工程建设承包合伙协议书
工程合伙人协议书范本8篇
工程合伙人协议书范本8篇篇1甲方（合伙人一）：____________________乙方（合伙人二）：____________________丙方（合伙人三）：____________________为了共同拓展业务，提高经济效益和社会效益，本着公平、公正、平等、互利的原则，经甲、乙、丙三方友好协商达成一致共识，特签订本协议：一、合伙人宗旨本协议旨在明确工程合伙人之间的权益、责任和义务，规范各方在工程业务活动中的行为准则，共同促进工程项目的顺利实施，实现合作共赢的目标。
二、合伙人目标以工程项目为契机，整合资源，共同努力，实现工程项目的顺利完成，确保工程质量和安全，提高经济效益和社会效益。
三、合伙人出资比例及方式1. 甲方出资比例为XX%，出资方式为现金出资；2. 乙方出资比例为XX%，出资方式为现金出资；3. 丙方出资比例为XX%，出资方式为现金出资及技术支持。
合伙人应严格按照协议约定比例和方式履行出资义务。
如需调整出资比例和方式，应经过三方协商一致并书面确认。
四、合伙人职责及分工各方应按照协议约定承担相应职责和任务，具体分工如下：甲方负责工程整体协调和管理；乙方负责工程施工及质量控制；丙方负责技术支持和问题解决。
各方应互相配合，确保工程顺利进行。
如因任何一方失职造成损失，应承担相应责任。
五、利润分配及财务管理工程利润按照合伙人出资比例进行分配。
财务管理由甲方负责，账目应清晰明了，定期向各合伙人报告财务状况。
各合伙人对财务状况有监督权和建议权。
六、合伙期限及终止条件本协议自签订之日起生效，合伙期限为_____年。
合伙期限届满后，经各合伙人协商一致，可以续约。
合伙终止条件包括但不限于工程完成、合伙期限届满、各合伙人协商一致决定终止等。
合伙终止时，应按照协议约定进行清算和分配。
七、风险承担及违约责任各方应按照协议约定承担相应的风险。
如因任何一方违约导致损失，应承担相应责任和赔偿。
同时，各方应共同承担工程项目实施过程中可能出现的其他风险。
合伙承包工程协议书6篇
合伙承包工程协议书6篇第1篇示例：合伙承包工程协议书甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________鉴于甲、乙、丙三方均具备从事工程承包业务的经验和资质，并且希望通过合作共同开展工程承包业务，为了明确各方的权利和义务，特订立本合伙承包工程协议书。
一、合作方式1.1 三方共同出资成立合伙企业，合伙企业名称为___________________，注册资本为人民币___________________元。
1.2 合伙企业的经营范围为工程承包、施工等相关业务。
1.3 合伙企业的运营管理由三方共同负责，甲方负责___________，乙方负责___________，丙方负责___________。
1.4 三方按照出资比例分享合伙企业利润，出资比例如下：甲方___________乙方___________丙方___________二、权利义务2.1 甲、乙、丙三方共同遵守国家相关法律法规，诚实守信，互相信任，共同维护合伙企业的利益。
2.2 甲、乙、丙三方应共同承担合伙企业的债务和风险，不得擅自抽取资金或私自挪用合伙企业财产。
2.3 甲、乙、丙三方应按照各自承担的责任、权益和义务进行合理的监督和协作，共同推动合伙企业的发展和壮大。
三、利润分配3.1 合伙企业的利润分配按照各方出资比例进行，利润分配方式为___________________。
3.2 合伙企业的利润分配年度为自___________________起至___________________止，每年进行一次分配。
四、合作期限4.1 合伙企业的合作期限为___________________年，自本协议签署之日起生效。
4.2 合伙期满后，三方可根据实际情况协商决定是否延续合作，若不延续合作，合伙企业将按照法律法规进行清算。
五、保密条款5.1 甲、乙、丙三方在合作过程中获得的商业机密和重要信息应保密，不得向第三方泄露。
工程承包合作协议书模板(五篇)
工程承包合作协议书模板甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____为加快_____广场的开发建设，确保____年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_____广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_____交汇处（祥见初步规划图），占地面积约____平方米，总建筑面积约____平方米。
二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工合同）。
三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_____元人民币（_____元）。
五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限：____月____日至____年____月____日，共计____日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式：1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_____有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_____，占地面积____平方米，可建商住面积为____平方米，单价为_____元/平方米，总价为_____元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_____地皮”首期转让金了_____元人民币，具体支付数额及时间如下：_____。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_____律师行签印的欠甲方_____元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_____广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至_____广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。
建设工程合作协议书6篇
建设工程合作协议书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本次建设工程合作事宜，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意在共同协作、互利共赢的基础上，就本次建设工程进行合作，确保工程按期完成，质量达标，实现双方共赢。
