工期延期补充协议
工程合同工期延期补充协议
工程合同工期延期补充协议甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《____________工程合同》（以下简称“原合同”）第____条第____款规定，工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
现因不可抗力等因素导致工程无法在原合同规定的工期内完成，为了保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，就工期延期事项达成如下补充协议：一、工期延期1.1 鉴于原合同约定的工程竣工日期无法按时完成，双方同意将工程竣工日期延期至____年__月__日。
1.2 工期延期后，甲乙双方应按照原合同约定的工程内容、工程质量、工程造价等事项继续履行合同义务。
1.3 工期延期引起的合同价格调整，按照原合同第____条第____款的规定执行。
若原合同中无相关规定，双方应另行协商确定。
二、费用调整2.1 因工期延期导致的工程费用增加，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等，甲乙双方应按照原合同约定的费用调整方式进行调整。
2.2 甲乙双方应按照原合同约定的利息计算方式，对延期付款部分的款项支付利息。
三、责任免除3.1 因不可抗力因素（包括但不限于自然灾害、社会事件等）导致工期延期，甲乙双方互不承担违约责任。
3.2 甲方应按照乙方提交的工期延期申请及相关证明材料，及时办理工期延期手续。
若甲方无正当理由拒绝办理，乙方有权要求甲方承担因此产生的全部费用及违约责任。
四、其他约定4.1 甲乙双方应积极采取措施，减少工期延期对工程造成的不利影响，确保工程质量和安全。
4.2 甲乙双方应就工期延期事宜及时履行告知义务，确保双方权益的实现。
4.3 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
五、争议解决5.1 双方因履行本补充协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、附则6.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工期延误补充协议
工期延误补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________，双方约定按照主合同的条款和条件进行施工。
2.由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
为了确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误1.1 由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
乙方应尽快向甲方报告工期延误的情况，并提供相关证明材料。
1.2 乙方应在本协议签订后______日内，向甲方提交详细的工期延误计划，包括延误原因、延误时间、延误对工程的影响等。
第二条工期顺延2.1 甲方根据乙方的工期延误计划，经审核确认后，同意对合同约定的工期进行顺延。
2.2 工期顺延的时间自乙方提交工期延误计划之日起计算，顺延期限为______天。
第三条费用调整3.1 由于工期延误导致工程造价发生变化，乙方应按照主合同约定，向甲方提交相关费用调整的申请。
3.2 甲方应在收到乙方提交的费用调整申请后______日内，对乙方的申请进行审核，并按照主合同的约定进行支付。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工期延误计划，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
4.2 如果甲方未按照本协议约定的时间和要求对乙方提交的工期延误计划进行审核，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
第五条保密条款5.1 本协议的内容和签订过程涉及的任何资料，甲乙双方应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议失效或者履行完毕之日止。
工期延误补充协议
甲方：（以下简称“甲方”）
地址：
联系方式：
乙方：（以下简称“乙方”）
地址：
联系方式：
鉴于甲方与乙方于________年____月____日签订的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），双方本着平等互利的原则，就工期延误事宜达成以下补充协议：
一、工期延误原因
1.1由于甲方原因导致工程延期，包括但不限于设计变更、甲方设备故障、甲方人员不到位等。
4.3本补充协议未尽事宜，双方应遵循主合同的约定执行。
甲方（盖章）：
________年____月____日
乙方（盖章）：
________年____月____日
1.2由于乙方原因导致工程延期，包括但不限于乙方人员不足、乙方设备故障、乙方施工方案不合理等。
二、工期延误天数
2.1甲方原因导致的工期延误，乙方同意给予甲方合Байду номын сангаас的延期时间，具体延期天数由双方协商确定。
2.2乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式由双方协商确定。
三、工期延误的解决
3.1双方应积极协商，尽快确定工期延误的具体原因和责任方。
3.2责任方应按照本协议约定承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、承担额外费用等。
3.3双方应共同制定并执行整改措施，确保工程按期完工。
四、其他约定
4.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
4.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工期延期的补充协议
乙方（盖章）：
______________
日期：____年__月__日
（注：以上仅为示例性文件，具体条款应根据实际情况制定，并在法律咨询下使用。）
三、其他条款
3.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
3.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3.3本议的任何条款在任何时间被认定为无效或不可执行，该条款将被视为可分离的，并不影响本补充协议其他条款的有效性和可执行性。
甲方（盖章）：
1.6若甲方不同意延期，则乙方应采取一切合理措施确保工程按时完工，并承担因此产生的一切违约责任。
二、费用和赔偿
2.1因延期原因导致的工程延期，乙方应按照原合同约定的计价方式，对甲方因延期导致的损失予以赔偿。
2.2乙方应承担因延期导致的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.3甲方因延期产生的间接损失，包括但不限于运营损失、利息损失等，由乙方承担。
工期延期的补充协议
工期延期的补充协议
合同各方：
甲方：（全称）
乙方：（全称）
