电梯安装工程承包合同协议书范本模板
电梯安装工程承包合同范本8篇
电梯安装工程承包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围：电梯安装工作，包括但不限于井道、机房的勘察、电梯设备的安装、调试及验收等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供安装所需的全部材料和设备，并负责施工安装过程中的全部工作。
三、合同工期1. 工程开工日期：自甲方发出开工通知之日起开始计算。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定工期内完成全部安装工作，并通知甲方进行验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装调试费、验收费用等。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并经验收合格后支付剩余的款项。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行安装，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和文件。
3. 甲方应在收到乙方的验收通知后XX日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、工程变更若工程实施过程中发生设计变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付足额工程款。
2. 若乙方未按合同约定完成安装工作，应支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 若因甲方原因致使工程中途停建、缓建或设计变更造成的损失，由甲方承担责任。
电梯安装责任合同3篇
电梯安装责任合同3篇篇1电梯安装责任合同一、甲方（需方）：姓名：单位名称：联系电话：地址：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系电话：地址：鉴于甲方拟在（具体地址）安装电梯，并了解到乙方具有相关的从事电梯安装服务的能力，双方经协商一致，就电梯安装工程的相关事宜达成如下合同：一、项目名称：电梯安装工程。
二、工程内容：本合同约定的电梯安装工程包括但不限于电梯设备的安装、设备调试、验收等服务。
三、工程造价：本合同工程总价为（具体金额）。
四、工程质量：乙方保证本合同的工程质量符合国家相关法规标准，严格按照规范要求完成工程。
五、工程进度：乙方应按照双方商定的工程进度计划按时完成工程。
六、工程责任：乙方承担电梯安装工程的安全、质量、进度和相关法律责任。
七、付款方式：甲方根据乙方提供的发票支付工程款。
工程款支付方式为（具体支付方式），首期支付为工程总额的（具体比例），尾款支付为工程总额的（具体比例），工程验收合格后支付。
八、变更和解决争议：在工程过程中，如有需要变更的情况，双方应协商一致定性变更内容和费用。
如发生争议，双方均有义务本着诚实信用的原则友好协商解决，协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并完成后终止。
甲方（需方）：签字：日期：乙方（承包方）：签字：日期：以上为电梯安装责任合同，双方需遵守合同内容并履行各自的责任。
感谢您的合作！篇2电梯安装责任合同一、合同双方甲方：（安装单位）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（甲方委托的安装单位）法定代表人：地址：联系电话：二、合同内容1. 甲方为乙方委托安装电梯，乙方应按照国家相关规定和标准进行电梯的安装工作，并保证安装工程质量符合相关标准。
2. 乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求进行安装，不得私自更改。
如有必要更改，需得到甲方的书面同意。
3. 乙方应派遣具有相关资质和经验的工程师和技术人员进行电梯的安装工作，确保安装过程安全可靠。
电梯安装合同范本6篇
电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方（安装单位）：__________乙方（需安装单位）：__________为明确电梯的安装服务内容、标准和责任，双方一致同意按照以下约定签订本合同：第一条安装服务内容1. 乙方委托甲方进行电梯的安装服务，并由甲方提供电梯设备、安装材料和设备销售合同。
2. 甲方应按照国家相关标准和要求，对电梯进行安全合格安装和调试，确保电梯的正常使用。
3. 电梯的具体类型、品牌、规格和数量，由甲方根据乙方的需求进行选定和提供。
第二条安装质量标准1. 甲方应按照国家相关标准和规定，保证电梯的安装质量符合安全标准和使用要求。
2. 电梯的安装过程中，如发现任何质量问题或安全隐患，甲方应立即采取措施进行整改，确保电梯的安全使用。
第三条安装费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付电梯设备的采购费用、安装费用和调试费用。
2. 电梯设备的款项应在签订合同后的10个工作日内一次性支付完成。
第四条安装期限1. 甲方应按照合同约定的时间节点，完成电梯设备的采购、运输、安装和调试工作。
2. 如因不可抗力等客观因素导致安装延期，甲方应及时通知乙方并重新协商安排计划。
第五条保修责任1. 电梯安装工程结束后，甲方应向乙方提供12个月的保修期，保证电梯设备的正常使用。
2. 在保修期内，如电梯设备发生任何质量问题或故障，甲方应免费提供维修服务，并承担相应的费用。
第六条合同的解除与终止1. 若因一方原因导致无法履行合同的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若因双方协商一致或不可抗力等原因导致合同无法履行，合同可通过书面协商解除。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商和约定。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，在安装完成后立即生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：__________ 日期：__________以上是电梯安装合同的基本范本，请双方根据实际情况进行具体约定和确认，确保双方权益得到充分保障。
电梯安装工程承包合同范本7篇
电梯安装工程承包合同范本7篇第1篇示例：电梯安装工程承包合同范本甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，就电梯安装工程的承包事宜达成以下协议，以便明确双方的权利和义务，共同遵守。
一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责本次电梯安装工程的全部设计、施工和验收工作。
1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、工程价格及支付方式2.1 工程价格：__________元整（人民币），包括设计、施工、设备购置、人工费用等。
2.2 工程费用支付方式：甲方于本合同签订之日支付工程款的30%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后一次性支付给乙方。
三、工程进度3.1 乙方应按照合同约定的工程进度，按时、按质、按量完成工程。
3.2 工程竣工验收时限：__________四、质量保证4.1 乙方承诺所提供的所有材料和设备均符合国家标准，并保证工程质量达到国家规定的标准。
4.2 在工程竣工验收后，乙方承诺对工程质量负责，保修期为__________年。
五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款或违反其他合同约定，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按时、按质完成工程，应承担相应的违约责任。
六、保密条款6.1 乙方应对甲方提供的技术资料、施工方案等保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 在合同解除或履行完毕后，乙方应将相关文件、资料归还给甲方。
七、合同变更和解释7.1 本合同未尽事宜双方可协商一致进行变更，变更内容须以书面形式确认。
7.2 本合同的解释权归双方共同所有。
八、争议解决8.1 因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
大包电梯安装合同范本三篇
