建设部建筑施工合同范本(2020版)
建设部建筑施工合同范本(2024版)
建设部建筑施工合同范本(2024版)甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期： 2024年_____月_____日签订地点： _______一、工程概况工程名称： _______工程地点： _______工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等，具体详见附件一《工程量清单》。
工程规模： _______平方米（或其它计量单位）。
二、合同工期开工日期： 2024年_____月_____日。
竣工日期： 2024年_____月_____日。
总工期： _______日历天。
三、质量标准工程质量应达到国家现行的施工质量验收规范标准，具体标准为：_______。
乙方应按照施工图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
四、合同价款合同总价： _______元（大写：_______元整）。
支付方式：详见附件二《工程款支付计划》。
五、工程变更因设计变更、施工条件变化等原因引起的工程量增减，双方应协商一致，并签订补充协议。
工程变更引起的合同价款调整，按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行计算。
六、工程款支付预付款：合同签订后_______个工作日内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款。
进度款：根据工程进度和合同约定，甲方按期支付工程款。
结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的_______%。
质保金：工程竣工验收合格后，甲方预留合同总价的_______%作为质保金，质保期满后支付。
七、材料设备供应由_______方负责供应的材料设备，应符合设计要求和国家相关标准。
材料设备进场后，乙方应进行验收，并及时通知甲方。
八、施工管理乙方应建立健全施工管理体系，确保施工顺利进行。
乙方应遵守甲方施工现场的管理规定，维护施工现场的安全和秩序。
九、工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。
甲方应在收到竣工报告后_______个工作日内组织验收。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板
1. 引言
本文档旨在提供一份2020年施工合同样板，以帮助各方在签订施工合同时有一个简单而有效的指导。
2. 合同概述
该合同适用于2020年的施工项目，旨在明确各方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
3. 合同条款
3.1 项目描述
详细描述项目的性质、规模、地点以及其他必要的信息。
3.2 价格和支付方式
明确工程的总价款、支付方式、分期付款计划等。
3.3 工期
确定工程的开始时间和预计完工时间，并约定相关的延期和罚款条款。
3.4 变更和索赔
规定变更工程的程序和条件，以及双方在索赔方面的权利和义务。
3.5 质量保证
明确工程质量的要求，并约定相应的保修期限和责任范围。
3.6 保险责任
规定各方在工程期间的保险责任和赔偿程序。
3.7 争议解决
约定争议解决的方式和程序，可以选择仲裁或法院诉讼等方式。
3.8 合同解除
规定合同解除的条件和程序，以及双方在解除后的权利和义务。
4. 签署和生效
明确合同的签署方式和生效条件，确保合同的有效性。
5. 其他条款
可以根据具体情况添加其他必要的条款，如保密条款、不可抗力条款等。
6. 总结
本文档提供了一份简洁而明确的2020年施工合同样板，各方在签署合同时应根据具体情况进行必要的调整和补充，以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_____。
(二)工程地点：_____。
(三)工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
2020年建筑施工合同样本(正式版)
竣工日期（以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程 定于年月日竣工。
1.5质量等级：。_
1.6合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额大写：。_
第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如 下：
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第三十二条执行。
第八条乙方工作。乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：
8.1提供计划、报表的名称及完成时间：
8.2对施工安全保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的 照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损 害，由乙方承担责任及所发生的费用。
第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律
3.1合同语言：本合同文件使用汉语。
3.2适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文 件均对本合同有约束力。
3.3适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范 执行。
第四条图纸
4.1甲方提供图纸日期：
4.2甲方提供图纸套数：
