安全文明施工措施费合同
工程安全文明施工措施费计取合同
工程安全文明施工措施费计取合同工程安全文明施工措施费是指在工程施工过程中，为了保障施工安全、文明施工所需的费用。
在建筑工程中，安全文明施工措施是一项非常重要的工作，对于保障工程质量、保护工人安全、维护社会稳定具有重要意义。
因此，在工程合同中，对于工程安全文明施工措施费的计取方式需要明确规定。
首先，工程安全文明施工措施费的计取应当根据实际情况进行合理的确定。
在工程合同中，应当明确列出工程安全文明施工措施所需的费用项目，并对其进行详细的说明。
例如，包括安全设施的购置、安装和维护费用、文明施工的宣传费用、职工培训费用等。
同时，还应当规定费用的计算方法和支付方式，以确保费用的合理性和公正性。
其次，工程安全文明施工措施费的计取应当符合相关法律法规的规定。
在国家相关法律法规中，对于工程安全文明施工措施费的计取有明确的要求。
例如，《建设工程安全生产管理条例》要求，建设单位应当按照工程造价的2%计取工程安全生产费用。
因此，在工程合同中，应当明确遵循相关法律法规的规定，确保工程安全文明施工措施费的计取合法合规。
另外，工程安全文明施工措施费的计取应当有明确的监督和管理机制。
在工程施工过程中，工程安全文明施工措施的实施和费用的计取需要有专门的监督和管理机构。
在工程合同中，应当规定建设单位和施工单位的责任和义务，明确监督和管理机构的职责和权限，以确保工程安全文明施工措施费的有效计取和使用。
此外，工程安全文明施工措施费的计取还需要考虑工程的特殊性和复杂性。
不同类型的工程，其安全文明施工措施的费用可能存在差异。
因此，在工程合同中，应当根据工程的实际情况，对工程安全文明施工措施费的计取进行细化和具体化。
例如，对于高层建筑工程、地下工程等特殊工程，其安全文明施工措施费的计取可能会更高，需要进行适当的调整。
最后，工程安全文明施工措施费的计取应当与工程质量和工程安全紧密结合。
工程安全文明施工措施费的计取不仅仅是为了支付相关费用，更重要的是为了保障工程质量和工程安全。
工程安全文明施工措施费计取合同7篇
工程安全文明施工措施费计取合同7篇第1篇示例：工程建设是国民经济的重要组成部分，为了确保工程的安全、质量和效率，工程安全文明施工措施费的计取和合同签订至关重要。
下面将针对该问题进行详细介绍。
一、工程安全文明施工措施费的定义工程安全文明施工措施费，是指在工程建设过程中为保障施工现场的安全、文明施工而需要支出的费用。
这些费用用于采取安全防护措施、文明施工宣传、现场环境治理等方面，以降低施工过程中发生事故的风险，保障工人的生命财产安全，同时也提高工程的形象。
1. 按照规定标准计取：对于工程建设领域常见的一些安全文明施工措施费用，可以按照规定的标准金额进行计取，如安全帽、防护眼镜等必要安全防护用品的费用。
这样可以简化计取程序，提高施工单位的执行效率。
2. 按照实际情况计取：有些工程建设项目需要根据具体情况对安全文明施工措施费进行灵活调整。
一些特殊施工环境需要采取额外的安全防护措施，这时可以根据现场情况适当增加费用。
3. 统一管理和监督：为了确保工程安全文明施工措施费的正确计取，需要建立统一管理和监督机制。
相关部门应加强对施工现场的审核和检查，确保费用的合理使用。
1.明确责任和义务：在签订工程安全文明施工措施费合应明确施工单位和监理单位的责任和义务。
施工单位需要承担施工现场的安全保障责任，监理单位需要监督和检查费用的正确使用。
2. 制定合理标准：合同中应明确工程安全文明施工措施费的计取标准和规定，确保费用的合理使用。
也可以在合同中约定违约责任条款，以保障合同的履行。
3. 签订合同后监督执行：一旦合同签订完成，监理单位需要对费用的使用情况进行监督和检查，确保费用的正确使用。
施工单位也要主动履行合同责任，确保工程的安全施工。
四、加强宣传和教育为了提高工程安全文明施工措施费的落实率，施工单位和监理单位可以加强对施工人员的宣传和教育。
通过举办培训班、进行安全教育，提高施工人员对安全文明施工措施费的重视程度，从而降低施工现场事故的发生率，保障工程的安全施工。
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同合同编号：__________甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，并为确保本项目施工过程中的文明施工标准，特订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目施工过程中关于文明施工措施费用的支付、使用及管理等相关事宜，以保障施工现场的整洁、有序，确保施工安全，减少对周边环境的影响。
第二条文明施工措施费用1. 甲方同意根据实际施工情况，向乙方支付相应的文明施工措施费用。
2. 文明施工措施费用的具体金额为人民币________元，占工程总造价的__%。
3. 文明施工措施费用的支付方式为：_______。
第三条乙方责任与义务1. 乙方应制定详细的文明施工措施计划，并在施工前提交给甲方审核。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行文明施工措施。
3. 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料。
4. 乙方应采取措施减少施工噪音、扬尘等污染，保护周围环境和居民正常生活。
5. 乙方应对施工人员进行文明施工教育，提高其环保意识和社会责任感。
第四条甲方责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付文明施工措施费用。
