赶工费用申请
项目赶工费用申请报告
一、项目背景本项目为我国某地区重点建设项目，由我公司承建。
根据业主单位要求，项目需在原定工期基础上提前完工，以满足工程进度需求。
为确保项目按时完成，我公司高度重视，积极采取赶工措施。
现将赶工措施及所需费用申请报告如下：二、赶工原因1. 业主单位要求：为满足业主单位对项目工期的要求，确保项目按时交付使用，我公司决定采取赶工措施。
2. 项目紧迫性：项目所处地区经济发展迅速，周边配套设施不断完善，项目交付使用后将对区域经济发展产生重要推动作用。
三、赶工措施1. 优化施工组织设计：针对项目特点，优化施工组织设计，提高施工效率。
具体措施如下：（1）合理安排施工顺序，优先确保关键线路和重点工程进度。
（2）加强现场管理，提高施工效率。
（3）加强人员培训，提高施工人员技能水平。
2. 加大资源投入：（1）增加施工人员：在原定人员基础上，增加施工人员150人，确保施工进度。
（2）增加机械设备：新增投入100潜水泵6台，PC200挖掘机2台，PC350挖掘机1台，压土机等设备。
（3）增加材料投入：配足各类施工材料，新增筹措资金500万元。
3. 调整施工计划：（1）采取平行施工，确保关键线路和重点工程同步推进。
（2）调整工序衔接，提高施工效率。
（3）实行24小时连续作业，确保施工进度。
四、赶工费用申请1. 人员费用：增加施工人员150人，每人每月工资及福利待遇为人民币1万元，共计人民币150万元。
2. 设备费用：新增投入100潜水泵6台，PC200挖掘机2台，PC350挖掘机1台，压土机等设备，共计人民币200万元。
3. 材料费用：新增筹措资金500万元，用于购买各类施工材料。
4. 管理费用：增加项目管理费用，共计人民币50万元。
5. 其他费用：如交通、住宿、通讯等，共计人民币30万元。
综上所述，赶工措施所需费用共计人民币680万元。
为确保项目按时完成，恳请业主单位予以批准。
五、结论为确保项目按时完成，我公司已采取一系列赶工措施，并制定了详细的赶工方案。
装饰赶工费申请报告
一、报告概述尊敬的业主单位：我单位在承接贵单位项目装饰工程过程中，因业主单位对工程完工时间有特殊要求，为确保工程按时完工，我单位积极响应，采取了一系列赶工措施。
现将赶工措施及相应费用申请报告如下：一、赶工背景1. 工程概况：我单位承接的贵单位项目装饰工程，原计划工期为XX个月。
根据合同约定，工程竣工日期为XX年XX月XX日。
然而，由于业主单位对工程完工时间有特殊要求，希望工程提前完工，以便早日投入使用。
2. 赶工原因：为确保工程按时完工，满足业主单位需求，我单位在施工过程中遇到了以下困难：（1）工程量较大，施工任务繁重；（2）施工过程中部分材料供应不及时；（3）施工人员不足，导致工期延误。
二、赶工措施1. 优化施工组织：我单位根据工程实际情况，对施工计划进行调整，合理分配施工资源，确保工程进度。
2. 增加施工人员：为满足工程进度需求，我单位在原有施工人员基础上，临时增派XX名施工人员，确保施工力量充足。
3. 加快材料供应：我单位积极与供应商沟通，确保材料供应及时，避免因材料短缺影响工程进度。
4. 优化施工方案：针对部分施工难点，我单位组织技术团队进行研讨，优化施工方案，提高施工效率。
5. 加强现场管理：我单位加强现场管理，确保施工安全、文明、有序进行。
三、赶工费用申请1. 人工费：由于增加施工人员，人工费将增加XX万元。
2. 材料费：因材料供应不及时，部分材料价格有所上涨，材料费将增加XX万元。
3. 机械费：为满足工程进度需求，增加机械设备投入，机械费将增加XX万元。
4. 管理费：为确保工程按时完工，我单位加大了现场管理力度，管理费将增加XX 万元。
5. 其他费用：包括临时设施搭建、夜间施工照明等，其他费用将增加XX万元。
综上所述，赶工费用共计XX万元。
为保障工程按时完工，我单位恳请业主单位予以批准。
四、保证措施1. 我单位将严格按照合同约定，确保工程质量和安全。
2. 我单位将加强施工现场管理，确保施工进度不受影响。
赶工措施费申请报告
赶工措施费申请报告篇一：申请增加赶工费用的报告申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保20XX年8月底完成本项目杭浦以南4条匝道与钱江隧道连通保证与南接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成钱江通道及接线项目北接线段工程。
按要求于20XX 年月日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。
根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。
现根据业主的要求，实际工期为14个月（从20XX年7月10日开始至20XX年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。
为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。
二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。
