建设工程施工合同(港口1)新整理版参考文本
建设工程施工合同(港口1)整理版
建设工程施工合同(港口1)整理版合同编号：甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：鉴于甲方拟在港口1进行建设工程，现委托乙方作为承包方负责该工程的施工，甲乙双方达成如下合同：第一条工程概况1.1 项目名称：港口1建设工程1.2 工程地点：（详细地址）1.3 工程内容：（具体描述）1.4 工程期限：开工日期至完工日期第二条建设工期2.1 乙方承诺在开始施工之日起按照约定的工期完成本工程的全部工作。
2.2 如因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的责任及费用。
第三条工程款项3.1 工程款项总金额为人民币（大写）（小写）。
3.2 工程款项支付方式：3.2.1 甲方按照施工进度和工程质量的要求，分期支付工程款项。
3.2.2 工程款项的支付时间和比例按照双方协商确定。
3.2.3 工程款项支付应及时完成，否则乙方有权停工。
第四条施工责任4.1 乙方承诺按照国家有关法律法规和施工标准进行施工，确保工程的质量和进度。
4.2 乙方应配备足够数量和资质的施工人员，并确保施工安全。
4.3 乙方承担施工期间的材料损耗、工程事故等相关责任。
第五条工程监理5.1 甲方有权委托第三方进行工程监理，乙方应积极配合。
5.2 工程监理的费用由甲方承担。
第六条变更和解释6.1 如有工程项目变更，双方应及时协商并签订补充协议。
6.2 对于合同条款的解释，双方应本着平等、互惠和公平的原则进行协商。
第七条违约责任7.1 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
7.2 若甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方承担相应的违约责任。
第八条合同解除8.1 本合同在以下情况下解除：8.1.1 甲方和乙方协商一致解除合同；8.1.2 双方经过争议解决程序未能达成一致意见的；8.1.3 其他依法解除或解除原因达成的一致意见。
建设工程施工合同(港口1)5篇
建设工程施工合同（港口1）5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲，乙双方基于公平、公正、互利共赢的原则，经过友好协商，就甲方的港口建设工程达成本施工合同，具体内容如下：一、工程概况工程名称：___________________港口建设工程工程地点：___________________工程内容：港口建设施工，包括但不限于码头建设、航道疏浚、仓储设施等。
二、合同工期与进度安排开工日期：____年____月____日（具体以甲方发出开工令为准）。
竣工日期：____年____月____日。
合同工期总日历天数：天。
若因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出相应顺延工期要求并得到甲方确认。
进度款支付：按照工程进度节点进行支付，具体支付比例和节点由双方另行约定。
竣工验收与结算：工程竣工后，双方应按照合同及国家相关标准组织验收，完成结算工作。
三、质量与保修责任本工程质量应符合国家相关标准以及合同约定。
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
保修责任按照国家和地方相关规定执行。
保修期限及保修范围约定为______年。
在保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、合同价款与支付方式甲方（发包方）：__________身份证号/统一社会信用代码：_____联系方式：______________地址：______________法定代表人：______________ （签字盖章处）乙方（承包方）：__________身份证号/统一社会信用代码：_____联系方式：______________地址：______________法定代表人：______________ （签字盖章处）鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方的港口建设工程签订本合同协议如下：一、工程概况篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就港口建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________港口建设工程工程地点：__________工程内容：包括码头、航道、防波堤等港口设施的土建、安装及附属工程建设。
建设工程施工合同书(港口)6篇
建设工程施工合同书（港口）6篇篇1建设工程施工合同书（港口）合同编号：XXXX签署日期：XXXX年XX月XX日甲方（施工单位）：XXXXXXXXX（以下简称甲方）乙方（业主单位）：XXXXXXXXX（以下简称乙方）鉴于甲方有施工资质、业务经验丰富，乙方拥有港口建设资金和业务需求，为实现双方共赢合作，特订立本合同，共同遵守并执行相关条款：第一条项目名称及位置甲方将依据乙方的委托，在XXX地区建设一个港口，项目名称为XXXX港口，具体位置为XXXXX。
第二条工程内容和规模1. 本工程主要包括港口码头、船舶停泊区、岸边装卸设施等主体建筑物的施工。
2. 本工程的总投资额约为XXXXX万元。
3. 本工程的建设面积为XXXX平方米，主要设施包括XXXX。
第三条施工期限1. 本工程的施工期限自双方签署本合同之日起计算，为X年X月X日至X年X月X日。
2. 若双方需延长施工期限，需提前X天书面通知对方，并经双方协商一致后确定。
第四条施工标准和质量要求1. 本工程的施工应符合国家建筑工程基本要求和安全规范，保证工程质量合格。
2. 甲方应按照乙方的要求进行整改，若发现工程质量不达标的情况，乙方有权要求甲方承担相应责任。
第五条付款方式1. 乙方将按照工程进度和质量要求向甲方支付工程款，总金额为XXXXX万元。
2. 乙方将在工程完成验收后X个工作日内全额支付工程款。
第六条保证金1. 甲方应在合同签订时向乙方支付XXXXX万元作为履约保证金，乙方有权依照约定时限要求甲方提供保证金。
2. 在工程验收完成后，乙方应将履约保证金返还给甲方。
第七条违约责任1. 若因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应赔偿乙方的损失，并承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应赔偿甲方的损失，并承担违约责任。
第八条知识产权1. 在本合同履行过程中，双方应遵守国家有关法律法规，尊重彼此的知识产权。
2. 工程中涉及的技术资料和专利权归属于提供者所有，未经许可不得擅自使用。
建设工程施工合同范本(港口)6篇
建设工程施工合同范本（港口）6篇篇1建设工程施工合同范本（港口）合同编号：XXXXX甲方（委托方）：XXXXX公司乙方（承包方）：XXXXX建筑工程有限公司鉴于甲方计划在XXXXX地区建设一个港口项目，特邀请乙方承担该项目的施工工作。
