2018年一建《法规》真题及答案
一级建造师之一建工程法规考试题及完整答案【各地真题】
一级建造师之一建工程法规考试题第一部分单选题(300题)1、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。
关于该垫资的说法,正确的是()。
A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收【答案】:B2、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法,正确的是()。
A.暂扣安全生产许可证并限期整顿B.责令停止生产,并处罚款C.撒销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证【答案】:A3、关于施工企业项目负责人施工现场带班制度,说法正确的是()。
A.项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的25%C.项目负责人是危险性较大分部分项工程管控第一责任人D.因其他事务需要离开施工现场时,应当经施工单位批准后方可离开【答案】:C4、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。
在首次开庭前,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()。
A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】:A5、根据《建设工程质量管理条例》的规定,《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。
其中最低保修期限是()。
A.双方约定的B.法定的C.设计文件确定的D.业主方规定的【答案】:B6、根据《民法典》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为()。
A.未变更B.重新协定C.原则上变更D.变更7、下列制定法的形式中,属于部门规章的是()。
A.《建筑法》B.《重庆市建筑市场管理条例》C.《城市房地产开发经营管理条例》D.《必须招标的工程项目规定》【答案】:D8、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。
2023年一级建造师之一建工程法规练习题及答案
2023年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题(共40题)1、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同,钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定,因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。
则买卖合同( )。
A. 有效B. 无效C. 可撤销D. 效力待定【答案】 A2、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()。
2018真题A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】 A3、某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成补充协议的,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,则应按照()的市场价格履行。
A.材料所在地B.订立合同时履行地C.合同签订地D.履行义务一方所在地【答案】 B4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,安全事故发生后,下列说法正确的是( )。
A.单位负责人接到报告后,应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告B.情况紧急时,事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告C.在施工现场无论发生何种事故,自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的,应该及时补报D.不仅要报告发生的具体地点,还要报告所波及的区域【答案】 D5、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时,发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件,于是对其进行了警告处理,该惩罚措施属于( )法律责任形式。
A. 民事责任B. 行政处分C. 刑事责任D. 行政处罚【答案】 D6、境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为()。
A.0B.17%C.11%D.6%【答案】 A7、建设工程实施监理前,( )应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项,书面通知被监理的建筑施工企业。
A. 建设行政主管部门B. 行业协会C. 监理单位D. 建设单位【答案】 D8、(2019年真题)关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题(共45题)1、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()。
2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】 C2、关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确的是()。
A. 必须在合同中有此约定,才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定,也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中,也属无效条款【答案】 B3、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。
当这批材料被按期送到指定地点时,项目部工作人员验收发现,除了订购合同约定的材料外,还多出了一部分材料,经了解属于供应商疏忽所致。
双方协商后决定,暂时由甲方代为保管这部分多出的材料,并向乙方收取合理费用。
代管期间当地气候出现异常,尽管甲方采取了正确的保护措施,但仍有部分材料发生变形,由此给乙方造成了损失。
对此,下列选项中正确的是( )。
A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失【答案】 D4、下列情形应当吊销资质证书的是()。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的【答案】 D5、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后,一方当事人不履行和解协议,人民法院可以根据对方当事人的申请,( )。
A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】 B6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。
2018年一建《工程法规》重点解析:法的形式和效力层级
2018年⼀建《⼯程法规》重点解析:法的形式和效⼒层级 店铺为您整理“2018年⼀建《⼯程法规》重点解析:法的形式和效⼒层级”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注我们的⽹站(www.)。
2018年⼀建《⼯程法规》重点解析:法的形式和效⼒层级 ⼀、法的形式 法的形式是指法律创建⽅式和外部表现形式,具体可以分为以下 7 类,见表 1Z301010-2。
【习题 3】下列与⼯程建设有关的规范性⽂件中,由国务院制定的是()【真题 2010】 A.⼯程建设项⽬施⼯招标投标办法 B.安全⽣产许可证条例 C.安全⽣产法 D.建筑业企业资质管理规定 【答案】B 【解析】根据《⽴法法》,法律由全国⼈⼤及常委会制定,⾏政法规由国务院制定,部门规章由国务院各部委制定。
【习题 4】下列法规中,属于部门规章的是( )。
【真题 2015】 A.《建设⼯程质量管理条例》 B.《北京市建筑市场管理条例》 C.《重庆市建设⼯程造价管理规定》 D.《招标公告发布暂⾏办法》 【答案】D 【解析】 部门规章的事项应当属于执⾏法律或者国务院的⾏政法规、决定、命令的事项,其名称可以是“规定”、“办法”、“实施细则”等,选项 A 是⾏政法规;选项 BC 是地⽅性法规;选项 D 是国家发展和改⾰委员会发布的部门规章。
【习题 5】《⼯程建设项⽬招标范围和规模标准规定》所属的法的形式是( )。
【真题 2013】A.法律 B.⾏政法规 C.地⽅性法规 D.部门规章 【答案】D 【解析】法的形式。
《⼯程项⽬招标范围和规模标准规定》属于部门规章。
下列事项只能制定法律: 1.国家主权的事项;(国权) 2.各级⼈民代表⼤会、⼈民政府、⼈民法院和⼈民检察院的产⽣、组织和职权;(公权) 3.民族区域⾃治制度、特别⾏政区制度、基层群众⾃治制度;(族) 4.犯罪和刑罚;(罪) 5.对公民政治权利的剥夺、限制⼈⾝⾃由的强制措施和处罚;(⼈⾝) 6.税种的设⽴、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(税) 7.对⾮国有财产的征收;(私财产) 8.民事基本制度;(民事) 9.基本经济制度以及财政、海关、⾦融和外⾯的基本制度;(经济) 10.诉讼和仲裁制度;(诉讼) 11.必须由全国⼈民代表⼤会及其常务委员会制定法律的其他事项。
2018年一建建筑工程真题及答案解析
2018年一建建筑工程真题及答案解析一。
单选题1。
住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。
A。
1.0mB。
1.1mC。
1.2mD.1。
3m答案:B 简单2。
直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。
A.50mmB.60mmC.70mnD.80mm答案:C简单重复2017年考点3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()A.原建设单位B.原设计单位C。
原监理单位D。
原施工单位答案:B 简单4。
关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。
A。
水化热较小B。
抗冻性好C。
干缩性较大D。
早期强度高答案:A5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。
