勘察合同示范文本1
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。
）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。
除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。
（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。
）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。
）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
勘察单位合同模板
勘察单位合同模板合同编号：【】甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方：（勘察单位）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方希望委托乙方进行勘察工作，并且双方经友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行（以下简称“勘察工作”）项目的勘察工作，包括但不限于（具体项目名称、地点等）。
1.2 勘察工作内容详见勘察任务书。
二、勘察费用2.1 甲方应当按照双方约定的支付时间和方式支付相应的勘察费用。
2.2 勘察费用包含税费和其他相关费用，并且应当于合同生效之日起【X】天内支付完毕。
2.3 乙方应当在接到甲方支付的费用后立即着手进行勘察工作。
三、勘察工期3.1 乙方应当按照勘察任务书的要求完成勘察工作，并确保在约定的勘察工期内提交勘察报告。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察工期延期，双方应当友好协商，并签订书面延期协议。
四、勘察报告4.1 乙方完成勘察工作后，应当提交详细的勘察报告，包括勘察过程、勘察结果、建议等内容。
4.2 勘察报告应当符合相关法律法规要求，并由专业人员签字确认。
五、保密条款5.1 双方应当对勘察过程中所获取的相关信息和资料进行严格保密，不得向第三方透露。
5.2 在双方合作结束后，乙方不得擅自使用勘察报告中的内容进行其他商业活动。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 如一方多次违约，严重影响合作的，对方有权解除本合同。
七、解释权7.1 本合同的解释权归双方共有。
7.2 对于本合同项下未尽事宜的解释，双方应当友好协商，以诚实信用的原则进行解决。
八、附则8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：以上为《勘察单位合同》，甲、乙双方在签订之前应仔细阅读，每一页盖章确认。
最新勘察设计合同范本8篇
最新勘察设计合同范本8篇第1篇示例：近期，随着建筑业的不断发展，勘察设计工作也日益受到重视。
为了确保勘察设计工作的顺利进行，建立一个明确的合同是至关重要的。
本文将就最新的勘察设计合同范本进行详细介绍，以便大家在实际操作中能够更好地把握相关要点。
一、合同双方本合同由甲方（委托方）和乙方（勘察设计单位）签订。
甲方应当为合法的建筑业主或具有代表资格的单位，乙方则应为具备相应资质和经验的勘察设计单位。
二、合同内容1. 项目背景：简要介绍勘察设计项目的名称、地点、规模等基本情况。
2. 项目目标：明确勘察设计的目标和要求，包括项目的可行性研究、设计方案的制定、成果的提交等方面。
3. 勘察范围：详细列出本次勘察的具体内容和范围，包括勘察对象、勘察方法、勘察时间等。
4. 合同费用：明确合同费用的支付方式、金额及分期付款方式。
5. 合同期限：规定勘察设计的工作开始和结束时间，以及整个合同的履行期限。
6. 质量保证：约定乙方对勘察设计成果的质量负责，保证其达到相关标准和要求。
7. 知识产权：明确勘察设计成果的知识产权归属，以及双方在此方面的权利和义务。
8. 违约责任：规定双方在履行合同过程中的违约责任和补救措施。
9. 合同变更：约定双方如需变更合同内容时的程序和要求。
10. 其他事项：对合同中未涉及的其他事宜进行规定。
三、合同签订双方在遵守相关法律法规的前提下，应当认真评估合同内容，确保合同条款的明确性和合理性。
在双方均同意并签署合同后，方可正式生效。
四、合同履行双方应当按照约定的合同条款，积极履行各自的责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
如遇到问题或争议，双方应当通过协商解决，并在必要时寻求法律援助。
五、合同结算项目工作结束后，乙方应向甲方提交相应的勘察设计成果，甲方经验收合格后按照合同约定支付相应的费用。
双方应当保留相关的证据和文件，以备日后可能出现的纠纷。
一份明确的勘察设计合同是项目顺利进行的基础。
希望各位在日后的勘察设计工作中，能够谨慎制定和履行相关合同，确保项目的顺利完成。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
勘察合同示范文本住建部
勘察合同示范文本住建部一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是个很有趣的家伙呢，有着自己的小目标，想要对某个地块或者项目进行勘察。
