安全监理工程师授权方案
总监理工程师授权书
授权书兹有[公司名称]（以下简称“我公司”）与[建设单位名称]（以下简称“建设单位”）签订的[工程名称]项目监理合同，为确保工程监理工作的顺利进行，我公司决定对[总监理工程师姓名]（以下简称“总监理工程师”）进行授权。
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《建设工程监理规范》等相关法律法规，特授权如下：一、授权范围1. 总监理工程师代表我公司全面负责[工程名称]项目的监理工作，对工程质量、安全、进度、造价等实施全面监督管理。
2. 总监理工程师有权根据工程实际情况，对监理团队进行合理调整，并对监理人员的工作进行监督和考核。
3. 总监理工程师有权对施工单位、设计单位、材料供应商等相关单位提出监理要求，确保工程质量、安全、进度、造价等符合合同约定。
4. 总监理工程师有权对工程变更、索赔等进行审查，提出处理意见。
5. 总监理工程师有权在工程监理过程中，根据实际情况，对监理计划、方案进行调整。
二、授权职责1. 严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，确保工程监理工作的合法性、合规性。
2. 全面负责工程监理团队的建设与管理，确保监理团队具备完成监理工作的能力。
3. 严格执行监理规范、标准，对工程质量、安全、进度、造价等实施全过程、全方位的监督管理。
4. 定期向建设单位汇报工程监理工作情况，对工程进度、质量、安全等方面提出合理化建议。
5. 协调处理施工、设计、材料供应等各方关系，确保工程顺利进行。
6. 参与工程验收，对工程质量、安全、进度、造价等方面进行综合评价。
7. 对工程监理过程中发现的问题，及时采取有效措施予以解决。
三、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为[授权期限]。
四、其他事项1. 总监理工程师在授权期限内，如因个人原因不能履行职责，应提前[提前通知时间]向我公司书面报告，并推荐合适人选接替其工作。
2. 总监理工程师在授权期限内，如违反国家法律法规、行业标准及合同约定，我公司将依法追究其法律责任。
GD-B-23 总监理工程师代表授权书
总监理工程师代表授权书
GD-B-23001工程项目名称：XX单位工程编号：
致：（建设单位）
根据建设工程监理合同和工作需要，本项目总监理工程师授权为该工程项目的总监理工程师代表，协助总监理工程师工作，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，但不包括：
1.组织编制监理规划，审批监理实施细则。
2.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
3.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
4.签发工程开工令、暂停令和复工令。
5.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
6.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
7.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告、参与工程竣工验收。
8.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
9.法律法规规定的其他必须由总监理工程师履行的职责。
10.其他：。
监理单位（公章）
总监理工程师（签名）：
总监理工程师代表（签名）：
年月日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
2024总监理工程师委托书范例
2024总监理工程师委托书范例
委托人：XXX，男，XX岁，XXX有限责任公司董事长，住XX省XX 市XX号，身份证号码：XXXXXXXXXXX
受托人：XXX，男，XX岁，XXX有限责任公司总经理，住XX省XX 市XX号，身份证号码：XXXXXXXXXXX
委托人与受托人系XX关系。
现委托人欲在紫光园东区住宅小区建设项目中，作为建设单位的名义上从事相关活动，全权处理该项目中一切事务。
故委托XXX作为本项目的总监理工程师，行使总监理工程师的职权。
受托人在本项目中行使总监理工程师职权时，可以行使以下职权：
组织各专业监理工程师及相关人员开展本项目的监理工作；代表建设单位开展相关活动，签署相关文件；调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期及其他事宜；根据监理工作需要，发布有关指令；有权发出中间交工证书、工程移交证书和保修期终止证书；有权批准承包单位的施工用特殊技术措施和赶工措施；审核承包单位提交的合同竣工资料及其他资料。
委托人保证受托人按照法律法规、行政法规和规章等规定行使总监理工程师的职权，忠实履行约定义务，维护建设单位的合法权益。
受托人在行使职权过程中,因不正确行使职权或疏于管理,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
