合同习题
合同法习题及答案
合同法习题★合同的概念和分类一、单选题1．王瑞与妻子长期两地分居，为解决这个问题，王瑞欲调往甲地(妻子的工作地)工作。
王瑞同事张某得知此事后，请求王瑞将其现在居住的私有房屋4间卖给他。
王瑞告知张某，调动工作之事是否成功尚难以预料，如调动不成，他现住的房屋不能卖，如调动成功则可以卖给张某。
二人遂达成房屋买卖协议一份，协议约定：如果王瑞调往甲地工作，则将其目前居住的4间私有房屋转让给张某，价款4．8万元。
在协议订立后3个月，王瑞恰遇一机会将其妻调回自己工作的城市。
王瑞便告知张某，现其妻调回本市，他的私有房屋要自用，不能出卖给张某。
张某遂诉至市人民法院要求王瑞交付房屋。
下列陈述中正确的是：( )A．王瑞与张某的合同属于效力待定的合同B．王瑞与张某的合同属于附解除条件的合同C．王瑞的行为属于以不正当的手段阻止条件成就，因此，应当认定条件成就，合同生效。
张某有权要求王瑞交付房屋D．王瑞的行为不属于以不正当手段阻止条件成就，故合同没有生效。
张某无权要求王瑞交付房屋2．2月1日张三告诉李四，“如果你考上人民大学的博士研究生则把我的那台掌上电子词典送给你”。
对此，李四非常高兴的答应了。
3月5日因李四考试复习英语需要，张三将掌上电子词典借给李四用，5月20日李四被人民大学研究生院录取为博士研究生，但由于邮局寄送问题，直到6月10日李四才接到了博士录取通知书，请问电子词典所有权何时起从张三转移给李四？()A．2月1日B．3月5日C．5月20日D．6月10日3．下列关于合同的分类说法不正确的是：()A．无名合同是法律未规定内容和名称的合同B．有偿合同中，债务人的责任相对比较重，而在无偿合同中，债务人的责任相对比较轻C．附义务的赠与合同是单务合同D．有偿合同即双务合同，无偿合同即单务合同4、根据合同当事人是否互相享有权利、负有义务，可将合同分为（）A、有名合同与无名合同B、单务合同与双务合同C、有偿合同与无偿合同D、诺成合同与实践合5、甲乙二人协议离婚，二人就财产分配问题达成协议，该协议（）。
合同法习题
合同法习题第一章合同的概念和分类一、单选题1．王瑞与妻子长期两地分居，为解决这个问题，王瑞欲调往甲地(妻子的工作地)工作。
王瑞同事张某得知此事后，请求王瑞将其现在居住的私有房屋4间卖给他。
王瑞告知张某，调动工作之事是否成功尚难以预料，如调动不成，他现住的房屋不能卖，如调动成功则可以卖给张某。
二人遂达成房屋买卖协议一份，协议约定：如果王瑞调往甲地工作，则将其目前居住的4间私有房屋转让给张某，价款4．8万元。
在协议订立后3个月，王瑞恰遇一机会将其妻调回自己工作的城市。
王瑞便告知张某，现其妻调回本市，他的私有房屋要自用，不能出卖给张某。
张某遂诉至市人民法院要求王瑞交付房屋。
下列陈述中正确的是：()A．王瑞与张某的合同属于效力待定的合同B．王瑞与张某的合同属于附解除条件的合同C．王瑞的行为属于以不正当的手段阻止条件成就，因此，应当认定条件成就，合同生效。
张某有权要求王瑞交付房屋D．王瑞的行为不属于以不正当手段阻止条件成就，故合同没有生效。
张某无权要求王瑞交付房屋2．2月1日张三告诉李四，“如果你考上人民大学的博士研究生则把我的那台掌上电子词典送给你”。
对此，李四非常高兴的答应了。
3月5日因李四考试复习英语需要，张三将掌上电子词典借给李四用，5月20日李四被人民大学研究生院录取为博士研究生，但由于邮局寄送问题，直到6月10日李四才接到了博士录取通知书，请问电子词典所有权何时起从张三转移给李四？()A．2月1日B．3月5日C．5月20日D．6月10日3．下列关于合同的分类说法不正确的是：()A．无名合同是法律未规定内容和名称的合同B．有偿合同中，债务人的责任相对比较重，而在无偿合同中，债务人的责任相对比较轻C．附义务的赠与合同是单务合同D．有偿合同即双务合同，无偿合同即单务合同二、多选题1．丰起商场给张某无偿保管一辆自行车；张某借给李某500元钱不要利息；李某把价值2万元的柑橘交给铁路部门运输；铁路部门找木器加工厂加工制作100条长椅，以上四种合同：()A．第一个合同是实践合同B．第二个合同是实践合同C．第三个合同是实践合同D．第四个合同是实践合同2．甲与乙订立买卖合同，甲与乙之间的债权债务关系：()A．属于法定之债B．属于意定之债C．属于诺成合同D．具有相对性3．下列合同适用合同法：()A．政府采购合同B．以悬赏广告为要约订立的合同C．以招标、投标方式订立的合同D．以拍卖方式订立的合同4．在下列合同中，既可以是有偿合同，也可以是无偿合同的有哪些?()A．保管合同B．委托合同C．借款合同D．互易合同E．租赁合同第二章合同的订立一、单选题1．赠与合同与无偿委托合同属于：()A．双方法律行为、诺成法律行为B．双方法律行为、实践法律行为C．单方法律行为、实践法律行为D．双方法律行为、无偿法律行为、诺成法律行为2．甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以2000元一吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示原要约中的价格作废,现改为2100元一吨，其他条件不变。
合同法习题集1
合同法习题一、单项选择题1、甲与乙签订买卖合同，由甲向乙提供1000台空调，在甲准备向乙发货时，却被告知乙已变更住所，致使甲不知向何处发货，此时甲应如何？（D ）A甲可自行决定合同履行地点；B甲可终止履行；C甲可解除合同；D甲可将标的物提存。
2、承诺生效时，合同就（B ）A 生效B 成立C 履行D 合法3、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的，对方可以（ C ）。
