建设工程施工劳务合同简易版
简单建筑工程劳务合同范本5篇
简单建筑工程劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑工程劳务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________4. 承包范围：__________________二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划，按时完成劳务分包任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应合理顺延工期。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理等。
2. 工程造价：双方约定工程造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行验收。
3. 如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，加强现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）负责材料供应及现场管理等；（2）按时支付劳务费用；（3）负责技术交底及质量监督。
2. 乙方责任和义务：（1）按照合同约定提供劳务；（2）遵守安全施工规范及文明施工要求；（3）确保施工质量及工期。
七、合同价款支付与结算1. 支付方式：银行转账。
2. 支付时间：工程进度款按每月完成工程量支付______%，工程竣工验收合格后支付至总价的______%，剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
建筑施工劳务合同简易版
建筑施工劳务合同简易版建筑施工劳务合同简易版（通用7篇）建筑施工劳务合同简易版1发包方（甲方）：__________________承包方（乙方）：__________________根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。
经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：一、承包方式甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
二、承包单价按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。
三、承包内容本工程具体内容______________________________1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
2、工程所需大型机械设备（包检测费用）、工具、用具、水管等。
3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。
4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。
电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
四、付款方式：完成主体一层付总价的____%，以后每完成一层按总价的____%付，主体完成付总价的____%。
内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的____%各层均付，工程完成付到总价的____%，竣工验收合格预留质量保证金____%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
五、工期要求及质量要求本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为——天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。
建筑劳务合同简单版(6篇)
建筑劳务合同简单版甲方：_____乙方：_____依照国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_____第三条工程工期第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务第八条乙方责任和义务第九条环境保护、安全生产和文明施工第十条材料、设备供应与管理第十一条承包方式、价格及包含的内容第十二条结算办法及付款方式第十三条施工验收第十四条工程保修第十五条保险第十六条争议第十七条合同履约保证金第十八条不可抗力第十九条合同解除第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第二十一条合同份数本合同一式____份，甲方____份;乙方____份。
第二十二条补充条款_____第二十三条合同生效本合同双方约定_____后生效。
合同签订时间：_____合同签订地点：_____甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____建筑劳务合同简单版（二）甲方：营业执照注册号：资质等级：通讯地址：乙方：电话：居民身份证号码：家庭住址：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条劳务合同期限有固定期限劳务合同本合同于____年____月____日生效，于____年____月____日终止；其中试用期为____个月，自____年____月____日至____年____月____日。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
简易版的劳务合同(精选10篇)
简易版的劳务合同（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易版的劳务合同（精选10篇）简易版的劳务合同第1篇工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：劳务施工作业队依照《中华人·民共·和国合同法》《中华人·民共·和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
建设工程劳务合同范本（6篇）
建设工程劳务合同范本用工方（以下简称甲方）：聘用方（以下简称乙方）：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
三、工作时间：1、乙方在甲方工作期间，甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬。
2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。
3、乙方必须按规定的劳动日出满勤，缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。
凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过10天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。
四、劳动保护和劳动条件：甲方根据工作需要，向乙方提供必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。
五、劳动报酬：1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;执行定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。
2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。
六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;3、不服从甲方的工作分配，有违法、违纪行为者;4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，造成质量和安全责任事故者;5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;7、有违法违纪行为的。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建设工程施工劳务承包合同6篇
建设工程施工劳务承包合同6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所承包的建设工程施工劳务事项，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同工程概况及承包方式（一）工程名称：______________________。
（二）工程地点：______________________。
（三）承包方式：乙方采取包工不包料的方式承包甲方本工程的劳务施工。
具体工作内容包括但不限于：人工挖填土方、混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装等。
二、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程劳务报酬及支付方式（一）工程劳务报酬：乙方完成本合同约定的全部工作内容，甲方应支付相应的劳务报酬。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬。
在工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方劳务报酬的XX%以上，剩余部分在保修期满后支付完毕。
四、工程质量及验收标准（一）乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求，进行施工劳务作业，确保工程质量达到合同约定标准。
（二）工程验收标准：按照国家和地方相关规范、标准以及施工图纸要求进行验收。