三、增加资金投入、配足多类施工材料，新增筹措资金500万元；模板、脚手架等周转材料按一次性投入配置；钢材、砂石料先预付订购，保证施工的连续。
四、增加设备投入，新增投入冲击钻机6台，发电机组3套，挖机等施工机械按需配置。
五、保证(:赶工措施费申请报告)后勤供应，增设500m2临设成品房，使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。
六、开展劳动竞赛，把目标落实到班组，每月拿出奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。
因赶工期而增加的费用归纳为以个几项，细分如下详述：一、增加人员技术管理人员、技术工人和普通务工人员： 1.工程技术管理人员：根据《****市市政工程综合价格》第一册《通用工程》总说明第十一条第5点说明：夜班施工增加费：“市政综合价格”中已包含合理工期内因施工工序需连续作业的夜班施工增加费用。
如何申请赶工措施费
如何申请赶工措施费集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-如何申请赶工措施费引言当前，我国赶工措施补偿费用在施工合同中通常都有明确的规定，即当由于非承包方原因造成的赶工，其赶工措施费用均要求发包方支付。
一、依据的法规文件1、标准施工招标文件11.6工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。
发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
2、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）7.9提前竣工7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。
发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。
承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。
任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
二、计算赶工措施费的条件赶工措施费，简称为赶工费：是指施工合同约定工期相比定额工期有提前，施工单位为缩短工期所发生的费用。
如建设方要求工期比定额工期缩短20%，应支付赶工费。
三、赶工措施费计算内容施工单位为了能在建设单位规定的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。
赶工措施费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。
赶工措施费主要包括:：主要是为赶工所增加人力、物力；人力主要指多投入的人力，以及因人力过多，从而在一定程度上单个工人劳动效率的降低(工人夜餐费\照明费\照明设备及灯具摊销\夜间施工工效降低)；物力主要为赶工所投入材料、设备或采用新技术、新材料的费用，以及材料投入太多而造成的材料损耗加大（模板及支撑材料超用摊销和运输费）等等；所有这些可以事先谈好包干费用，也可以及时征求甲方意见得到同意后付诸实施，及时办理相关签证，一般计取相应费用。
申请增加赶工费用的报告
恽 骄
前言
人性化管理理念就是在管理活动中把人作为管理的核心，在 满足人、理解人、尊重人的基础，通过充分发挥人的积极性和主 动性来实现管理者的目的，从而达到管理者与被管理的效益双赢。 在护理服务领域一切活动中从人性特点来充分考虑人的生存、情
感的需要，为其在就医过程中提供一系列的服务措施，最终达到
人性化服务在术中的应用
3 . 手术室护士还要管理好手术间秩序，控制参观人数。各项护理 操作工作应该做到稳、准、轻、快，同时对病人病情不得随便议论， 以保护病人的自尊心，尽量满足病人的要求，注意观察病人的面部
表情、眼神、身体姿势等非语言表现形式，需要沟通时应用语言澄
清或证实非语言的信息;病人感到口渴不适可用棉签湿润口唇，病
顺利进行。
人性化服务在术前的应用
3 . 征求病人的意见，了解病人对手术过程中的要求，解答 病人对手术的疑问，尽量满足患者的情感需求，提高病人 手术心理、生理承受力。
人性化服务在术前的应用
4 . 体位锻炼。 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 教病人行术前必须的特殊体 sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 位锻炼，如颈仰卧位、截石位、 magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 俯卧位等手术体位，让病人提前 exercitation ullamco laboris 进入手术角色，了解到手术时需 nisi ut aliquip ex ea commodo 要配合的地方，届时能随意应对。 consequat.