本委托书自双方签字盖章之日起生效。
委托人：XXXX（签字）XXXX年XX月XX日
受托人：XXXX（签字）XXXX年XX月XX日。
监理授权委托书
监理授权书*************公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。
现将授予监理的权限通知如下：1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。
3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。
4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。
5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。
审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。
承建单位取得监理公司复工令方可复工。
发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。
6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。
7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。
工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。
安全监理工程师岗位职责
安全监理工程师岗位职责
一、在驻地监理工程师及所授权的安保室主任的领导下，负责本合同段安全监理工作。
二、积极宣传有关安全方面的法律、法规和规章制度；
三、参与制定安全监理细则，明确各专业监理人员的安全监理职责，负责建立并落实全员安全监理责任制，检查并考核安全监理责任制落实情况；
四、负责组织对全体监理人员的安全教育培训，制定安全培训计划，并进行安全培训考核；
五、熟悉合同条款及规范、设计图纸，在施工过程中对安全工作开展情况进行监督。
对施工中出现的安全问题，按规范要求，提出处理意见。
六、检查承包人施工安全保证体系，并督促其在施工现场建立消防、卫生防疫、防暑防寒等安全责任制度，确定安全责任人，制定各项安全考核制度和操作规程。
七、审查施工单位提交的施工组织设计中的临时用电方案和安全措施以及专项施工方案是否符合强制性标准；
八、按规定和要求对施工现场进行重点巡视，与各专业工程师密切配合，监督施工单位是否按安全施工方案组织施工，并做好巡视记录；检查中发生安全事故隐患，应及时处理或上报。
九、建立安全工作台账，并负责记录和保管。
十、完成驻地监理工程师（或其授权人）交办的其它工作。
监理工程师合同授权
监理工程师合同授权在工程建设领域，监理工程师作为业主的代表，其职责重大，因此，制定一份详尽的合同授权书对于规范双方的权利和义务至关重要。
以下内容是一份标准的监理工程师合同授权范本，它涵盖了监理工作的基本框架和关键条款。
一、合同授权范围本授权书旨在明确授权监理工程师代表业主对工程项目进行全面的监督管理。
监理工程师有权对施工单位的工程质量、工程进度、安全生产、环境保护等方面进行检查、指导和监督，并对发现的问题提出整改意见。
二、监理工程师的职责1. 审核施工图纸及相关技术资料，确保其准确性和完整性。
2. 监督施工现场的日常运作，包括材料进场、施工工艺、工程质量等。
3. 定期组织工程进度会议，协调业主、设计单位、施工单位之间的关系。
4. 对施工过程中出现的质量问题进行记录，并提出整改建议。
5. 审核施工单位的进度报告，确保工程按计划推进。
6. 参与工程变更、索赔等事项的审查和处理。
7. 定期向业主报告工程进展情况，并提供专业的意见和建议。
三、监理工程师的权限1. 对不符合设计要求和施工规范的工程有权要求施工单位进行返工或整改。
2. 在紧急情况下，为了工程质量和安全，有权做出临时决定，但需及时通知业主。
3. 对施工单位提出的工程变更、延期等请求进行评估，并向业主提供专业意见。
4. 有权对施工现场的安全文明施工进行监督检查，并要求施工单位采取必要措施。
四、合同期限与报酬本授权书自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工验收合格之日止。
监理工程师的报酬将根据合同约定的金额和支付方式进行支付。
五、违约责任如任何一方未能履行本授权书中的义务，应承担相应的违约责任，具体责任按照合同中的相关条款执行。
六、其他事项双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
安全监理规划(细则)
安全监理规划一、安全监理的依据和范围1。
安全监理的依据（1）安全监理委托合同。
（2)《中华人民共和国建筑法》。
（3）《中华人民共和国安全生产法》(4)国务院《建设工程安全生产管理条例》（5)建设部《建筑安全生产监督管理规定》（6）国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规.（7）行业安全生产规范性文件、安全技术规范等。
