工程建设监理合同(电力工程)实用版
电力工程建设监理合同书
电力工程建设监理合同书甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（监理人）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟于下述工程项目中作为建设单位委托乙方作为监理人，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及相关规范标准的要求，并按照乙方的具体承诺，双方就此签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 建设单位：4. 监理单位：二、工程内容1. 工程规模：2. 工程主要技术指标和要求：3. 工期要求：4. 合同价款：三、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程质量、施工进度、材料采购、工程财务等方面的监督和管理。
2. 监理内容：（1）审核、审查建设单位、施工单位的设计、施工图纸以及施工方案等相关文件；（2）对施工单位的施工计划、施工工艺、施工方法、施工机具设备、材料采购等进行监督和检查；（3）对工程施工质量进行监督和检验，提出整改意见，并参与验收；（4）审核、监督工程资金的使用情况，确保资金的合理使用和支付；（5）对工程施工期间的安全生产进行监督和检查；（6）协助解决施工过程中的纠纷和问题。
四、监理费用和支付方式1. 监理费用：根据工程总价的比例约定，具体数额为：2. 支付方式：监理费按照以下方式支付：（1）在工程开工前，甲方向乙方支付监理费的10%作为预付款；（2）在工程施工过程中，根据工程进度情况，甲方每月向乙方支付监理费的50%；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付监理费的40%作为尾款。
五、合同履行方式和期限1. 合同履行方式：本合同采用书面方式履行，双方签字盖章后生效。
2. 合同履行期限：本合同自签署之日起生效，工程竣工验收合格之日终止。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时履行或质量问题，乙方承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程无法按时履行或质量问题，甲方承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 如因履行本合同发生争议，甲方和乙方应协商解决。
电力工程承包合同书-(包工包料)
工程承包合同合同编号:工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人:工程承包人:订立时间：二0—四年七月二十日订立地点:工程发包人：（以下简称甲方）工程承包人：___________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程承包围和工作容1.1工程对象： ___________________110千伏送出工程安装工程__________1.2工程作业地点： ______1.3工程发包围： ___________________ 110千伏送出工程安装工程1.4承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。
1.5工程发包围容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。
二、工程造价及支付方式2.1工程包干总价款为：（人民币）（Y: 万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。
本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。
施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。
2.2工程签证参照甲方《2023.02分包签证办法》文件执行。
2.3重复进岀场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。
2.4全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。
电力工程合同范本7篇
电力工程合同范本7篇电力工程合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中，从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称：___基础设施高压电力线路工程。
二、工程内容：从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。
三、工程地点：___汽车博览园。
四、工期：共计90天：_年8月29日至_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。
五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。
六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。
第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方监理单位（甲方）：____________承建单位（乙方）：____________二、监理范围和内容1.1 甲方应根据相关法律法规，对乙方承担的电力工程建设项目进行全程监理，并对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
1.2 甲方应对乙方提供的施工方案、设计方案、质量计划、施工组织设计等进行审核，确保项目的合法合规。
1.3 甲方应对乙方的施工过程进行现场检查，并对施工图纸、材料、施工质量等进行抽查和监督，及时发现问题并提出整改意见。
1.4 甲方应对乙方施工中的争议、纠纷进行调解和协调，并及时向相关部门报告问题的进展情况。
三、监理费用及支付方式3.1 甲方的监理费用为____________（人民币），应在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。
3.2 如因项目特殊原因需要延长监理时间或增加监理范围，乙方应适当增加监理费用，并经双方协商确定后进行支付。
四、监理责任与义务4.1 甲方应以专业态度全程参与项目监理工作，保证独立、客观、公正。
4.2 甲方应加强自身团队建设，确保监理人员具有相应的资格和经验，确保监理工作的有效性。
4.3 甲方应根据监理项目的特点，提出合理、具体的监理方案，并在项目实施过程中及时调整和完善。
4.4 甲方应定期向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量问题、安全隐患、环保情况等。
4.5 甲方应及时协调解决监理过程中出现的争议、纠纷，确保项目的顺利进行。
五、违约责任5.1 若任一方违反合同规定，致使项目出现重大问题或导致工程质量受损，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等不可控因素导致项目无法按期完成，应及时通知对方，并重新商定工程进度和费用支付方式。
六、争议解决6.1 本合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁结果为终局裁决，对双方均具有约束力。
电力工程设计合同(详细规范版)3篇