为明确双方权利义务，经协商一致，双方签订如下合同：第一条项目名称本合同所指项目为甲方委托乙方在XXXXX地区建设的XXXXX港口项目。
第二条项目内容1. 乙方应按照设计图纸和技术要求，完成港口项目的土地平整、基础设施建设、设备安装等施工工作；2. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准并承担相关责任；3. 乙方应按照约定的工期完成工程，并确保工程进度符合甲方要求；4. 乙方应妥善处理施工过程中的安全事故和环境污染问题，并承担相应责任；5. 乙方应按照约定的施工报价和支付方式收取施工款项，不得擅自调整。
第三条工程合同价款1. 港口项目的总合同价款为XXXXX万元，具体分期付款方式如下：（1）所有设备及建材预付XX%款项；（2）完成XX%工程后支付X万元；（3）完成工程后支付剩余款项。
2. 乙方应按照工程进度与质量完成各阶段工作，方可提取相应款项。
第四条施工期限1. 港口项目总工程期限为XX个月，双方应按期完成工程；2. 若施工进度出现延误，乙方应负责承担违约责任。
第五条施工保证1. 乙方应对港口项目的施工质量承担连续保证责任，实施一年内的免费维修；2. 若工程质量出现问题，乙方应及时协调解决，并承担后续维修责任。
第六条异议解决1. 双方如有任何争议应先协商解决，协商不成可向XXXXX仲裁委员会申请仲裁；2. 仲裁裁决为终局裁决，双方应尊重裁决结果。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字生效，至项目验收完毕止；2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：XXXXX公司乙方（承包方）：XXXXX建筑工程有限公司签订日期：XXXXX年XX月XX日（以下空白）本合同经双方签字盖章确认后生效。
建设工程施工合同范本(港口)4篇
建设工程施工合同范本（港口）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同范本（港口）甲方：（委托方）__________有限公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方：（承包方）__________工程有限公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方拟在__________港口（以下简称“项目地点”）新建__________工程项目，经与乙方协商一致，双方自愿达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条项目名称本合同项目名称为__________工程项目。
第二条工程范围1. 甲方授权乙方对项目地点进行工程勘查、设计，并负责工程相关文件的审批手续。
2. 乙方应按照法定和技术要求，完成项目的施工、监理、设备采购、安装、调试和工程验收等工作。
3. 乙方应保证工程施工符合国家标准和相关规定。
第三条工程质量1. 乙方在工程建设中应提供合格的材料和设备，并按照相关标准施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格标准为符合国家相关规定。
3. 工程完工后，提供工程竣工结算书、投运报告和工程质量保证书。
第四条工程价款1. 本项目总价为人民币__________元（大写：__________元），包括施工费、工程设备费、监理费、税金等，具体价格详见《工程报价单》。
2. 价格支付方式：按进度支付，工程进度每完成__________%支付相应比例的款项。
3. 甲方应在工程完工验收后__________日内按本合同约定支付全部工程价款。
第五条工程期限1. 工程开工日期为__________年月日，竣工日期为__________年月日。
2. 工程工期__________天。
3. 工程延期的处罚标准为每延迟一天，甲方向乙方支付工程价款的__________%作为违约金。
第六条安全保障1. 乙方应制定并实施安全生产计划，确保工程施工过程中的安全。
建设工程施工合同范本(港口)6篇
建设工程施工合同范本（港口）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同范本（港口）合同编号：__________乙方（承包商）：_____________（以下简称“乙方”）甲方（发包方）：_____________（以下简称“甲方”）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经充分协商，就以下工程进行施工合同签订：一、工程名称及位置1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________二、工程内容及范围1. 本工程范围包括但不限于_______________.2. 具体工作内容详见附件【工程施工图纸】。
三、工程总价款及支付方式1. 工程总价款为_______________.2. 工程支付方式：_______________. 如有需进度款，详见附件【付款进度表】。
四、工程工期及竣工验收时间1. 工程开工日期为_______________.2. 工程竣工验收日期为_______________.五、质量、环保和安全保障1. 乙方承诺在工程施工中遵守相关法规，确保工程质量符合国家标准。
2. 乙方应遵守环境保护法规，减少对环境的污染。
3. 乙方应严格执行《建筑工程安全生产规定》，确保施工过程中的安全。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力事件影响工程进度，相应工期及付款方式可重新协商。
七、保密条款1. 双方应保护对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2. 合同履行完毕后，除法律法规规定外，乙方不得擅自将合同有关内容透露给他人。
八、争议解决1. 若在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；如无法达成一致意见，应向合同签订地法院诉讼解决。
九、其他事项1. 除本合同另有规定外，如需补充或修改，应通过书面形式进行。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同(港口1)新整理版6篇
建设工程施工合同（港口1）新整理版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（港口1）新整理版第一部分：总则1. 本合同系根据《中华人民共和国建设工程合同法》和相关法律法规订立的，目的在于规范建设工程施工过程，保障各方合法权益，确保工程质量和工期进度。
2. 双方在签订本合同前应认真阅读并了解本合同所有条款，确保双方权益明确无误。
3. 本合同的有效期自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
4. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
第二部分：工程内容1. 工程名称：港口1工程2. 工程地点：具体地点详见工程设计图纸3. 工程范围：涵盖工程设计图纸上的全部内容及相关附属设施，具体详见工程设计文件。
第三部分：合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币【具体金额】元整，应在工程验收合格之日支付。
2. 价款支付方式为分期支付，具体分期支付比例及时间节点详见合同附件《支付计划表》。
第四部分：工程质量要求1. 工程质量应符合《中华人民共和国建设工程质量标准》及相关规定，确保工程建成后具备良好的使用功能和安全性。
2. 施工单位应设立专门的质量管理部门，负责工程质量的监督和检验，确保合格率达到相关标准。
3. 工程质量问题由工程发包方委托第三方检测机构进行检验，检测结果作为评定工程质量的主要依据。
第五部分：工程进度及延期处理1. 工程应按合同约定时间节点顺利完成，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，应及时向工程发包方书面报告，并经工程发包方同意，可以延长工程完成时间。
2. 若因施工单位原因导致工程进度延误，施工单位应承担相应的违约责任，具体违约责任及补偿方式详见合同附件《违约责任条款》。
第六部分：安全生产及责任追究1. 施工单位应建立完善的安全生产管理制度，确保施工过程中安全措施到位，避免发生安全事故。
2. 工程发包方有权对施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，应要求施工单位立即整改，确保施工安全。
建设工程施工合同范本(港口)8篇
建设工程施工合同范本（港口）8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本（港口）甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方为建设一座新港口，现委托乙方进行施工，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方进行的工程名称为（填写具体的工程项目名称），位置在（填写具体的位置）。
二、工程范围1. 港口的总体规划及设计；2. 港口的填海、疏浚、码头、堤岸、泊位等实体工程；3. 港区的配套设施及相关设备的安装；4. 港口工程的相关附属工程。
三、工程内容及要求1. 乙方需严格按照甲方提供的施工图纸和设计方案进行施工，保证工程质量；2. 乙方需按照合同约定的时间节点完成各项工程；3. 乙方需确保工程施工过程中的安全、环保和文明施工；4. 乙方需保证施工过程中不影响附近居民的正常生活和工作；5. 乙方需确保工程的合法合规，符合相关法律法规的要求；6. 乙方需按照甲方的要求配合进场检验、验收、交付程序。
四、施工期限1. 本合同工程的总计工期为（填写具体的工期），自合同生效之日起开始计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延长的，甲乙双方均可协商调整，但必须书面确认。
五、价格及支付方式1. 工程总价为（填写具体的总价），乙方工程报价中含材料费、人工费、设备使用费等所有费用。
2. 甲方需在合同签订后的（填写具体的时间）内支付工程款的50%作为预付款，剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
3. 支付款项的具体时间和方式详见附表。
六、质量保证及验收1. 乙方需对工程的质量负责，保证工程的质量符合国家有关规定。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工图纸、报告、材料检验报告等相关资料，甲方验收合格后方可交付使用。
3. 工程保修期为（填写具体的保修期），自工程验收合格之日起计算。
七、管理和保险1. 乙方需组织施工，并按照甲方的要求提供相关的管理人员协助甲方进行监理和协调。
2. 乙方需在工程施工期间购买施工一切险，保障工程施工过程中的安全和损失。
建设工程施工合同范本(港口)4篇
建设工程施工合同范本（港口）4篇篇1建设工程施工合同范本（港口）合同编号：【】甲方（委托方）：【甲方名称】乙方（承包方）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方与乙方就如下工程合作签订本合同。
第一章合同工程及施工项目1.1 项目名称：【项目名称】1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程规模和内容：【工程规模和内容】1.4 工程开工时间：【工程开工时间】1.5 工程完工时间：【工程完工时间】1.6 工程监理单位：【工程监理单位】1.7 工程设计单位：【工程设计单位】1.8 工程造价：【工程造价】第二章工程合同价款及支付方式2.1 工程总价款：【工程总价款】2.2 工程价款支付进度及方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的【xx%】作为预付款；（2）工程完成【xx%】后，甲方再支付工程价款的【xx%】。
（3）工程全部完成验收后，甲方支付工程价款的【xx%】。
2.3 支付时间：甲方应按照上述支付进度及方式向乙方支付相应款项。
第三章工程权益和义务3.1 乙方权益：（1）乙方享有按照本合同约定的工程总价款，完成工程设计、施工及监理工作的权益。
3.2 乙方义务：（1）乙方应按照本合同约定的工程规模和内容，严格按照工程时间节点，完成工程设计、施工及监理工作。
（2）乙方应保证工程的质量，确保施工过程中不影响环境，做到文明施工。
（3）乙方应按照合同约定的价格和质量标准，用优质材料进行施工，确保工程的稳定和安全。
3.3 甲方权益：（1）甲方享有按照合同约定的工程质量标准和时间节点，完成交付验收的权益。
3.4 甲方义务：（1）甲方应按照工程的设计要求和合同约定，及时向乙方支付工程价款。
（2）甲方应提供必要的土地、场地及施工条件，保证乙方顺利进行施工。
第四章双方违约及解决方式4.1 若乙方未按照合同约定的时间节点完成工程设计、施工及监理工作，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(港口)4篇
建设工程施工合同（港口）4篇篇1建设工程施工合同（港口）一、合同双方甲方（承包商）：公司名称：xxx建筑工程有限公司注册地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号法定代表人：xxx联系电话：xxx-xxxxxxx乙方（业主）：公司名称：xxx港口管理局注册地址：xxx市xxx区xxx街道xxx号法定代表人：xxx联系电话：xxx-xxxxxxx二、合同总则1. 本合同系甲方承包乙方委托的xxx港口工程建设工程，依据双方自愿、平等的原则达成，具有法律效力。
