大写：________________）。

2.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：________________。

第三条工程进度及验收3.1 乙方应于______年______月______日前完成全部施工任务。

如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方不承担违约责任。

3.2 工程竣工后，甲方应及时组织验收。

验收合格后，甲方应按照约定支付剩余工程款项。

第四条质量保证期及售后服务4.1 本工程质量保证期为自竣工验收之日起计算，为期______个月。

4.2 在质量保证期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内派人修复。

修复费用由乙方承担。

第五条违约责任5.1 双方同意，任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约。

违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。

5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

第六条争议解决方式如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。