如何申请赶工措施费
如何申请赶工措施费申请赶工措施费是指在工程建设中，由于建设单位、施工单位等造成项目延误或工期超期，导致其他参与方产生费用损失时，可以向相关单位申请赶工措施费用的一种补偿机制。
以下是申请赶工措施费的详细步骤：1.确定责任方：首先需要确定造成工程延误的责任方，通常包括建设单位、施工单位、监理单位等。
根据合同约定和事实情况进行责任划分。
2.收集证据：在申请赶工措施费之前，需要收集相关证据来证明工程延误的事实。
这些证据可以包括施工进度表、工程计划、停工通知书、检查记录等。
3.评估损失：对于因工期延误而产生的费用损失，需要进行准确评估。
这包括劳动力成本、设备租赁费用、材料损失、管理费用等。
可以请专业的评估机构或专家进行评估。
4.提出申请：向责任方提出书面申请，明确说明工程延误的原因、责任方、损失金额和申请赶工措施费的依据。
申请中应提供上述收集到的证据，并注明申请补偿的明细和计算方法。
5.协商和沟通：申请赶工措施费后，可以与责任方进行协商和沟通。
可以通过会议、谈判等方式，就赶工措施费用的具体金额和支付方式进行商议。
双方可以根据实际情况进行适当的让步和协商。
6.约定补偿：如果双方能够达成共识，可以达成书面协议，约定责任方支付赶工措施费的具体金额和支付时间。
这个协议应该由双方的合法代表签字，并加盖单位公章。
为了保证权益，建议寻求法律专业人士的帮助，起草合同。
7.争议解决：如果双方无法达成一致，可以根据相关法律法规和合同约定，通过法律途径解决争议。
可以通过向施工监察机构投诉、仲裁机构申请仲裁、诉诸法院等方式来解决争议。
8.执行申请：如果最终获得赶工措施费的裁决或判决，责任方应按照裁决或判决的内容和时间进行支付。
在申请赶工措施费时，应当密切关注合同的条款和相关法律法规的规定。
同时，应与律师或专业人员进行沟通和协商，根据具体情况制定申请的最佳策略，以保障自身的权益。
赶工费用申请报告
赶工费用申请报告 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998营盘东路一标景观绿化工程赶工费用申请报告施工单位：中建五局第三建筑公司日期：二零一五年五月一、工程情况说明1、我单位承建的营盘东路一标段景观绿化工程，按照既定计划，我单位施工时间为2014年3月15日至2014年5月15日，工期为两个月。
为了保质、保期的完成施工任务，遵照施工要求我单位人员、材料、设备如期进场。
由于在施工过程当中，原设计施工图没有设计中央花坛以及人行道绿化排水系统，按照“绿化城市”，建设单位重新对图纸进行修改和完善，新图纸于2014年5月8日正式交付我施工单位进行施工。
因建设方图纸修改完善原因，导致我单位无法施工，严重延误工期，且工程量在原有基础上增加了200%，。
2、在我单位接到新施工图纸的第二日，再次接到、业主方和监理方转达的市政府通知，6月底必须完成滨河路至双杨路段所有施工任务，施工任务大，工期紧。
接到通知后，我项目部极度重视立即组织相关人员开会讨论，如何就月底完成该项任务，东西向道路开通、对新修的重点项目万家丽高架桥工程车辆分流进行部署，并根据现有的施工计划和资源配置情况进行详细的工期重组，工序合理调节，资金计划和机械设备等投入计划的编制，以确保优质、高效完成本项工程的所有任务。
二、赶工措施、方案1、工期情况叙述根据图纸清单任务，按照正常施工进度计划安排时间必须要五个月以上的时间才能施工完毕。
为确保在2014年6月底之前完成甲方和监理通知下达的任务，项目部对工期和施工任务进行重点分析：由于本工程施工面积较大，而且工期要求非常严格，在要保证工程质量的提前下完成任务难度相当大。
所以必须加大管理力度，从人员到机械都要大量增加。
2.技术措施首先必须组织工程技术人员和作业班长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按甲方要求的进度计划实施。
赶工措施费申请
赶工措施费申请摘要本文档旨在申请赶工措施费来弥补由于加班、加快项目进度所产生的额外成本。
通过详细描述赶工的原因、加班时长、额外成本支出以及预计赶工措施费的用途，以期获得领导的认可和支持。
背景在项目进行过程中，由于各种原因如进度延误、需求变更等，可能需要采取赶工措施来保证项目能够按时交付。
这些赶工措施通常需要加班、加快工作进度，这就会产生额外的成本支出。
赶工措施费申请详情赶工原因请在这里详细描述赶工的原因，可以包括但不限于以下内容：1.项目进度延误：由于前期需求分析不充分或开发过程中出现问题，导致项目进度无法按计划完成。
2.需求变更：客户或项目组内部提出了一些紧急的需求变更，这需要额外投入时间和人力资源来完成。
3.外部压力：由于竞争对手的突然崛起或市场需求的变化，需要更快地推出产品或服务。
加班时长赶工过程中预计需要加班的时长：1.工作日加班：每天延长工作时间2小时，预计持续工作10天。
2.周末加班：每周加班一天，预计持续4周。
额外成本支出赶工过程中需要额外支出的成本：1.加班工资：按照公司规定，加班费用为正常工资的1.5倍。
2.外部资源：如果需要进行外部人力资源的租赁或咨询，需要列出相应的费用，并说明为什么需要外部资源。
3.其他费用：如果赶工过程中产生了其他必需的费用，如设备维护、额外的物料采购等，请在此处详细列出费用和原因。
