维修工程劳务合同_1
最新工程维修劳务分包合同
最新工程维修劳务分包合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主或授权代理人，乙方为具有相应资质的工程维修劳务分包商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程维修劳务分包事项，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程性质：__________1.5 工程预算：__________二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括但不限于：__________2.2 乙方分包内容应符合甲方提供的施工图纸、施工方案及技术要求等文件。
三、合同价格及支付3.1 双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。
3.3 乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行报销。
四、工期及进度4.1 合同约定的工期为__________天。
4.2 乙方应按照甲方的要求，确保工程进度和质量，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应负责整改，直到验收合格为止。
维修劳务承包合同范本(精选5篇)
1、电脑硬件故障维护(电脑主机、显示器)。
2、电脑软件故障维护(包括系统安装，系统还原，常用软件安装)
3、局域网络故障维护(对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常)。以上如有属于更换或修理损坏部件费用另收取。
二、维护方式：
⑴故障上门维护：在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必需在3小时内到达合同商定的地点进行维护，特别情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。
五、修理配件及材料产生费用，必需使用科室负责人签字核实。
六、本合同承包费用每月800元整，每月20号后发放。
七、本合同一式二份，双方签字后生效，具有法律效用。
八、本合同从20xx年4月1日至20xx年4月1日
甲方：
乙方：
年月日
修理劳务承包合同5
甲方：（以下简称甲方）_________
乙方：（以下简称乙方）_________
2、甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如遇到硬件寿命终止或无法修理时，征得乙方同意更换或修理损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或修理费(当次结算)。如乙方被修理的配件为甲方所供应的，则依据产品正规保修细则履行。
3、甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如遇到必需购买必要特别的工具或软件，其费用由乙方支付(当次结算)。
十一、有关平安生产和防火商定：甲方供应的施工说明及施工场地应符合防火防事的要求，主要包括电气线路煤气管道，自来水和其它管道畅通合格，乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止有关事故发生。
十二、保修期为一年，如因乙方施工方面或乙方供应材料方面造成的质量问题，修理材料及人工费由乙方支付；如属甲方供应的材料或使用不当造成的损失则由甲方负责人工及材料费。
劳务维修分包合同范本
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就甲方维修工程项目的劳务分包事宜，经友好协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程工期：_______（自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日）二、劳务分包范围2.1 乙方负责甲方维修工程项目的以下劳务工作：（1）施工图纸范围内的维修作业；（2）甲方提供的材料、设备的安装、调试；（3）甲方指定的其他相关工作。
2.2 乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成上述劳务工作。
三、工程质量及标准3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件及国家现行相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3.2 乙方应定期对施工现场进行巡查，发现问题及时整改，确保工程质量。
四、劳务报酬及支付方式4.1 劳务报酬：根据工程量及市场行情，经双方协商确定，劳务报酬为人民币_______元。
4.2 支付方式：（1）工程进度款：按照工程进度，甲方按月向乙方支付劳务报酬的_______%，每月支付日期为_______。
（2）结算款：工程竣工后，甲方对乙方完成的工作进行验收，验收合格后，甲方在_______个工作日内支付剩余劳务报酬。
五、甲方责任5.1 甲方负责提供施工图纸、设计文件、工程所需材料、设备等。
5.2 甲方负责协调施工现场，确保乙方正常施工。
5.3 甲方负责对乙方完成的工作进行验收，并对不合格工程提出整改意见。
六、乙方责任6.1 乙方负责按照甲方要求，在约定的时间内完成维修工程项目的劳务工作。
6.2 乙方应确保施工质量，对因施工原因造成的质量事故负责。
6.3 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，确保施工安全。
劳务分包维修合同范本三篇
劳务分包维修合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、维修项目及范围1. 维修项目：[具体维修项目名称]2. 维修范围：[详细说明维修的区域、设备或设施等范围]二、维修期限维修期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
乙方应在约定的期限内完成维修工作。
三、维修价款及支付方式1. 维修价款总额为人民币：______元（大写：____________________）。
此价款为固定总价，包含乙方完成维修工作所需的人工、材料、设备、运输、管理等一切费用。
合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付维修价款的__%作为预付款；维修工作完成并经甲方验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付维修价款的__%；剩余维修价款的__%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方在__个工作日内支付给乙方。