A.6%B.7%C.8%D。
9%答案:D 简单6。
用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。
A。
25%B。
30%C。
35%D。
40%答案:C7。
木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。
A。
顺纹方向最小,径向较大,弦向最大B。
顺纹方向最小,弦向较大,径向最大C。
径向最小,顺纹方向较大,弦向最大D。
径向最小,弦向较大,顺纹方向最大答案:A8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。
A.单桩承载力B。
桩身混凝土强度C。
桩身完整性D.单桩极限承载力答案:D9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。
A.宜沿短边方向进行B.可多点同时浇筑C.宜从高处开始D.应采用平板振捣器振捣答案:B 简单专业基础案例分析一背景资料某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。
在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延,其部分检查,结果如图2所示.项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。
2018年一建《法规》真题及答案
一、单项选择题1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP72.关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP43.下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP104.关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP165.关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP136.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。
该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP197.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP3118.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP3119.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP21410关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】BP39~4011.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP5212.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP9013.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
一建《法规》典型例题十五
2023年一级建造师之一建工程法规考试题库
2023年一级建造师之一建工程法规考试题库单选题(共30题)1、下列关于节假日加班工资的说法,正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资报酬的250%加班费D.法定节假日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬【答案】 B2、工程项目建设过程中发生下列情形时,不能提起行政诉讼的是()。
A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】 D3、根据《绿色施工导则》,对于非传统水源利用的说法正确的是()。
A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区核工程应收集地下水养护B.现场机具、设备的冲洗,优先使用市政自来水C.处于基坑降水的阶段的工地,宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】 D4、利害关系人申请诉前证据保全的,申请人应当提供担保。
不提供担保的,裁定驳回申请。
人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在( )小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。
A.12B.24C.48D.72【答案】 C5、甲公司向乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法,正确的是()。
A. 甲应支付相应部分报酬B. 甲不得中途要求乙停止制作C. 甲应支付全部约定报酬D. 甲不用赔偿乙的损失【答案】 A6、劳动争议申请仲裁的时效期间为()。
A.1年B.2年C.6个月D.4年【答案】 A7、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般责任赔偿责任C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请【答案】 C8、下列行为中,属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题(共35题)1、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
2014A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请【答案】 C2、某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司,甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。
竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题,经乙修复后合格,乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。
针对上例下列说法错误的是()。
A. 甲乙之间的合同是违法分包合同B. 乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款C. 甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D. 人民法院可以收缴甲的违法所得【答案】 B3、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。
甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付【答案】 C4、下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.投标人之间约定中标人D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异【答案】 D5、根据《注册建造师管理规定》,注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为()。
A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的B.戚某被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时,申请延续注册【答案】 C6、根据《招标投标法实施条例》,招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力,原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有()。
2023年一级建造师之一建工程法规练习题及答案
2023年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案单选题(共30题)1、根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
( 2015真题 )A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】 B2、某施工合同约定由施工单位负责采购材料,合同履行过程中,由于材料供应商违约而没有按期供货,导致施工没有按期完成。
此时应当由( )追究违约责任。
A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任,施工单位应向材料供应商【答案】 B3、下列标准属于强制性国家标准的有( )A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设通用的环境保护标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设通用的试验标准【答案】 B4、某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖,王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同,因洽谈顺利,且该生产公司的卫生洁具质量上乘,价格优惠,遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同,则该洁具供应合同属于( )。
A. 效力待定合同B. 无效合同C. 可变更合同D. 可撤销合同【答案】 A5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是A.不得进行新建、扩建活动,除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】 C6、施工单位因违反施工合同而支付违约金后,建设单位仍要求其继续履行合同,则施工单位应()。
A.拒绝履行B.继续履行C.缓滅履行D.要求对方支付一定费用后履行【答案】 B7、关于建设工程监理,下列表述正确的是( )。
2023年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加精品答案
2023年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加精品答案单选题(共50题)1、女大学生孙某毕业后被企业录用。
.孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。
企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是( )。
A.高处高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】 D2、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应由( )组织专家论证、审查。
(2012)A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工企业【答案】 D3、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 C4、在仲裁协议中,()是必须约定的内容。
A. 选定的仲裁员B. 仲裁的地点C. 仲裁的时间D. 选定的仲裁委员会【答案】 D5、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定,下列说法错误的是()。
A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的,拆除、改动方案应当由施工单位制定B.未取得排水许可证,排水户不得向城镇排水设施排放污水C.各类施工作业需要排水的,由建设单位申请领取排水许可证D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【答案】 A6、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。
A.3B.2C.4D.20【答案】 A7、关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()。
(2016)A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】 B8、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的,责令限期改正,处()的罚款。
一级建造师之一建工程法规练习题
2023年一级建造师之一建工程法规练习题单选题(共60题)1、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】 C2、关于施工企业承揽工程的说法,正确的是()。
2014A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】 B3、某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是()。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】 B4、在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】 A5、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。
关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】 C6、下列安全生产责任中,属于施工单位项目专职安全生产管理人员责任的是()。
A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况【答案】 D7、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的B.劳动者严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的C.劳动者被依法追究民事责任的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的【答案】 B8、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是()。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规题库及精品答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规题库及精品答案单选题(共60题)1、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时,应对作业人员进行相应的()。
A.技术交底B.安全生产教育培训C.安全培训D.技术培训【答案】 B2、施工单位违反施工程序,导致一座13层在建楼房倒塌,致使一名工人死亡,直接经济损失达7000余万元人民币,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事故属于()事故。
A. 特别重大B. 一般C. 重大D. 较大【答案】 C3、下列工程承包活动中,不属于违法行为的是()。
A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B.乙公司有施工总承包二级资质等级,承包的35层写字楼工程正在施工C.丙公司刚刚成立,以合作伙伴企业的名义承包工程D.丁公司作为总承包人并负有采购责任,拒绝了业主指定的材料供应商【答案】 D4、关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有()。
A.大城市1.5~40元B.中等城市12~30元C.小城市0.9~25元D.县城、建制镇、工矿区0.6~12元【答案】 D5、在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。
关于该货款处理的说法,正确的是()。
A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】 D6、关于出卖人交付标的物的说法,正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】 D7、根据《民法典》的相关规定,以动产抵押的,抵押权自()时设立。
一级建造师之一建工程法规通关试卷含答案讲解
一级建造师之一建工程法规通关试卷含答案讲解单选题(共20题)1. 下列已经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】 C2. 某大型工程建设项目,建设单位依法委托监理公司进行工程监理,建设单位与监理单位之间的法律关系是()。
A. 民事法律关系B. 行政法律关系C. 劳动法律关系D. 经济法律关系【答案】 A3. 某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收,后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁,则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。
A.罚款但不影响企业资质,需承担赔偿责任B.罚款且影响企业资质,并承担赔偿责任C.罚款但不影响企业资质,且不用承担赔偿责任D.罚款且影响企业资质,但不用承担法律责任【答案】 B4. 建筑市场信用体系的建立,要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制,对失信行为特别恶劣的单位和人员,要()。
A.进行诚信法制教育,促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任,提高失信成本,使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【答案】 C5. 建造师初始注册者,自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为(),逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A. 3年B. 6个月C. 1年D. 2年【答案】 A6. 根据我国《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】 D7. 根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是(A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】 A8. 王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。
一级建造师之一建工程法规考试题附完整答案【各地真题】
一级建造师之一建工程法规考试题第一部分单选题(300题)1、建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。
A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方【答案】:D2、《建设工程质量管理条例》规定,装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限【答案】:D3、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于承揽业务不良行为的是()。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】:C4、设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】:B5、关于施工现场环境噪声污染的防治,说法正确的是()。
A.在城市市区范围内,施工可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费;征收的超标准排污费可以用于污染的防治【答案】:A6、债权人转让权利的,应当通知()。
A.债务人B.债权人C.第三人D.债权人和债务人7、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突,应()。
A.适用《甲省建筑市场管理条例》B.适用《乙省建筑市场管理条例》C.由国务院裁决适用哪一个D.当事人自由协商适用哪一个【答案】:B8、在正常使用条件下,工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
一建《法规》课件+历年真题
法律体系按横向可划分为若干个部门(民法、行政法、刑法、诉讼和仲裁法等),按纵向可以划分为若干个层级(宪法、法律、行政法规、地方法规、规章等)。
【考点清单】1、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法、商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律法规构成。