（8）其他有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准等。
2.安全监理的范围安全监理范围为监理项目建设过程中的各工序。
二、安全监理工程师的职责1。
安全总监理工程师安全总监理工程师是指行使安全监理工程师职责,为了执行合同，受建设单位委托或派遣的并在合同文件中提出姓名的个人.安全总监理工程师应集中精力在工程初始阶段就精心地组建一个科学、合理、紧凑的安全监理机构，制定和提供一份包含所有安全监理人员有关合同管理的书面授权书给工程建设(以下简称承包单位）承包单位.如有变动,应书面通知承包单位.在一个合同和任何一段时间内，安全总监理工程师只能有一个。
2。
安全监理工程师安全监理工程师必须履行合同规定的职责，可以行使合同规定或合同暗示的职权，除此之外，他无权解除合同中规定的承包单位应尽的任何责任和义务。
安全监理工程师（包括总监理工程师）一般有如下职责：（1）协助建设单位开展工程招标，对承包单位进行安全资质审查确认，未经安全总监理工程师同意，不得擅自转包、分包工程.（2）协助建设单位与承包单位签订安全生产协议书和安全抵押金合同.(3)监督安全生产协议书的实施。
(4）审查承包单位提出的安全技术措施,并监督实施。
（5）监督承包单位按规定搭设安全设施。
（6）检查分部、分项工程的安全状况和签署安全评价意见。
（7）参与工程事故分析和处理，督促安全技术防范措施实施和验收。
（8）督促承包单位就是整理现场安全管理文件资料。
（9）协助建设单位参加竣工验收。
（10）参与工程结算和其他与工程安全有关事项.3。
安全监理人员须知（1）安全总监理工程师和全体安全监理人员应该切记:建设单位、承包单位和安全监理工程师之间不是谁领导谁的关系，而是相互间以合同为准则、互相约束的合同职责分工关系.特别要注意的是：安全监理不能代替施工单位的安全管理。
安全监理委托协议书
安全监理委托协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方需要进行_____________________项目的安全监理工作，现委托乙方提供专业的安全监理服务，经双方协商一致，达成如下协议：一、委托范围及内容1. 乙方负责对甲方的工程项目进行全程安全监理，包括但不限于施工现场的安全检查、隐患排查、安全教育培训、事故应急处理等。
2. 乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，以及行业规范，对甲方的工程项目进行监督管理。
二、责任与义务1. 甲方应提供必要的工程资料，保障乙方能够顺利完成安全监理工作。
2. 乙方应派出合格的安全监理人员，保证其具备相应的专业知识和实践经验。
3. 乙方应定期向甲方报告安全监理工作的进展情况，并提出合理化建议。
4. 双方应共同协作，及时解决工程施工过程中出现的安全问题。
三、费用支付1. 甲方应按照约定向乙方支付安全监理服务费用，具体金额为_______元。
2. 服务费用的支付方式为_____________________（一次性支付/分期支付等）。
3. 如因甲方原因导致安全监理工作量增加，双方应根据实际情况协商增加相应的服务费用。
四、违约责任1. 如甲方未按约定支付服务费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 如乙方未能提供符合约定的安全监理服务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：_____________________日期：____年____月____日。
监理公司授权委托书
工程建设监理授权书根据国家有关规定，我方公司已将工程全面委托给有限公司进行监理工作，并已签定了监理合同。
一、委托监理工程范围和内容：XXXXX工程及地下车库建筑、结构、给排水、电等施工图所明确的建筑施工内容。
施工各方要自觉接受项目监理部的协调与安排，接受现场监理工程师的指令与监督。
总监理工程师全面负责监理部的监理工作的开展与实施，并对该监理工程项目全权负责。
二、按照监理合同的规定，监理单位在委托的工程范围内，享有以下权利：1、审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
2、参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
9、工程上使用的材料和施工质量的检验权，有对承建单位施工设备进场的审批权。
对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
安全监理方案(范本)
安全监理方案(范本)本安全监理方案的编制旨在确保XXX新建工程的安全有序施工，遵循“安全第一、预防为主”的安全方针，达到以下目标：1、保障工程施工过程中人员、设备和环境的安全；2、确保工程施工符合国家和地方有关建设工程安全生产、安全监理的法律法规和规范要求；3、提高项目监理机构安全监理岗位人员的安全意识和监理水平，促进安全文化建设；4、保护施工现场周边环境和公共设施不受损害；5、及时发现和纠正施工中存在的安全隐患和问题，确保工程施工质量和进度。