四、维修质量及质保期1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行维修，确保维修质量符合要求。
2. 质保期自维修工作验收合格之日起计算，为期__个月。
在质保期内，如出现维修质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务向乙方提供维修工作所需的相关资料和信息；协助乙方协调与维修工作相关的各方关系；按照合同约定及时支付维修价款。
2. 乙方责任与义务组建专业的维修团队，配备必要的工具和设备，按照合同要求按时完成维修工作；遵守甲方的现场管理规定，做好安全防护工作，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任；维修过程中，如发现新的问题或需要增加维修工作量，应及时通知甲方，经甲方同意后方可进行；维修工作完成后，及时清理现场，做到工完场清。
维修劳务合同范本(集合16篇)
维修劳务合同范本（集合16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!维修劳务合同范本（集合16篇）合同在现代社会中的地位日益重要,合同的订立可以使各方的权利义务更加清晰。
维修工程劳务合同6篇
维修工程劳务合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程维修劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________维修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于____________________（具体维修项目）。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：根据工程实际情况及双方约定，本次维修工程劳务费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后______日内支付乙方劳务费用总额的______%，剩余______%作为质保金，自竣工验收之日起一年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证明。
4. 如工程存在质量问题，乙方应无偿返工，并承担由此造成的损失。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、保修和服务1. 保修期：工程竣工验收合格后，乙方提供一年的保修服务。
2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方应无偿维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，每逾期一日，应向乙方支付劳务费用总额千分之五的违约金。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，应赔偿甲方因此造成的损失。
维修工聘用合同6篇
维修工聘用合同6篇合同的准备工作是为了避免纠纷和争议的发生，合同是为了避免一切冲突的合法依据，下面是作者为您分享的维修工聘用合同6篇，感谢您的参阅。
维修工聘用合同篇1甲方（聘用方）：乙方（被聘用方）：身份证号码：性别：通讯地址：甲方聘用乙方为机械维修员，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条本合同期限为一年。
（一）本合同于#年#月#日生效，其中试用期#个月，至#年#月#日终止。
（二）乙方承担的劳务内容、要求为：机械维修工岗位职责内容。
第二条乙方应按照甲方的要求，保证按时完成公司规定的工作任务。
第三条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本合同第一条、第二条约定的合同内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准为：定额收入；方式和时间为：甲方月初十日前至迟不超过本月底，以货币形式支付乙方上月劳务报酬。
薪金中含有医疗、养老、保险部分，甲方不再给乙方办理医疗养老等社会保险。
第五条劳动纪律（一）乙方必须持有操作证件（如：驾驶证）。
（二）乙方负责机械的维修工作，及时做好问题诊断与维修保养工作，制订、完成预防性维护保养工作，保障机械运转正常，减少维修费用，降低停机工时。
参与机械事故的调查、分析与处理、维修台帐的建立和更新。
保证公司机械的正常使用。
（三）乙方在工作中不得违章操作，必须严格遵守安全操作规程，若乙方在违规操作中造成人员伤害和安全事故的，乙方承担相应的违规操作责任。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业。
（四）乙方应遵守甲方的劳动纪律条款：1、严格遵守甲方的考勤制度，不得迟到、早退、旷工。
未经请假离开岗位的，按照旷工处理；2、服从甲方的工作安排并认真完成工作任务；3、乙方不得利用工作时间从事非甲方安排的工作，不得从事与甲方形成利益冲突的事务；4、乙方不得有打架、斗殴、暴力、寻衅滋事、盗窃、欺诈、弄虚作假、扰乱工作秩序、酗酒、故意损害或侵占甲方财务其他违法和违反社会道德和公序良俗的行为；5、结束在甲方的工作时，应当做好交接工作，包括对甲方所属各类文件及工具设备的交接；6、乙方不得损害甲方的名誉和利益，不得泄露甲方的商业机密。
维修工 劳务外包合同4篇
维修工劳务外包合同4篇篇1维修工劳务外包合同甲方：（委托方）__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________乙方：（受托方）__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________鉴于甲方为了维护设备设施的正常运行，委托乙方对其设备设施进行维修保养工作，甲乙双方经友好协商，遵循平等自愿、公平互利的原则，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方应根据甲方提供的维修保养计划和要求，对设备设施进行巡检、维修、保养等工作，确保设备设施的正常运行。
2. 维修工作的具体内容包括但不限于：设备维护、设备故障排查与修复、设备保养、备件更换等。
3. 维修工作的具体要求由甲方向乙方提供，乙方应按照要求进行操作并保证维修质量。
二、服务费用1. 甲方应按照实际维修工作的情况向乙方支付服务费用。
2. 服务费用的支付方式为（选择一种）：一次性支付/月结支付/季度支付。
3. 服务费用的具体金额由甲乙双方协商确定，支付方式由双方商定。
三、维修时间1. 维修工作的时间由乙方根据实际情况灵活安排，确保设备设施随时处于正常状态。