第六条乙方驻工地代表（项目经理）
乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：
第七条甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成以下 工作：
7.1施工现场达到具备施工条件和完成的时间：
7.2将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。
7.3施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同订立地点：建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点：1、工程名称：xxxxxxx2、建设地点：xxxxxxx二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ￥元，大写：佰拾万佰拾元角分)。
建设部 建设施工合同6篇
建设部建设施工合同6篇篇1建设工程施工合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 承包范围：[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（以取得施工许可证之日起算）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因造成延误等情形可顺延工期。
工期顺延的确认方式及程序应在本合同专用条款中约定。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
2. 乙方应按国家规范及本合同约定承担保修责任。
保修内容、范围、期限及保修金的支付等按本合同约定执行。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式：固定总价合同/可调价格合同。
（可选择适用）。
具体计价方式、支付方式及调整原则在本合同专用条款中约定。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[甲方法人或代表手写签名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司联系电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表（签字）：[乙方法人或代表手写签名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司联系电话]日期：XXXX年XX月XX日----------------------------------------------------------------------------"由于具体的建设施工合同需要涉及诸多专业的法律条款和技术性细节，上述提供的合同协议仅为框架性的内容，具体的条款还需根据实际情况和法律要求进行详细约定和补充。
住建部建设工程施工合同范本(通用)
住建部建设工程施工合同范本(通用)甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付乙方剩余款项。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 工程总工期：__________天。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地及施工所需的水、电、气等条件。
（2）办理相关施工手续，协调相关政府部门及单位。
（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。
（2）负责施工所需的材料、设备采购及人员组织。
（3）确保工程质量和安全，遵守国家及地方相关规定。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
5.2 违约金的计算方式为：__________第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
2020建筑工程施工合同
2020建筑工程施工合同
本合同双方为甲方（建设单位）与乙方（施工单位）就2020年度建设工程的施工业务达成以下协议：
第一条工程名称、工程地点、工程规模
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：
第二条工程内容和要求
1. 工程内容：
2. 工程要求：
第三条工程进度和工期
1. 工程进度：
2. 工程工期：
第四条工程质量和安全
1. 工程质量要求：
2. 工程安全：
第五条工程款项和付款方式
1. 工程款项：
2. 付款方式：
第六条违约责任
1. 甲方的违约责任：
2. 乙方的违约责任：
第七条合同变更和解除
1. 合同变更：
2. 合同解除：
第八条法律适用和争议解决
1. 法律适用：
2. 争议解决：
本合同共计××（数字）条，甲、乙双方均已认真阅读，理解并同意此合同的所有内容，自愿签订并遵守该合同，合同自签订之日起生效。
甲方：
签字：
日期：
乙方：
签字：
日期：。
建设部建筑工程施工合同范本4篇
建设部建筑工程施工合同范本4篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一章总则第一条为了规范建筑工程施工活动，维护当事人合法权益，根据《建设工程法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，制定本合同范本。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建筑工程施工活动，包括新建、扩建、改建、装修等各类建筑工程施工。
第三条合同各方应当遵守诚实信用原则，履行合同义务，促进合同目的的实现。