A.撤销合同B.变更合同C.解除合同D.宣告合同无效4、甲欠丙30万元的货款到期，丙欠丁30万元的货款，丁表示将甲应还丙的钱直接给丁以抵偿丙欠丁30万元货款的行为属于行使（A ）。
A、代位权B、同时履行抗辩权C、不安抗辩权D、撤销权5、一份执行国家定价的合同，供方逾期交货，此时货物价格上涨，需方应按（A ）汇款。
A、原价格B新价格、C、双方重新商定价格D、市场平均价格6、甲、乙签定一份买卖合同，合同约定违约金3万元，乙向甲交付定金1万元。
现甲不履行合同，造成乙的损失2.8万元，乙起诉法院，法院应判令甲向乙支付（C ）。
A、2万元B、2.8万元C、3万元D、5万元7、无效合同从（A ）时起没有法律效力。
A、开始B、确认C、发生纠纷D、发现8、双务合同的当事人应同时履行义务的，一方在对方未履行前，有拒绝对方请求自己履行合同的权利，称（A ）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．先履行抗辩权9、当债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人（B ）。
A．可以自己直接行使B．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使C．可以向人民法院请求以债务人的名义行使D．只能向债务人追偿10、我国合同法中的合同变更（ A ）。
A、是合同内容的变更B、是合同主体的变更C、是合同一方主体的变更D、是合同双方主体的变更11、张某与李某签订了委托合同，由张某给李某3000元钱，委托李某为自己购买女式摩托车一辆。
(完整版)合同法练习题及答案
合同法练习题解析一、判断题（对的在括号里打√错的打×）1.甲向乙发出一份推销水泥的要约，其中规定乙方须在10日内做出答复。
该要约不得撤销。
（√ ）2.甲向乙发出要约，丙得知后表示接受甲条件的意思表示为承诺。
（× ）3.甲向乙提出签订购销皮鞋合同的建议，乙表示如能降低价格可以接受。
甲收到乙的答复后，双方的合同关系成立。
（× ）4.A公司向B公司发出一份内容完整的洽商购销彩电要约。
B公司在规定期限内作出承诺，表示购买该彩电，但在包装方面提出了特殊的要求。
A公司接到B公司的答复后未表示异议，双方的合同关系已经成立。
（√ ）5.以欺诈、胁迫手段订立的合同一律无效。
（× ）6.限制民事行为能力人所订立的合同，都必须经其法定代理人追认才具有法律效力。
（× ）7.效力待定合同之所以订立后不能立即生效，是因为当事人的意思表示不真实。
（× ）8.对于限制民事行为能力人订立的合同，在其被追认前，善意相对人有权将该合同撤销。
（√ ）9.无处分权人签订的处分财产的合同属于无效合同。
（× ）10.合同自愿原则不是绝对的，当事人订立履行合同，应遵守法律法规，尊重社会公德；不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（√ ）1.合同中债务人一方将合同义务转让给第三人须债权人同意，债权一方转让合同权利则不必对方同意。
（√）12.在协议变更合同时，当事人如对合同变更的内容约定不明确的，视为未变更。
（√ ）13.因对方违约造成损失的，受害人对损失的扩大没有采取防止措施的，无权就扩大的损失要求赔偿。
（√ ）14.违约方支付违约金以后，其履行合同债务的责任当然免除。
（× ）二、单项选择题（请将正确的题号填在括号里）1.无效合同从什么时候起，就没有法律约束力。
（A）A.订立B.发生纠纷C.被确认无效D.发现2.某商店向一酒厂发信，表示欲向其购买10万瓶假冒名牌白酒，每瓶5元。
合同法练习题
合同法练习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国合同法》，以下哪项不属于合同的成立要件？A. 合同当事人的完全民事行为能力B. 合同当事人的意愿一致C. 合同内容合法D. 合同必须书面形式2. 合同的变更，以下哪项说法是正确的？A. 合同变更必须经过公证B. 合同变更不需双方当事人同意C. 合同变更后，原合同条款自动失效D. 合同变更后，不影响原合同的效力3. 合同解除的条件包括以下哪项？A. 合同当事人单方面决定解除B. 合同当事人双方协商一致解除C. 一方当事人违约，另一方有权解除D. 以上都是4. 以下哪种情况下，合同无效？A. 合同当事人未满18周岁B. 合同当事人未满16周岁C. 合同当事人未满14周岁D. 合同当事人未满10周岁5. 合同的履行方式不包括以下哪项？A. 金钱支付B. 货物交付C. 劳务提供D. 合同当事人的口头承诺6. 合同违约责任的承担方式不包括以下哪项？A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 单方面终止合同7. 合同的抗辩权包括以下哪项？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 以上都是8. 以下哪项不是合同的担保方式？A. 保证B. 抵押C. 质押D. 口头担保9. 合同的解释原则不包括以下哪项？A. 合同条款优先原则B. 合同目的解释原则C. 诚实信用原则D. 合同当事人的主观意愿10. 以下哪项不是合同的法律效力？A. 合同对当事人具有约束力B. 合同对第三人具有约束力C. 合同具有强制执行力D. 合同具有可撤销性二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 合同的成立要件包括以下哪些？A. 合同当事人的意愿一致B. 合同内容合法C. 合同当事人具有相应的民事行为能力D. 