2. 若因不可抗力等原因导致维修工作延迟或暂停，乙方需及时通知甲方并商议解决方案。
四、保密条款1. 在履行本合同过程中，双方可能会接触到一些商业机密信息，双方应严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
2. 如因双方一方未履行保密责任而导致信息泄露，应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用或提供必要的合作支持，导致维修工作无法正常进行，应承担违约责任。
2. 若乙方未按照本合同约定的内容履行维修工作，导致设备设施损坏或影响正常运行，应承担相应的赔偿责任。
六、解决纠纷本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交至甲方所在地人民法院解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章生效，至维修工作结束之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
维修维护劳务合同模板
维修维护劳务合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方有一定的维修维护工作需要委托乙方完成，双方经友好协商，特订立本合同，以明确双方权利义务，维护双方的合法权益，条款如下：第一条服务内容1.1 乙方接受委托，按照甲方的要求，对其设备、器材、工具等进行维修维护工作，确保设备的正常运转。
1.2 乙方应按照甲方的要求，定期检查设备、器材、工具等的运行情况，提出合理化建议并及时处理可能存在的问题。
1.3 乙方承诺提供的服务质量应符合相关行业标准，确保设备在维修维护过程中不受到二次损害。
第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，履行期为____年____月____日至____年____月____日。
2.2 服务时间为每周____天，每天工作小时为____小时，具体维修维护时间双方另行协商。
2.3 如需延长服务时间，应提前书面通知对方，并经双方协商同意。
第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的服务标准支付维修维护费用，具体费用标准为____元/小时，双方共同商定。
3.2 甲方应按照乙方提供的服务时间和服务内容支付服务费用，乙方应提供相应的发票和相关报表。
3.3 如因不可抗力等原因导致服务无法履行，双方应协商解决，并根据实际情况进行服务费用的调整。
第四条服务保障4.1 乙方承诺提供的服务符合相关标准要求，若因乙方原因导致设备维护不当，应承担相应责任。
4.2 甲方应配合乙方的工作，提供必要的信息和设备，确保维修维护工作的顺利进行，并及时处理乙方提出的问题。
4.3 双方应保护对方的商业秘密和个人隐私，不得泄露相关信息，如有违反，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因一方原因导致本合同无法履行，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等原因导致本合同无法正常履行，双方应根据实际情况协商解决，并及时通知对方。
5.3 双方应自觉遵守本合同的约定，如因一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
零星劳务维修合同6篇
零星劳务维修合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（维修服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方的零星劳务维修事项达成如下协议：一、合同标的1. 乙方根据甲方的需求，提供零星劳务维修服务，包括但不限于设备维护、管道修理、清洁保洁等。
2. 合同涉及的维修项目以甲方提供的维修清单为准，如有增减，双方应另行协商并签订补充协议。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
期间，乙方应按照甲方的要求提供维修服务。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照实际发生的维修项目支付乙方相应的服务费用。
具体费用标准按照附件的维修价格表执行。
2. 乙方完成维修项目后，应提供维修报告和费用清单，甲方审核无误后于___个工作日内支付服务费用。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
四、服务质量与保证1. 乙方应确保提供的维修服务质量，保证维修后的设备设施正常运行。
2. 乙方在维修过程中应遵守相关安全规范，确保甲方人员及财产安全。
3. 如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
1. 甲乙双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将涉及对方商业秘密的信息泄露给第三方。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解决。
七、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
维修劳务合同（精选6篇）
维修劳务合同（精选6篇）维修劳务合同篇1甲方：_________________身份证号码：_________________乙方：_________________身份证号码：_________________甲乙双方于______年____月____日签订了合同期限从______年____月____日至______年____月____日的，双方同意协商解除劳动合同关系。
经双方协商一致，签订本协议如下：_________________1.自______年____月____日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止;2.甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后结清以下款项：_________________a)月份工资：_________________共计￥元b)相应比例年终奖：_________________共计￥元c)经济补偿金：_________________共计￥元d)乙方尚欠甲方欠款及资产损失赔款：_________________共计￥元;e)其它：_________________共计￥元;f)其它扣款以员工离职交接表中所列资产移交情况为准。
3.甲方为乙方缴交社会保险金至______年____月____日4.甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;5.乙方应当于本协议签订后1日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