二、工程项目1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责工程的组织实施工作。
2. 甲方提供工程所需的相关资料，乙方负责工程的设计、施工及验收等工作。
3. 双方共同制定工程计划，确保工程按期完成。
4. 乙方应按照国家和地方有关建设工程的法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
四、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。
五、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：___________________4. 甲乙双方应按照约定支付工程款项，确保工程顺利进行。
六、质量保证1. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 双方应共同制定质量检查计划，确保工程质量达标。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
合伙协议书工程承包(通用8篇)
合伙协议书工程承包（通用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合伙协议书工程承包（通用8篇）合伙契约是两个或更多的合作伙伴之间,通过签订口头或书面协议 ,进行利益分享和风险分担的契约。
合伙承包道路建设协议7篇
合伙承包道路建设协议7篇篇1甲方：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]乙方：[乙方姓名]，身份证号码：[乙方身份证号码]丙方：[丙方姓名]，身份证号码：[丙方身份证号码]鉴于甲、乙、丙三方共同决定合伙承包道路建设工程，为明确各方权益，达成以下协议条款：一、合作事项1. 工程项目：XX道路建设工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：道路建设，包括但不限于路基、路面、排水、照明、绿化等。
二、合作模式1. 甲乙丙三方共同出资、共同管理、共担风险，按照本协议约定的比例分享利润。
2. 甲方负责工程协调与管理，乙方负责工程技术指导，丙方负责部分资金筹措及现场施工管理。
三、出资比例及分工1. 出资比例：甲方出资XX%，乙方出资XX%，丙方出资XX%。
2. 甲方担任项目总负责人，负责全面管理工作；乙方负责技术难题的解决和工程质量监督；丙方负责施工现场的日常管理以及与施工队的协调工作。
3. 各方应按照约定比例投入资金，确保工程顺利进行。
如因某一方出资不到位导致工程停滞，造成的损失由该方承担。
四、工程期限工程预计自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，工期为XX个月。
如遇不可抗力因素导致工期延误，各方协商解决。
五、利润分配与风险承担1. 利润按照出资比例分配，即甲方XX%，乙方XX%，丙方XX%。
2. 在工程进行中，如遇到风险或损失，各方按上述比例共同承担。
六、工程管理1. 设立专项账户，用于工程资金的存储与使用，确保专款专用。
2. 各方委派人员参与工程管理，确保工程进度与质量监督。
3. 每月召开一次工程进展会议，汇报工程进度、资金使用及存在问题等。
七、违约责任1. 任何一方未按本协议约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因违约给其它方造成的损失。
2. 若因一方原因导致工程停滞或质量不达标，违约方除承担由此造成的全部损失外，还需向其他方支付违约金。
八、争议解决1. 对于本协议的履行过程中产生的争议，各方应首先协商解决。
建设工程合伙协议6篇
建设工程合伙协议6篇篇1建设工程合伙协议一、合作双方甲方：____________ （以下简称“甲方”）乙方：____________ （以下简称“乙方”）二、合作事项1. 甲方与乙方本着平等互利的原则，共同合作开展建设工程项目，包括但不限于设计、施工、监理、材料供应等工作。
2. 合作项目详细内容为____________，具体的工作分工由双方协商确定。
三、投资及责任1. 甲方和乙方按照自愿、公正、合理的原则共同投入合作项目所需的资金、人力、物力等资源。
2. 甲方负责筹集项目资金，乙方负责项目施工及管理工作。
双方各自承担因自身原因产生的责任。
四、权益份额1. 甲方和乙方按照投入比例确定各自在合作项目中的权益份额。
2. 甲方和乙方共同分享合作项目所产生的利润，按照权益份额进行分配。
五、协作协议1. 甲方和乙方在本协议签署之日起即刻生效，在合作过程中保持充分的协作和沟通。
2. 甲方和乙方应当共同保护合作项目中的商业机密，不得向第三方泄露或利用。
3. 甲方和乙方如有异议或纠纷，应当通过友好谈判解决，如无法解决，可向仲裁机构申请仲裁。
六、期限及解除1. 本协议自签订之日起生效，至合作项目完工并结算结束后终止。
2. 若双方一方不履行协议义务，经另一方通知后仍不改正的，对方有权解除本协议。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上是建设工程合伙协议的具体内容，甲乙双方在签署前应仔细阅读并确认各项条款。
希望甲乙双方能够遵守协议的约定，共同努力，顺利完成合作项目。
篇2建设工程合伙协议一、合作背景随着城市化进程的加快，建设工程项目在各地区如雨后春笋般的涌现，建设工程合伙协议也成为越来越多合作方首选的合作方式。
建设工程合伙协议是指为了完成一项具体的建设工程项目，在合作双方之间签订的一种协议，合作双方将共同承担项目的风险和收益，协同推动项目的顺利完成。
合伙承包道路建设协议书6篇
合伙承包道路建设协议书6篇篇1本协议旨在明确合伙承包道路建设项目的各方责任和权益，确保项目顺利进行。
各合伙人经友好协商，在平等、自愿、公平的基础上达成以下协议条款：第一条合同目的与项目概述合伙人共同承包某道路建设工程，确保工程按期完成并达到预定的质量标准。
具体工程内容包括但不限于道路设计、施工、质量检测等。
第二条合伙人信息合伙人一：[合伙人名称]，身份证号：[身份证号码]，住址：[具体地址]。
合伙人二：[合伙人名称]，身份证号：[身份证号码]，住址：[具体地址]。
其他合伙人信息依此类推。
第三条合伙期限与出资比例合伙期限自协议签订之日起至工程竣工并完成所有结算为止。
各合伙人按照以下比例出资：[具体出资比例列表]。
合伙人对项目的盈利和亏损按相应出资比例分配和承担。
第四条工程实施与管理1. 工程设计：由合伙人共同委托专业设计机构进行工程设计。
2. 施工组织：确定施工组织方案，明确施工进度和施工质量控制要求。
3. 工程款支付：工程款支付需经所有合伙人同意，确保资金专款专用。
4. 财务管理：设立专用账户，由财务负责人管理资金进出，定期向各合伙人汇报财务状况。