合同必须书面形式12. 合同的解除方式包括以下哪些？A. 当事人协商一致解除B. 一方当事人违约，另一方解除C. 法院判决解除D. 合同当事人单方面决定解除13. 合同无效的情形包括以下哪些？A. 合同内容违反法律、行政法规的强制性规定B. 合同当事人以欺诈、胁迫手段订立的合同C. 合同当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同D. 合同当事人未满18周岁14. 合同违约责任的承担方式包括以下哪些？A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 单方面终止合同15. 合同的抗辩权包括以下哪些？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 合同当事人的主观意愿三、判断题（每题1分，共10分）16. 合同的变更必须经过公证才能生效。
合同法练习题
合同法练习题（总则）一.单项选择题1.下列协议中，不适用《中华人民共和国合同法》的是( )。
A.监护协议B.房屋租赁协议C.专利转让协议D.股权转让协议2.甲公司于3月5日向乙企业发出签订合同的要约信函。
3月8日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。
3月10日乙公司收到该要约的信函。
根据《合同法》的规定，甲公司发出传真声明要约作废的行为属于（）。
A.要约撤回B.要约撤销C.要约生效D.要约失效3.甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙企业于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电话告知乙收到承诺。
根据合同法律制度的规定，该承诺的生效时间是（）。
A.5月1日B.5月8日C.5月9日D.5月10日4.陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为10天。
5月8日，陈某将信件投入邮箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出；5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉信件内容。
根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为( )。
A.5月8日B.5月9日C.5月11日D.5月15日5.甲公司在与乙公司协商购买某种零件时提出，由于该零件的工艺要求高，只有乙公司先行制造出符合要求的样品后，才能考虑批量购买。
乙公司完成样品后，甲公司因经营战略发生重大调整，遂通知乙公司：本公司已不需此种零件，终止谈判。
根据《合同法》的规定，下列选项中，正确的是（）。
A.甲公司构成违约，应当赔偿乙公司的损失B.甲公司的行为构成缔约过失，应当赔偿乙公司的损失C.甲公司的行为构成缔约过失，但无需赔偿乙公司的损失D.甲公司不应赔偿乙公司的任何损失6.甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。
乙公司当日回复“收到传真”。
6月10日，甲公司电话催问，乙公司表示同意按甲公司报价出售，并要求甲公司于6月15日来人签订合同书。
合同法期末试题
合同法期末试题
第一部分：选择题
1.下列哪项不是合同成立的要素？ A. 意思表示 B. 客体标的 C. 客体标的
的合法性 D. 民事行为能力
2.以下哪种情形不属于无效合同？ A. 以虚假的事实误告订立合同 B. 以
恶意威胁方式要求订立合同 C. 当事人基于意志单方面欲解除合同 D. 当事人以损害他人利益为宗旨订立合同
3.合同有哪些主要的解除条件？ A. 未成年人的合同 B. 偶然事件 C. 双方
协商一致 D. 担保合同
第二部分：简答题
1.请简要说明合同成立的要素以及各要素的作用。
2.什么情况下合同会被认定为无效？请举例说明。
3.合同的解除条件有哪些？请分别介绍一种情况下如何解除合同。
第三部分：案例分析题
请根据下列情况对合同法相关知识进行分析：
某公司在业务拓展中与一家供应商签订了一份合同，约定供应商每月向公司提供1000件产品。
然而，由于供应商生产中的某种材料出现了质量问题，导致供应商无法按合同约定的数量供货。
公司要求解除合同并索赔。
请分析公司是否有权解除合同，并解释为什么？
计分要求
•第一部分共15分，每题5分
•第二部分共15分，每题5分
•第三部分共40分，素材充分，逻辑清晰即可得满分以上是合同法期末试题，希望各位同学认真准备，祝你们取得优异成绩！。
合同法练习题含答案
《合同法》练习题第一章合同与合同法一、单项选择题1. 下列协议中哪个适用《合同法》？（ D ）A、甲与乙签订的遗赠扶养协议B、乙与丙签订的监护责任协议C、丙与本集体经济组织签订的联产在包协议D、丁与戊企业签订的企业承包协议2. 下列哪些合同既属于双务合同又属于有偿合同？（ A B C D ）A.买卖合同B.借贷合同C.租赁合同D.付有保管费的保管合同3.下列合同中，应当采取书面形式的是：（ A ）A.技术转让合同B.买卖合同C.租赁合同D.保管合同4. 下列合同中，属于单务合同的是：（ A ）A.赠与合同B.买卖合同C.租赁合同D.承揽合同二、多项选择题1. 下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些? （ A B C ）A．保管合同 B．委托合同 C．借款合同 D．互易合同三、案例分析题第二章合同法的基本原则第三章合同的成立一、单项选择题1. 甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。
甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。
乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。
甲公司的行为如何定性？（ C ）A.欺诈B.以合法形式掩盖非法目的C.恶意磋商D.正常的商业竞争2. 乙公司向甲公司发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。
甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。
第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只要将交货日期推迟两个星期，其他条件都可接受。
后甲、乙公司未能缔约，双方缔约没能成功的原因是什么? （ A ）A．要约已被撤回 B．要约已被撤销C．甲公司对要约作了实质性改变 D．甲公司承诺超过了有效期间3. 甲商场向乙企业发现采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。
该承诺何时生效？（ B ）A、5月1日B、5月8日C、5月9日D、5月10日4. 北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
《合同法》习题及答案
《合同法》习题及答案一、填空1.当事人订立合同有（口头形式）、（书面形式）和（其他形式）。
2.合同的保全包括（代位权）和（撤销权）。
3.我国合同法在违约责任上采用（过错责任）原则。
4. 可撤销或可变更的合同，当事人一方有权请求人民法院或者（仲裁机构）撤销或者变更。
5.承担违约责任的主要形式有（继续履行）、（采取补救措施）、（赔偿损失）、（违约金）、（双倍返还定金）。
二、单选题。
1.甲乙签订一份价值30万元的销售合同,约定甲方须支付10万元定金,但是,乙收取定金后违约,没有履行合同.根据我国合同法的规定，乙应当返还给甲（ B ）。
A、22万元，B、20万元，C、16万元，D、12万元。
2.甲厂向乙大学发函表示：“我厂生产的x型电教室耳机，每副30元。
如果贵校需要，请与我厂联系。
”乙大学回函：“我校愿向贵厂订购x型耳机1000副，每副单价30元，但需在耳机上附加一个音量调节器。
”2个月后，乙大学收到甲厂发来的1000副耳机，但这批耳机上没有音量调节器，于是拒收。
在这一过程中( D )A、乙大学违约，因其表示同意购买，合同即已成立B、甲厂违约，因为乙大学同意购买的是附有音量调节器的耳机C、双方当事人均违约，因双方均未履行已生效的合同D、双方当事人都没有违约，因为合同没有成立。
乙大学附条件地接受甲厂的要约，是一种新要约而非承诺3、在以下协议中，属于我国《合同法》调整范围的是（ C ）A、离婚协议B、收养子女协议C、人身保险协议D、转移监护权的协议4、以下行为属于要约的是（ D ）A、某公司向客户寄送价目表B、某拍卖公司在报纸上发布拍卖公告C、某股份公司在报纸上登载招股说明书D、某公司向另一公司发去订单5、乙公司向甲公发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。
甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。
第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只要将交货日期推迟两个星期，其他条件都可接受。
合同法练习题库
合同法练习题库第一章合同法概述一、填空题1、现行《合同法》自年月日实施。
2、合同法调整平等主体之间关系3、根据合同的从属关系可以分和。
二，单项选择题1、甲明知其新房屋南面领地将建一高楼，佯装不知，将房屋售于乙。
半年后，南面高楼建成，乙的房屋受不到阳光照射。
乙提起诉讼所依据的原则，是以下哪个原则（）A公平原则 B等价原则有偿原则C诚信原则 D意思自治原则2、下列关于我国对于合同形式的规定，表述正确的是（）A以要式为原则，以不要式为例外B以不要式为原则，以要式为例外C必须采用要式形式D只能采用不要式形式3、下列合同属于无偿合同的是（）A租赁合同 B买卖合同C赠与合同 D保管合同4、下列合同中，属于单务合同的是（）A赠与合同 B买卖合同C租赁合同 D承揽合同三，多项选择题1、根据我国《合同法》的规定，不适用《合同法》规定的有（）A结婚协议 B监护协议C技术服务协议 D收养协议2、下列属于我国合同法的基本原则的有（）A公序良俗原则 B诚实信用原则C平等原则 D公平原则3、下列属于有名合同的是（）A赠与合同 B买卖合同C借款合同 D演出合同4、下列合同中，属于实践合同的是（）A保管合同 B定金合同C买卖合同 D自然人之间的借款合同5、下列合同中，属于双务合同的是（）A赠与合同 B租赁合同C买卖合同 D供用电合同四、判断题1、买卖合同属于有名合同。
（）2、借款合同属于实践合同。
（）3、我国合同形式是以下不要式为原则，以要式为例外。
（）4、赠与合同是双方法律行为。
（）5、合同法调整平等主体之间的人身关系和财产关系。
（）五、解答题1、简答合同的概述和特征？2、合同法的基本原则有哪些？合同订立一、填空题1、要约一般采用方式。
2、承诺是同意要约的意思表示3、格式条款与非格式条款是不一致的，应当采用条款4、依法成立的合同，自时生效。