赶工措施费的用途预计赶工措施费会用于以下方面：1.加班工资支付：用于支付因加班而产生的额外工资。
2.外部资源费用支付：如果需要外部人力资源的租赁或咨询，该费用将用于支付相应的费用。
3.其他费用支付：用于支付赶工过程中产生的其他费用，如设备维护、额外物料采购等。
注意事项在撰写赶工措施费申请时，请注意以下事项：1.提供详细的赶工原因，以便领导了解赶工的必要性。
2.在描述加班时长时，提供具体的工作日和周末加班计划，并预估加班需要的时长。
3.列出所有相关的额外成本支出，并提供详细的费用说明和原因。
申请增加赶工费用报告
申请增加赶工费用报告一、引言近年来，随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，我公司面临着越来越多的赶工任务。
为了能够满足客户的紧急需求并保持竞争力，我建议增加赶工费用。
本报告将从客户需求、赶工费用使用、预期影响等方面进行详细的分析和论证。
二、问题描述1.客户需求增加：随着市场的发展，客户对于产品和服务的需求越来越紧迫。
常规的交货时间已无法满足客户的超时要求，因此需要赶工以保证交货期的准时性。
2.成本压力加大：赶工所需的人力、设备和材料成本显著增加，而公司目前的收入结构并未考虑到赶工费用，导致成本压力大增。
三、赶工费用的合理性1.保障交货准时性：赶工可以确保订单的及时交付，不仅为客户提供最佳的用户体验，也有利于提升客户忠诚度和公司声誉。
2.提高利润率：虽然赶工费用会增加成本，但由于赶工所能带来的附加价值，公司在满足客户需求的同时也能通过提高产品价格和市场份额来增加利润。
3.竞争优势：增加赶工费用可以帮助公司建立竞争壁垒，降低竞争对手在紧急项目上的进入门槛，进而保持市场地位和先发优势。
四、赶工费用的具体使用1.人力投入：赶工所需的人力资源包括工人、技术专家和管理人员等，他们需要加班或者临时调配，为赶工任务提供必要的人手。
2.设备和材料：赶工需要额外投入设备和材料，以满足快速生产的要求。
这可能包括加快设备更新和升级、增加原材料的采购量等。
3.物流和运输：赶工所需的快递和运输服务也需要额外投入，以确保产品能够按时送达客户手中。
五、预期影响1.增强市场竞争力：赶工费用的增加将有助于满足客户紧急需求，提高产品的竞争力。
同时，提供准时交货的能力将使得公司更加吸引客户，进一步增加市场份额。
2.改善企业形象：赶工所带来的准时交货能力将提升公司形象，树立良好的口碑和信誉，有助于长期可持续发展。
3.提高利润率：通过增加赶工费用，公司可以在确保交货期满足的前提下提高产品价格，从而提高利润率。
六、建议措施1.梳理赶工流程：公司应该对赶工流程进行全面评估和重新设计，优化赶工环节，尽量减少赶工所需的时间和成本。
申请增加赶工费用的报告
申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保____年8月底完成本项目xx以xx4条匝道与xx隧道连通保证与xx 接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成xx通道及接线项目xx接线段工程。
按要求于2012____年__月__日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。
根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。
现根据业主的要求，实际工期为14个月（从____年7月10日开始至____年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。
为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。
二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。
三、增加资金投入、配足多类施工材料，新增筹措资金500万元；模板、脚手架等xx材料按一次性投入配置；钢材、砂石料先预付订购，保证施工的连续。
四、增加设备投入，新增投入冲击钻机6xx，发电机组3套，挖机等施工机械按需配置。
五、保证后勤供应，增设500m2临设成品房，使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。
六、开展劳动竞赛，把目标落实到班组，每月拿出奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。
因赶工期而增加的费用归纳为以个几项，细分如下详述：一、增加人员技术管理人员、技术工人和普通务工人员：1. 工程技术管理人员：根据《****市市政工程综合价格》第一册《通用工程》总说明第十一条第5点说明：夜班施工增加费：“市政综合价格”中已包含合理工期内因施工工序需连续作业的夜班施工增加费用。
由于合同工期的缩短、现场交通因素等，必须在夜间施工的，按夜班施工工程部分的用工数，按发生工日单价40％计算夜班增加费，夜班增加费包括夜餐费、照明费、降效费和临时照明设施费，补助费不计费用，仅计取税金。
费用增加申请报告(工程赶工等费用)
费用增加申请报告
****有限公司并呈领导：
我公司为配合****工程****如期进场，我公司工人不畏烈日、暴雨，披星戴月，努力奋战于七月中旬****顺利到场。