2. 本合同内容包括但不限于工程范围、工程价格、合同履行进度、质量标准、索赔处理、违约责任等条款。
3. 合同有效期自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
4. 承包商在施工期间需严格遵守相关法律法规和标准规范，确保施工安全与质量。
5. 乙方需按照约定支付工程款项，并提供必要的支持和配合。
6. 如有争议，依法解决，争议地点为签订合同地所在的法院。
三、工程范围1. 工程名称：xxx港口岸工程建设工程2. 工程地点：xxx市xxx区xxx码头3. 工程内容：包括码头船坞、仓库、道路、管线等基础设施建设4. 工程周期：自合同生效之日起，至竣工验收合格5. 工程总造价：xxx万元四、工程价格及支付方式1. 工程总价为xxx万元，包括工程造价、税金及其他费用。
2. 工程款支付方式：按照工程进度划分若干阶段，逐步支付对应款项。
3. 如遇特殊情况需变更工程范围或增加工程费用，应经双方协商一致后签署补充协议。
五、合同履行进度和质量标准1. 甲方应按照合同规定的工程进度完成各项工程任务，确保工程按时竣工。
2. 甲方应严格按照国家标准和合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
3. 如发现工程质量不符合要求，乙方有权要求甲方整改并承担由此带来的费用。
4. 工程竣工前，甲方应邀请乙方进行验收，合格后方可办理竣工手续。
六、索赔处理1. 如因不可抗力等原因，导致工程延期或无法完成，甲方应及时向乙方报告并提出合理解决方案。
建设工程施工合同(港口1)3篇
建设工程施工合同（港口1）3篇篇1建设工程施工合同（港口1）一、合同双方甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：二、工程基本信息项目名称：港口1工程工程地址：建设单位：监理单位：设计单位：工程概况：三、工程范围及工作内容1. 港口1工程的建设范围包括但不限于：2. 乙方应对以下工作进行实施：3. 工程施工内容详细描述：四、合同条款1. 工程周期本合同有效期为自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 工程费用2.1 工程总造价为人民币（大写）（￥）。
2.2 工程款支付方式及进度。
2.3 工程款支付方式：分期支付。
具体支付比例及时间安排详见附件。
3. 资金来源委托方应按时足额支付工程款，乙方应按时并合法合规地使用资金，并对资金的使用情况如实进行报告。
4. 工程质量及验收规范4.1 工程应符合国家相关标准和规范，质量符合合同约定和技术要求。
4.2 工程交付验收应符合国家相关要求，并取得相关部门颁发的合格证书。
5. 紧急变更若因不可抗力等客观原因导致工程需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6. 违约责任6.1 若一方未按约定时间支付工程款或未按合同规定完成工程内容，应承担违约责任。
6.2 若因乙方原因导致工程质量不合格或未按时交付，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，提交相关单位进行调解或仲裁。
以上为《建设工程施工合同（港口1）》的合同内容，双方应严格遵守合同约定的各项条款，履行各自的义务，确保项目顺利建设并取得成功。
祝双方合作愉快，工程顺利完成。
篇2建设工程施工合同（港口1）一、合同缔约双方甲方：甲方为委托人（以下简称“业主”），住所地为______。
乙方：乙方为施工单位（以下简称“承包商”），住所地为______。
二、合同项目1. 业主委托承包商对港口进行建设工程施工，包括但不限于岸边结构、码头设施、泊位、堆场等。
建设工程施工合同范本(港口)8篇
建设工程施工合同范本（港口）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就港口建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：港口建设工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：港口建设工程包括但不限于码头建设、仓库建设及相关配套设施建设等。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有特殊原因需要顺延工期，须经甲方同意。
3. 乙方应按合同规定的工期要求，编制施工进度计划并提交甲方审批。
乙方应严格按照审批后的施工进度计划执行，确保工程按期完成。
三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家有关建设工程施工的技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
2. 工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程验收申请，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到申请后及时组织验收，并提出整改意见。
乙方应按时整改完成并再次申请验收。
3. 工程质量保修期及保修责任按照国家和地方相关规定执行。
四、合同价款及支付方式1. 工程合同总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
合同价款包含但不限于工程所需材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
如因设计变更等原因导致工程量发生变化，双方应根据实际情况调整合同价款。
2. 甲方按工程进度支付工程款。
具体支付方式和时间为：工程开工前支付预付款________%；完成基础工程施工后支付________%；主体结构完工后支付________%；竣工验收合格并交付使用后支付剩余款项。
3. 工程款支付应通过银行转账方式进行，乙方需提供合法有效的发票。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全设施完善、作业人员安全教育培训到位。
建设工程施工合同书(港口)5篇
建设工程施工合同书（港口）5篇第1篇示例：建设工程施工合同书（港口）甲方：___________________________乙方：___________________________鉴于甲方为了完成相关项目的建设，现需要委托乙方负责承建该港口工程项目，并按照有关法律法规和技术标准，约定以下合同条款：第一条项目名称本合同项目名称为___________________________（以下简称“本项目”）。
第二条工程内容1. 乙方应按照甲方出具的《工程建设规划书》和设计文件对本项目进行承包施工。
2. 本项目主要包括（详细工程内容）___________________________。
第三条工期与计划1. 乙方应当按照按合同约定的工期，组织并安排施工工作，按时保质完成本项目。
2. 如遇不可抗力因素，导致工期不能按期进行，甲、乙双方应协商解决，以保证项目的最终完成。