电力工程设计合同（详细规范版）3篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（设计人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程设计事宜，达成如下协议：一、设计项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 设计范围：包括电力线路设计、变电站设计、电力系统自动化设计等。
二、设计内容乙方应按照甲方的需求，提供包括但不限于以下内容的设计服务：1. 电力系统规划与设计；2. 电力设备选型与配置；3. 电力系统自动化控制策略设计；4. 电力系统保护方案设计；5. 电力系统调试与测试方案；6. 相关图纸、技术规格书的编制。
三、合同期限与进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计任务完成并验收合格为止。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成各阶段的设计任务。
如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 设计费用：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付设计费用：合同签订后支付总设计费用的XX%；设计中期验收合格后支付XX%；最终验收合格后支付剩余款项。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准进行设计，确保设计质量。
2. 甲方有权对乙方的设计成果进行验收，验收标准以国家相关规范、标准为依据。
如验收不合格，乙方应负责修改并承担相应费用。
六、知识产权归属与使用许可1. 本项目的设计成果知识产权归甲方所有。
乙方享有设计成果的文件著作权。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将设计成果用于其他用途或向第三方转让。
电力工程建设监理合同模板5篇
电力工程建设监理合同模板5篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方：_______（监理单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方具有电力工程监理资质，并有能力和经验从事电力工程监理工作；乙方拟进行电力工程建设，因双方自愿，在平等、自愿的基础上，共同签订本合同。
第一条合同的签订1.1 甲方应按照乙方需求提供相应的监理服务，乙方支付相应的监理费用。
1.2 乙方应按照合同规定的工程内容、标准、质量要求和监理要求进行工作。
1.3 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程完工之日止。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对电力工程建设的质量、进度、安全等方面进行监理，并向乙方提出合理的监理意见。
2.2 甲方应按照监理合同约定的时间、地点对工程进行监理，并及时向乙方报告监理情况。
2.3 如发现工程施工中存在违反法律法规或合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方未能及时整改的，甲方有权向有关主管部门报告并采取相应措施。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照监理合同约定的内容进行电力工程建设，确保工程质量和工期。
3.2 乙方应向甲方提供施工进度、质量检测等相关资料，配合甲方进行监理工作。
3.3 乙方应接受甲方监理意见，并按照要求进行整改。
第四条价格和支付方式4.1 甲方提供的监理服务，乙方应支付相应的监理费用。
监理费用的支付方式由双方自行商定。
4.2 如工程施工过程中有额外的监理工作需求，双方可协商调整监理费用。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的约束义务，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按监理合同约定的时间、内容进行工程建设，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条生效和终止6.1 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。
6.2 双方一致同意终止本合同的，应书面通知对方，并经双方签字确认。
第七条争议解决7.1 本合同的履行发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，应依法向有关部门进行调解或仲裁。
电力工程监理合同专用条款范本最新
电力工程监理合同专用条款范本最新下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!第一部分：总则。
1.1 监理合同的缔结。
电力工程建设监理合同范本8篇
电力工程建设监理合同范本8篇篇1合同编号：[编号]甲方（业主方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________乙方（监理方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________鉴于甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力工程建设监理过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，实现工程目标。
二、监理范围乙方负责对电力工程建设项目的施工、设备采购、质量控制、进度控制、安全管理等方面进行全面监理。
具体工程范围详见附件一《工程监理范围表》。
三、监理期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并移交甲方止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元整。
具体费用明细详见附件二《监理费用明细表》。
2. 支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付监理费用：（1）合同签订后______日内支付______%；（2）工程进度过半时支付______%；（3）工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程建设相关的资料、文件。
3. 甲方应确保工程款项的按时支付。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，合理采纳并应用于工程建设中。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程安全、质量、进度得到合理控制。
3. 乙方应及时向甲方汇报工程进度、质量控制等方面的情况。
4. 乙方应尊重甲方的合法权益，维护甲方的利益。
电力工程合同专业版(六篇)
电力工程合同专业版一、协议内容补充部分为：乙方责任：1、乙方在____年____月____日保证甲方_____项目具备通电条件。
甲方责任：1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为____年____月____日付____万元,____年____月____日付30万元,____年____月____日付40万元,____年____月____日付70万元。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方甲方：_____ 乙方：_________年____月____日电力工程合同专业版（二）发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况工程名称：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程地点：铜川镇铜川村林家壕社工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10KV开闭站建设工程。