为此，我公司因临时赶工及雨季施工而增加各项费用，计人民币元。
具体内容如下：
（一）为了配合贵公司****提前进场，加上**地区五、六月份雨季时长超出常年，导致工程进度吃紧，本公司为了不影响****进场时间，特采取多投入材料(钢管、木方、竹胶合板)而增加费用。
（二）深夜赶工措施及临时外调工人进场，因此增加费用。
（三）因赶工，工人疲劳作业致工伤三起而增加治疗及病休补助工资及工伤补偿等费用。
（四）为了适应**地区工程验收，增设施工缝收口网拆除再凿毛措施而意外增加费用。
（五）因配合项目部将下翻梁砼壁改为砖胎模而增加费用。
（六）因****污水池池身下部位于水位线下而增加降水井安装费用。
（七）支架搭设及拆除单价元/立方系年度市场价，而本年度市场价为元/立方，因此额外增加每立方元/立方的费用开支。
（八）因每周不少于两次文明施工检查而增加施工现场清理、清扫、覆盖等措施费用。
（九）五月份、六月份四度大暴雨、导致基坑洪涝而增加人工清理已绑扎好的底板钢筋下面泥浆及冲水洗筋而增加费用。
以上九项费用清单（见附件），恳请各位贵公司及领导核准，给予批复为感。
谨祝
申报人：
日期：年月日。
赶工措施费申请报告
赶工措施费申请报告篇一：申请增加赶工费用的报告申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保20XX年8月底完成本项目杭浦以南4条匝道与钱江隧道连通保证与南接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成钱江通道及接线项目北接线段工程。
按要求于20XX 年月日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。
根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。
现根据业主的要求，实际工期为14个月（从20XX年7月10日开始至20XX年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。
为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。
二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。
三、增加资金投入、配足多类施工材料，新增筹措资金500万元；模板、脚手架等周转材料按一次性投入配置；钢材、砂石料先预付订购，保证施工的连续。
四、增加设备投入，新增投入冲击钻机6台，发电机组3套，挖机等施工机械按需配置。
五、保证(:赶工措施费申请报告)后勤供应，增设500m2临设成品房，使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。
六、开展劳动竞赛，把目标落实到班组，每月拿出奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。
因赶工期而增加的费用归纳为以个几项，细分如下详述：一、增加人员技术管理人员、技术工人和普通务工人员：1.工程技术管理人员：根据《****市市政工程综合价格》第一册《通用工程》总说明第十一条第5点说明：夜班施工增加费：“市政综合价格”中已包含合理工期内因施工工序需连续作业的夜班施工增加费用。
赶工费申请报告
赶工费申请报告篇一：赶工费报告———致阳光城（XX）房地产开发有限公司尊敬的公司领导：我司于8月10日进场，计划在8月15开始阳光城丽兹公馆景观示范区工程施工工作，由于场地原因直到9月2日才开始室外土方平整（期间因总包雨污及市政管网未施工完暂停），各专业交叉施工严重，按计划在9月30日完成的丽兹公馆景观示范区，几乎成不可能完成的任务。
我司为了响应地产要求，按时达到示范区开放展示的条件，在施工过程中日夜加班，并增加劳力、物力投入，在地产公司支持和我司全体员工的努力下如期完工。
我司在赶工期间花费巨大，在这基础上经双方协商，贵方同意对我司在赶工期间的损失给予一定的补偿，特向贵司申请赶工费15万元。
望领导支持、批准为盼！顺祝商祺！福建省XXX花卉发展有限公司石狮丽兹公馆项目部20XX年10月11日报告篇二：申请增加赶工费用的报告申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保20XX年8月底完成本项目杭浦以南4条匝道与钱江隧道连通保证与南接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成钱江通道及接线项目北接线段工程。
按要求于20XX 年月日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。
根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。
现根据业主的要求，实际工期为14个月（从20XX年7月10日开始至20XX年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。
为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。
二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。