大包电梯安装合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、安装电梯的基本信息1. 电梯品牌：________________2. 电梯型号：________________3. 电梯数量：______部4. 额定载重量：______kg5. 额定速度：______m/s6. 层站数：______层______站二、安装工程范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的电梯井道设计图纸和相关技术要求，完成电梯设备的安装、调试及验收工作。
2. 安装工程包括但不限于电梯主机、轿厢、导轨、厅门、电气控制系统等设备的安装和调试。
3. 乙方应确保安装后的电梯符合国家和地方相关标准及规范，能够安全、稳定运行。
三、安装工期1. 本工程的安装工期预计为______天，自甲方书面通知乙方进场安装之日起计算。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，工期相应顺延。
四、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币______元（大写：________________元整），此价款包含电梯设备的安装费、调试费、运输费、保险费、税费等一切费用。
（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：________________元整）；（2）电梯设备安装完成并经甲方初步验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元（大写：________________元整）；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
电梯安装合同范本(精选5篇)
电梯安装合同范本（精选5篇）电梯安装合同1建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程二、工程范围及承包方式：1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期1、电梯门套数量：128门套。
2、合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整；3、固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）4、开工日期：_____年_____月_____日5、竣工日期：_____年_____月_____日四、付款方式1、甲方优先考虑实物冲抵工程款2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任：1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
电梯安装工程承包协议电子版(三篇)
电梯安装工程承包协议电子版发包方：承包方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：第二条工程期限1、本工程合同安装总工期为2、本工程开工日期以构件进场时间为准。
第三条工程合同总价总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为元如有变更，以实际面积结算。
第四条材料、设备供应1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。
第五条工程质量和检查验收承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。
保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第六条工程价款的支付与结算1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的%的预付款，结构安装完毕，发包方支付%的进度款，彩板安装完毕，发包方支付%的进度款。
2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后天内，所有余款全额支付完毕。
第七条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条附则其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正式本份。
甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日 ____年____月____日电梯安装工程承包协议电子版（二）甲方：《工程发包分人》乙方：《工程承包人》丙方：《工程承担保人》依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规;遵照平等、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，特签订本合同，双方共同遵守执行。
电梯安装合同范文6篇
电梯安装合同范文6篇篇1电梯安装合同范文甲方：_______________（下称甲方）地址：_____________电话：_____________乙方：_______________（下称乙方）地址：_____________电话：_____________鉴于甲方拟安装电梯，与乙方洽谈了电梯安装事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目名称及地址：电梯名称：_____型号：_____地址：_________________二、电梯工程内容及要求：1、甲方要求乙方在____年___月___日至___年___月___日内为其安装完工。
2、电梯数量：3、电梯载重量：____kg4、楼层数：___层5、电梯速度：____m/s6、电梯尺寸：_____7、其他特殊要求：__________________三、合同价款及支付方式：1、本项目总价款为________元整。
其中，甲方需于合同签订后支付款项________元作为预付款，余款在电梯完工验收合格后一次性支付给乙方。
2、支付方式：甲乙双方约定支付方式为：___________（例如：银行转账、现金等）。
四、双方权利和义务：1、乙方应按照甲方的要求和要求，按时按质完成电梯的安装任务，确保电梯的质量和安全性。
2、甲方应按时支付款项，并提供必要的施工资料和配合乙方完成电梯的安装工作。
3、如因甲方原因延误工期，应支付乙方相应的违约金。
4、电梯工程竣工验收后，乙方将提供电梯的保修维护服务。
五、违约责任：1、如果因乙方原因导致电梯质量不过关或者未按时安装完毕，乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如果因甲方原因导致电梯工程延误或者质量问题，甲方应承担相应责任并支付乙方相应的违约金。
六、其他事项：1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为电梯安装合同范文，希望能对您有所帮助。
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）承包施工电梯安装篇1发包人(甲方)：承包人(乙方):为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位(栋号)：四、承包方式以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全保护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。
结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。
2、本项目安装施工电梯台;包干总价为：￥。
大写(暂定)：人民币3、承包单价：序号基价号项目名称工作内容数量包干单价123单价说明：(1)单价组成：1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进行导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。
(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。
(3)双方对承包单价是否含税金约定如下：承包单价中税金。
六、付款与支付方式1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的%，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后天内付至%，相关设施拆除后天内结清 %余额。