四、安全监理工作内容和程序1、安全监理工作内容本工程安全监理工作内容包括但不限于以下方面：1）监督施工单位按照施工组织设计和安全施工方案进行施工；2）监督施工单位严格执行安全生产管理制度和各项安全规章制度；3）监督施工现场安全设施的设置和使用情况；4）监督施工现场的环境保护工作；5）对施工现场存在的安全隐患和问题进行及时发现、纠正和整改；6）对施工现场的安全生产情况进行日常巡查和检查，及时发现和处理安全事故隐患；7）参与施工现场的安全应急处置工作。
2、安全监理工作程序安全监理工作程序包括但不限于以下步骤：1）监理单位审核并批准安全施工方案；2）监理单位对施工单位的安全生产管理制度和各项安全规章制度进行审核和评估；3）监理单位对施工现场的安全设施进行审核和评估；4）监理单位对施工现场的环境保护工作进行审核和评估；5）监理单位对施工现场的安全隐患和问题进行发现、整改和验收；6）监理单位定期对施工现场进行安全检查和巡查；7）监理单位参与施工现场的安全应急处置工作。
五、项目监理机构安全监理岗位人员及职责1、项目监理机构安全监理岗位人员应当具备相关的安全监理知识和技能，负责监督工程施工过程中的安全生产工作，具体职责包括但不限于以下方面：1）审核并批准施工单位的安全施工方案；2）审核并评估施工单位的安全生产管理制度和各项安全规章制度；3）审核并评估施工现场的安全设施；4）审核并评估施工现场的环境保护工作；5）发现、整改和验收施工现场的安全隐患和问题；6）定期对施工现场进行安全检查和巡查；7）参与施工现场的安全应急处置工作。
监理工程师委托书
监理工程师委托书
一、受托人信息
受托人（监理工程师）姓名：[填写监理工程师姓名]
受托人（监理工程师）身份证号：[填写监理工程师身份证号]
联系方式：[填写监理工程师联系方式]
二、委托人信息
委托人公司/个人名称：[填写委托人公司/个人名称]
联系地址：[填写委托人联系地址]
联系方式：[填写委托人联系方式]
三、委托事项
根据相关法律法规，委托人特此委托受托人担任本项目的监理工程师，受托人
应当认真履行监理工作职责，依法、独立、客观、公正地进行监理，保障工程施工质量和安全。
四、委托内容
1.受托人应对工程施工现场进行监理，确保施工工艺符合相关标准和规
范；
2.受托人应定期向委托人提供工程监理报告，详细记录施工现场情况和
存在问题，并提出改进建议；
3.受托人应当对工程质量、进度、安全等方面进行全面监督和检查，确
保工程顺利进行。
五、酬金和支付方式
1.委托人应按照约定的费用标准支付监理工程师的监理费用；
2.支付方式：[填写支付方式，如银行转账、现金等]。
六、附则
1.本委托书自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日终止；
2.双方如有争议，应优先协商解决，协商不成的，提交有管辖权的仲裁
机构裁决。
七、签字
委托人签字： ___________________
受托人签字： ___________________
日期： ________________
以上为监理工程师委托书范本，双方请签字盖章后生效。
总监理工程师代授权书
尊敬的[被授权人姓名]：兹有我单位[监理单位名称]，因工作需要，特此授权[被授权人姓名]担任本项目的总监理工程师代授权人，全权负责本项目监理工作的组织实施和监督管理。
现将有关事项通知如下：一、授权范围1. [被授权人姓名]在本授权书授权范围内，代表本监理单位行使总监理工程师的职责，对项目进行全面、全程的监理工作。
2. [被授权人姓名]有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等进行审查，并提出修改意见。
3. [被授权人姓名]有权对施工单位的施工质量、安全、环保等进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。
4. [被授权人姓名]有权对施工单位提交的工程结算资料进行审核，确保结算的准确性。
5. [被授权人姓名]有权对项目的设计变更、进度调整等进行审批，并报本监理单位备案。
6. [被授权人姓名]有权对施工单位的人员、设备、材料等进行现场检查，确保其符合合同要求。
二、授权期限本授权自[授权起始日期]起至[授权终止日期]止，有效期为[授权期限]。
三、授权责任1. [被授权人姓名]应严格遵守国家有关法律法规、行业规范和本监理单位的规章制度，确保监理工作的合法、合规。
2. [被授权人姓名]应认真履行监理职责，确保项目质量、安全、环保、进度等符合合同要求。
3. [被授权人姓名]应积极配合建设单位、施工单位、设计单位等相关单位的工作，共同推进项目实施。
4. [被授权人姓名]在授权范围内的工作，所产生的法律后果由本监理单位承担。
四、授权撤销1. 在授权期限内，如[被授权人姓名]因故无法履行职责，本监理单位有权提前撤销授权。
2. 如[被授权人姓名]在工作中出现重大失误或违法行为，本监理单位有权立即撤销授权。