道路改造工程赶工措施及机械降效费用申请报告
道路改造工程赶工措施及机械降效费用申请请示XXXXXX建筑工程有限公司：我项目承建的XXX道路改造工程，为市2018年城市攻坚项目。
根据市府通车时间要求和施工实施总体进度计划安排，均在要求的时间节点内完成了相关指定任务：即第一阶段道路封闭管制期间（2018年5月1日至2018年10月31日前）完成XX路西段-XX以西左、右幅和XX大桥~XX的北半幅道路施工，以及XX环岛路口的改造；第二阶段道路封闭管制期间（2018年11月1日至2018年12月31日前）完成XX南路西段南半幅道路施工，并确保了该道路主体工程的顺利通车。
在此道路改造施工期间，由于受施工场地条件限制及各类环境因素影响，我施工方通过夜以继日、加班加点地赶工和大量的劳动力投入，以及机械设备、设施数量增加等相关措施，克服重重困难，终于圆满完成2018年的城市攻坚任务。
现将相关赶工和机械降效的施工情况报告并请示如下：一、赶工、机械降效背景1、工程设计变更调整多。
为保留北侧梧桐树，道路横断面变更；保护树根和地下现状管线，取消软弱路基注浆增加顶管工程高压旋喷桩注浆；北侧原有路面结构层设计方案调整为钢筋混凝土+10cm沥青砼的路面结构形式；南侧路面由原路面加铺做法改为新建道路路面结构形式做法等等。
2、项目推进受交通组织的影响严重。
许多施工作业只能在夜间11点至次日凌晨6点间进行，譬如：钢筋混凝土路面浇筑；建筑土方、建渣外运；顶管施工材料的进场；环保检查期间施工材料进出场受限等等。
3、XX园~XX大桥段的施工环境尤为复杂。
沿线道路两侧的地上梧桐树树干分叉较低，树木枝繁叶茂、冠幅遮天蔽日，且有地下各类管线众多，与梧桐树木根系交织成网，再加上地下有较多的原有建筑基础和构筑物等，导致无论是在施工机械的选型，还是土方开挖、沥青路面摊铺、施工措施的制定，在实际施工过程中，都必须特别的小心谨慎施工。
无形中加大了施工和管理难度，需采取较多的非常规作业方式及施工措施，导致延长了作业时间，增加了施工投入。
赶工费申请报告样板
一、报告标题关于XX工程项目赶工措施费用申请的报告二、报告编制单位XX施工单位三、报告编制日期2023年X月X日四、报告正文一、项目背景根据XX业主单位的要求，XX工程项目原定竣工日期为2023年X月X日。
由于业主单位业务需求调整，要求我单位在保证工程质量的前提下，将竣工日期提前至2023年X月X日。
为确保工程按时完成，我单位在充分考虑施工条件、资源配置及工程进度的基础上，制定了赶工措施，现将相关费用申请报告如下：二、赶工措施及费用预算1. 赶工措施（1）调整施工计划：优化施工组织设计，合理安排工序，缩短施工周期。
（2）增加人员投入：加大人力资源配置，实行三班倒、24小时不间断施工。
（3）增加机械设备投入：调配足够的机械设备，提高施工效率。
（4）优化资源配置：合理调配材料、周转材料及施工设备，提高利用率。
（5）加强质量管理：严格执行质量标准，确保工程质量。
2. 赶工费用预算（1）人工费：增加施工人员工资、加班费、夜班补贴等。
（2）材料费：增加材料采购、运输、储存等费用。
（3）机械费：增加机械设备租赁、维修、保养等费用。
（4）周转材料费：增加模板、脚手架等周转材料租赁、维修、更换等费用。
（5）其他费用：包括现场管理费、安全文明施工费等。
根据以上赶工措施及费用预算，赶工总费用预计为人民币XX万元。
三、赶工措施实施效果1. 通过调整施工计划，优化施工组织设计，缩短施工周期，确保工程按时完成。
2. 通过增加人员投入，实行三班倒、24小时不间断施工，提高施工效率。
3. 通过增加机械设备投入，提高施工效率，缩短工期。
4. 通过优化资源配置，提高材料、周转材料及施工设备的利用率，降低成本。
5. 通过加强质量管理，确保工程质量。
四、结论为确保XX工程项目按时完成，我单位制定了切实可行的赶工措施，并按照相关标准对赶工费用进行了预算。
为保障工程进度，恳请业主单位审批我单位赶工费用申请，以便我单位及时调整施工计划，确保工程按时完成。
赶工费用申请报告
赶工费用申请报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-营盘东路一标景观绿化工程赶工费用申请报告施工单位：中建五局第三建筑公司日期：二零一五年五月一、工程情况说明1、我单位承建的营盘东路一标段景观绿化工程，按照既定计划，我单位施工时间为2014年3月15日至2014年5月15日，工期为两个月。
为了保质、保期的完成施工任务，遵照施工要求我单位人员、材料、设备如期进场。
由于在施工过程当中，原设计施工图没有设计中央花坛以及人行道绿化排水系统，按照“绿化城市”，建设单位重新对图纸进行修改和完善，新图纸于2014年5月8日正式交付我施工单位进行施工。
因建设方图纸修改完善原因，导致我单位无法施工，严重延误工期，且工程量在原有基础上增加了200%，。
2、在我单位接到新施工图纸的第二日，再次接到、业主方和监理方转达的市政府通知，6月底必须完成滨河路至双杨路段所有施工任务，施工任务大，工期紧。
接到通知后，我项目部极度重视立即组织相关人员开会讨论，如何就月底完成该项任务，东西向道路开通、对新修的重点项目万家丽高架桥工程车辆分流进行部署，并根据现有的施工计划和资源配置情况进行详细的工期重组，工序合理调节，资金计划和机械设备等投入计划的编制，以确保优质、高效完成本项工程的所有任务。