5. 风险控制：制定风险控制措施，确保工程质量和安全。
第五条权益分配与责任承担1. 项目盈利按各合伙人出资比例分配。
2. 若项目出现亏损，各合伙人按出资比例承担相应损失。
3. 合伙人之间可相互担保，以确保项目顺利进行。
第六条保密条款所有合伙人应对项目涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经其他合伙人同意，不得向第三方泄露。
第七条合同解除与终止1. 合同解除需经全体合伙人一致同意。
2. 合同终止后，应进行结算和财产分配。
如有盈余或亏损，按出资比例分配或承担。
3. 合同终止后，各方应履行保密义务，不得损害对方利益。
第八条违约责任对于违反本协议的行为，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
如因违约导致项目无法继续，违约方除承担法律责任外，还应承担因此造成的所有损失。
工程承包合同合伙协议书范文（3篇）
工程承包合同合伙协议书范文发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：_____________________________________。
二、工程地点：_____________________________________。
三、承包范围：_____________________________________。
四、工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式____份。
⑶及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用（5）及时办理工程结算。
2、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
工程合伙人协议书范本(3篇)
第1篇甲方（合伙人）：姓名：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（合伙人）：姓名：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方与乙方均有志于共同投资、开发、经营工程项目，经双方友好协商，特订立本协议，以明确双方的权利、义务及合作事宜。
第一条合作项目1.1 合作项目名称：____________________1.2 合作项目内容：____________________1.3 合作项目地点：____________________1.4 合作项目投资总额：人民币____________________元整。
第二条合作方式2.1 合作方式：甲乙双方共同出资，按出资比例享有项目收益及承担风险。
2.2 出资比例：甲方出资人民币____________________元，占项目总投资的____________________%；乙方出资人民币____________________元，占项目总投资的____________________%。
2.3 出资方式：甲方以现金形式出资，乙方以现金形式出资。
2.4 出资时间：甲方于本协议签订之日起____________________日内完成出资，乙方于本协议签订之日起____________________日内完成出资。
第三条合作期限3.1 合作期限：自本协议签订之日起至____________________年____________________月____________________日止。
3.2 合作期限届满后，如双方均无异议，可协商续签本协议。
第四条合作收益与分配4.1 合作收益：项目经营所得利润扣除项目运营成本、税费、债务及双方约定的其他费用后的余额为合作收益。
两人合伙承包工程协议12篇
两人合伙承包工程协议12篇本篇段落明显有问题，需要删除。
两人合伙承包工程协议篇3合伙人：甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：一、合伙宗旨甲、乙双方经平等协商，决定合伙承包工程事宜，共同搞好工程建设，实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准，对外以公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例1．甲方以现金出资，出资额为人民币某万元。
该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例某%。
2．乙方以设备出资，占某%。
五、盈余分配与债务承担1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配。
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。
2、退伙需经对方同意，方可实行。
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务1．甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成，可以诉至人民法院。
十一、生效及补充1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：______年______月______日本合伙旨在合法合理的前提下，共同承包工程建设项目，实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准，甲、乙双方合伙承包的项目，对外以名义出现。
工程项目合伙协议书(精选8篇)
工程项目合伙协议书（精选8篇）工程项目合伙协议书第1篇甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨：在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围：合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。
三、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式：甲方负责现金出资;乙方负责施工，并由甲方负责工人工资的发放。
五、盈余分配及债务承担：1、盈余分配：盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意;七、合伙期满：合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
八、违约责任：合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