6.乙方自愿放弃其他所有诉求。
7.此一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(签字)：_________________以上是为您提供的一份维修劳务，望采纳。
维修劳务合同篇2甲方:乙方:甲方因生产、工作需要，经考核、录用乙方为临时工作人员，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
零星维修劳务合同5篇
零星维修劳务合同5篇篇1甲方（聘用方）：__________________公司乙方（受聘方）：__________________个人根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方的零星维修项目达成以下劳务合同：一、合同目的及工作内容1.1 本合同旨在明确甲乙双方关于甲方零星维修项目的劳务合作关系。
1.2 乙方同意接受甲方的委托，提供维修服务，包括但不限于机械设备维修、电气设备维修、管道维修等零星维修项目。
二、工作内容及范围2.1 乙方应根据甲方的要求，按时完成各类维修任务，确保维修质量。
2.2 乙方的工作范围包括但不限于甲方生产设施、办公设施及其他设施的维修。
三、工作时间及地点3.1 乙方应按照甲方的安排，在指定时间内完成维修任务。
如遇特殊情况，应提前与甲方沟通。
3.2 乙方应在甲方指定的地点进行维修工作。
如因工作需要变更地点，应事先征得甲方同意。
四、劳务费用及支付方式4.1 甲方按照实际完成的维修项目支付乙方劳务费用。
具体费用标准按照双方签订的维修项目清单执行。
4.2 支付方式：每月底，乙方提交本月完成的维修项目清单及费用明细，甲方审核无误后，次月XX日前支付费用。
五、质量要求及验收标准5.1 乙方应确保提供的维修服务质量，符合甲方的要求及相关行业标准。
5.2 甲方有权对乙方完成的维修项目进行验收，如不符合要求，甲方有权要求乙方整改或重新维修。
六、保密条款及知识产权归属6.1 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
6.2 本合同项下产生的所有知识产权归属甲方所有。
乙方仅享有在其完成的工作成果上的署名权。
七、违约责任及赔偿损失7.1 如乙方未按合同约定完成维修任务，或提供的服务质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
7.2 如因乙方的违约行为导致甲方生产、经营等遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
维修工程劳务合同范本5篇
维修工程劳务合同范本5篇篇1甲方（业主方）：__________乙方（服务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需的维修工程劳务事宜达成以下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行维修工程劳务过程中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为，促进项目顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：__________维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于墙面翻新、水电维修、设备维护等（详见附件《工程维修清单》）。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、劳务内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的《工程维修清单》中的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应派遣具备相应技能和资质的人员参与工程施工，确保安全生产。
3. 乙方应遵守施工现场的安全生产管理规定，确保施工现场安全有序。
4. 乙方应按时提交施工进度报告，确保工程按计划进行。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。
具体金额根据《工程维修清单》中的项目和内容确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，在工程竣工验收合格后支付工程款项。
六、质量标准和验收方式1. 乙方应严格按照相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收时，应按照《工程维修清单》中的要求进行验收。
3. 验收合格后，双方应签署《工程竣工验收报告》。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
维修工程劳务合同范文6篇
维修工程劳务合同范文6篇篇1维修工程劳务合同范文甲方（委托方）：________________乙方（承揽方）：________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方委托乙方进行维修工程劳务事宜，达成如下合同：一、范围：乙方接受甲方的委托，为其提供维修工程劳务服务，包括但不限于：设备维修、水电路维修、家具维修等具体内容。
二、工作内容：乙方应按照合同约定的要求，认真负责地完成甲方委托的维修工程劳务服务，并保证工程质量。
三、工作地点：维修工程劳务服务地点为________________。
四、工作时间：双方约定工作时间为________________，若有特殊情况需要延长工作时间，应提前通知甲方并征得同意。
五、报酬：甲方应按照实际提供的维修工程劳务服务情况支付报酬，具体金额为________________。
六、费用支付：甲方应按照约定的时间和方式支付报酬给乙方，如有违约行为，应按照法律规定承担法律责任。
七、保密条款：双方在合作过程中可能获取对方的商业秘密或其他敏感信息，应妥善保密，不得向第三方透露或泄露。
八、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至______________止，期满后如有需要继续合作，应另行签订续约合同。
九、违约责任：如果一方未按照合同规定提供维修工程劳务服务或支付报酬，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
十、争议解决：本合同的签订、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签约日期：________________以上为双方签订的维修工程劳务合同范文，希望双方能够遵守合同约定，共同合作，实现双赢。