二、赶工措施、方案1、工期情况叙述根据图纸清单任务，按照正常施工进度计划安排时间必须要五个月以上的时间才能施工完毕。
为确保在2014年6月底之前完成甲方和监理通知下达的任务，项目部对工期和施工任务进行重点分析：由于本工程施工面积较大，而且工期要求非常严格，在要保证工程质量的提前下完成任务难度相当大。
所以必须加大管理力度，从人员到机械都要大量增加。
2. 技术措施首先必须组织工程技术人员和作业班长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按甲方要求的进度计划实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
赶工费用申请篇一：申请增加赶工费用的报告申请增加赶工费用的报告根据业主的对本工程提前完工的要求，我部极为重视，立即召集项目部人员就如何确保2012年8月底完成本项目杭浦以南4条匝道与钱江隧道连通保证与南接线同步贯通的问题进行了讨论部署，并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制，以确保优质、高效、按时完成钱江通道及接线项目北接线段工程。
按要求于2012年月日提交详细的工期倒排进度计划及相应的工序安排、机械设备配置方案，并获得监理、设计和业主的通过。
根据本工程招标文件及施工合同的约定，合同工期为24个月。
现根据业主的要求，实际工期为14个月（从2012年7月10日开始至2013年8月底），缩短工期10个月，工期缩短41%，工期大幅缩短。
为此，根据已上报施工组织设计（16个月工期），我项目为赶工采用设施主要有以下几点：一、调整施工计划，工序衔接，采取平行，多方作业，保重点、促一般，多头奋进。
二、增加人员投入，改三班作业为24小时连续开工，每班工作时间为八小时，增加人员150人。
三、增加资金投入、配足多类施工材料，新增筹措资金500万元；模板、脚手架等周转材料按一次性投入配置；钢材、砂石料先预付订购，保证施工的连续。
四、增加设备投入，新增投入冲击钻机6台，发电机组3套，挖机等施工机械按需配置。
五、保证后勤供应，增设500m2临设成品房，使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。
六、开展劳动竞赛，把目标落实到班组，每月拿出奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。
因赶工期而增加的费用归纳为以个几项，细分如下详述：一、增加人员技术管理人员、技术工人和普通务工人员：1. 工程技术管理人员：根据《****市市政工程综合价格》第一册《通用工程》总说明第十一条第5点说明：夜班施工增加费：“市政综合价格”中已包含合理工期内因施工工序需连续作业的夜班施工增加费用。
由于合同工期的缩短、现场交通因素等，必须在夜间施工的，按夜班施工工程部分的用工数，按发生工日单价40％计算夜班增加费，夜班增加费包括夜餐费、照明费、降效费和临时照明设施费，补助费不计费用，仅计取税金。
具体发生人员工日见下：表A、表B、表C：表A：管理人员增加费用表以上为工程技术管理人员的增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，管理员合计工资增加费为：〔1766.78+1766.78×40％〕×120=296819.04元。
表B：技术工种、特殊工种增加费用表以上为技术工种、特殊工种增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，根据不同工种并结合新版的《****市皇岗口岸地区交通改善工程道路形象进度图》计算不同工种的实际发生日历天计算增加费。
员合计技术工种、特殊工种工资增加费为：517500+207000＝724500元表C：普通务工增加费用表以上为普通务工增加人数和相应增加的每天工资金额，实际发生为120日历天，普通务工增加合计工资增加费为：294000+117600＝411600元二、机械、材料增加费：三、其它增加费用篇二：如何申请赶工措施费如何申请赶工措施费引言当前，我国赶工措施补偿费用在施工合同中通常都有明确的规定，即当由于非承包方原因造成的赶工，其赶工措施费用均要求发包方支付。
一、依据的法规文件1、标准施工招标文件11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。
发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
2、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）7.9提前竣工7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。
发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。
承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。
任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