第四条项目地址、合同金额、工程内容、开工日期、竣工日期等具体事项应当在合同正文中明确规定。
第五条本合同由甲、乙双方签订，具有法律效力。
第二章合同签订第六条合同各方应当向对方提供营业执照、法人代表授权书、身份证明等有效证件，确保签订合同的真实性。
第七条本合同经双方协商一致后签订，应当在正式合同文本上签字盖章，视为合同正式成立。
第八条本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
第九条本合同经双方签订后，不得擅自修改、变更，如有需要应当经双方书面确认。
第十条本合同自双方签订之日起生效。
第三章工程质量第十一条甲方应当按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
第十二条乙方应当配合并监督施工过程，及时发现并解决工程质量问题。
第十三条工程施工过程中如遇不可抗力等特殊情况，应当及时通知对方，并据实提出解决方案。
第十四条工程竣工后，双方应当共同验收工程质量，如发现问题应当及时协商解决。
第四章工程进度第十五条工程竣工日期应当按照合同规定执行，如遇特殊情况，应当提前向对方履行解释义务。
第十六条工程施工过程中如遇进度延误问题，应当及时协商解决，如因甲方原因造成延误，应当承担赔偿责任。
第十七条工程进度管理应当根据实际情况进行调整，如需延长施工期限，应当经过双方协商一致。
第十八条工程竣工后如发现进度问题，应当及时协商解决并确定赔偿办法。
第五章工程变更第十九条工程施工过程中如遇设计变更等问题，应当及时通知对方，经双方协商一致后方可变更。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体工程规模描述]。
4. 承包范围：具体施工图纸内的土建、安装等工程内容（详见附件）。
二、合同工期1. 承包方应按国家工期定额和经发包方确认的施工图预算，编制施工总进度计划，并报发包方备案。
2. 合同工期：自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
具体工期按照施工进度计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量与检验1. 本工程质量应达到国家质量标准的优良等级。
2. 承包方应建立健全质量检查与管理制度，并按国家施工规范、验收规范和评定标准等有关条款进行工程质量检验与评定。
施工过程中应及时进行自检和工序交接检查，并应接受发包方的监督检查。
3. 承包方应确保工程质量，如因承包方原因造成工程质量事故，其经济损失由承包方承担。
四、合同价款及支付1. 合同总价：[具体合同总价金额]。
大写：[合同总价汉字大写]。
该合同总价已包含完成本工程所需的所有费用，除非另有约定，承包方不得要求追加费用。
如有调整，须经双方书面确认。
双方应根据工程项目的实际需要，明确各类材料设备的供应责任及品牌标准等要求。
1. 甲方负责供应的主要材料和设备应符合国家相关标准，并提供产品合格证明及相应的检测资料。
2. 乙方负责采购的材料和设备应符合设计要求和国家规范标准，并提供相应的质量保证资料。
3. 材料设备供应的变更须经双方书面确认并调整合同价款及工期计划等相关内容。
住房城乡建设部施工合同范本
住房城乡建设部施工合同范本
《住房城乡建设部施工合同范本》
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程立项批准文号：
4. 资金来源：
5. 工程内容：本项目施工图及工程量清单所示的全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项
目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：施工图、招投标文件、招标答疑等所示的全部工程内容。
7. 计划开工日期：年月日。
8. 计划竣工日期：年月日。
9. 工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
10. 工程质量符合：《工程施工质量验收规范》标准。
11. 施工安全标准化：达到国家现行安全施工标准。
12. 签约合同价为：人民币（大写）（元）；其中：（1）安全施工费：人民币（大写）（元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（元）；（3）专业工程暂估价金额：（2）投标函及其附录；1.1.2.3承包人：1.1.2.9总监理工程师：已标价工程量清单中的各项工程量对
合同双方不具合同约束力。
发包人指定的。
2023住建部制-建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![2023住建部制-建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/78adf5b9710abb68a98271fe910ef12d2af9a9a4.png)
住建部制-建设工程施工合同一、引言住建部制-建设工程施工合同是指由住房和城乡建设部制定的用于建设工程施工方与发包方之间签订的合同。
该合同主要用于规范工程施工过程中各方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行。
本文档将详细介绍住建部制-建设工程施工合同的内容和要求。
二、合同范围该合同适用于境内的各类建设工程，包括但不限于房屋建筑工程、道路与桥梁工程、水利工程等。
无论是国有企事业单位、个人还是外国组织，在进行建设工程施工时，都应按照住建部制-建设工程施工合同进行签订。
三、合同主要内容住建部制-建设工程施工合同的主要内容包括但不限于几个方面：1. 合同的基本信息合同的基本信息包括合同编号、合同双方的名称、地质、联系方式等。
双方应确保这些信息的准确性，以便有效履行合同。
2. 工程范围和规模在合同中应详细列出建设工程的范围和规模，包括工程的用途、建筑面积、结构形式等。