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）规定了工程项目的施工期限，且由于以下原因导致工程进度未能按照原合同约定的时间表完成，现双方就工期延期事宜达成如下补充协议：
一、工期延期
1.1鉴于________________________（以下简称“延期原因”）的存在，乙方理解并同意，原合同约定的工程竣工日期无法按时完成。
1.2根据乙方提供的工程进度报告及甲方现场工程师的审核，确需延期完成工程。
1.3乙方应在不迟于原合同竣工日期前____个工作日，向甲方提交书面的延期申请，详细说明延期原因及预计延期时间。
工期延期的补充协议
工期延期的补充协议双方就工程项目XX的工期延期事宜，达成以下补充协议：一、背景因工程项目XX的工期延误，双方经充分协商，决定签订本补充协议。
本协议内容对于双方具有约束力。
二、延期原因1. 建设单位：由于工地周边发生重大事故，导致施工无法进行，造成工期延误。
2. 承包单位：由于物资供应问题和人力资源的缺失，致使施工进度无法按计划完成，引发工期延期。
三、延期期限双方同意将原计划工期延期一个月，即从原定竣工日期后推迟30天，最终竣工日期为XXX。
四、责任划分1. 建设单位承担责任：a) 未能提供清晰明确的施工图纸和设计文件，导致承包单位施工困难。
b) 未能提供及时有效的工地安全保障措施，造成事故发生。
2. 承包单位承担责任：a) 未能按时配备足够的工人和合适的技术人员，致使施工进度受阻。
b) 未能在工程期间有效调配和管理好物资供应链，导致工期延误。
五、补偿方式受延期影响的一方可向另一方索要经济补偿，具体方式如下：1. 建设单位要求承包单位支付违约金，金额为每日按合同总额的X%计算，违约期限为延期的天数。
2. 承包单位要求建设单位支付合理的延期管理费用，包括但不限于延期管理人员的薪资和其他必要支出。
六、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交至XX仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体执行事项和条款与原合同一致。
本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议为补充原合同的协议条款，在一切合同约定及已约定事宜未获得修改之前的情况下，具有最终约束力。
双方同意遵守本协议的各项条款，并进行认真履行。
对于未尽事宜，双方可通过书面协商进行补充约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________承包单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________。
最新工程工期延期补充协议书范文
最新工程工期延期补充协议书范文甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____原因，导致原合同约定的工程工期无法按期完成。
为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。
2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。
二、工期延期的原因1. 因____（具体原因）导致工程进度受到影响，该原因属于不可抗力。
2. 双方确认，工期延期系因上述不可抗力因素所致，双方均不承担违约责任。
三、工期延期的影响1. 工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。
2. 工期延期期间，甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
四、工期延期的补偿1. 双方同意，工期延期期间，甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。
2. 双方确认，工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。
五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的约定执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工期延期补充协议书(2024版)
工期延期补充协议书(2024版)合同编号：__________工期延期补充协议书（2024版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于：2. 由于______原因，导致原合同的工期需要延期；3. 双方为了确保项目的顺利实施，经友好协商，决定就工期延期事项签订本补充协议。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延期1.1 鉴于原合同约定的工期为______年______月______日至______年______月______日，由于______原因，导致工程进度受到影响，甲方同意将工期延期至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工期延期的相关材料，包括但不限于______、______、______等。
第二条延期后的权利和义务2.1 乙方应按照本协议约定的工期延期后的日期，继续履行原合同约定的义务，确保项目顺利实施。
2.2 延期后的合同价款及支付方式等事项，按照原合同的约定执行。
2.3 由于工期延期导致的额外费用，包括但不限于______、______、______等，双方协商解决。
第三条违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的工期延期后的日期完成工程，应按照原合同的约定承担违约责任。
3.2 甲方如未按照本协议约定的期限支付合同价款，应按照原合同的约定承担违约责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
装修超期补充合同8篇
装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。
但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。
二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。
三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。
2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。
五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。
2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。
3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。
六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。
七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。
合同工期延期补充协议书标准版