如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
五、安全施工及防护措施（一）乙方应严格遵守安全施工规范，做好安全防护措施，确保施工现场安全无事故。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）甲方应对施工现场的安全负责，提供必要的安全防护设施和用品。
甲方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患应及时通知乙方进行整改。
六、合同变更及解除（一）本合同签订后，如需变更合同内容，应经甲乙双方协商一致并签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工劳务合同范本8篇
建设工程施工劳务合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方遵循诚实守信、公平自愿的原则，就建设工程施工劳务事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________承包范围：____________________二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：______天（雨天及其他不可抗力因素顺延）三、合同价款及支付合同总价（暂定）：人民币大写____________元（¥______元）。
实际工程款按结算价计算。
结算依据：根据施工图纸、设计变更单、现场签证单及项目劳务验收表等资料，按照本合同约定的单价进行调整。
付款方式如下：_____________ （具体约定）四、质量标准及验收本工程的质量标准必须符合国家相关规定的合格标准。
在施工中严格按照设计施工图纸及施工规范进行施工，经发包方和监督单位检验合格后，方可进行下一道工序施工。
工程完工后，承包方应提交验收申请报告，发包方组织验收并出具验收意见。
未能达到验收标准的部分应及时进行整改。
对于不符合本合同要求的分项工程按照发包方要求进行返工或者加固等处理直至满足设计要求。
处理产生的费用由承包方承担。
在质量保修期内执行相关法律法规的规定。
保修期限自竣工验收之日起计算，保修期限不低于两年。
保修期内如出现质量问题，承包方应及时进行修复或更换。
否则发包方有权委托第三方进行修复或更换，产生的费用由承包方承担。
保修期内如出现质量问题导致人身损害或财产损失的，承包方应承担相应的法律责任和经济责任。
篇2甲方（发包单位）：_____________________________乙方（劳务单位）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的建设工程中的劳务事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程内容：_____________________________二、承包范围及方式乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，依照国家颁布的施工规范、验收规范等要求，承包本工程中的劳务部分。
建筑用工合同简单版
建筑用工合同简单版•相关推荐建筑用工合同范本简单版（精选5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的用途越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的建筑用工合同范本简单版（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑用工合同简单版1甲方（建筑施工企业）：法定代表人：地址：电话：乙方（农民工）：姓名：性别：年龄：文化程度：住址：身份证号：甲乙双方根据《劳动法》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自__年__月__日起至__年__月__日止或者__工作（工程）结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在__岗位担任__职务（工种）。
在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：三、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月__日为发薪日。
四、工资制度1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资__元，每月工资__元；2、实行计件工资制，具体标准为：五、劳动保护1、甲方按照__规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。
六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。
一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（章）：法定代表人（签章）：乙方（签章）：年月日鉴证机关（章）：鉴证人（签章）：年月日建筑用工合同简单版2甲方(用人单位)名称：乙方(劳动者)姓名：根据《中华人民共和国劳动法》等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限本合同期限为二、劳动岗位和工作内容甲方安排乙方从事工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
建设工程劳务合同模板（6篇）
建设工程劳务合同模板工程承包人（施工总承包人）：（甲方）劳务分包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。
4、承包方式：承包范围及承包单价a）承包方式：清包人工费b）承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰（不包括天棚抹灰）。
c）本工程单价为/m2（按工程实际建筑面积计算）。
5、标准范围除工程合同外另有约定：a）如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。
b）如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。
C）如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担6、文明施工及安全责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。
7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。
8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。
9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。
10、本合同一式三份。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程劳务合同模板（二）发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同，并且双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______，具体内容为_______。
工程地点为_______。
2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准，以及工程进度和质量要求，应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。
二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______（大写）___元整。
2. 工程款的支付方式为_______，具体款项及时间如下：_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。
3. 工程款的支付方式不得随意更改，如有变更须双方一致同意。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工，并在规定时间内完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准，对施工过程和施工质量负全部责任，并保证工程质保期内的质量问题及时整改。
四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工过程中无事故发生。
2. 乙方应配备足够的安全生产人员，并对施工人员进行安全教育和培训。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 若双方一方未履行本合同义务，造成另一方损失的，有权要求履行或赔偿损失，并可以解除该合同。
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、甲方（总承包方）委托乙方（劳务分包方）对建设工程项目的部分劳务进行分包处理，双方本着诚实守信、平等自愿的原则，经友好协商达成如下合同：二、乙方应当按照甲方的设计要求和规定完成所分包的劳务，并且不得擅自变更工程质量要求、设计要求、建设进度和其他相关要求。
三、乙方应当按照甲方指定的标准和要求进行劳务组织和施工，并且必须按时完成所承包的分包工程，保障项目整体工程进度。
四、乙方应当严格遵守国家相关法律法规和建筑施工安全生产规定，确保不发生人身伤亡事故和建筑工程质量事故。
五、乙方应当主动配合甲方进行相关工程质量检查和验收，并且接受甲方的决定和处理意见。
六、乙方应当按照本合同规定的价格进行劳务分包，不得擅自要求提高分包价格，也不得采取变相涨价的方式。
七、乙方应当按照甲方的要求提供劳务分包保函，确保按时按质完成分包工程，并且承担相关违约责任。
