标准建筑安装工程合同书.doc
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
安装工程合同模板标准
安装工程合同模板标准合同编号：XXX合同主体：甲方（安装单位）乙方（业主单位）签署日期：XXXX年XX月XX日一、工程概述甲方同意在乙方指定的场地上，按照合同约定对相关设备进行安装工程。
该工程的主要内容包括但不限于以下几项：1. 设备安装：甲方将按照乙方提供的设计方案和要求，对相关设备进行安全、规范的安装。
2. 工期安排：甲方将按照合同规定的工期要求，保证工程按时完成。
3. 施工条件：乙方需在施工期间提供必要的场地、电源、安全保障等。
二、合同价款及结算方式1. 合同价款：本工程的合同价款为人民币XXX元整，乙方应在合同签署之日起五个工作日内支付给甲方。
2. 结算方式：工程竣工后，甲方向乙方提交竣工报告，由乙方进行验收。
验收合格后，乙方应在三个工作日内支付尾款给甲方。
三、质量保证及售后服务1. 质量保证：甲方将保证所提供的安装工程符合国家相关的技术标准和规范，并在工程竣工之日起提供六个月的质量保证期。
2. 售后服务：在质量保证期内，如设备出现质量问题，甲方将按照乙方的要求及时进行维修或更换。
四、合同变更及解除1. 合同变更：任何针对本合同的变更，须经双方书面协商并签字确认，方可生效。
2. 合同解除：以下情况之一发生时，本合同可解除：a. 经双方协商一致解除；b. 一方未履行合同义务，另一方书面通知解除；c. 发生法律规定的不可抗力事件。
五、保密条款双方约定对合同及执行过程中了解到的对方的商业秘密和其他保密信息予以保密，不得泄露或向第三方公开。
六、争议解决双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向双方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期至工程竣工及结算完毕之日止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商。
八、合同附件1. 工程图纸、设备清单等。
2. 安全保障要求等。
九、合同生效及解释本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
本合同的解释、变更及争议解决均以中华人民共和国法律为依据。
建筑工程施工合同书标准范本(3篇)
建筑工程施工合同书标准范本发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、备注：二、工程承包范围广场硬化。
（见图纸，以预算单中的项目为准）三、合同工期本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期____年____月____日，竣工日期为____年____月____日，合同工期总天数天。
四、质量标准工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款工程总造价：大写：￥：六、合同价款支付;1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的____%给乙方作工程尾款。
七、发包人工作1、委派2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
八、承包人工作1、委派为工地代表，联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
建筑安装工程承包合同(标准版)
建筑安装工程承包合同(标准版) 建筑安装工程承包合同(标准版)一、合同双方甲方：（委托方名称）地质：法定代表人：联系人：乙方：（承包方名称）地质：法定代表人：联系人：二、工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下内容：1\工程名称：2\工程位置：3\工程规模：4\工程期限：5\工程预算：三、合同价格1\工程总价：2\付款方式及期限：四、施工进度1\工程开工日期：2\工程竣工日期：3\各阶段工期及完成时间节点：五、质量要求1\工程质量标准：根据相应法规和规范进行规定。
2\质保期：提供建筑物质量保证金，并设立质保期。
六、费用结算1\工程款结算方式：根据工程进度和质量完成情况进行阶段性结算。
2\完工结算：在竣工验收合格后，乙方有权向甲方提交完工结算报告，并按照约定的方式进行结算。
七、变更和索赔1\变更要求：若甲方需要对工程范围和规模进行变更，应书面通知乙方，并经过双方协商达成一致。
2\引起索赔的原因：包括但不限于不可抗力事件、甲方的不合理要求等。
3\索赔责任和范围：根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定索赔责任和范围。
八、合同解除和违约责任1\解除条件：双方违反合同约定、无法履行合同义务、经双方协商一致等情况发生时，可解除合同。
2\解除程序：解除合同需通知对方并书面协商、签署解除协议。
3\违约责任：根据违约情况的严重程度，约定相应的违约责任和赔偿金额。
附件：1\工程图纸和设计文件：包括工程效果图、结构图、设备图等。
2\相关证书和许可证：如施工许可证、质量检验合格证等。
3\进场资料和人员名单：包括施工单位进场前需要提交的资料和施工人员名单。
法律名词及注释：1\工程范围：指合同约定的工程的具体项目或内容。
2\工程总价：指合同约定的全部工程费用。
3\工程预算：指工程施工前编制的预计费用。
4\工程质量标准：指工程施工要达到的质量要求和标准。
5\工程款结算方式：指工程款的支付方式和结算周期。
6\总结算：指工程竣工验收后进行的最后一次结算。
建筑安装工程施工劳务分包合同(标准版)
建筑安装工程施工劳务分包合同承包单位（甲方）：劳务单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。
特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于年月日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4劳务承包范围：1.5劳务承包期限：开工日期：年月日；完工日期：年月日；总日历工期：日。
经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖。
发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工；2、甲方变更计划和设计而影响施工；3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工；4、临时停水停电一天以上；5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。