二、计算赶工措施费的条件赶工措施费，简称为赶工费：是指施工合同约定工期相比定额工期有提前，施工单位为缩短工期所发生的费用。
如建设方要求工期比定额工期缩短20%，应支付赶工费。
三、赶工措施费计算内容施工单位为了能在建设单位规定的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。
赶工措施费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。
赶工措施费主要包括:：主要是为赶工所增加人力、物力；人力主要指多投入的人力，以及因人力过多，从而在一定程度上单个工人劳动效率的降低(工人夜餐费\照明费\照明设备及灯具摊销\夜间施工工效降低)；物力主要为赶工所投入材料、设备或采用新技术、新材料的费用，以及材料投入太多而造成的材料损耗加大（模板及支撑材料超用摊销和运输费）等等；所有这些可以事先谈好包干费用，也可以及时征求甲方意见得到同意后付诸实施，及时办理相关签证，一般计取相应费用。
具体采取什么措施，应由工程技术人员编制“赶工措施方案”，并经过建设单位的审批，预算人员应该根据经建设单位批准的“赶工措施方案”计算赶工措施费四、赶工措施方案的编制赶工工程立项以后，承包人应根据赶工前后的施工强度，编制赶工措施。
赶工措施应包括3部分：第一部分为赶工事实的确认，即上述实际工期比合同工期缩减的原因和依据，依据材料包括工期确认资料、业主要求完工时间提前的正式文件。
第二部分为各种资源对比分析，突出赶工前后各种资源数量和工作强度的变化，包括增加的人员数量和人均劳动时间，周转性材料和工程量，施工器具和机械设备的规格型号和数量，临时生产设施内容和工程量等。
第三部分为赶工的制定的各种保障措施，如加强工序间衔接的措施、赶工材料供应保证措施、质量及安全保证措施等。
其中赶工措施方案的第二部分是计算索赔费用的计算依据（计算费用时应以实际签证数量或批准的计算方法为准），尤为关键。
如何确定赶工前的资源量呢?由于赶工项目的特殊性，每道工序的衔接都十分的紧张，且工地24小时不间断连续作业，所投入的人员、机械设备是随进度而变化的，管理的机动性比较大，无法根据现场实际投入的人员及设备进行数量统计。
因此，赶工费用是以赶工期间所完成的工程量所包含的人、机、材数量及额外增加的设备、材料与承包人投标时编制的资源投入进行比较，从而计算出赶工期间所增加的投入费用。
五、费用计算赶工费用包括延长劳动时间的加班费用，增加的设备进出场费，管理费用，周转材料、工器具的摊销费，以及增加的临时设施费用等。
具体计算方法如下：(1)赶工时段(天数)从业主要求赶工之日(或明确完工时间承包人开始增加赶工投入)起至赶工结束日止，分为正常工作日、休息日和法定休假日。
(2)延长工作时间增加费用1）平均每天赶工增加班工日计算赶工所增加的加班工日为赶工期间实际完成工程量所消耗的人工工日减去投标时赶工期间计划投入的工日数量。
赶工期间计划投入的工日数量以投标文件《劳动力进场计划表》进行统计。
赶工期间实际完成工程量所消耗的人工工日数量的计算，先将赶工期间所完成的工程量进行统计，然后以投标文件商务部份单价分析作为计算依据，将每个项目单位工程量使用工时（投标文件无单价分析的单价套用投标时所使用定额的相应子目）计算出来，以8小时/工日计算从而得出赶工期间所消耗的人工总工日。
平均每天投入的工日：实际工程量总投入工日除以赶工施工工期。
2）加班工日单价根据劳动法规定，每天工作8小时以外和节假日加班工资标准，以合同人工单价为基数进行计算。
《劳动法》规定：①、安排劳动者延长正常工作时间的，支付不低于正常工资150％的报酬；②、休息日安排劳动又不能安排补休的，支付不低于正常工资200％的报酬；③、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资300％的报酬。
平均每天赶工所增加的加班工日乘以相应的加班人工单价乘以赶工天数（按正常工作日、休息日和法定休假日区分）即为延长工作时间增加的费用。
(3)增加设备的进出场费：按照监理签认设备等增加的数量和承包人企业所在地至施工现场的进出场费用计算。
(4)增加的管理费用：以增加的人员加班费用为基数，按一定比例计取。
该比例可以按照合同规定的间接费费率申报，最终由监理工程师、业主和承包人三方协商确定。
(5)增加的临时设施及其他费用：如临时住房、施工平台、增加砼早强剂等，这些为赶工而超出原合同规定的费用，其工程量由监理人签认，项目单价按合同价或变更原则申报。
(6)增加的安全文明施工费用：安全防护设施等，为赶工而超出原合同规定的费用，其工程量或费用由监理人签认。
篇三：赶工费申请费用申请书**市人民医院：很荣幸贵院领导能给予我们合作的机会。
有幸于2012年底与贵院合作一个项目，项目名称为：清远市人民医院多功能会议室声场改造工程。
按工程正常施工进度需要30天时间才可能完成，因工程施工时间临近春节假期，现按贵院领导要求提前完成工程，由于贵方要求的工期紧且后续工作量较大，为达到贵方预定的工期目标，我公司重新修改施工进度计划，加大人力、物力、财力的投入。
为此我公司制定了一系列的赶工措施。
最后工程施工周期缩短为10天，顺利按贵院领导要求在2012年春节前完工并通过贵方的验收；为此产生了部分正常施工以外的赶工费、夜间施工费用及相关措施费。
望领导批复为谢！公司名（盖章）年月日。