工程立项批准文号：资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包方式：工程总承包承包范围：1、电力、电信管线土建施工2、电力、电信管线安装施工3、10KV开闭站电气、土建施工设计4、10KV开闭站土建施工5、10KV开闭站电气安装施工6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作三、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数90天。
四、质量标准工程质量标准：合格。
10月标准电力工程建设监理合同6篇
10月标准电力工程建设监理合同6篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程建设监理工作，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况工程名称：__________电力工程建设项目工程地点：_____________________________工程规模：_____________（具体说明工程规模）监理范围：_____________（具体说明监理范围）监理期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
二、监理工作内容乙方应按照国家和行业有关技术标准和规范，对电力工程建设项目的质量、安全、进度和投资进行控制和管理。
具体内容包括但不限于：1. 审查施工单位资质和施工组织设计；2. 检查施工现场安全设施及施工机械设备；3. 审核施工图纸及变更设计；4. 监督工程质量，参与工程验收；5. 审核工程进度计划，确认工程进度；6. 审核工程计量与计价，控制工程投资；7. 协调解决施工中出现的问题。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用：总金额为人民币______万元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式详见附件。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付监理费用给乙方。
具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方监理费用的XX%作为启动资金；（2）工程进度过半，甲方支付乙方监理费用的XX%；（3）工程竣工验收合格，甲方支付剩余的监理费用。
3. 发票与凭证：乙方在收取监理费用时应当向甲方提供合法有效的发票及凭证。
四、合同期限及违约责任1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格日止。
2. 若因乙方原因导致工程进度严重滞后或出现重大质量问题，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
10kv电力工程监理合同
10kv电力工程监理合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方代表姓名]乙方（监理方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方代表姓名]鉴于条款：甲方计划进行10kV电力工程建设，乙方具有相应的电力工程监理资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行10kV电力工程监理事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条监理工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程内容：[具体监理内容]第二条监理范围与内容1. 乙方应按照国家有关电力工程监理的规定和标准，对本工程的施工质量、进度、造价等进行全面监理。
2. 乙方应提供监理服务，包括但不限于施工前期准备、施工过程监督、竣工验收等。
第三条监理期限监理服务期限自 [起始日期] 至 [结束日期]。
第四条监理费用及支付方式1. 监理费用总额为 [金额] 元人民币。
2. 支付方式：[具体支付方式，如分期支付、里程碑支付等]。
第五条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 按时支付监理费用。
- 提供必要的工程资料和工作条件。
- 配合乙方的监理工作。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定提供监理服务。
- 遵守职业道德，公正、独立执行监理任务。
- 定期向甲方报告监理工作进展。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用，应支付违约金，违约金为逾期支付金额的 [百分比]%。
2. 如乙方未能按合同约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更与解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交 [约定的仲裁机构或法院] 解决。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程工程建设的监理工作达成如下协议：一、定义与解释1. “电力工程工程建设”：是指本合同约定的具体电力工程项目的建设过程。
2. “监理”：是指乙方根据本合同的约定，对电力工程项目的建设过程进行监督管理，确保工程建设符合法律法规、规范标准以及甲方的要求。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方电力工程项目的建设监理工作，包括但不限以下内容：工程设计审查、施工进度监督、工程质量监督、工程验收等。
2. 乙方应根据法律法规、规范标准以及甲方的要求，对工程建设过程中的各项活动和结果进行监督管理。
三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。
2. 在合同期限内，乙方应尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
四、监理费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见本合同附件。
2. 乙方在完成监理任务后，应提交结算报告，经甲方审核确认后，甲方应按照审核结果支付监理费用。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定完成监理任务，甲方有义务按照约定支付监理费用。
2. 乙方有权获得监理费用，乙方有义务尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
3. 乙方在履行本合同过程中，应遵守法律法规、规范标准以及甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付监理费用，乙方有权终止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照本合同约定完成监理任务，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 若因乙方在履行本合同过程中的行为导致工程建设出现问题，乙方应承担相应责任。