五、其他事项1. 本授权书一式两份，本监理单位和[被授权人姓名]各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本授权书未尽事宜，按照国家有关。
工程总监理工程师授权委托书范文
工程总监理工程师授权委托书范文致：根据我国相关法律法规和工程合同的约定，甲乙双方经充分协商，就项目总监理工程师的授权事宜达成如下协议：一、授权背景甲方作为工程项目的发包方，乙方作为工程项目的监理方，双方已签订《建设工程监理合同》。
根据合同约定，乙方指派XXX先生为项目总监理工程师，全面负责本项目的监理工作。
为确保监理工作的顺利进行，甲方同意授权乙方项目总监理工程师代表乙方处理与本项目相关的监理事务。
二、授权事项1. 乙方项目总监理工程师代表乙方处理本项目的一切监理事务，包括但不限于现场巡查、质量控制、进度监督、合同管理、沟通协调等。
2. 乙方项目总监理工程师有权对施工现场进行定期或不定期的检查，对施工过程中的质量、安全、进度等问题进行指导和纠正。
3. 乙方项目总监理工程师有权对施工单位的施工方案、施工图纸等进行审核，并提出修改意见。
4. 乙方项目总监理工程师有权根据合同约定和工程实际情况，对施工进度和质量进行调整，并有权对施工单位进行奖惩。
5. 乙方项目总监理工程师有权代表乙方与甲方、施工单位及其他相关方进行沟通协调，处理项目监理过程中的相关事宜。
三、授权期限本授权委托书的有效期自工程监理合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
四、授权范围乙方项目总监理工程师在本项目中行使的权力，包括但不限于上述授权事项。
除非甲方书面撤销授权，否则乙方项目总监理工程师在授权期限内处理本项目监理事务时，甲方应予以认可。
五、责任与义务1. 乙方项目总监理工程师应严格遵守国家法律法规、工程合同约定和本项目监理方案，认真履行职责，确保监理工作的独立性、公正性和客观性。
2. 乙方项目总监理工程师应严格按照授权范围处理监理事务，不得超越授权范围行事。
如因超越授权范围导致的一切后果，由乙方承担。
3. 乙方项目总监理工程师应保持与甲方、施工单位及其他相关方的良好沟通，确保监理工作的顺利进行。
4. 乙方项目总监理工程师应妥善保管甲方提供的项目资料，不得泄露甲方商业秘密。
安全监理工程师安全责任书(总监、安全监理、专监)
安全监理工程师安全责任书(总监、安全监理、专监)生产管理例》，本公司委托安全专业监理工程师（以下简称监理工程师）担任安全监理责任，并签订安全责任书。
2、监理工程师负责代表本公司在XXX市政工程项目实施过程中行使安全监理的权利，并承担由过失或工程质量事故引发的安全事故的相应监理责任。
3、监理工程师应按照授权要求组建项目监理机构，配备安全监理人员，并明确监理部监理人员的安全监理工作职责，监理人员在总监的领导下，对工程项目安全生产进行监理。
4、监理工程师是本监理部安全生产（监督）的第一责任人，对本监理部的安全生产监督负全面领导责任。
5、监理工程师负责组织贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关规定，并制订实施办法。
6、监理工程师主持编写安全监理计划，明确安全监理内容、工作程序和制度措施，并审批安全监理实施细则，确保其有针对性和可操作性。
7、监理工程师应组织监理人员按照建设监理合同，实施安全生产管理，对所监理工程项目及监理部自身的安全工作进行监督检查。
8、监理工程师督促施工总承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系和管理制度，并督促承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定。
9、监理工程师组织审查施工单位施工组织设计中的安全文明技术措施，各种专项施工方案和应急救援预案并签署审查意见，并审核并签发有关安全监理的《安全隐患整改通知单》、安全监理专题报告、工程暂停令、复工报审表。
10、监理工程师负责做好各合同项目间及其与外部环境间的安全协调工作，定期巡视并组织对施工现场进行安全生产大检查，对存在问题发出整改通知或暂时停工的整改通知，如责任方拒不执行整改的，及时报告建设单位、安全监督部门或建设行政主管部门处理。
同时，监理工程师还要对监理人员进行安全教育和经常性安全工作监督、检查、指导，提高监理人员自身安全保护意识和施工安全监督水平。
11、监理工程师主持召开本工程安全监理会议，审核并签发安全监理会议纪要，并负责重大安全隐患的处理与报告，参与工程安全事故的调查。
安全监理工程师职责和权限（5篇）
安全监理工程师职责和权限项目部配备符合条件的安全监理人员和与安全监理工作相关的法律、法规、规范和标准，配置安全监理工作所需的设备和设施(如各类劳动防护用品、通讯器材、照相机、电脑等)，在项目总监的领导下开展安全监理工作。