他满怀着期待，希望找到一个靠谱的伙伴来帮他完成这个重要的任务。
乙方（勘察方）：乙方呀，那可是专业的哦。
有着一群聪明的脑袋和熟练的技术人员，就像一群小超人，随时准备接受挑战，去探索那些土地下的秘密。
二、勘察项目概况。
这个项目可是很有故事的哦。
它位于一个充满活力的地方，也许是繁华的城市中心，也许是宁静的郊外。
具体的位置就像是一个神秘的宝藏地点，等着乙方去揭开它的面纱。
项目的规模嘛，有大有小，但不管怎样，对甲方来说都是非常重要的呢。
甲方希望通过乙方的勘察，了解到这个地方的地质情况，就像想要知道这个地方的“性格”一样。
是土质松软呢，还是坚硬无比？地下有没有隐藏的小河流或者溶洞？这些信息对甲方之后的计划，无论是盖高楼大厦，还是修建小别墅，都至关重要。
三、勘察的内容和要求。
1. 一般勘察。
乙方要像探险家一样，对项目所在地的地形地貌进行仔细的查看。
看看是平坦的大地，还是有起伏的小山丘。
还要对地表的植被等情况做个记录，这些看似平常的东西，其实都可能影响到后续的工程哦。
2. 地质勘察。
这可是重点中的重点啦。
乙方要深入地下，了解地层的结构。
是一层一层的黏土，还是夹杂着岩石呢？要确定不同地层的厚度，还有它们的物理力学性质。
这就好比给地下的世界画一幅超级详细的地图，让甲方清楚地知道自己脚下到底是什么情况。
3. 地下水勘察。
地下水就像地下的小精灵，有时候很调皮。
乙方得找到它们的藏身之处，看看水位有多高，水流的方向是怎样的，水的质量又如何。
这些信息对于防止地下水对工程的破坏，或者利用地下水都有着很大的意义。
甲方对勘察的要求也很明确呢。
勘察的数据一定要准确，就像数学考试不能算错答案一样。
报告也要详细，不能马马虎虎，要让甲方看了就像亲自去勘察了一遍一样清楚明白。
四、勘察的工期。
工期就像一场比赛的时间限制。
最新勘察设计合同范本5篇
最新勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】传真：【传真号码】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】传真：【传真号码】鉴于甲方需要乙方提供勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次勘察设计事项达成如下协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行【工程名称】的勘察设计工作。
本合同旨在明确双方权利义务，确保工程顺利进行。
工程地点为【地点】，涉及范围包括但不限于【具体范围】。
二、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 勘察工作：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 设计工作：包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。
3. 提交成果：乙方应按照约定的时间节点提交勘察成果、设计成果及相关报告。
4. 其他事项：【其他需要乙方完成的工作内容】。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：【总金额】。
2. 支付方式：【支付方式，如预付款、进度款、尾款等】。
3. 支付时间：【具体支付时间节点】。
4. 税务处理：【涉及发票开具、税款缴纳等事宜】。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察设计工作产生的知识产权归属进行约定。
2. 双方应对涉及商业秘密、技术秘密等保密事项进行约定，确保信息的安全。
五、质量及验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作符合国家和地方相关法规、规范及标准。
2. 验收标准及方法：【具体验收标准和方法】。
3. 质量保证期：【质量保证期限】。
六、合同期限及进度安排1. 合同签订之日起至完成全部工作之日止。
2. 进度安排：【具体进度安排，包括各个阶段的时间节点和主要工作内容】。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。
工程勘察建设合同示范文本
工程勘察建设合同示范文本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行详细的勘察工作，以确保工程设计和施工的顺利进行。
甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作，乙方同意接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。
双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作，并提供详细的勘察报告。
二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
费用的支付方式为：_________。
四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确，符合国家相关标准和行业规范。