2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时根据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效：□增值税发票;□普通发票;□收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。
电梯安装工程承包协议模板（八篇）
电梯安装工程承包协议模板建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程二、工程范围及承包方式：1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期1、电梯门套数量：128门套。
2、合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整;3、固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）4、开工日期：____年____月____日5、竣工日期：____年____月____日四、付款方式1、甲方优先考虑实物冲抵工程款2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任：1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。
电梯安装施工合同（精选5篇）
电梯安装施工合同（精选5篇）电梯安装篇1委托方：_________________(以下简称甲方)承包方：_________________(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本电梯安装施工合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：_________________项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：_________________由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：_________________项目内。
第二条、承包方式及承包范围：_________________2.1承包方式：_________________乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：_________________本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：_________________《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：_________________a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
电梯安装合同范本6篇
电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方（委托方）：______公司联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：______公司联系地址：______联系电话：______鉴于甲方拟对______公司进行电梯安装工程，乙方经负责人______与甲方的协商一致，达成如下协议：一、工程内容1.乙方将按照国家相关标准和规定，为甲方完成______公司电梯的安装工程。
2.电梯的具体参数和型号为：______3.安装地点为：______4.安装工程包括但不限于电梯主体的安装、配件的安装、电气布线、调试等。
二、工程进度1.乙方将在签订本合同之日起______工作日内开始工程施工。
2.工程预计完成时间为______，具体日期双方另行协商确定。
3.工程期间如因不可抗力等原因导致工程延期，延期期间双方可协商重新确定工程完成时间。
三、付款方式1.甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）工程总价为______元，分______次付清。
（2）首次支付______元作为订金，剩余款项应在工程完工后______日内支付清。
2.款项支付方式以现金/银行转账等方式进行。
四、质量保证1.乙方将按照相关标准和规定对电梯安装工程进行质量把控，确保完工后电梯的正常使用。
2.甲方在接受工程完成后，如发现质量问题，应在______日内向乙方提出，乙方应负责进行维修或更换等。
五、安全责任1.在工程施工期间，乙方应加强现场安全管理，确保施工人员及周围工作人员的安全。
2.如在施工期间发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1.双方在履行本合同过程中可能获取到对方的商业秘密，应承担保密责任，不得泄露给第三方。
2.未经对方书面同意，不得以任何形式将本合同的内容公开或透露给他人。
七、违约责任1.若任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
2.引起争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有关部门申请调解或向法院起诉。
电梯安装协议书范本（精选4篇）
电梯安装协议书范本（精选4篇）电梯安装范本篇1甲方：江苏x有限公司乙方：1. 工程项目名称：江苏创达新梯安装工程2. 工程范围：室内电梯安装3. 工程地址：江苏省家港镇观潮三路为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：一. 甲方责任1. 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案2. 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察3. 制定电梯事故应急措施和救援预案4. 设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时报告上级领导5. 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置6. 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的安全培训7. 按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求二. 乙方责任1. 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。
3. 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。
4. 提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的.任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。
5. 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。
6. 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内，复印件交甲方存档保存。
电梯安装合同样书7篇
电梯安装合同样书7篇篇1甲方（以下简称“业主方”）：___________乙方（以下简称“安装方”）：___________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方安装电梯事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________电梯安装工程。
2. 工程地点：___________。
3. 安装范围：包括电梯设备、控制系统、配套设施的安装及调试等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包括安装人工费、辅料费及其他相关费用。
2. 支付方式：本合同签订后，业主方需支付安装方合同金额的______%（大写：______元整）作为预付款。
电梯安装完成并通过验收合格后，业主方支付剩余款项。
三、工期及进度安排1. 安装工期：自本合同签订之日起______天内完成安装工作。
如遇特殊情况，双方协商确定工期顺延。
2. 进度安排：乙方应按照甲方提供的进度计划进行安装，确保工程按时完成。
如有延误，乙方需及时通知甲方并共同协商解决。
四、安装质量与验收1. 安装质量：乙方应按照国家相关标准及规范进行安装，确保安装质量符合要求。
2. 验收标准：按照国家和地方相关标准及规范进行验收。
验收合格后方可交付使用。