这些信息有助于明确工程的具体要求和施工方案。
3. 工期和进度要求合同应明确工程的计划工期，以及各个施工阶段的进度要求。
同时，应考虑到可能出现的延期情况，约定相关的赔偿责任和违约责任。
4. 价款支付方式和时间合同中应规定工程价款的支付方式和时间。
一般情况下，工程价款会分期支付，需明确各个阶段的支付比例和时间节点。
5. 质量标准和验收要求合同应明确工程的质量标准和验收要求。
双方应共同制定相应的验收标准和程序，在工程完工后进行验收，并达成一致意见。
6. 变更和解除合同合同中应规定变更和解除合同的程序和条件。
当工程发生变更或需要解除合同时，双方应按照合同约定进行协商和处理。
7. 权利和义务合同应明确各方在施工过程中的权利和义务。
施工方应保证工程的按时完工和质量符合要求，发包方应向施工方提供必要的支持和协助。
四、合同履行和争议解决住建部制-建设工程施工合同强调合同双方必须严格履行各自的责任和义务。
合同约定的履行方式、时间和程序是合同履行的基础，任何一方违约都需要承担相应的责任。
建设部建筑施工合同范本6篇
建设部建筑施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商达成如下合同条款，供双方共同遵守：一、工程概况与承包范围（详细列举工程名称、地点、规模、承包范围及内容等）二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：_______天。
具体开工日期以甲方开工令为准。
三、质量标准与保修责任工程质量标准：符合国家现行规范验收标准，质量等级为优良。
如达不到约定标准则乙方承担违约责任并承担由此造成的经济损失。
保修责任按国家相关规定执行。
四、合同价款及支付方式合同总价款暂定为人民币大写：_________________________元整（￥_________元）。
具体金额以实际结算为准。
支付方式按工程进度节点支付。
具体支付节点和金额在专用条款中约定。
五、材料供应与设备管理材料供应由乙方自行采购，但必须符合国家和地方相关规定标准。
机械设备由乙方自备，确保满足施工需要。
甲方有权对乙方提供的材料和设备进行检验和确认。
具体在专用条款中约定相关细则。
六、工程质量保证及竣工验收与结算方式乙方应确保工程质量，严格按照施工图纸和国家规范施工。
竣工验收按照国家相关规定执行。
结算方式按照合同约定的计价方式进行结算。
具体内容在专用条款中明确约定。
七、工程变更及调整价款办法约定由于设计变更造成的工程量增减按照合同约定进行调整合同价款。
变更价款确定方式按照相关法规及合同约定执行。
具体约定在专用条款中明确。
八、甲乙双方权利与义务约定（一）甲方权利与义务甲方负责提供建设施工许可等相关证件和文件资料等。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一节总则第1条为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，按照国家建设工程领域的政策和规定，甲方与乙方签订本合同。
第2条甲方为建设单位，乙方为承包商。
双方共同遵守国家建筑管理部门所颁布的有关建筑工程施工的规范及技术标准。
合同签订后，甲方委托乙方承担下列工程：（1）工程名称：____________________（以下称本工程）。
（2）工程地点：____________________（经批准的标示上述工程的详细地址）（3）工程内容：______________________________________。
第3条乙方应严格遵守国家有关建筑工程质量、安全和文明施工方面的法规和政策，确保工程质量和工程安全，保证按合同期限、质量及规定完成工程。
乙方应配备专业技术人员，并在工地设立质量、安全管理人员，定期检查施工现场，发现质量问题及时处理。
第4条甲方应向乙方提供合同约定之工程范围和工程目标，并应在本合同生效后，在工地施工期间，及时配合乙方进行工程实施。
第5条乙方应严格履行相关安全、卫生保护标准，保证施工现场安全，遵守劳动法规，提供施工作业现场之安全设备，确保工人健康。
第6条本合同签订后，工程监理由______（拟指定的监理单位）进行监督，双方必须接受监理单位的管理和指导。
监理单位具有维护工程质量，保障工程安全的职责。
第7条工程发生变更，需双方书面协议变更内容，并保证不影响工程的质量。
第二节工程付款第8条工程总价款为_________________________，按照工程进度，合同金额一次性支付，具体见附表。
第9条工程由乙方分期施工，工程进度大于____%时，合同金额的____%作为首期支付。
工程进度大于_____%时，合同金额的____%作为第二期支付。
工程竣工验收合格后，剩余金额一次性支付。
第10条工程付款形式：银行转账。
建设部现行的施工合同协议范本
建设部现行的施工合同协议范本1.1 合同主体甲方（发包方）：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________乙方（承包方）：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________1.11 合同标的本合同旨在明确双方在施工项目中的权利和义务，确保施工项目按照约定的要求、质量标准、工期和费用顺利完成。
具体施工项目为：[具体施工项目名称及描述]。
1.12 工程概况工程地点：[详细地点]工程内容：[具体工程内容描述]工程规模：[规模详情]1.2 权利义务1.21 甲方权利义务甲方有权对工程进度、质量进行监督检查。
有权要求乙方按照合同约定进行施工。
按照合同约定支付工程款项。
提供施工所需的相关资料和条件。
1.22 乙方权利义务乙方有权按照合同约定获得工程款项。
有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。