如因勘察失误导致工程损失，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日以上合同示范文本仅供参考，实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求，必要时应咨询法律专业人士。
合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要，因此在签订前应仔细审阅每一条款，确保没有遗漏或误解。
勘察合同示范文本
勘察合同示范文本
一、合同双方
甲方：______（委托方）
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
乙方：______（承揽方）
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
二、合同内容
甲方委托乙方为其进行勘察工作，并由乙方按照以下约定完成相关工作：
1. 勘察区域：______
2. 勘察范围：______
3. 勘察内容：______
4. 勘察方法：______
5. 勘察周期：______
6. 勘察费用：______
三、费用及支付方式
1. 甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，具体金额为______。
2. 如勘察所需发生额外费用，应由甲方承担。
四、保密责任
1. 乙方应对勘察过程中获得的涉及甲方商业秘密和其他机密信息进行保密，不得泄露给任何第三方。
2. 勘察报告及相关资料为甲方所有，乙方不得擅自使用或披露。
五、违约责任
1. 如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成或结果不符合要求的，乙方应承担相应违约责任。
2. 如因甲方原因导致勘察工作无法按时进行或结果不符合要求的，甲方应承担相应违约责任。
六、其他约定
1. 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：______ 日期：______ 乙方（盖章）：______ 日期：______
以上为勘察合同示范文本，双方应严格按照约定履行合同，确保勘察工作的顺利进行。
愿本次合作取得成功，双方合作愉快！。
勘察合同模板
勘察合同模板【勘察合同模板】甲方：（委托人全称或名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方全称或名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行勘察工作，乙方愿意按照甲方的要求承接该项工作，双方达成以下勘察合同：一、工作内容1.1 甲方要求乙方进行的勘察工作包括：（详细列举勘察项目、勘察范围、勘察任务的具体要求）1.2 具体工作任务和工作时间由双方另行协商确定，双方在协商过程中应该充分考虑勘察工作的实际情况和进度要求。
二、费用与支付方式2.1 勘察工作费用：（具体说明勘察工作费用的构成和标准，并注明使用的货币单位）2.2 乙方应当向甲方提供准确的费用明细和计算方法，并在签订合同时提前告知甲方。
2.3 甲方应按照双方约定的支付方式和进度支付勘察费用。
三、勘察成果3.1 乙方应在约定的时间范围内提交勘察成果报告，报告应包括但不限于以下内容：（详细列举勘察成果报告的主要内容和格式要求）3.2 如有需要，乙方还应根据甲方的要求提供相关的勘察资料和数据。
四、保密条款4.1 双方一致认可勘察过程中可能涉及的商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
4.2 乙方不得在未获得甲方书面授权的情况下，向任何第三方透露与本合同有关的商业秘密和机密信息。
五、违约责任5.1 若因乙方原因导致勘察工作未按时完成或勘察成果报告质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
5.2 若因甲方原因导致勘察工作未按时启动或不能正常进行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提请当地仲裁机构或法院处理。
七、其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并自双方签署之日起生效。
7.2 双方在履行合同时，如有任何变更或补充，应按照双方协商一致的原则进行，并以书面形式作出补充协议。
7.3 本合同的效力、解释和执行应适用中华人民共和国相关法律法规。
地勘合同范本6篇
地勘合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行地质勘探工作，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：地质勘探、资源评价及其他相关服务工作。
二、工作范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘探工作，包括但不限于地质勘查、资源评价、编制报告等。
2. 乙方应根据甲方的具体需求，制定详细的工作计划，并在约定的时间内完成勘探工作。