维修工程劳务合同范文8篇
维修工程劳务合同范文8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在维修工程劳务合作中的权利与义务，保障工程的顺利进行，现甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于房屋维修、设备设施维修、绿化维护等。
二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并通过甲方验收合格之日起终止。
2. 如有未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据工程实际内容、工程量及双方约定的单价进行计算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度进行支付，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权顺延支付时间。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修并承担相应费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
2. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
3. 甲方应提供必要的技术支持和指导。
六、乙方责任与义务1. 乙方应确保施工质量，按照甲方要求进行施工。
2. 乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施。
3. 乙方应按时提交工程进度报告和验收申请。
4. 乙方应承担施工过程中的风险及费用。
七、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付劳务费用，每逾期一日，应向乙方支付应付金额百分之____的违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价百分之____的违约金。
如逾期超过____日，甲方有权解除合同。
道路维修劳务合同6篇
道路维修劳务合同6篇篇1道路维修劳务合同一、甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：二、乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，为了维护道路的安全、畅通和美观，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规，甲、乙双方就道路维修工作达成如下协议：第一条：工作内容1. 乙方应按照甲方要求，为甲方进行道路维修工作，维修内容包括但不限于：道路破损修复、路面清理、标线绘制、排水系统维护等工作。
2. 乙方需保证维修工程的质量，确保道路维修后能够达到甲方规定的要求和标准。
3. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成维修工程。
第二条：工作报酬1. 甲方向乙方支付维修工程费用，费用按照甲乙双方协商确定的价格计算。
2. 乙方应按照甲方的要求提供维修工程的报价单，并经甲方审核确认后支付工程款项。
3. 如有工程变更或额外费用产生，应经过双方协商一致后支付相应费用。
第三条：工作时间1. 工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由双方协商确定。
2. 如遇特殊情况，需延长工作时间或加班工作，应经双方协商确认后执行。
第四条：工作安全1. 乙方应加强对维修工程人员的安全教育和培训，确保工作人员遵守安全操作规程，保障工作人员的安全。
2. 乙方应为维修工程人员购买工伤保险，并及时处理工伤事故，保障工程人员的权益。
第五条：违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成维修工程，应向甲方支付违约金，违约金按照实际造成的损失计算。
2. 若乙方维修工程质量未达到甲方要求，造成损失的，乙方需承担赔偿责任。
第六条：合同解除1. 若乙方不能按约定时间完成维修工程，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担一切因此而产生的费用。
2. 若因不可抗力原因致使合同无法履行，双方可协商解除合同，但应经过书面确认。
第七条：其他1. 本合同自双方签订之日起生效，至维修工程完工并经甲方验收合格后终止。
2. 本合同如有争议，应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
工程维修维护劳务合同
工程维修维护劳务合同合同编号：________甲方（业主）：________乙方（维修维护服务提供方）：________鉴于甲方为________（工程项目名称）的合法所有者或管理者，欲委托乙方进行该工程项目的专业维修维护工作；乙方作为具有相应资质的维修维护服务提供者，愿意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同如下：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在________（工程项目名称）维修维护工作中的权利、义务和责任，确保工程设施设备得到及时、有效的维护，延长其使用寿命，保障甲方的合法权益。
二、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对________（具体设施设备名称）进行定期检查、维修、保养和紧急故障处理。
2. 乙方应保证维修维护服务的专业性和时效性，确保设施设备的正常运行。
3. 乙方应在接到甲方故障报告后的________小时内响应，并在约定时间内完成维修工作。
三、服务标准乙方应遵守国家有关维修维护的标准和规范，确保服务质量满足甲方要求。
四、合同期限本合同自________年____月____日起至________年____月____日止。
五、报酬及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付维修维护费用，具体金额为________元。
2. 甲方应在每次服务完成后的________个工作日内支付相应费用。
六、违约责任1. 如乙方未能按时完成维修维护工作，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分维修维护费用的________%。
2. 如因乙方原因导致设施设备损坏，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会进行仲裁。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