3. 验收程序：工程完工后，乙方需通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后______天内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按合同约定支付合同款项；（2）甲方应提供符合安装要求的现场条件；（3）甲方有权对乙方的安装过程进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按合同约定完成安装工作；（2）乙方应确保安装质量符合要求；（3）乙方应对安装过程中造成的人身伤亡及财产损失承担责任；（4）乙方应提供必要的售后服务及技术支持。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任；2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方由此造成的损失；3. 如因甲方原因未按合同约定支付合同款项，甲方应承担违约责任并支付滞纳金。
电梯安装工程承包协议模板（四篇）
电梯安装工程承包协议模板甲方：《工程发包分人》乙方：《工程承包人》丙方：《工程承担保人》依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规;遵照平等、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，特签订本合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况（1）、工程名称：南阳市第五六工厂棚户改造项目，2#安臵楼。
（2）、工程地点：南阳市第五六工厂家属院内。
（3）、砖砌体与二次砼结构浇注。
二、承包范围（1）、地下室基础、地下室截水、集水井、踏步以及楼层女儿墙、出屋面烟囱、室外踏步所有砌体工程。
（2）、构造柱、圈梁、门过梁、水带、阳台压顶、女儿墙压顶、窗台压顶、楼层造型等;分项工程的钢筋制作：绑扎、支拆模、浇筑混凝土等、钢筋焊接。
双方的分部分项公程。
三、承包工作内容（1）、熟悉施工图纸、组织施工人员、布臵操作现场、领退材料和工具;班组人员自检和配合自检;运输道搭拆。
整个施工现场内一切所需材在施工过程的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输、超远距离运输及超高运输、反复多次转运）、运输现场清理、机械设备养护和清理、材料堆放清理及文明施工。
（2）、清理基层;拉线、弹线、吊线;立皮数杆、筛沙、调制砼及砂浆配比。
（3）、搭拆所有砌体、砼浇筑的脚手架含超高架、进场砖提前浇水、选砖铺浆、砌砖、勾缝或压缝、安放门窗木砖与预埋件、墙体内的拉结筋以及水电空暖孔洞凹槽的预埋。
（4）、构造柱、圈梁、门过梁、女儿墙、阳台、窗压顶等构件钢筋制作安放和施工现场钢筋清理;模板制作、安装和拆除;混凝土浇筑与制作和现场垃圾清理;落地灰回收重新使用;清理碎砖及其他建筑垃圾运至地面指定地点堆放（含沙漏），同时做好砼墙养护及成品保护工作，做好边口防护，风井电、梯井等，无法二次抹灰墙体均以1：2.5水泥砂浆20原浆随砌随抹平。
（5）、除上述内容外，还包括以上未列出业主、项目、劳务队对砌体工程应包含的其他工作内容。
电梯安装工程承包协议简单版(5篇)
电梯安装工程承包协议简单版甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_______________________________________________________ 第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
电梯的安装合同（精选3篇）
电梯的安装合同（精选3篇）电梯的安装篇1甲方：乙方：根据《民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量（大写）台，安装电梯，数量（大写）台。
二、工程总金额1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB：元，￥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式：1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。
四、工期安装时间：天五、质量验收依：根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任：1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。
七、乙方责任：1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。
3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费。
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
电梯安装合同范本5篇
电梯安装合同范本5篇篇1电梯安装合同范本甲方（安装单位）：________乙方（需方）：________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，就电梯的设计、制造、安装等事项达成如下协议：一、安装要求：1. 甲方应按照国家相关标准及乙方的要求，对电梯进行设计、制造、安装等工作，并保证电梯符合国家规定的安全技术标准。
2. 甲方应按照协议约定的时间完成电梯的安装工作，并确保安装质量。
3. 甲方应在进行电梯安装前，向乙方提供安装方案，并征得乙方的同意。
二、合同金额及付款方式：1. 合同总金额为________元，其中________元作为首付款，在签订合同之日起三日内支付给甲方。
2. 电梯安装完成验收合格后，乙方应支付剩余款项，最迟不得超过________元，超过该期限的，每日按合同总金额1%的标准计算逾期滞纳金。
三、安装期限：1. 甲方应在合同签订后________日内开始电梯的安装工作，安装完成时间为________日。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，甲方应及时通知乙方，并提前与乙方商定新的工期。
四、验收及保修：1. 电梯安装完成后，乙方有权对电梯进行验收，若存在质量问题，乙方有权要求甲方进行整改直至合格。
2. 电梯的安装保修期为________年，保修期内如发生因设备质量问题产生的故障，甲方应免费修理。
3. 保修期过后，若电梯发生故障，乙方可与甲方商定收费维修。
五、违约责任：1. 若任一方违反合同规定，应对对方造成的损失承担赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致电梯安装延期，甲方应按每日合同总金额0.5%的标准支付延期费用。
六、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，如仍不能解决，可向有管辖权的人民法院起诉。
七、合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定的各项义务完成之日终止。
甲方（安装单位）：________ 乙方（需方）：________签订日期：________签订日期：________（本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
电梯安装工程承包合同范本7篇
电梯安装工程承包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方电梯安装工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________电梯安装工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：电梯安装、调试、验收等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责电梯设备的采购、安装、调试及验收等全部工作。
2. 承包范围：包括但不仅限于电梯井道、机房的改造、电梯设备的安装、电气线路的连接、电梯调试、验收等。
不包括电梯井道内的装修及外部装饰工作。
三、合同工期1. 乙方应在合同签订后___日内开始安装，并在___天内完成安装及调试工作。
如遇特殊情况，双方可协商工期顺延。
2. 乙方应按照甲方提供的工期要求，制定详细施工进度计划，并报甲方备案。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括但不限于材料费、人工费、管理费、税金等所有费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；电梯设备安装完毕并经初步调试合格后，甲方支付乙方工程总价的___%；电梯正式运行并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行整改。