1.1.6工程质量等级: ；1.1.7合同价款:本合同造价为人民币(大写)：1．8乙方投入施工人数：人。
第二条合同文件的组成与解释顺序。
合同文件由下列各项组成，并依序解释。
1. 1.本合同；2. 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3. 3.中标通知书；4. 4.投标书和招标文件；5. 5.工程劳务量清单；6. 6.确定劳务报酬的工程预算书；7.7.图纸；8.8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
第三条、合同文件适用标准和法律3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规；3.2适用标准及规范：3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范；3.2.2其他标准及规范；第四条施工前期工作4.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、占道、排污、临建规划手续甲方负责与业主联系办理。
爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除。
建筑安装工程承包合同样书(标准版)
建筑安装工程承包合同样书〔标准合同范文〕甲方： XXXX公司或者个人乙方： XXXX公司或者个人签订日期：签订地点：第1页，共15页建筑安装工程承包合同样书发包方(甲方)：________________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________承包方(乙方)：________________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________依照________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：________________第2页，共15页二、工程地点：________________三、工程编号：________________四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家公布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
第3页，共15页三、在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
安装工程施工合同范本(标准版)
安装工程施工合同范本〔标准版合同范本〕甲方：〔XXX公司或个人〕乙方：〔XXX公司或个人〕签订日期： 20XX 年 XX 月XX 日签订地点：安装工程施工合同范本发包人全称：____________(以下简称：甲方)承包人全称：____________(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政治理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________(以下简称：本工程);工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有根底、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
建筑安装合同范本6篇
建筑安装合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑安装合同范本甲方（甲方单位名称）：_________法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（乙方单位名称）：_________法定代表人：__________地址：__________电话：__________为了规范双方的建筑安装合同关系，维护双方的合法权益，本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担的建筑安装工程事宜达成如下协议，并由双方共同遵守。
第一条项目名称甲方委托乙方完成的建筑安装工程项目名称为：____________。
第二条项目位置该建筑安装工程项目位于__________（详细地址）。
第三条项目规模该建筑安装工程总建筑面积为_______平方米，包括_______层楼，具体工程内容包括__________。
第四条合同价款1. 甲方支付给乙方的总价款为____________元（大写：人民币________________元整）。
2. 价款支付方式：分期付款，具体:第一期：工程开工后，甲方支付______%的合同款__________元；第二期：工程完成_____%后，甲方支付______%的合同款__________元；第三期：工程完成_____%后，甲方支付______%的合同款__________元；第四期：工程最终竣工验收合格后，甲方支付______%的合同款_________元。
第五条工程质量标准1. 工程质量需符合国家相关标准和地方规定，且需通过相关部门的验收。
2. 乙方在工程期间需提供符合质量要求的材料和设备，材料和设备的来源需合法，且需提供相关证明。
第六条工程进度1. 工程按照双方签订的工期计划进行施工，若发生延期，原因由乙方承担。
2. 若因甲方原因导致工程延期，乙方可向甲方提出延期的书面申请。
3. 工程提前完成的，乙方应及时通知甲方，甲方应按照实际完成的工程进度支付工程款项。
建筑安装工程合同范本6篇
建筑安装工程合同范本6篇第1篇示例：建筑安装工程合同范本甲方（发包方）：单位名称：_________法定代表人：_________地址：_________电话：_________鉴于甲方拟承建建筑安装工程，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目基本情况甲方委托乙方承担_________________（建筑安装工程名称），工程具体地点为_________________，工程总造价为______________元，工程开始日期为_______________，完工日期为_______________。
第二条工程内容乙方应按照国家相关法律法规和建筑安装工程技术标准，完成以下工程内容：1.承担_________________（具体工程内容）的设计、施工、监理等工作；2.按照甲方要求提供施工材料，并根据实际情况进行合理使用；3.遵守工程进度安排，保证按时交付工程。