二、单项选择题1、根据我国《合同法》规定，要约的生效时间为（）A要约人发出要约时 B要约到达受要约人时C受要约人发出承诺时 D承诺到达要约人时2、某商店在橱窗内展示的服装上标明“正在出售”字样，并标示了该服装的价格，则“正在出售”的标示在性质上属于（）A一般广告 B要约邀请 C要约 D承诺3、受要约人同意，要约的意思表示是（）A要约邀请 B要约 C反要约 D承诺4、采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采取（）A格式合同 B诚信原则 C非格式条款 D法律规定5、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同（）A有效成立 B可变更可撤销 C无效 D可撤销6、合同的订立必须要经历( )两个法定阶段。
合同法练习题
合同法练习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国合同法》，合同的订立应当遵循以下哪些原则？A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 所有以上2. 合同当事人可以对合同中的哪些内容进行约定？A. 合同的标的B. 合同的数量C. 合同的价款或者报酬D. 所有以上3. 以下哪种情况不属于合同无效的情形？A. 以欺诈、胁迫的手段订立的合同B. 损害社会公共利益的合同C. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同D. 合同当事人自愿解除合同4. 合同履行中，当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以采取以下哪种措施？A. 继续履行B. 解除合同C. 要求赔偿损失D. 所有以上5. 合同解除后，当事人之间的权利义务关系如何处理？A. 恢复原状B. 继续履行C. 按照合同约定处理D. 由法院判决6. 以下哪种情形下，合同可以被撤销？A. 当事人一方因重大误解订立的合同B. 当事人一方以欺诈手段订立的合同C. 当事人一方以胁迫手段订立的合同D. 所有以上7. 合同中的违约金条款，其作用是什么？A. 作为合同履行的保证B. 作为合同违约的惩罚C. 作为合同违约的补偿D. 所有以上8. 合同当事人可以约定一方违约时应当按照约定支付违约金，但违约金的数额不得超过违反合同一方因违约可能造成的损失的多少？A. 10%B. 30%C. 50%D. 100%9. 合同纠纷解决的方式通常包括哪些？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 所有以上10. 合同当事人对于合同条款的理解有争议时，应当如何处理？A. 按照合同的字面意思解释B. 按照合同的目的解释C. 按照交易习惯解释D. 所有以上二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 以下哪些情形下，合同可以被认定为无效？A. 当事人一方以欺诈手段订立的合同B. 当事人一方以胁迫手段订立的合同C. 当事人一方恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同D. 当事人一方以合法形式掩盖非法目的的合同12. 合同的履行方式包括哪些？A. 交付标的物B. 支付价款或者报酬C. 提供劳务D. 完成工作成果13. 合同中可以约定的保证方式有哪些？A. 保证人保证B. 抵押C. 质押D. 留置14. 合同中可以约定的违约责任有哪些？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失15. 合同的变更需要满足哪些条件？A. 当事人双方协商一致B. 不违反法律、行政法规的强制性规定C. 不损害国家利益、社会公共利益D. 不损害第三人合法权益三、简答题（每题5分，共20分）16. 简述合同法中的“诚实信用原则”是什么？17. 合同解除后，当事人之间的权利义务关系如何处理？18. 合同履行中的“不安抗辩权”是什么？19. 合同中的“不可抗力”条款有何作用？四、案例分析题（每题10分，共25分）20. 甲公司与乙公司签订了一份买卖合同，约定乙公司向甲公司提供价值100万元的货物。
合同法复习题及答案(选择题、简答题、案例分析题)
B、 暂时的阻止对方请求权的效力
C、 消灭对方的实体请求权
D、 消灭对方的诉权
7、甲与乙订立合同，双方约定：甲应于2000年9月1日向乙交付货物，乙则应于9月8日向甲支付货款。8月底，甲发现乙经营状况严重恶化，并有确切的证据可以证明，则在9月1日到来后，甲（）
A、 须按约定支付货物，但可以请求乙提供相应担保
(一)经营状况严重恶化；
(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
(三)丧失商业信誉；
(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”
第69条规定：“当事人依照本法第68条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。”
1.对方是否存在第68条所列的情形，应由不安抗辩权人负举证责任。
2.如果事后事实证明对方并不存在第68条所列情形之一，则已行使不安抗辩权的一方要负违约责任，往往至少要负迟延履行责任。
3.不安抗辩权人在行使不安抗辩权时，要尽以下义务：
(1)中止履行后，应及时通知对方；
(4)张某与李某之间的质押合同有无问题?
(5)DVD机损坏责任如何承担?
(6)法院对于王某10月2日的起诉，应如何处理?