甲方：乙方：工程项目合伙协议书第2篇甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:一、项目名称：______________________________项目工程(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。
二、工程地点：__________________________________。
三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
五、出资约定：1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资____万元(￥____)元，乙方出资____万元(￥____)元，总计____万元(￥____)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的.用途。
工程承包合伙协议书6篇
工程承包合伙协议书6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就共同承包工程事宜达成如下协议：一、合伙宗旨双方本着精诚合作、共同发展的原则，致力于工程项目的顺利推进和高效完成。
二、合伙承包工程基本信息工程名称：__________________工程地点：__________________工程内容：__________________三、合作模式与分工1. 甲乙双方共同负责工程的组织管理、进度控制及质量管理等工作。
2. 甲方负责______工作，包括但不限于______。
乙方负责______工作，包括但不限于______。
双方需明确各自职责，确保工程顺利进行。
四、出资比例及资金管理1. 甲乙双方按照约定的比例共同出资，其中甲方出资比例为______，乙方出资比例为______。
出资方式、期限及资金监管方式等详见附件。
2. 工程款项的收取、支出及结算等事宜由双方共同管理，确保资金安全、透明。
五、利润分配与亏损承担1. 利润按照出资比例分配，具体分配方式由双方协商确定。
2. 亏损部分按照出资比例共同承担，特殊情况下双方可另行协商调整。
六、合伙期限与解散1. 本合伙协议自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工并结算完毕之日终止。
2. 合伙期间，如遇特殊情况需提前解散，应经双方协商一致，并妥善处理相关事宜。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本协议约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约情形包括但不限于：未按时出资、擅自挪用工程款项、擅自解除合同等。
八、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
2. 本协议适用中华人民共和国法律。
九、其他约定1. 双方应对工程涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建筑工程合作协议书6篇
建筑工程合作协议书6篇建筑工程合作协议书1甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
甲、乙、丙、丁____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。
第三条合伙期限合伙期限为____个月，自________年____月____日起，至________年____月____日止。
风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。
同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条盈余分配与债务承担1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。
工程施工承包合伙协议书(汇总7篇)
工程施工承包合伙协议书（汇总7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工承包合伙协议书（汇总7篇）工程施工承包合伙协议书第1篇为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
2023年工程承包合作协议书标准范文(五篇)
工程承包合作协议书标准范文发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____根据《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，就油漆分项工程，经双方协商，达成如下条款签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：______________________________________。
2、工程地点：______________________________________。
第二条工程内容及承包范围：自签订本合同之日起日历天完成（即____年____月____日至____年____月____日）。
如不按时完成，每拖延一天扣违约金_____元。
乙方承诺：力争提前完毕。
第四条承包方式乙方在本合同承包范围内以包工不包料、包质量、包安全、包工期、包搬材料到施工现场和场地清理、包竣工验收，质量达广州市优良工程，并按双方签订的工程单价包干。
乙方自愿带施工工具完成本工程。
双方在签订合同时由乙方先付元给甲方作为本工程的保证资金。
第五条工程计价方式工程单价：_________________________________________。
第六条付款方式：___________________________________。
第七条质量要求1、乙方必须按国家现行施工规范及设计图纸要求进行施工。
2、表面应平整光滑，色泽均匀一致，分色线平直，不污染其他部位。
3、严禁起皮、掉粉、脱皮、漏刷、透底、反锈和有斑迹。
4、不得有反碱、咬色、流坠、疙瘩等现象。
5、阴阳角方正、垂直，不缺棱掉角、线脚要顺直。
6、每一道工序必须经甲方技术人员初检同意后方能进行下道工序。
第八条现场操作要求1、乙方每天早上到仓库领料，但要自行保管当天余下材料。
如超出预算以外材料乙方负责超出部分的材料款。
2、乙方在施工中，每天都要清除积余的残渣及杂物等，要及时清理，并服从甲方及建设单位指定的地点堆放。
合伙工程项目协议书(通用12篇)
合伙工程项目协议书（通用12篇）合伙工程项目协议书第1篇合作方代表：（以下简称甲方）合作方代表：（以下简称乙方）根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程概况：____________二、工程地点：____________三、工程内容：____________四、权利和义务：甲方负责的内容：1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）2、甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。