第三条价款及支付方式1.乙方应按照工程的分期进度，甲方根据实际工作完成情况及验收结果，支付相应的工程款项；2.工程款项总额为_____________元，分____期支付，每期支付比例为_____________。
第四条质量保证1.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求，对工程实施过程中出现的问题及时进行处理；2.工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期为_____________，并对工程质量进行保障。
第五条安全保障1.乙方应设置安全生产管理人员，负责落实安全生产措施，保障施工过程中的人员和设备安全；2.甲方应向乙方提供必要的安全防护设施和安全作业指导，共同保障工程施工安全。
第六条违约责任1.任何一方在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任；2.乙方如未按照合同约定进行工程施工，甲方有权单方面终止合同，并要求承担违约金和相应的损失赔偿。
第七条合同变更1.未经双方协商一致，合同内容不得私自更改；2.如确需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，并按变更后的内容执行。
建安业合同模板
建安业合同模板一、甲方（建筑施工单位）：法定代表人（签字）：地址：联系电话：二、乙方（委托方）：法定代表人（签字）：地址：联系电话：鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力，乙方委托甲方进行以下建安业务，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称和地址。
乙方委托甲方进行的建安业务项目名称为【项目名称】，地址为【项目地址】。
第二条服务内容。
1. 甲方应按照国家相关法律法规和标准，承担乙方委托的建安业务，包括但不限于施工现场的安全管理、安全检查、安全培训等工作。
2. 甲方应制定并执行相应的安全管理制度，确保施工现场的安全生产。
3. 甲方应派遣具有相应资质和经验的人员负责施工现场的安全管理工作，并配备必要的安全防护设施和器材。
第三条安全责任。
1. 甲方应对施工现场的安全负有全面的责任，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 如因甲方的过失导致施工现场发生安全事故，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失。
第四条合同价款及支付方式。
1. 乙方应按照双方约定的支付方式及时支付合同价款。
2. 合同价款为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。
第五条违约责任。
1. 乙方未按时支付合同价款的，应承担违约责任，并按照约定支付违约金。
2. 甲方未按照合同约定履行建安业务的，应承担违约责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失。
第六条保密条款。
双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料等信息负有保密责任，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第七条争议解决。
因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁委员会/人民法院】解决。
第八条其他事项。
1. 本合同自双方签字之日起生效，至【具体日期】终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为建安业合同模板，双方签字盖章后生效。
希服双方能够遵守合同约定，共同维护施工现场的安全，保障工程质量和工人的生命财产安全。
建筑安装合同书范本(精选8篇)
建筑安装合同书范本(精选8篇)建筑安装合同书范本篇1_________年_________月_________日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：_________。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
标准建筑安装工程合同范文
标准建筑安装工程合同范文合同名称：建筑安装工程合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）一、工程概况1.1 项目名称：（项目名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：本合同约定的工程包括但不限于以下范围：（详细描述工程范围）二、合同价款2.1 合同总价款：XXXX元（大写：人民币XXXX元整）2.2 付款方式：甲方按照以下方式支付合同价款给乙方：（详细描述付款方式和时间节点）三、工期3.1 工期：本工程的总工期为XX个工作日/月，自合同生效之日起计算。
3.2 工期延误：若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量保证4.1 质量标准：乙方应按照相关法律法规和国家标准，确保工程质量符合约定要求。
4.2 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为X年/月。
4.3 质量保修：在质量保证期内，如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行修复或更换，并由乙方承担相应费用。
五、合同变更5.1 合同变更：任何一方在工程进行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
5.2 变更费用：如因合同变更导致工程费用增加或减少，双方应重新协商确定变更费用，并签订变更协议。
六、违约责任6.1 违约责任：若一方未履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2 解除合同：若一方严重违约，致使合同无法继续履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 争议解决方式：对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院进行解决。
八、其他事项8.1 合同生效：本合同自双方盖章之日起生效。
建筑安装工程合同样式