按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。
严格遵守施工规范和安全生产要求，确保施工过程中的安全。
1.3 违约责任1.31 若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。
若逾期超过[约定天数]天，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。
1.32 若乙方未按照合同约定的工期完成施工，每逾期一天，应按照合同总价的[约定比例]向甲方支付违约金。
若逾期超过[约定天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
1.33 若工程质量未达到合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到标准，并承担因此造成的损失。
2023住建部：建设工程施工合同正规范本(通用版)
住建部：建设工程施工合同前言建设工程施工合同是建筑行业中常见的一种合同形式。
该合同是建设单位和施工单位之间约定的法律文件，用于规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
住房和城乡建设部（简称住建部）作为我国建筑行业的主管部门，对建设工程施工合同的编制和实施都有相应的规定和要求。
本文将围绕住建部所制定的相关要求，对建设工程施工合同进行详细说明。
1. 合同的定义建设工程施工合同是指建设单位与施工单位之间为了进行建设工程施工而订立的合同。
合同中应当明确双方的权利和义务、合同工期、工程质量要求以及合同价格等关键条款。
2. 合同的主要内容2.1 合同的一般条款合同的一般条款包括合同的名称、合同的签订日期、合同的双方当事人、合同的项目概况以及合同的审查和签署等内容。
该部分主要用于确定合同的基本信息和签署流程。
2.2 施工过程管理条款施工过程管理条款是建设工程施工合同中最关键的部分之一。
该部分应明确项目管理的主体责任、安全生产的要求、质量控制的措施、工期管理的安排等内容。
此外，还应考虑到各种特定施工工艺和环境因素对施工过程的影响。
2.3 施工质量与验收标准条款建设工程的质量是施工合同中的一个重要方面。
该部分应明确建设工程的质量要求、验收标准以及责任追究的规定。
施工单位应根据住建部和相关标准制定相应的质量标准，并对质量进行监督和验收。
2.4 合同价款支付条款合同价款支付条款用于规定合同价款的支付方式和时间节点。
该部分应明确工程款的划分及支付条件、工程款支付的期限、支付方式以及付款途径等内容。
此外，还应描述预付款和进度款等款项的支付流程。
2.5 合同变更与解除条款建设工程施工过程中，由于各种原因可能导致合同的变更或解除。
合同变更与解除条款用于规定合同变更和解除的条件和流程。
双方应在签订合同时就与变更和解除相关的问题进行充分的协商和约定。
3. 合同的履行与监督建设工程施工合同的履行和监督是保障工程顺利进行的重要环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-021799
建设部建筑施工合同范本
建设部建筑施工合同范本(2020版)
建设单位(以下简称甲方)：xx
施工单位(以下简称乙方)：xx
******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结
合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程地点：
(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式：包工包料
第二条工程造价为人民币
第三条合同工期
1.双方商定总工期30天。
开工日期：20xx年05月20日，竣工日期：20xx年06月20日
2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二)工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。
第五条材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。
第六条付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方;
(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%;
(四)剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条责任范围
(一)甲方责任：
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
①承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员
不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条其它事项
(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：
1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。
合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。
协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条本合同一式贰份，其中：甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。
甲方负责人签字：xx乙方负责人签字：xx
甲方盖章：xx乙方盖章：xx
签订日期：xx签订日期：xx
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。