2. 甲方有权监督乙方的文明施工情况，并提出改进建议。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的外部协调问题。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付文明施工措施费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未按约定履行文明施工措施，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决因本合同引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
甲方与施工单位的安全文明措施费支付协议
安全文明措施费支付协议
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、为了保证工程安全顺利进行，根据《江苏省建设工程安全文明施工费计价管
理办法》的规定，甲乙双方建设工程安全文明施工费协商一致，特签订本协议书。
二、安全文明施工费的计取及支付
1、根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，按苏建价【2005】349号文件取费，安全文明施工费基本费率金额见下表：
注：表中所列工程均为单独发包工程
2、安全文明施工费的支付计划：
（1）、合同签定15日后发包人支付安全文明施工基本费率总价的70%，即￥元（大写：）
（2）、安装工程量达到100%时支付安全文明施工基本费率总价20%，即￥元（大写：）
（3）、工程完工支付安全文明施工基本费率的10%，即￥元（大写：）
（4）、工程竣工验收合格后，承包人凭《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》办理竣工结算；承包方不能出具《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》的，承包方不得收取安全文明施工费。
甲方 :乙方：
（签字盖章）（签字盖章）
签订日期：年月日。
工程安全文明施工措施费计取合同4篇
工程安全文明施工措施费计取合同4篇篇1工程安全文明施工是工程建设过程中非常重要的一环，不仅关乎工人的生命安全，也影响到周围环境的整洁和整体形象。
为了保障工程安全文明施工工作的顺利开展，施工单位在施工前需要与监理单位签订《工程安全文明施工措施费计取合同》，明确双方的责任和义务，确保工程安全文明施工工作的有效开展。
一、合同主体工程安全文明施工措施费计取合同是由施工单位和监理单位签订的合同，双方均需要遵守合同的约定。
施工单位是工程的承建单位，负责具体的施工工作，必须按照合同的要求执行工程安全文明施工措施，确保工程质量和工程安全。
监理单位是对施工过程进行监督和管理的单位，需要对施工单位的安全文明施工工作进行检查和评估，确保施工单位按照合同条款的要求执行工程安全文明施工措施。
二、合同内容1.施工单位的责任：施工单位必须根据工程的特点和具体情况制定工程安全文明施工措施，明确工程施工中可能存在的安全隐患和采取的应急处理措施。
施工单位需要配备专业的安全管理人员，对施工现场进行全面监控和管理，确保工程的安全施工。
2.监理单位的责任：监理单位需要对施工现场的安全文明施工措施进行全面检查和评估，发现问题及时向施工单位提出整改意见。
监理单位还需要建立工程安全文明施工档案，对相关措施和工作进行记录和存档，以备审查和验收。
3.工程安全文明施工费的计取：工程安全文明施工措施费是施工单位在施工过程中为了保障工程安全文明所需的费用。
施工单位需要按照合同约定向监理单位提前申报，并根据实际工程情况计取相应的费用。
监理单位需要按照合同约定对费用进行审核和验收，确保费用的合理性和合法性。
4.合同期限和修改：工程安全文明施工措施费计取合同的期限一般与工程施工周期相对应，双方需要在合同中明确期限和费用清单。
如果出现工程变更或其他不可抗力因素，双方需协商修改合同内容，明确新的费用标准和调整方案。
5.合同解决纠纷：如果在合同执行过程中出现纠纷和争议，双方应首先通过协商和沟通解决。
工程安全文明施工措施费计取合同2篇
工程安全文明施工措施费计取合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程的安全文明施工措施费用计取事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：____________________1. 费用内容：本工程的安全文明施工措施费包括安全施工、文明施工、环境保护等方面的费用。
具体包括但不限于安全设施的设置、维护、更新，施工现场的清洁、绿化，扬尘治理等。
2. 计取标准：按照相关法律法规及地方标准，结合本工程实际情况，经甲乙双方商定，安全文明施工措施费按工程总造价的____%计取。
3. 计取方式：安全文明施工措施费与工程进度款同步支付。
甲方在支付工程进度款时，按实际完成工程量计算费用，并向乙方支付。
三、安全文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全文明施工的法律、法规及标准，确保施工现场安全、文明、整洁。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、安全防护措施、扬尘治理等内容。
3. 乙方应按规定设置安全设施，如临时用电、脚手架、起重机械等，确保施工现场安全。