(真题·单选2020)A、司法解释、自制条例、指导性判例B、刑法、行政法、经济法C、法律、行政法规、地方性法规D、制定法、习惯法、判例法答案:C法的形式法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。
它包括四层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地域效力。
我国法仅限于制定法(也叫“成文法”),习惯、宗教、判例,在我国不具有法的效力。
【考点清单】1、法的形式的含义包括()。
(真题·多选2018、2020)A、创制机关的性质及级别B、法律规范的地域效力C、法律规范的内部表现形式D、法律规范的期间效力E、法律规范的效力等级答案:ABE我国立法权比较分散,有立法机关立法,行政机关立法和地方立法,因此有必要予以规范。
专属于最高立法机关的立法权下列事项只能制订法律,行政机关和地方无权进行立法。
(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、法院、人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族自治区域制度、特别行政区域制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种、税率、税收征管;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融、外贸基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)其他。
国务院立法权(1)为执行法律需要制定行政法规的。
(2)宪法规定国务院行使行政管理职权的。
地方立法权省级人大及常委会,可以制定本省地方性法规。
设区的市的人大及常委会,可以对本市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等事项制定地方性法规。
押题宝典一级建造师之一建工程法规题库练习试卷A卷附答案
押题宝典一级建造师之一建工程法规题库练习试卷A卷附答案单选题(共48题)1、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,人民法院采取的证据保全措施不包括()。
A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】A2、甲向乙发出一个要约后觉得不妥,又向乙发出了一个通知,通知中说明前一个要约中的内容无效,则()。
A.后一个通知的行为属于要约撤回B.后一个通知的行为属于要约撤销C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人【答案】C3、根据安全生产许可证的取得条件,必须持操作证书上岗的人员是()。
A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM系统操作员【答案】A4、对于女职工和未成年工,国家制定了相关特殊保护规定,以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】B5、关于施工企业返修义务的说法,正确的是()。
2018真题A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务【答案】C6、下列工程中不需要办理施工许可证的是()。
A.工程投资额在40万的工程B.抢险救灾及其他临时性房屋C.采购人依法能够自行建设D.办理施工证需要费用过多【答案】B7、下列生效的文书中,不属于人民法院执行根据的是()。
A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【答案】C8、保证合同的签订人为()。
A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】B9、在代理关系中,第三人知道行为人超越代理权,还与行为人实施民事行为,给他人造成损害的,由()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、单项选择题1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP72.关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP43.下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP104.关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP165.关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP136.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。
该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP197.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP3118.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP3119.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP21410关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】BP39~4011.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP5212.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP9013.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产,并处罚款【答案】CP22214.关于中标和签订合同的说法,正确的是()A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】CP10115.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】CP4516.根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业【答案】AP4517.根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】DP8018根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】CP192~19319关于质量保证金预留的说法,正确的是()A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】BP32420.下列法律文书中不具有强制执行效力的是()A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】CP35921.根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址,古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】CP213~21422.甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。
关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动【答案】AP2023.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。
该施工企业与小区居民之间债发根据是()A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】AP2224.在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的是()。
A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺【答案】C P4225.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】CP24426.关于施工企业返修义务的说法,正确的是()A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务【答案】CP29727.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业【答案】BP7728.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。
关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。
A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料【答案】AP16929.李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。
该专利权届满的期限是()。
A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8月16日D.2020年5月12日【答案】DP2630.保证合同的当事人为()。
A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】AP3531根据《民法总则》向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间()。
A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】C P34032根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复【答案】BP32033.关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。
A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔【答案】AP36134.关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D P5835.关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】A P10936.在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】B P10137.关于仲裁审理的说法,正确的是()。