八、乙方不得以任何理由擅自解除合同，如确实需要解除合同必须提前书面通知甲方，且需承担相应违约责任。
九、本合同一式两份，甲方与乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，合同期限自工程开工之日起到劳务分包任务完成之日止。
十、对于本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并一致签署补充协议；若发生争议，按照双方友好协商的原则解决，协商不成的可通过法律途径解决。
合同签署人：甲方（总承包方）：______乙方（劳务分包方）：______日期：______此为建设工程施工劳务分包合同，双方应严格按照以上规定执行，确保工程质量与工期，保障双方合法权益。
篇2住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同主要内容（一）当事人甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：乙方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：丙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：（二）工程概况项目名称：建设地点：工程内容：工期：（三）合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等法律法规所订立。
建筑行业劳动合同范本(简易版)6篇
建筑行业劳动合同范本（简易版）6篇篇1甲方（用人单位）：_____________________________地址：_________________________________________法定代表人/主要负责人：_______________________乙方（劳动者）：_____________________________性别：_______________________________________身份证号码：_______________________________住址：_____________________________________联系方式：_______________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同，以明确双方的权利与义务。
一、合同期限1. 合同签订日期：____年__月__日。
2. 合同生效日期：____年__月__日。
3. 合同结束日期：____年__月__日。
4. 合同期限：_____年，自合同生效之日起计算。
二、工作内容与地点1. 乙方从事的工种为建筑工人。
2. 乙方的工作地点位于_____________________________。
3. 乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作任务。
三、工作时间与休息休假1. 甲方根据建筑行业特点，采用不定时工作制。
乙方需按照甲方的工作时间安排，按时上下班。
2. 甲方应确保乙方享有足够的休息时间，符合国家法律规定。
3. 法定节假日、年假等休假安排按照国家法律法规执行。
四、薪酬与福利1. 乙方的基本工资为______元/月，具体薪酬结构按照甲方规定执行。
2. 甲方应按时支付乙方的工资，不得拖欠。
3. 乙方享有国家规定的各项福利待遇，如社会保险等。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家规定的劳动环境和劳动条件。
简易建筑工程劳务合同
简易建筑工程劳务合同简易建筑工程劳务合同范本（通用6篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的简易建筑工程劳务合同范本（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
简易建筑工程劳务合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。
四、承包范围：工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。
五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。
六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。
3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
4、包质量目标：确保一次交验合格。
七、承包费用：1、工程劳务承包价_________元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。
3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
建设工程劳务合同(通用6篇)
建设工程劳务合同（通用6篇）建设工程劳务合同篇1劳务分包人（以下简称甲方）：委托代理人：工程承包人（以下简称乙方）：委托代理人：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、劳务作业范围：第二条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。
乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。
乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。
第三条、施工前期工作1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。
2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。
第四条、甲方驻工地代表1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。
委派人员调整，需提前通知乙方；2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。
必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或中止合同。
乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。
5、甲方驻工地代表无订约权。
没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。
甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
第五条、乙方驻工地代表1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订：XXXXXXXX20XX年XX月XX日建设工程施工劳务合同简易版建设工程施工劳务合同简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
劳务的形式有两种，一种是生产过程与交换过程的统一，消费过程可以独立于外，如服装加工，家具制作等等。
还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步，劳动者提供使用价值的过程，如饮食、理发等等，劳动行为以劳动成果的形式呈现。
建设工程施工劳务合同范本工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)(2)7、总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、工程承包人义务10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：。
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：;(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： ;(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为： ;10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14、事故处理14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。
支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
工程承包人自行投保的范围(内容)为：。
15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围(内容)为：。
15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应16.1 劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：采购材料费用为： (单价)采购材料费用为： (单价)采购材料费用为： (单价)采购材料费用为： (单价)16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：(1)固定劳务报酬(含管理费);(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。
17.2 本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17.3 采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计元。
17.4 采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：，单价为元;，单价为元;，单价为元;，单价为元;，单价为元。