4. 乙方应负责施工现场的清洁、绿化工作，确保施工现场整洁有序。
5. 乙方应对施工现场的扬尘进行治理，采取有效措施防止扬尘污染。
四、责任与义务1. 甲方应按本合同约定支付安全文明施工措施费。
2. 乙方应确保施工现场的安全文明施工，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
3. 甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督检查，如发现乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方整改。
4. 甲方应及时向乙方提供必要的支持和帮助，确保施工现场的安全文明施工。
安全文明施工措施费支付合同
安全文明施工措施费支付合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，双方为了保障工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条合同标的乙方负责为甲方提供工程项目的安全文明施工措施服务，包括但不限于施工现场的安全管理、环境保护、文明施工等方面的措施。
第二条服务内容1.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，制定并实施安全文明施工措施，确保施工现场的安全和环保。
2.乙方应负责施工现场的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和环保意识。
3.乙方应负责施工现场的卫生和绿化工作，保持施工现场的整洁和环境友好。
4.乙方应配合甲方完成施工现场的其他相关工作。
第三条服务费用1.乙方向甲方提供的安全文明施工措施服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付服务费用。
第四条付款方式1.甲方分期向乙方支付服务费用，具体付款时间及付款比例按照双方协商确定的付款计划执行。
2.甲方支付服务费用时，应提供等额的正规发票。
第五条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2.乙方未按照约定提供服务或者提供的服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或者退还部分或者全部服务费用。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程项目竣工之日止。
3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）第三方：（全称，以下简称丙方）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，丙方为甲乙双方的协调方和技术支持方，为了保障工程项目的顺利进行，明确甲乙双方及丙方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就______________项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作，现根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，就本工程文明施工措施费用的支付与管理，经双方协商一致，订立如下合同条款：第一条定义与解释1.1 “文明施工”指的是在工程施工过程中采取各种措施，保持施工现场整洁有序，减少对周围环境和居民生活的影响，确保施工安全。
1.2 “文明施工措施费”是指用于实施文明施工所必须的费用，包括但不限于现场清洁、噪音控制、粉尘治理、废弃物处理等。
第二条文明施工措施内容2.1 乙方应遵守国家有关文明施工的规定，制定并实施文明施工方案。
2.2 乙方应设立专门的文明施工管理团队，负责日常的文明施工管理工作。
2.3 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料，减少扬尘。
2.4 乙方应采取措施降低噪音污染，非紧急情况下禁止夜间施工。
2.5 乙方应做好施工现场的安全防护工作，设置必要的安全警示标志。
第三条费用支付3.1 甲方向乙方支付的文明施工措施费按照本合同约定执行。
3.2 文明施工措施费的支付方式为_______（一次性支付/分期支付/按进度支付）。
3.3 如乙方未能达到合同约定的文明施工标准，甲方有权扣除相应的文明施工措施费。
第四条违约责任4.1 如一方违反本合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
4.2 若乙方未能履行文明施工义务，导致工程延期或产生额外成本，应按照本合同约定承担相应责任。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
安全文明施工费使用协议书
安全文明施工费使用协议书甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方委托乙方进行__________（项目名称）的施工工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就安全文明施工费的使用达成以下协议：一、安全文明施工费用的支付1. 甲方应按照合同约定，向乙方支付相应的安全文明施工费用，金额为人民币______元整。
2. 安全文明施工费用应在施工前一次性付清，或按照双方约定的分期付款方式支付。