3、乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期本工程质量为合格工程，竣工交付日期____年____月____日。
六、工程价格及付款方式1、总工程路段为/公里。
2、价格：本工程路段单价为____万元/公里，总工程路段总长/公里，总价为____万元。
3、付款方式、利润比例的分配1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为____万元，进场7天内付清交通局合同履约金101万元，其中：付给乙方前期费用____万元，除交通局合同履约金101万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2、双方利润分配标准（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮____% （2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的%。
3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任：（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。
（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
建筑公司合伙协议书(3篇)
建筑公司合伙协议书（3篇）建筑公司合伙协议书（精选3篇）建筑公司合伙协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《民法通则》等有关法律规定，为充分发挥各自优势，甲、乙双方经友好协商，就北京、天津地区工程建设项目联营合作事宜达成本协议，以资共同信守。
第一条、联营合作目的：利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
第二条、联营合作范围：甲方在北京、天津行政区划内拓展的所有业务。
第三条、联营合作期限：从20__年__月__日到20__年__月__日，合作期满双方另行续约。
第四条、联营合作体制：在甲方的框架内成立__省建筑工程集团总公司北京、天津地区工程建设指挥部（或项目部），双方以指挥部为平台开展合作。
第五条、工程建设指挥部的有关规定一、指挥部为甲乙双方联营合作的常设经营管理机构，负责日常经营管理工作，地点设在有限公司住所地，下设办公室、资质管理部、招投标与成本控制中心、工程管理部、财务部等部（室）。
二、乙方指派人员负责指挥部的日常经营管理工作。
指挥部设经理一人，由乙方指派的人员担任，全权负责处理指挥部日常事务。
三、在甲乙双方共同进行工程项目的施工过程中，指挥部编入甲方的公司组织机构序列，对外的名称为：“__省建筑工程集团总公司”。
四、指挥部的人员组建上，原则上由乙方负责招聘。
如乙方需求，可以从甲方系统内挑选人员，甲方提供相应方便并将乙方选中人员个人档案调入集团，工作地点和内容由乙方安排。
五、指挥部聘任会计、出纳各一名，原则上由双方各派一人共同管理，亦可由乙方推荐甲方认可的人选担任，其拟定的薪酬待遇为会计：4000元/月，出纳：2500元/月，以后根据需要可协商调整。
六、甲方应为指挥部设立独立帐户，该帐户资金使用、管理由指挥部经理负责。
甲方有权监督和过问。
七、甲、乙双方每年度可不定期对指挥部进行财务审计。
第六条、联营成员权利和义务一、为了保证指挥部顺利开展工作，不影响经营，甲方应为指挥部和乙方提供工程投标需用到的所有资质副本原件各一份及工程投标所需的建造师证等必备文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合伙人：（以下简称甲方）
身份证号码：
住址：
合伙人：（以下简称乙方）
身份证号码：
住址：
甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的; ____________就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以与公司签订合同确认的建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例
1、乙方现金出资，前期投资由乙方出资______万元，该款项结第一次公程款后甲方可以抽回；以后施工时甲乙双方各出资______，在双方商定出资______日内到账，否则按日______承担违约责任。
2、甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。
3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。
五、盈余分配及债务承担
1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按______比例进行分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意。
负责按违约处理。
七、项目日常管理
1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。
甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；
2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。
当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
4、所有应酬费用共同承担，前期工程所有花费计入成本中。
按实际书面签单为据。
5、甲乙双方未经商议，不得随意调拨工程款项；如遇特殊原因双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满
合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的______计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
十、其他事项
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁或向法院提起上诉。
合伙人（甲方）：合伙人（乙方）：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。