总监理工程师的职责：(1)、对所监理工程项目的安全监理工作全面负责，协助建设单位加强对发包工程的安全管理；(2)、确定项目监理部的安全监理人员，明确其工作职责；(3)、主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则；(4)、审核并签发有关安全监理的《监理通知》和安全监理月报、专题报告；(5)审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产审批手续；(6)、审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案；(7)、审批《施工现场起重机械拆装报审表》和《施工现场起重机械验收核查表》；(8)、签署《安全防护、文明施工措施费用支付证书》；(9)、施工单位对严重隐患拒不整改时，签发《工程暂停令》，必要时向有关建设主管部门报告；(10)、协助参与对工程安全事故的分析和处理；(11)、检查安全监理工作的落实情况；(12)、定期向建设单位报告工程建设安全生产情况。
安全监理员的职责(1)、编写安全监理方案和安全监理实施细则；(2)、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证；(3)、审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书；(4)、审核施工组织设计或施工方案中的安全技术措施、专项施工方案，并对其实施进行监督；(5)、督促和检查施工单位的安全管理人员巡视现场，核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况；(6)、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；(7)、督促和检查施工单位按规定搭设安全生产设施，配备安全生产设备；(8)、核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况；(9)、核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格；(10)、监督施工过程中的人、机和施工环境的安全状态，督促施工单位及时消除隐患；(11)、核查安全生产方面的材料和设备的原始凭证、检测报告与准用证；(12)、对施工现场进行安全巡视检查，对安全事故隐患按规定的方法处理，必要时向总监报告；(13)、主持召开安全监理会议，编写安全监理月报，填写安全监理日记，起草并经总监授权签发有关安全监理的《监理通知》；(14)、负责安全监理资料的收集和安全监理台帐的管理；(15)、参与工程预算和对安全及文明施工措施费实施监督等与安全有关的工作。
监理内部交底(安全)
监理内部交底(安全)总监办内部技术交底会交底时间：2013年6月1日交底人（XXX工程师）：被交底人：交底地点：记录人：安全监理内容一、安全监理的任务安全监理工作是受业主的委托，按照合同规定的要求，完成授权范围内的监管工作。
安全监理的任务主要是贯彻落实安全生产方针政策，督促施工单位按照公路安全生产法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，有效地杜绝各类事故隐患，杜绝、控制或减少各类伤亡事故，实现安全生产。
根据《监理服务合同》的规定，总监办对合同段的施工安全进行全过程的动态监理。
监理办设置安全生产领导小组，负责本工程项目的安全生产监管工作。
安全监理工程师职责与权限1）在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内安全监理业务工作；2）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；审查分包合同中是否明确安全生产方面的责任；3）在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，并及时报告驻地；施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应当及时向有关主管部门报告，并报备顾问公司及业主；4）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，定期组织安全生产检查，督促施工单位落实安全整改；5）审查施工单位安全包管体系，审核施工安全生产责任制，安全管理规章制度、安全操纵规程的制定情况；介入安全事故的调查取证；6）检查现场安全设施布置及施工机械安全检查、验收、挂牌情况，安全设施不到位，施工机械未经由过程安全验收不得施工；7）办理驻地监理工程师交办的其他工作。
二、安全监理的内容1)督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；2)督促施工单位对工人进行安全生产教育及部分工程项目的安全技术交流；3)审查施工方案及安全技术措施；4)检查并催促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实各分项工程或工序及关键部位的安全防护措施；5)监督检查施工现场的安全消防工作；6)各监理组长每月对本标段进行一次安全检查，检查结果上报驻地办，驻地办随时对全标段进行安全检查工作，防止安全事故的发生；7)发现违章冒险作业的责令其停止作业，发现重大隐患责令停工整改。
建设单位对总监授权书