二、安全文明施工费用的使用范围1. 乙方必须将安全文明施工费用专项用于本项目的安全生产和文明施工相关支出。
2. 具体使用范围包括但不限于：购买安全防护用品、搭建安全防护设施、培训施工人员、改善施工现场环境等。
三、安全管理责任1. 乙方应建立健全安全生产责任制，制定详细的安全管理规章制度。
2. 乙方应配备专职安全管理人员，对施工现场进行日常巡查，及时发现并消除安全隐患。
3. 对于违反安全操作规程的行为，乙方应及时纠正并采取措施防止再次发生。
四、文明施工要求1. 乙方应确保施工现场整洁有序，减少噪音和扬尘污染。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，避免对周边居民生活造成影响。
3. 乙方应对施工垃圾进行分类收集，并按照相关规定进行处理。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付安全文明施工费用，乙方有权暂停施工，直至甲方履行支付义务。
2. 如乙方未按规定使用安全文明施工费用，或未能达到安全生产和文明施工的要求，甲方有权要求乙方改正，情节严重的可解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程安全文明施工措施费计取合同6篇
工程安全文明施工措施费计取合同6篇篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________施工方（乙方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________鉴于甲方拟进行工程建设项目，为了保障工程安全、文明施工，特制定本合同，经双方协商一致，达成如下：二、费用计取1. 工程安全文明施工措施费：____________________元（大写_________________）2. 工程安全文明施工措施费的支付方式为：__________________________3. 工程安全文明施工措施费的使用范围为：__________________________4. 工程安全文明施工措施费的管理责任单位为：__________________________5. 工程安全文明施工措施费的监督机构为：__________________________三、支付方式1. 甲方须在签订本合同之日起_______日内，向乙方支付工程安全文明施工措施费。
2. 甲方支付工程安全文明施工措施费时，应通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时书面通知对方，并协商解决办法。
(完整版)扬州市建设工程现场安全文明施工措施费支付使用合同
扬州市建设工程现场安全文明施工措施费支付使用合同工程项目：建设单位（以下同简称甲方）：施工单位（以下同简称乙方）：根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，甲、乙双方应依法履行各自的责任和义务，合理投入现场安全文明施工措施费用，共同做好本建设工程施工现场安全生产、文明施工管理工作，切实保护人民生命和财产安全。
甲方在现场安全文明施工措施费支付管理方面应做到：1、将建设工程现场安全文明施工措施费用作为不可竞争费足额计取，其中基本费总计万元（大写，以下同），考评费最高费率总计万元，奖励费最高费率总计万元。
2、招投标结束后，将安全文明施工措施费基本费部分列入其他项目费中乙方部分，现场考评费和奖励费以最高暂定费率列入其他项目费中甲方预留金部分。
3、按照规定及时向乙方支付安全文明施工措施费，开工前预付不少于基本费的60%，其余基本费在工程竣工前分阶段付清。
基本费支付计划：开工前预付%，合万元；施工至阶段支付至%，合万元；至阶段，支付%，合万元；阶段，支付%，合万元。
考评费和奖励费支付计划：4、对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用的，由乙方在措施费中单独计取。
5、监督乙方安全文明施工措施费使用情况。
乙方在安全文明施工措施费的使用管理方面应做到：（1）保证安全文明施工措施费专款专用，在工程财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单备查。
（2）保证安全文明施工措施费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。
（3）乙方依法将建筑工程分包给其他单位的，在分包合同中应明确安全文明施工措施费用以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，并由乙方（总包方）统一管理。
（4）依法履行安全生产责任，落实工程项目施工的各项安全生产、文明施工措施。
（5）工程竣工后，乙方持《江苏省建筑工程承发包计价手册》、《现场安全文明施工措施费测定表》、施工合同、工程竣工安全评定证明、文明工地获奖证明等材料到当地造价管理机构办理核定手续。
措施费合同
措施费合同一、合同主体1.1 甲方：______________________1.2 乙方：______________________二、合同标的2.1 措施费范围本合同所涉及的措施费包括但不限于为完成特定项目所需的安全文明施工措施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等一切与保障项目顺利进行相关的费用。
2.2 措施费计算依据措施费根据现行的工程量清单计价规范、工程所在地的计价定额以及相关政策文件规定的计算方法进行计算确定。