电力工程工程建设监理合同书5篇
电力工程工程建设监理合同书5篇篇1电力工程工程建设监理合同书合同协议书甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]联系人：[监理单位联系人姓名]联系方式：[监理单位联系方式]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]联系人：[建设单位联系人姓名]联系方式：[建设单位联系方式]根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《施工图设计、工程质量、工程监理人员资格管理办法》等有关法律法规的规定，为了保障工程建设的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，现签订本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 建设地点：[建设地点]3. 建设单位：[建设单位名称]4. 监理单位：[监理单位名称]5. 施工单位：[施工单位名称]6. 工程规模：[工程规模]7. 工程造价：[工程造价]8. 工程进度计划：[工程进度计划]第二条监理范围1. 本监理合同主要包括对工程建设全过程的监理服务，包括但不限于以下内容：a. 对施工进程进行全程监督，确保施工按照设计要求和施工标准进行；b. 对施工材料、设备的质量进行监督，并提出必要的调整和改进意见；c. 对工程质量进行检查和评估，确保工程符合相关规范和标准；d. 对工程安全措施进行评估和监督，确保施工过程中的安全风险得到控制；e. 提出工程的监理报告，向建设单位提供专业的建议和意见。
2. 监理单位应当依法合规开展监理工作，不得泄露建设单位的商业机密和施工单位的商业机密。
第三条监理费用1. 建设单位应当按照本合同约定和监理单位提供的服务计价标准，及时足额支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为[支付方式]，具体金额为[金额]。
3. 如有工程变更或其他额外工作，应当另行商议支付额外费用。
第四条合同的履行1. 双方应当严格履行本合同约定的义务，保证建设工程的质量和安全。
2. 如一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
3. 双方应当保持良好的沟通，积极配合，共同完成工程建设的目标。
电力工程监理合同
电力工程监理合同一、合同当事人信息甲方（业主）：___________乙方（监理单位）：___________双方根据平等自愿的原则，就电力工程项目的监理服务内容、权利义务、费用支付等事项达成如下合同：二、监理范围及职责1. 乙方负责对甲方电力工程项目的建设全过程进行监督和检查，包括但不限于工程设计审核、施工质量监控、安全生产监督、进度控制以及竣工验收等。
2. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范和合同约定，认真履行监理职责，保证工程质量符合设计要求和相关标准。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并对发现的问题提出合理化建议。
三、权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料，以便乙方顺利完成监理任务。
2. 乙方有权对不符合质量要求的工程提出整改意见，并督促施工单位进行整改。
3. 若甲方变更工程设计或施工方案，应及时通知乙方，并由双方协商调整监理工作内容。
四、费用结算1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应当在合同中明确约定。
2. 通常监理费用按工程进度分期支付，具体比例和节点由双方协商确定。
3. 如遇特殊情况导致工程延期，双方应根据实际情况调整费用支付计划。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题，应依法承担赔偿责任。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且监理费用结清之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
以上提供的电力工程监理合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合具体项目的详细情况和双方的实际需求，必要时应咨询专业法律人士，以确保合同的合法性和有效性。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人：_____合同编号：_____监理人：_____签定地点：_____签定时间：____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》，_____（以下简称发包人）与_____（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
（一）工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：静态：_____动态：_____5.工程总工期：_____（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
（五）建设监理报酬为（大写）____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
（一）监理委托函或中标函。
（二）监理合同书。
（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
（四）专用合同条款。
（五）通用合同条款。
（六）监理招标书（或委托书）。
（七）监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本____份，各执____份。
发包人：_____（盖章）监理人：_____（盖章）法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）邮编：_____邮编：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
电力工程合同范本（通用5篇）
电力工程合同电力工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的电力工程合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
电力工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
电力工程监理合同补充协议范本
电力工程监理合同补充协议范本甲方（监理方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已于____年____月____日签订了编号为____的《电力工程监理合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同的部分条款进行补充和修改。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、补充协议内容1. 原合同第____条修改为：“_____________________________”。
2. 原合同第____条补充条款：“_____________________________”。
二、工程变更1. 因补充协议引起的工程量变更，双方应根据实际完成的工程量进行结算。
2. 工程变更导致的工期调整，双方应协商确定新的工程完成日期。
三、费用调整1. 因补充协议引起的费用增减，双方应根据实际发生的费用进行结算。