第四条质量要求1. 乙方应确保本项目的质量符合国家及地方规定的相关标准要求，并应当提供相应的质量保证书。
2. 如发现工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改。
整改期限为_____天，若仍不能达到要求，甲方有权不支付相应的工程款。
第五条施工安全1. 乙方应建立健全的安全生产责任制度，确保本项目的施工安全。
2. 乙方应严格遵守国家、地方有关安全生产的法律、法规及标准，保证工程施工过程中无任何安全事故发生。
第六条工程款支付1. 根据本合同，甲方应按照约定的方式和时间支付工程款。
2. 若乙方在工程中有违规行为或出现质量问题时，甲方有权暂停支付工程款，直至问题解决为止。
第七条违约责任1. 若甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任。
2. 如造成对方经济损失的，应当依法赔偿损失。
第八条争议解决1. 甲、乙双方发生工程施工过程中的争议，应当友好协商解决。
2. 若协商无法达成一致，应提交相关行政部门或仲裁机构进行调解处理。
第九条合同变更1. 在施工过程中，如发生必要的施工内容或工程款支付的变更，须经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
建设工程施工合同范本(港口)6篇
建设工程施工合同范本（港口）6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就港口建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________港口建设工程工程地点：__________工程内容：包括港口的土方开挖、回填、港池疏浚、码头建设等施工图纸内的全部内容。
二、合同工期开工日期：__________竣工日期：__________合同工期总日历天数：______天。
三、工程质量和标准本工程质量应达到国家港口建设相关标准，具体按照施工图纸、技术要求和国家颁发的相关规范、标准实施。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格按照附件中的工程量清单及报价确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款，具体包括预付款、进度款和尾款等。
乙方应按照工程进度提交付款申请，甲方在收到申请后______天内完成审核并支付。
五、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应按照相关规定提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
2. 工程保修期：保修期为______年，自竣工验收合格之日起计算。
保修期内，乙方应对工程出现的质量问题进行无偿维修。
1. 甲方应按时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源，确保施工环境符合施工要求。
3. 甲方应及时提供施工图纸和技术要求，并对乙方进行技术交底。
4. 甲方应协助乙方解决施工现场的周边问题，确保施工顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应严格按照施工图纸、技术要求和国家标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按时提交施工进度计划，确保工程按期完成。
3. 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工期间不发生安全事故。
4. 乙方应对工程进行保修，及时处理工程出现的质量问题。
建设工程施工合同(港口1)新整理版
建设工程施工合同（港口1）新整理版甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行港口建设工程施工事宜达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：港口建设工程。
2. 工程地点：____________（具体地址）。
3. 工程内容：包括码头建设、港池整治、道路铺设等。
二、合同范围及内容本合同包括港口的所有建设工程项目，具体内容包括但不限于以下方面：施工图纸设计、施工材料采购与运输、工程施工、质量检查与验收等。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际进度和变更进行调整。
2. 支付方式：分期支付。
工程启动前支付总造价的_____%作为预付款，工程进度达到_____%时支付_____%进度款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工期及质量要求1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如有特殊情况，经双方协商可顺延工期。
3. 质量要求：工程应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保质量合格。
如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任。
五、安全施工与环境保护1. 乙方应严格遵守安全生产法规，制定完善的安全措施，确保施工过程中的安全。
如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方在施工过程中应采取环保措施，防止对环境造成污染。
工程竣工后，应按照环保要求清理施工现场。
六、材料设备供应及保修服务1. 工程所需材料、设备由乙方负责采购与运输，并确保质量合格。
如因乙方采购的材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供保修服务，保修期限为一年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任及解决方式1. 若因甲方原因导致工程延期或无法继续施工，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
最新港口建设工程施工合同范本一6篇
最新港口建设工程施工合同范本一6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。
2. 甲方将根据工程进度情况，对乙方提出具体的工期要求。
乙方应合理安排施工计划，确保工期按时完成。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。
甲方将对施工进度计划提出修改意见，乙方应按要求进行修改。
4. 乙方应确保施工进度计划的实施，并对施工进度负责。
如遇特殊情况，乙方应及时向甲方汇报，并共同协商解决。
三、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和要求。