合同工期延期补充协议书标准版I. 合同方甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：II. 背景1. 甲乙双方于[原始合同签订日期]签订了[原始合同名称]（以下简称“原始合同”）。
2. 由于不可抗力因素或其他不可归责于乙方的客观原因，导致原始合同约定的施工工期无法按时完成。
III. 补充条款1. 工期延期1.1 甲乙双方一致同意将原始合同约定的竣工日期顺延至[延期后竣工日期]。
1.2 延期后的竣工日期为合同工期的最终期限，不可再行延长。
2. 费用调整2.1 因工期延期导致的相应费用调整（如材料涨价、人工费调整等），由甲乙双方协商确定并通过书面形式确认。
2.2 费用调整应以合理和必要的为准，超出合理范围的部分，由责任方承担。
3. 责任分担3.1 属于乙方不可抗力或其他不可归责于乙方的客观原因造成的工期延期，乙方不承担违约责任。
3.2 属于甲方原因造成的工期延期，甲方应当承担违约责任。
3.3 如工期延期由双方共同原因造成，则双方应按各自的过错程度承担相应的责任。
4. 质量标准及验收4.1 尽管工期延期，但乙方仍应保证工程质量符合原始合同的约定。
4.2 工程完工后，甲乙双方应按照原始合同的约定进行工程验收。
5. 争议解决5.1 因本补充协议或其执行发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，提交[仲裁机构或人民法院]仲裁或起诉。
6. 其他6.1 本补充协议与原始合同具有同等法律效力，一经双方签字盖章生效。
6.2 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。
签字盖章部分：甲方（发包人）：乙方（承包人）：授权代表：授权代表：日期：日期：。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
补充协议书 工期延期补充协议书
补充协议书工期延期补充协议书一、背景根据原始合同的约定，甲方和乙方共同承担了一个工程项目，工程进展顺利。
然而，由于一些不可抗力因素的出现，项目工期可能需要进行延期处理。
为了保证工程的顺利进行和双方的权益，甲方和乙方达成如下补充协议。
二、工期延期原因1.天气因素：自合同签订以来，项目所在地区出现了频繁的极端天气情况，包括暴雨、暴雪等，导致施工无法正常进行；2.材料供应延迟：由于原材料供应商的延迟交货，导致施工进程受到了限制；3.设备故障：在工程进行的过程中，因为设备故障导致了施工停滞，进而影响了工程的进度。
三、工期延期协议1.工期延长：原合同中规定的工程完成日期将需要延长天。
具体延长的天数双方协商一致，并在本协议生效后进行补充合同的签订；2.迟延赔偿：甲方和乙方免除因工期延期而产生的罚款责任，但甲方有权向乙方追索在延期期间产生的额外费用；3.双方义务：双方保证在延期期间，继续以最佳努力进行工程的推进，并确保施工质量不受影响；4.其他条款：除工期延期外，原始合同中的其他条款保持有效，若有冲突的，以本补充协议为准。
四、协议执行和生效1.协议签订：本补充协议经过甲方和乙方双方签字盖章后生效，并作为原始合同的补充协议；2.合同变更：根据本补充协议的内容，双方将进行相应的合同变更和补充协议的签署；3.履行义务：双方在补充协议生效后应按照协议内容履行各自的义务；4.纠纷解决：双方对于补充协议的解释和执行如产生争议，应友好协商解决。
若协商不成，可依法向相关有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件无。
甲方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________乙方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________。
2024年工程延期补充协议(二篇)
2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
延长工期补充协议
延长工期补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由下列双方于______年______月______日签订：甲方：（全称名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：（全称名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《____________________》（以下简称“原合同”），合同编号为：__________；2.由于________________________________________________________（以下简称“原合同项目”）的实施过程中遇到了一些不可预测的情况，导致原合同的履行期限需要延长；3.甲乙双方为了确保原合同项目的顺利实施，经过友好协商，决定签订本补充协议，对原合同的工期进行延长。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延长1.1 鉴于原合同项目的实际实施情况，双方同意将原合同的第二条（或相关条款）中规定的合同履行期限延长至______年______月______日。
1.2 延长工期后的合同履行期限为______年______月______日至______年______月______日。
第二条费用及支付2.1 乙方应按照原合同的约定，承担因工期延长所产生的额外费用。
具体费用根据实际情况另行协商确定。
2.2 乙方应在______年______月______日前，向甲方支付延长工期所需的额外费用。
第三条违约责任3.1 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照原合同的约定执行。
工程延期施工补充协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。
2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。
3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。
二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。
施工合同延期补充协议完整版doc
施工合同延期补充协议完整版doc 【文本内容】合同编号：XXXXX协议编号：XXXXX甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX建筑设计有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），根据双方协商一致，特制定本《施工合同延期补充协议》（以下简称“补充协议”）。
一、延期原因及背景1. 甲方和乙方在原合同约定的工期内，由于XXX原因导致工程进展受阻，无法按时完成。
2. 双方经协商一致，决定延长工期，并签订本补充协议，以确保工程顺利进行。
二、延期期限1. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2. 经双方协商，延长工期为XX天/月，共延长XX个月。