整改完毕后，提交验收申请给甲方。
甲方在收到申请后___日内组织相关部门进行验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关规范、标准进行验收。
六、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的水电资源及施工环境。
2. 甲方应及时提供施工所需的井道及机房的相关图纸资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 电梯安装工程承包合同甲方：_______________________________乙方：_______________________________签订日期：_______ 年______ 月 _____ 日委托方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：项目内。
第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收（包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证）及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收规范（GB10060-93）》《电梯技术条件（GB10058-88）》《电梯制造与安装安全规范（GB7588-95）》《电梯试验方法（GB10059-88）》3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方（含政府主管部门验收时间）。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价（含税）为：合同总价款：人民币：元整（Y元）5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。
甲方提供电源（及电缆）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装），机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有/无预付款，若有，预付款为Y元（人民币元），于支付。
6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：a.甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%（¥元），作为定金。
甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%¥元）。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%（¥元）。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%¥元），对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。
付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%勺银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
b.6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。
若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
6.5甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任7.1甲方任命为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。
对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求（含大楼基准轴线、楼层标高等）的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7负责井道的土建工程。
井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。
检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第八条、乙方责任8.1乙方任命为乙方代表。
乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求；有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料；电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。
施工期间，乙方应作好施工原始记录。
8.6井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
8.8负责吊装及搭棚工作8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。
井道照明的安装。
清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机（机房机）并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。
如发生损坏，乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。
如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。
按合同约定工期竣工。
指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。
乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。
凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。
乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。
非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。
乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第九条、材料设备供应9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。
乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。
否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。
由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。
验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。
验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。
鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。
若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料（含竣工图）及验收报告一式四份移交给甲方。
若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。
但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算11.1工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项（或分部）工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表；11.1.2工程竣工设计资料（含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书）一套（原件、独立编号装订）；11.1.3现场签证单一份（原件、独立编号装订）；11.1.4合同书一份（复印件）；11.1.5施工组织设计或施工方案（经甲方确认）一份。