2.3 措施费总额经双方协商确定，本项目措施费总额为[X]元（大写：[大写金额]）。
该金额为固定总价，除因甲方提出重大设计变更（指变更导致措施费增减幅度超过合同措施费总额的10%）或不可抗力因素外，不因任何原因调整。
三、双方权利义务3.1 甲方权利义务3.11 甲方有权对乙方措施费的使用情况进行监督检查，要求乙方提供与措施费相关的账目、票据等资料。
3.12 按照合同约定及时支付措施费给乙方。
3.13 甲方应向乙方提供必要的项目相关信息，以便乙方准确计算和安排措施费的使用。
3.2 乙方权利义务3.21 乙方有权按照合同约定收取措施费。
3.22 乙方应按照国家及地方相关规定和标准，合理、合规地使用措施费，确保专款专用，不得挪作他用。
3.221 对于安全文明施工措施费，乙方必须用于施工现场的安全防护设施的购置和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等方面。
3.222 夜间施工增加费必须用于因夜间施工而产生的照明设备购置、人员补贴等相关支出。
3.223 二次搬运费应仅用于因场地限制等原因造成的材料二次搬运相关的人工、设备租赁等费用。
3.23 乙方应建立健全措施费使用的管理制度和台账，详细记录每一笔措施费的收支情况，并定期向甲方报告措施费的使用情况。
四、违约责任4.1 甲方违约责任4.11 如果甲方未按照合同约定及时支付措施费，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
建筑工程安全措施费合同
建筑工程安全措施费合同合同编号：XXXXX甲方：（建筑工程承包商名称）乙方：（安全措施服务商名称）鉴于甲方为开展一项建筑工程，需要进行相关的安全措施工作，现甲方欲与乙方签订本合同，就乙方提供的相关安全措施服务达成以下协议：一、项目概述甲方承诺在本建筑工程中，严格按照国家有关安全措施规定，采取一切必要手段保障工程的安全。
同时，甲方同意与乙方签订本合同，让乙方负责实施相应的安全措施服务，以达到建筑工程安全保障的目的。
二、安全措施服务内容1. 在工程开工前，乙方将根据国家法律法规和相关安全规定，确定本工程安全措施方案并进行编制、编制完成后提供给甲方验收，并将其作为工程安全施工的指导方案。
2. 在工程施工过程中，乙方将派遣专业安全人员进行全程安全监管，为施工现场提供安全技术支持和安全咨询。
3. 在工程施工过程中，乙方将为施工现场提供相关安全设施和防护器材。
4. 工程结束后，乙方对施工现场进行安全检查、验收，对现场进行安全技术交底，并提交相应的安全技术交底书。
三、费用及支付方式1. 安全措施费：合同价格为人民币____________元（大写_______________________________________________________________________________________________________________元），乙方将安全措施全权负责，费用应由甲方支付乙方。
2. 发票：乙方应向甲方出具相应合法的缴费发票。
3. 付款方式：甲方从合同签订之日起，应于___________天内向乙方支付全额安全措施服务费用。
四、保密条款1. 双方在合作过程中发现任何涉及商业机密或技术机密的事项，应同时遵守控制的原则，确保其保密。
2. 未经甲方书面许可，乙方不得泄露或向任何第三方透露甲方有关商业或技术机密信息。
五、期限及解约1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收之日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*******项目
安全文明施工措施费合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下：
一、安全文明施工措施费的计取
本工程合同包干价位万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为万元。
该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和
培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。
11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。
12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。
四、安全文明施工措施费支付方式及使用要求
1、合同签订后，甲方预付乙方安全文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。
2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。
3、工程实施完成后，本工程安全生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。
4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。
单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。
五、违约责任
按主合同执行
六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
法定代表人（签章）：
乙方：
法定代表人（签章）：
01年10月14日。