参考答案
三、案例分析
3、参考答案
（1）有效。
(2)成立。这是先履行合同义务人行使不安抗辩权的行为。
(3)甲公司可以解除合同。因为不安抗辩权人在对方于合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，可以单方解除合同。
9月份，王某在借款合同期将届满，要求张某迅速将那台DVD机交给他作为担保，张某如实相告，称那台DVD机已交给李某作了质押担保。并称，在借款期限即将届满时，他根本无钱偿还，并要求王某延长半年借款期限。王某不同意，找到李某，要求将那台DVD机交给他，被李某断然拒绝。王某于是于10月2日以张某、李某为被告诉至法院，要求张某立即承担违约责任，并要求李某交付DVD机，然后变卖以抵其借款5000元。法院查明，李某于9月15日将DVD机借
(合同知识)合同考试练习题
一、单项选择题(练习题1)1．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为2．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施3．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据4．法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的( )关系。
A．道德B．权利义务C．人际D．民事5．合同法律关系包括( )三要素所构成。
A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济权利D．经济管理、经济协作、法律责任6．下列各项中，属于法律事实中事件的是( )。
A．开始施工B．签订合同C．发生洪水D．业主违约7．根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是( )。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理8．业主委托监理单位进行招标的行为属于( )。
A．委托代理B．委托监理C．指定代理D．复代理9．无权代理行为属于( )。
A．无效行为B．可撤销的行为C．效力待定的行为D．可变更的行为10．对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A．追认权或者拒绝权B．催告权或者撤销权C．追认权或者撤销权D．同意权或者拒绝权11．甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是( )。
A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C．此保证合同属于共同保证D．此保证属于对将来债务的保证12．乙向甲借款一万元并签订了借款合同，丙为保证人，但合同中未约定保证方式。
合伙合同练习题
合伙合同练习题一、合同主要内容本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，旨在明确双方在合伙事务中的权利与义务，规范双方的行为。
合同内容如下：1. 合伙事项：甲方与乙方就共同经营某项商业活动达成一致，共同投资、共同分担利益与风险。
2. 资金投入：甲方和乙方共同出资，资金额度及出资比例如下：- 甲方出资：人民币XXX元，占总资金的XX％；- 乙方出资：人民币XXX元，占总资金的XX％。
3. 利润分配：双方根据出资比例共享盈利，盈利分配方式如下：- 盈利（扣除费用后）按照出资比例分配，甲方分得XX％，乙方分得XX％。
4. 亏损分担：双方根据出资比例共同承担亏损，亏损分担方式如下：- 亏损按照出资比例分担，甲方承担XX％，乙方承担XX％。
5. 合伙期限：本合伙合同有效期为XXX年，自合同生效之日起计算。
6. 经营管理：双方共同参与合伙事务，共同制定营销策略、管理方案和决策方案。
二、权利与义务甲方与乙方在合伙期限内拥有以下权利与义务：1. 权利：a. 平等投票权：甲方与乙方在合伙事务决策中享有平等的投票权，任何决策事项需得到双方一致同意。
b. 盈利分配权：根据合同约定，甲方和乙方享有按照出资比例分配盈利的权利。
c. 合伙财务信息权：甲方与乙方有权随时查阅合伙财务信息，并参与财务决策。
2. 义务：a. 诚信义务：甲方与乙方必须本着诚实守信的原则进行合作，不得损害对方的利益。
b. 资金缴纳义务：甲方和乙方需按照约定的出资比例及时足额缴纳投资款项。
c. 合伙事务义务：甲方和乙方需共同参与合伙事务，依法经营、管理合伙业务。
三、合同解除与争议解决1. 解除条款：a. 甲方与乙方一方如违反本合同条款且经合伙另一方书面通知后，未在XXX天内改正违约行为，对方有权单方解除合同。
b. 出现以下情况之一，本合同自动解除：- 甲方或乙方宣告破产；- 经营活动违反国家法律法规的强制性规定；- 双方经合议一致决定解除合同。
第六章 合同法(练习题)
第六章合同法（练习题）第六章合同法（练习题）第六章合同法一、判断题：1、合同订立过程中，承诺既可以在生效前撤回，也可以在生效后撤销。
（）2、遵守法律和社会公德原则是对合同自由原则的限制和补充。
（）3、依法或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式的，该合同无效。
（）4、合同生效后，当事人姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动的，不得因此而不履行合同义务。
（）5、管制民事行为能力人签定的合约，必须经其法定代理人世戈教的，否则违宪。
（）6、合约中签订合同存有违约金的，损失需用违约金补偿而不另行索赔。
（）7、当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
（）8、当事人对合同中的债务是须绝对的和无条件地履行的。
（）9、第三人在当事人的合约履行职责中没单一制的法律地位，只纯粹行使权利或履行义务，而无法主张或分担违约责任。
（）10、当事人在合同中既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以要求同时适用违约金和定金条款。
（）二、单项选择题：1、下列合同中适用《合同法》的是（）。
a、婚姻关系协议b、领养关系协议c、抵押合约d、买卖合同2、如果（）的内容合乎要约收购规定的，视作要约收购。
a、拍卖广告b、招标广告c、招股说明书d、商业广告3、甲、乙订立买卖一幅国画的合同，当事人的下列行为构成缔约责任：（）。
a、甲方到期拒绝付款b、乙方到期拒绝交付该国画c、乙方国画被盗后，与甲方订立买卖合同，致使到期不能交付d、甲方签订合同后，又要求解除合同4、分担缔约过失责任的方式只有（）一种。
a、继续履行b、赔偿损失c、采取补救措施d、支付违约金5、下列不属于衡量合同是否生效要件的是（）。
a、当事人意思则表示与否真实b、当事人与否具备适当的行为能力c、犯罪行为内容与否符合法律及社会公共利益d、《合同法》规定的合约主要条款与否具有6、当事人采用合同书形式订立合同的，其合同成立时间为（）。
买卖合同的习题及解析
买卖合同的习题及解析一、选择题1. 下列关于买卖合同的说法，正确的是（）A. 买卖合同为单务合同B. 买卖合同为实践性合同C. 买卖合同为诺成性合同D. 买卖合同为无偿合同【答案】C【解析】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
买卖合同是双务合同，也是诺成性合同、有偿合同，因此选项A、B、D均错误，选项C正确。
2. 甲向乙出售一台电视机，约定乙于一周内付款，电视机所有权自付款时转移。
乙付款前，电视机被雷击中烧毁。
关于本案，下列说法正确的是（）A. 风险由甲承担，因为电视机所有权未转移B. 风险由乙承担，因为电视机毁损发生在交付之后C. 风险由甲承担，因为电视机毁损发生在交付之前D. 风险由乙承担，因为买卖合同有效【答案】A【解析】根据《民法典》的相关规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。