授权书依据监理协议约定，授予威海裕达建设咨询总监理工程师王刚对工程中投资、质量、进度控制权，协议、信息、安全管理及参建单位协调权。
具体权力以下：1、报经业主（建设单位）同意后，公布开工令、停工令、复工令，其中公布停工令条件以下：1）、未经检验即进行下一道工序作业者；2）、工程质量下降，经指出后未采取有效方法或方法不好而继续施工；3）、私自采取未经甲方同意材料；4）、私自转包工程；5）、私自让未经甲方同意分包单位进场作业；6）、私自变更设计图纸要求；7）、没有可靠质保方法、安全方法贸然施工，并已展现质量下降趋势或出现安全隐患；8）、出现危及人身安全等紧急情况时，可立即停工，但在二十四小时内书面汇报业主。
2、审批施工组织设计方案，根据保质量、保安全和降低成本标准，向承包方提出提议，并向委托方提出书面汇报。
3、工程建设相关协作单位组织协调权。
4、工程施工进度检验、监督权，工程实际完工日期提前或超出工程承包协议完工要求完工期限签认权；5、工程款支付审核签认权，和结算工程款复核签认权。
6、设计变更签认权1）、业主提出设计变更，由监理方会同业主、设计单位共同进行由设计单位作出变更方案，业主和监理方共同签认；2）、承包人提出现场变更，由监理方签认，报业主同意，设计图纸重大变更参要求本条第一款实施。
8、延误、延期索赔费用签认权。
9、有权随时对材料和设备抽查。
10、对承包商、分包商和供给商资质审查权。
11、有权随时抽查施工过程和工序。
12、有权要求施工单位对不合格材料、设备运出场地。
13、有权检验覆盖前和覆盖后隐蔽工程。
14、有权在权限责任期，指令承包商调查工程缺点原因。
15、有权要求施工单位对工程采取紧急补救方法。
16、有权抽查承包单位检测、计量设备和操作情况。
17、有权抽查承包单位施工技术资料和标准文件。
18、有权检验确定施工现场防护设施安全。
19、有权检验确定施工现场文明施工。
20、有对质量、进度、工期、安全、文明施工奖优罚劣确实定权。
安全监理工程师(或兼职)岗位职责
安全监理工程师（或兼职）岗位职责一、岗位背景和职责概述本规章制度适用于公司内部的安全监理工程师（或兼职）岗位。
安全监理工程师是负责监督和管理项目施工过程中的安全工作，确保项目顺利进行并保障各方人员的安全的紧要岗位。
本制度旨在规范安全监理工程师（或兼职）的职责、权力和义务，提高工作效率，确保项目的安全进行。
二、基本要求1.具备执业资格证书，并定期参加相关培训和连续教育；2.熟识项目施工的有关安全和环境法律、法规，了解国家和行业的相关标准；3.具备良好的沟通协调本领和团队合作精神；4.有较强的抗压本领和应急处理本领。
三、职责和权力1.负责在项目施工阶段进行现场安全监督和管理，除去施工环境中的各类安全隐患；2.监督施工现场的安全措施的实施情况，包含但不限于施工区域的防护、安全设备的使用和操作、施工人员的安全教育等；3.定期检查项目施工现场的安全情况，及时发现和矫正存在的安全问题；4.参加项目安全风险评估和安全方案的订立，提出相关的建议和看法；5.协调组织项目现场安全培训和演习活动，提高施工人员的安全意识和应急处理本领；6.对违反安全规定和措施的行为进行及时处理，及时汇报给相关部门；7.帮助公司安全主管部门开展安全检查和事故调查工作；8.乐观参加安全管理体系的建设和改进，提出相关建议和改进看法。
四、工作流程1.安全监理工程师应依照公司订立的工作日程和计划进行工作；2.每日到达施工现场时，应与现场负责人和施工人员进行沟通，了解施工计划和安全措施；3.开呈现场安全巡查，包含施工区域的防护设施、作业区域的安全掌控、现场秩序等方面；4.发现问题后，及时与相关人员进行沟通和协调，提出整改措施，并跟踪整改进展；5.每个月提交安全监督报告，记录本月安全工作的总结和存在的问题，并提出解决措施；6.定期参加公司组织的安全培训和沟通会议，更新安全知识和技能。
五、工作纪律和责任1.安全监理工程师应遵守项目施工现场的各项管理规定和安全操作规程；2.必需对施工过程中的安全隐患保持高度警惕，确保施工现场的安全；3.对发现的安全事故和事故隐患，必需及时上报，并采取合理措施进行处理；4.对违反安全规定和措施的行为，应及时制止，并依照公司规定的流程进行处理；5.对安全工作的失职失责行为，将进行相应的纪律处分；6.制度执行严格，必需按要求如实记录工作情况，不得有意隐瞒或虚报。
安全监理工程师方案批复
安全监理工程师方案批复为了确保工程施工过程中的安全，保障工程质量和保障施工人员的健康安全，特批复以下安全监理工程师方案：一、项目概况本项目是位于XX市XX区的一处新建高层住宅楼，总建筑面积为XX平方米，共有22层。
项目依托于区位优势，致力于提升周边居住环境，推动该区域的城市发展。
二、施工单位及施工方案1. 施工单位：XX建筑有限公司2. 施工方案：依托于设计院的详细设计方案，施工单位按照相关施工标准和施工图纸进行施工。
三、安全监理工程师方案1. 安全监理工程师任命为了确保施工状况的安全和质量，特任命XX先生为本项目的安全监理工程师。
XX先生具有丰富的安全监理经验和专业技术背景，受过正规的安全培训，能够独立完成安全监理工作。
2. 安全监理方案（1）安全监理工作分为两个阶段：施工前期的准备阶段和施工期的监理阶段。