2. 乙方应在工程变更确定后____天内，向甲方提交费用增减的详细报告。
四、其他条款1. 本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
除本补充协议明确修订的条款外，原合同的其他条款继续有效。
2. 本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
五、争议解决双方因履行本补充协议所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________________________注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况由专业法律人士协助制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J5868
可按资料类型定义编号
工程建设监理合同（电力
工程）实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
工程建设监理合同（电力工程）
实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
委托单位：______________
监理单位：______________
本合同由_________（以下简称甲方）与
_________（以下简称乙方）双方协商一致签
订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规
定的条款及条文，承担_________工程建设监理
服务。
兹就以下事项签订本合同。
1．工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
工程规模为：____________
2．合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用
_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3．责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过
_________小时运行后6个月。
4．下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条
款；
（3）本合同附件，即：本章附件A-监理服务范围；本章附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件C-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5．考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6．甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7．乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方
临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8．乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9．乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10．未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11．本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12．本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。
副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
代表（签字）：________
代表（签字）：________
地址：_________
地址：_________
电话：_________
电话：_________
传真：_________
传真：_________
签约地点：____________
签约地点：____________
________年____月____日
________年____月____日
附件
附件A 服务范围
1．监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。
2．监理工作范围为_________设计，土建及安装工程建设，包括工程设计、施工准备、施工图核查、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收，达标投产等过程的监理工作。
监理
服务包括上述_________岛内的工程设计、土建施工、设备安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收的监理等内容。
监理的具体工作包括如下：
参与监理合同签订后有关分承包商的招标，评标，参与核查有关招标文件，参加合同谈判工作。
并提出监理意见。
参与主要辅助设备的招标，评标，合同谈判工作。
核查设计单位提出的初步设计文件（包括：设计说明，主要设备材料清册，设计图纸等）是否符合甲方要求，可行性研究报告，审批文件，有关规程，规范，标准。
核查施工图一，二级图和与主体工程的水，汽，电等的接口配合与确认，协调施工图
计划进度。
按照业主与脱硫岛总承包商签订的合同，协助甲方编制项目年度资金计划，并监督检查实施情况。
审查承包商选择的分包单位，试验单位的资质并提出意见。
参与施工图交底，参与图纸会审，并提出监理意见。
核查设计变更，并提出监理意见。
对施工图交付进度进行核查、督促、协调。
主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
主持审查承包商提交的施工组织设计，重点审核施工技术方案，施工质量保证措施，安
全文明施工措施。
核查总承包商根据甲方制定的里程碑计划编制的一级网络计划和二级网络计划，并组织协调实施。
协助甲方根据有关安全管理规定，进行安全生产管理。
监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。
监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。
参加由甲方组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。
遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。
审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情
况，并监督实施。
负责审查承包商编制的施工质量检验项目划分表并督促实施。
检查施工现场原材料，构件的质量和采购入库，保管，领用等管理制度及其执行情况，并对原材料，构件的供应商资质进行审核，确认。
按验收标准核查主要安装用材料，设备质量，提出有关验收问题的监理意见。
参加包括主要辅机等检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见。
对检验发现的设备，材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报甲方并协助处理。
为保证工程，设备的质量和技术要求，所
需要的工作联系、收资、调研等外出活动。
制定并实施重点部位的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。