本题中，电视机在交付之前毁损，风险应由出卖人甲承担，因此选项A正确，选项B、C、D错误。
二、简答题1. 简述买卖合同中出卖人的主要义务。
【答案】买卖合同中出卖人的主要义务包括：（1）交付标的物。
出卖人应当按照合同约定的时间、地点和方式，将标的物交付给买受人。
标的物在交付之前毁损、灭失的风险由出卖人承担。
（2）转移标的物的所有权。
出卖人应当按照合同约定，将标的物的所有权转移给买受人。
除非法律另有规定或当事人另有约定，标的物的所有权自标的物交付时起转移。
（3）瑕疵担保义务。
出卖人应当保证交付的标的物不存在权利瑕疵和物的瑕疵。
如果标的物存在权利瑕疵或物的瑕疵，出卖人应当承担违约责任，买受人可以解除合同或要求减少价款等。
2. 简述买卖合同中买受人的主要权利。
【答案】买卖合同中买受人的主要权利包括：（1）请求交付标的物的权利。
合同法习题及答案
合同法习题及答案一、单项选择题1. 甲公司向乙公司发出要约，要约中表示以某价格出售某型号钢材。
甲公司随后又发出快件，表示原要约中的价格作废，改为新价格。
乙公司董事长回信对原要约中的价格予以承诺。
问甲、乙之间的合同是否成立？A. 合同未成立，原要约被撤销B. 合同未成立，原要约被新要约撤回C. 合同成立，快件的意思表示未生效D. 合同成立，要约与承诺承得了全都答案：B理由：甲公司发出快件的行为构成要约的撤回，即在要约生效之前撤回要约，因此原要约并未生效，合同未成立。
2. 甲公司向乙公司发出选购钢材的要约，信件寄至乙公司。
乙公司董事长知悉内容后，打电话告知甲公司收到承诺。
该承诺何时生效？A. 信件寄至乙公司时B. 乙公司董事长知悉内容时C. 打电话告知甲公司时D. 甲公司收到电话通知时答案：D理由：承诺生效的时间通常是以到达要约人的时间为准，因此当甲公司收到乙公司的电话通知时，承诺生效。
3. 甲商场以试用买卖方式促销某型号冰箱，规定试用期3个月，试用期间可随便退货。
问试用买卖合同的性质是什么？A. 诺成合同B. 实践合同C. 附条件的合同D. 附期限的合同答案：A理由：试用买卖合同是诺成合同，即只要双方意思表示一致，合。
同即告成立，无需交付标的物作为合同成立的要件二、多项选择题1. 关于合同的分类和特点，以下哪些说法是正确的？A. 买卖合同是诺成合同B. 租赁合同是无偿合同C. 保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的D. 借款合同只能是有偿合同答案：A、C理由：买卖合同是诺成合同，即双方意思表示一致时即成立，无需交付标的物。
租赁合同和保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，取决于双方当事人的约定。
而借款合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，比如亲友间的无息借款。
三、简答题1. 简述合同成立的要件。
答案：合同成立的要件主要包括：(1)双方或多方当事人具有缔约能力；(2)当事人意思表示真实；(3)合同内容合法，不违反法律法规的强制性规定；(4)当事人就合同条款达成合意，即要约与承诺的内容一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同与合同管理习题一、单项选择题3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。
A．总价合同 B．单价合同C．成本加酬金合同 D．预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。
A．计算方式 B．结算方式C．价款的支付期限 D．价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。
A．合同应明确双方责任B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可10、建设工程合同的最基本要素是（）。
A．标的 B．承包人和发包人C．时间 D．地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A．总价合同 B．单价合同C．成本加酬金合同 D．邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A．预付款 B．工程进度款C．退还保留金 D．价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A．关于工程交付 B．工程量及价格单C．关于合同图纸 D．关于施工占地14、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A．勘察 B．设计C．施工 D．造价15、BOT合同又称（）。
A．特许权协议书 B．工程项目总承包合同C．单位工程施工承包合同D．勘察、设计或施工总承包合同16、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999-0201）的是（）。
A．《协议书》B．《通用条款》C．《专用条款》》D．《建设工程质量管理条例》17、工程分包是针对（）而言。
A．总承包 B ．专业工程分包C．劳务作业分包 D．转包18、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（）。
A．工程质量标准 B．工期C．工程变更 D．质量与安全19、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（）。
A．保障、保险及担保B．合同的生效C．质量与安全D．双方一般权利和义务20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（）。
A．词语定义及合同文件B．分包工程概况C．竣工验收与结算D．工期21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（）。
A．固定劳动报酬（含管理费）B．按确认的工时计算C．按确认的M程量计算D．按确认的质量计算22、工程承包人确认结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．13 B．14C．15 D．1623、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（）。
A．按本合同关于争议的约定处理B．《协议书》C《通用条款》D．《专用条款》24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（）天。
A．28 B．27C．26 D．2525、索赔程序和争执的解决主要分析（）。
A．争执的解决方式B.任的开始C．工程所有权的转让D．承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始26、建设工程合同实施控制的作用是（）。
A．通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B．分析合同执行差异的原因C．分析合同差异的责任D．问题的处理27、下列不属于合同诊断的内容的是（）。
A．技术措施B．问题的处理C．分析合同差异责任D．分析合同执行差异的责仟28、下列不属于工程问题的四类措施的是（）。
A．问题的处理B．技术措施C．经济措施D．合同措施29、下列不属于合同资料种类的是（）。
A．合同分析资料。
B．工程实施中产生的各种资料C．工程实施中的各种记录、施工日记等D．合同资料的收集30、下列不属于资料文档管理的内容的是（）。
A．合同分析资料B．合同资料的收集C．资料整理D．资料的归档31、以下关于索赔的说法不正确的是（）。
A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔D．承包人可以向发包人索赔32、索赔按索赔当事人分类包括（）。
A．承包人与发包人之间索赔B．发包人与分包人之间索赔C．发包人与供货人之间索赔D．发包人与保险人之间的索赔33、索赔按索赔要求分类包括（）。