（2）施工前期的准备阶段，安全监理工程师将制定安全管理方案，包括但不限于制定安全生产目标、编制安全生产规章制度、组织进行施工现场环境评价等工作。
（3）施工期的监理阶段，安全监理工程师将密切关注施工现场的安全生产状况，严格落实安全生产制度和标准，定期召开安全生产会议，指导施工单位加强安全管理，及时发现和解决施工中存在的安全隐患。
3. 安全监理工作内容（1）对施工单位的安全生产管理制度进行审查和考核，确保其符合相关法规和标准要求。
（2）对施工现场的安全环境进行实地考察，对可能存在的安全隐患进行监督，并要求施工单位制定整改方案，并追踪整改情况。
（3）协助施工单位做好安全防护设施的设置和管理，对危险区域、危险设备和危险作业进行监督和检查。
（4）指导施工单位做好安全生产宣传教育，提高工人安全意识，培养预防事故的能力。
四、安全监理工程师的职责和权限1. 权责分明，保证安全监理工程师的权益，确保其在工程实施中的监理工作不受干扰。
2. 安全监理工程师在本项目中有权对施工单位的安全施工进行检查、监督、要求整改，并对施工单位提出不合格合格评定意见权。
五方责任主体监理授权书
兹有我国某项目，项目名称为：[项目名称]，项目地点：[项目地点]。
为确保项目顺利进行，保障工程质量、安全和进度，根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，经五方责任主体（建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、供应商）协商一致，特制定本监理授权书。
一、监理单位监理单位名称：[监理单位名称]监理单位资质等级：[监理单位资质等级]监理工程师：[监理工程师姓名]，注册号：[注册号]二、监理职责1. 监理单位对项目进行全面、全过程、全方位的监理，确保工程质量、安全和进度符合国家法律法规、技术规范和合同要求。
2. 监理工程师对施工现场进行监督检查，对施工过程中发现的质量、安全和进度问题，及时向建设单位、设计单位、施工单位和供应商提出整改意见，并督促整改落实。
3. 监理工程师对设计文件、施工图纸、施工方案、施工组织设计、施工日志、质量检验报告、安全措施等文件进行审核，确保其符合国家法律法规、技术规范和合同要求。
4. 监理工程师对施工现场的建筑材料、构配件、设备的质量进行监督检查，对不合格的建筑材料、构配件、设备予以制止，并向建设单位、设计单位、施工单位和供应商提出整改意见。
5. 监理工程师对施工现场的安全进行监督检查，确保施工现场安全措施落实到位，对违反安全规定的行为予以制止，并报告相关部门。
6. 监理工程师对施工现场的进度进行监督检查，确保项目按计划进行，对进度滞后的情况，及时向建设单位、设计单位、施工单位和供应商提出建议，并督促加快进度。
7. 监理工程师对项目合同履行情况进行监督检查，确保各方责任主体履行合同义务，对违约行为提出整改意见，并报告相关部门。
三、监理权限1. 监理工程师有权进入施工现场，对施工现场进行检查、监督和验收。
2. 监理工程师有权对施工过程中发现的质量、安全和进度问题提出整改意见，并要求相关责任主体整改落实。
3. 监理工程师有权对施工现场的建筑材料、构配件、设备的质量进行监督检查，对不合格的建筑材料、构配件、设备予以制止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□审查施工单位制定的安全检查制度和事故报告制度的执行情况。
□核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，检查定期检测情况。
□核查中小型机械的进场验收手续。
□对施工现场进行安全巡视检查，发现问题及时报告。填写安全监理日记；参与编写监理月报。
□起草有关安全监理的《监理通知单》
自年月日起至年月日止
被授权人声明：
本人已充分了解并自愿承担安全监理工程师的工作职责和工作岗位。承诺按照现行法律、法规和上海地铁咨询监理科技有限公司质量体系文件的要求，勤奋努力地工作，完成授权书规定的各项工作，向上海地铁咨询监理科技有限公司和项目总监理工程师负责。
被授权人：授权人（总监）：
日期：日期：
授权工程专业范围：□土建结构□设备安装□工程测量
授权签署文件范围：
□专项施工方案
□监理对施工单位安全交底的相关资料
□《施工现场起重机械拆装报审表》和《施工现场起重机械验收核查表》
□起草并经总监授权签发与安全有关的监理工程师通知单
□《中小型机械的进场验收表》
□审核签认安全防护、文明施工措施费用
□
授权时限：
安全监理工程师工作授权书
编号：
监理项目名称
授权工作内容：
□检查施工单位制定的安全生产责任制的执行情况。
□编写安全监理方案和实施细则。
□审查施工单位的安全生产许可证。
□审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书和特种作业人员上岗资格证书。
□审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。
注：授权内容不得超越法律、法规规定的范围和授权人自身的职责、权限。
授权内容打“■”，不予授权的应打“□”