在施工过程中，乙方应做好施工记录，确保施工数据的真实性和准确性。
2. 甲方将组织相关人员进行施工验收。
验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。
3. 如验收过程中发现问题，甲方将提出整改意见。
乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。
4. 乙方应确保施工验收的顺利进行，并对施工验收结果负责。
如因乙方原因造成验收未通过，乙方应承担相应的责任和损失。
四、付款与结算1. 甲方将按照合同约定向乙方支付工程款。
具体支付方式、时间和金额详见合同条款。
2. 乙方在收到工程款后，应向甲方提供正式的发票和收据。
如因乙方原因造成发票和收据无法提供，乙方应承担相应的责任和损失。
3. 工程竣工验收合格后，乙方应提交结算报告和结算资料。
甲方将对结算报告和结算资料进行审核，并在审核无误后支付结算款。
4. 乙方应确保结算报告的准确性和完整性。
如结算报告存在错误或遗漏，乙方应承担相应的责任和损失。
五、违约责任及赔偿1. 甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。
建设工程施工合同(港口1)5篇
建设工程施工合同（港口1）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本港口建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________港口建设工程工程地点：____________________工程内容：包括港口的土方开挖、基础施工、码头建设、防波堤、护岸等。
二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
三、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该价格为固定总价，包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械使用费等所有费用。
2. 付款方式：甲方按照工程进度支付乙方工程进度款。
具体支付时间和比例为：基础开挖完成后支付____%，混凝土浇筑完成后支付____%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量达到国家相关标准及甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方在收到通知后的___天内组织验收，并签署验收合格证书。
3. 若工程质量不符合合同约定或国家相关标准的，乙方应负责无偿修复或返工。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应对施工现场的员工进行安全教育和培训，确保员工了解安全操作规程。
3. 若因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任。
六、工程变更及调整1. 若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变化的，双方应及时协商调整工程价格。
2. 甲方有权对不符合设计要求的工程进行变更或要求返工，乙方应无条件执行。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同（港口1）新整理版参考文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月建设工程施工合同（港口1）新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
编号：港口工程施工合同工程名称：甲方：乙方：年月日一、合同协议书甲方_______为兴建________工程，接受了乙方_______对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。
3．本合同总价款为人民币____万元。
4．本合同工程的施工期为__个月（天），或：自____年__月__日至____年__月__日。
5．甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本__份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：其授权的代理人：签字日期：签字日期：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约日期：签约地点：二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：1．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
又称发包方。
2．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
3．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。
又称承包方。
4．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。
又称项目经理。
5．工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。
6．监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。
又称施工总监。
7．质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。
8．设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。
9．工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。
10．技术标准：指技术规范、标准和规程。
11．设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。
12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。
13．施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。
需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。
14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。
15．合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
16．保修金：指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。
17．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。
18．竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。
需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。
19．天：指日历天。
年、月、日均以公历计算。
20．书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表述方式，包括电报、电传和传真。
第二条合同文件1．合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第20条中约定的办法处理。
2．设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。
未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。
若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。
3．补充设计文件：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。
第三条合同范围1．合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。
第四条技术标准1．技术标准的使用：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。
2．技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准，若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。
若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。
第五条语言、法规和联系方式1．语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。
若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。
2．法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。
3．联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。
在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。
第六条甲方的责任甲方应按本合同有关约定承担下述责任。
1．提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。
2．提供水电与交通条件：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。
3．提供施工条件：办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。
向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。
协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。
4．提供技术资料：按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验。
甲方对其提供的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责。
5．任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。
甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。
6．付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。
7．发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。
8．竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。
第七条乙方的责任乙方应按本合同有关约定承担下述责任。
1．施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。
按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。
2．提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。
3．确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。
4．提供条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。
5．负责工程的保护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方应前负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。
若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。
工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期间，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。
6．任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。
乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。
7．遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
8．接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程或甲方主持的工程会议。
9．临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置和方式停放。
10．沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。
若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。
第八条工程监理1．工程监理：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。
2．监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。