A．工期索赔B．工程终止索赔C．工程变更索赔D．工程拖延索赔34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（）。
A．索赔与反索赔同时性B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D．工程质量缺陷反索赔35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（）。
A．公开招标 B．间接采购方式C．邀请招标 D．直接采购方式36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（）。
A．标的 B．数量C．质量 D．时间37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（）。
A．监理人义务 B．委托人义务C．委托人权力 D．外部条件包括的内容38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（）。
A．总则 B．单价C．工期 D．权利39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（）。
A．总价合同 B．总目标总价合同C．单价合同 D．工程管理合同40、NEC的主要特征不包括（）。
A．适用范围广 B．为项目提供动力C．简明清晰 D．速度快41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（）。
A．合同管理 B．计划管理C．成本管理D．工程进度管理42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（）。
A．早期预警程序B．补偿事件程序C．友好协商D．裁决人程序43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。
A．招标 B．投标C．公开招标D．邀请招标44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（）。
A．开标B．招标文件的修改C．评标D．授予合同45、国际工程合同包括（）。
A．国际工程招标B．国际工程承包C．国际工程投标D．国际工程开标46、国际工程的概念为（）。
A．国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业B．国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程C．国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等D．国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议47、关于工期的索赔不包括（）。
A．关于延展工期的索赔B．由于延误产生损失的索赔C．由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D．赶工费用的索赔48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（）。
A．有关合同文件的组成问题引起索赔B．关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔C．关于合同文件有效性引起的索赔D．因图纸或工程量表中的错误而索赔二、多项选择题1、支付担保的形式有（）A．银行保函B．履约保证金C．担保公司担保D．抵押或者质押E．银行汇票2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（）。
A．发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务B．一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件E．支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施3、进行合同分析是基于（）原因。
A．合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B．同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C．工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D．合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险E．合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容4、承包人的主要任务有（）。
A．明确承包人的总任务，即合同标的B．明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义C．明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天D．明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示E．承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款5、下列关于合同价格分析中正确的是（）。
A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B．工程计量程序，工程款结算方法和程序C．合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定 D．拖欠工程款的合同责任E．对合同中明示的法律应重点分析6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（）。
A．索赔的内容、方式及数额B．索赔的程序C．争执的解决方式和程序D．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等E．索赔的金额7、合同控制依据的内容包括（）。
A．合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据B．各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等 C．对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D．工程管理人员每天对现场情况的书面记录E．合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束8、合同资料的种类有（）。
A．合同资料B．合同分析资料C．工程实施中产生的各种资料D．工程实施中的各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等E．原始资料9、按索赔当事人的不同可分为（）。
A．承包人与发包人之间索赔B．承包人与分包人之间的索赔C．承包人与供贷人之间索赔D．承包人与保险人之间的索赔E．发包人与分包人之间的索赔10、按索赔所依据的理由分类分为（）。
A．合同内索赔 B．合同外索赔C．道义索赔 D．单项索赔E．总索赔11、索赔成立的条件有（）。
A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B．因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告E．发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失12、常见的建设工程索赔有（）。
A．因合同文件引起的索赔B．有关工程施工的索赔C．增减工程量的索赔D．关于价款与工期的索赔E．财务费用补偿的索赔13、合同文件是索赔的最主要依据，包括（）。