3. 延长后的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的工程价款计算延期费用。
2. 延期费用为每延长一天/月，按照原合同工程价款的X%支付给乙方。
3. 延期费用应在本补充协议签订后的X个工作日内支付给乙方。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为原合同的一部分。
2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
五、争议解决1. 本补充协议的解释和效力适用中华人民共和国法律。
2. 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向XXX仲裁委员会申请仲裁。
六、补充协议的变更与解除1. 本补充协议的任何变更或解除，应经双方书面协议并签字盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日。
工程工期延期补充协议
工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。
1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。
第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。
2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。
第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。
3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。
第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。
4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。
工期延期的补充协议
甲方代表（签名）：____________
乙方代表（签名）：____________
签订日期：____年__月__日
三、工期延期期间的质量和安全管理
3.1双方同意，工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
3.2乙方应加强工期延期期间的安全管理，确保施工安全。如延期期间发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3.3甲方应积极配合乙方完成工期延期期间的各项工作，为乙方提供必要的施工条件。
四、其他约定
4.1工期延期期间，如遇原合同约定的价格调整因素，双方应按照原合同约定的价格调整方式执行。
4.2工期延期期间，双方应继续履行原合同约定的其他条款。
4.3本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
4.4本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________
1.2甲方同意乙方提出的工期延期申请，并根据实际情况，双方协商确定工期延期时间为____年__月__日至____年__月__日。
二、工期延期对合同价款的调整
2.1双方同意，工期延期期间，原合同约定的工程价款支付方式不变。
2.2鉴于工期延期，乙方在延期期间所发生的实际费用（如：人工费、材料费、设备费等）由甲方承担。具体费用计算方式如下：
工期延期的补充协议
鉴于____________（甲方名称）与____________（乙方名称）于____年__月__日签订的《____________》（原合同名称）合同（以下简称为“原合同”），因以下原因，双方同意就工期延期事项达成以下补充协议：
一、工期延期原因
1.1由于____________（具体原因，如：不可抗力、设计变更、施工条件变化等），原合同约定的工程完工时间需延期。
工期延期补充协议
工期延期补充协议甲方：[合同甲方名称]乙方：[合同乙方名称]鉴于甲、乙双方签署的[合同名称]合同中规定的工程竣工日期即将到期，但由于一些不可抗力或其他合理原因，工程无法按原计划如期完成。
为此，甲、乙双方经友好协商并达成一致意见，决定延长工期并签署本工期延期补充协议。
一、延期原因甲、乙双方确认以下延期原因，为本协议的合法依据：1. [列举具体延期原因，如自然灾害、供应链中断、政府行为等]二、延期期限1. 延期开始日期：[延期开始日期]2. 延期结束日期：[延期结束日期]3. 延期天数：[延期天数]三、延期期间的责任与义务1. 甲方责任：- 为保证工程质量和进度，仍应按原合同要求提供所需的资源、材料和技术支持；- 对延期期间的施工进度进行监督和协调，确保项目顺利进行。
2. 乙方责任：- 在延期期间继续按照原合同要求负责工程施工，采取一切必要措施尽力保证工程的质量和进度；- 尽快调整施工计划，确保工程能够如期完成；- 在延期期间继续履行合同中的其他义务。
四、费用和损失的补偿1. 甲方补偿：- 由于工期延期，乙方需要在延期期间继续承担人工、设备、材料、运输等费用，甲方同意承担延期期间产生的合理额外费用；- 乙方应当向甲方提供与延期期间产生的额外费用相关的合法证明文件，以便甲方进行核实。
2. 乙方补偿：- 由于工期延期，造成甲方的利益损失，乙方同意承担相应的违约责任；- 乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为延期期间每日施工合同总额的10%。
五、其他事项1. 本协议一经签署，即为双方共同遵守的法律文件，具有法律效力；2. 本协议的修改、补充或解除，需经双方协商一致，并以书面形式进行；3. 本协议与原合同具有同等效力，对双方均具有约束力；4. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
六、协议的生效与变更1. 本补充协议的正本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力；2. 本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并代替原合同中与工期相关的规定内容；3. 本补充协议的任何修改或补充，需经甲方和乙方双方正式签字并加盖公章方能生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xx沿街地块商住楼施工承包发包方：
房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：
建筑工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。
小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。
建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期
2013年8月9日顺延至
2014年6月30日。
五、协议生效
1/ 2
协议订立时间：
____年__月__日。
协议订立地点：
建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
法定代表人：
法定代表人：
____年__月__日
2/ 2。