维修工程劳务合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
条工程概况及承包工作内容
第二条作业人员
第三条合同工期
开工日期______ 年____ 月_____ 日，完工日期_______ 年____ 月_____ 日，工期为 ______ 天。
第四条合同价款
4• 1合同价款为：__________ 元大写：______________ 元
4• 2合同价款的确定原则：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
4 • 2 • 1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4 • 2• 2以年施工顶算或年施工概算定额为依据：
4 • 2 • 3定额工以外发生的零星用工单价________ 元/工
第五条合同价款的结算和支付
5• 1结算、决算资料：
5• 1 • 1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，
承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5 • 1 • 2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5 • 1 • 3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、
现场签认资料等。
5•2合同价款的结算和决算：
5 • 2• 1发包人应于每月_____ 日对承包人完成的工程量
给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5 • 2 • 2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5 • 3合同价款的支付：
5 • 3 • 1合同价款分期支付：在年___________ 月______ 日付款______ 元，在_______ 年________ 月_______ 日付款
_______ 丿元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6• 1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规
定，严格按安全标准组织施工。
6• 2重大伤亡及其他安全事故处理：
6• 2• 1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6• 2• 2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7-1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7• 2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因
发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7• 3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条工期延误
8• 1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工
代表确认，工期相应顺延。
8• 2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8• 3非因上述原因造成未按合同工期交工的，双方约
疋：
第九条文明施工
9• 1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的
“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理，坚持文明施工。
9• 2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应＜
10• 1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
10• 2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11• 1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11• 2负责于_______ 年_______ 月_______ 日提供施工图纸_______ 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
11• 3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11• 4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12• 1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12• 2承包人需将其作业人员登记造册，作为本合同附件。
12• 3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，
不能随意变更备案人员，人员变动率小于—％，服从
发包人的统筹安排，统一调动
12• 4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
第十三条违约责任
13• 1发包人违约责任
13• 1 • 1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13• 1 - 2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13• 1 • 3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13 • 2承包人违约责任
13 • 2 • 1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在
_______ 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13 • 2 • 2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有
权暂不安排施工任务，并书面通知承包人，直至终止合同。
13 • 2 • 3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向___________ 人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本__________ 份。