建筑安装工程合同样式合同编号：【填写合同编号】甲方（建设单位）：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】法定代表人（负责人）：【填写甲方法定代表人姓名】联系电话：【填写甲方联系电话】乙方（承包单位）：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】法定代表人（负责人）：【填写乙方法定代表人姓名】联系电话：【填写乙方联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就以下建筑安装工程达成如下合同：一、合同项目及范围1.1 甲方按照相关规划和设计文件的要求，委托乙方进行建筑安装工程施工，包括但不限于以下工程内容：【填写具体的工程项目及范围】1.2 甲方需提供乙方必要的技术资料和施工条件，确保工程顺利进行。
二、合同价格和支付方式2.1 工程总价款为【填写工程总价款】人民币（大写）。
2.2 甲方将工程款项分期支付给乙方，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方向乙方支付【填写金额】元作为工程启动资金；（2）工程完成【填写阶段或时间节点】时，甲方向乙方支付【填写金额】元作为阶段性工程款；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付尾款【填写金额】元。
2.3 乙方收到甲方支付的工程款项后，应提供相应的发票及工程款项使用明细。
三、工期及完成要求3.1 乙方应按照双方商定的施工计划和进度要求，保证工程按时完成。
3.2 若乙方因不可抗力等客观因素导致工程无法按时完成，应及时向甲方提出书面解释，并与甲方协商确定新的工期。
四、质量保证和责任4.1 乙方应按照国家有关规定和行业标准执行，确保施工质量符合设计要求，并对施工质量承担相应责任。
4.2 乙方应提供相应的质保书，并确保质保期内出现的工程质量问题及时解决。
五、违约责任5.1 若一方未履行合同义务或违约，应按照合同约定承担相应责任，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
5.2 若因一方的过错导致对方遭受损失，应按照事实承担赔偿责任。
六、法律适用和争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向〔填写争议解决方式，如仲裁委员会、人民法院等〕提起诉讼或进行仲裁。
建筑安装工程施工合同范本
建筑安装工程施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人们共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，为明确甲乙双方的权利和义务，双方协商后签定下列协议：一、项目概况：1、甲方为建设工程的业主，拥有合法的使用权。
2、乙方为具备相应资质和能力的建筑安装工程承包商。
二、建设工程概述：1、建设工程名称：___________________。
2、建设地点：___________________。
3、建设规模：具体描述工程规模和范围。
三、合同价格：1、工程总造价为：人民币（大写）_______________元整。
2、工程造价不变动，除非经双方协商一致，经公正认定的增减量。
四、工程质量要求：1、乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求，保证工程质量符合合同约定和行业标准。
2、乙方应严格按照工程设计图纸和技术要求执行。
五、工期：1、工程开始日期：___________________。
2、工程竣工日期：___________________。
3、工期不得延期，如有延期需求，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意。
六、付款方式：1、按照合同价格进行分期付款，具体细则如下：（列明各个分期付款的金额和付款时间点）2、甲方应及时支付合同约定的款项，乙方完成相应工程后方可申请付款。
七、变更和索赔：1、如需变更工程设计或施工方案，应按照法律程序提出变更申请，并经甲方同意后方可进行。
2、乙方应保留相关材料和记录，以备索赔或追偿需要。
八、工程保险：1、甲方应按照相关法规和工程特点购买必要的工程保险，确保工程期间发生的意外事故得到充分赔偿。
2、乙方应按照甲方要求提供必要的保险证明和其他相关文件。
九、保修期：1、工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，具体期限为_____________。
2、保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行修复或更换。
十、责任和违约：1、双方应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:
标准建筑安装工程合同书
甲方:
乙方:
时间:
标准建筑安装工程合同书
发包方：_____承包方：_____上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：第一章合同一般规范第1条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。
1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
1
1.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用
以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
1
2.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1
3.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1
4.工期：协议条款约定的合同工期。
1
5.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
1
6.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
1
7.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1
8.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
1
9.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
2
1.协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。
第2条合同文件及解释顺序。
本合同的组成和解释顺序如下：
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。