3. 乙方应确保提供的数据真实、准确、完整，并对其承担法律责任。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的______%作为预付款。
（2）乙方完成勘探工作并提交初步成果报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。
四、履约期限和方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成勘探工作，并提交成果报告。
3. 乙方在履行合同过程中，应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。
五、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致勘探工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的额外费用。
六、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
重庆建设工程勘察合同示范文本
重庆建设工程勘察合同示范文本一、合同双方。
甲方（委托方）：咱就是那个想要搞建设工程的一方啦，有着各种美好的规划和期待，所以就需要找个靠谱的勘察单位呢。
乙方（勘察方）：我们可是专业的勘察队伍，有着专业的设备、技术人员，就等着大展身手，把这个工程的勘察工作给做的妥妥当当的。
二、工程概况。
这个工程呀，它在重庆这片热辣的土地上呢。
具体的位置就像是一个神秘的宝藏地点，不过乙方得好好地去探寻它的地质秘密。
工程的规模有大有小，但不管咋样，我们都得认真对待。
可能是盖一个超级大的商场，也可能是建一片温馨的住宅小区，不管是啥，地质情况都是很重要的基础。
三、勘察内容与要求。
1. 乙方要像侦探一样，去把这块土地的地质构造给查清楚。
哪里是岩石层，哪里是软土层，都得明明白白的。
比如说，要是盖高楼，那地基下面的情况就得像自己家的后院一样熟悉。
2. 地下水的情况也很关键哦。
它有多深，水质咋样，会不会对工程有啥影响，这些都是乙方要告诉甲方的。
可不能到时候工程建到一半，突然冒出水来，那就像突然被泼了冷水，糟糕透顶了。
3. 还有那些可能存在的地质灾害隐患，像滑坡呀，泥石流呀之类的。
要是有的话，得赶紧给甲方出主意，怎么预防，怎么应对。
这就好比给工程穿上一层保护甲，安全第一嘛。
四、勘察成果。
1. 乙方要把勘察的成果写成一份详细的报告。
这个报告可不能是那种让人看了云里雾里的天书，得用通俗易懂的话，把所有的情况都说明白。
就像是给甲方讲一个故事，从开头的地质勘探之旅，到最后的结论和建议。
2. 报告里要有准确的图表，像地质剖面图呀，钻孔柱状图之类的。
这些图表就像是故事里的插图，让甲方能更直观地理解地质情况。
而且这些图表得画得清清楚楚的，要是画得歪歪扭扭的，就像小学生的涂鸦，那可不行。
五、勘察费用及支付方式。
1. 这个勘察费用呢，咱得好好商量商量。
乙方付出了劳动，那肯定是要得到相应的报酬的。
费用得根据实际的工作量、难度还有市场行情来定。
不能让乙方吃亏，也不能让甲方当冤大头。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人、设计人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]资质等级：[具体资质等级证书编号]营业执照注册号：[营业执照编号]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，结合本工程的勘察、设计具体实际情况，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行工程的勘察设计和相关事宜签订本合同，特订立本合同。
本合同的条款由双方充分协商确定。
现经甲、乙双方共同协商订立如下条款，以便双方共同遵守。
一、工程概况及勘察设计范围甲方委托乙方承担以下勘察设计工作：工程名称为[项目名称]；工程地点为[具体地点]。
勘察设计工作范围包括：[具体范围描述]。
本项目的勘察设计工作内容包括但不限于地形测绘、地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计等环节的工作内容。
具体工作内容以甲方提供的项目任务书为准。
乙方应根据甲方的要求和国家技术标准规范进行设计，确保设计质量符合国家相关规定。
二、勘察设计质量要求及标准篇2合同编号：【编号】甲方（业主方）：【单位名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】职务：【职务】联系电话：【电话】邮箱：【邮箱】乙方（勘察设计方）：【单位名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】职务：【职务】联系电话：【电话】邮箱：【邮箱】鉴于甲方需要对【具体项目名称及地点】进行勘察设计，经过合法合规的程序与乙方展开合作，甲乙双方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次勘察设计工作达成如下协议：一、合同目的及业务内容（一）合同目的：乙方按照甲方的需求，对【具体项目名称及地点】进行勘察设计工作，确保提供符合规范、真实准确的勘察资料和设计成果。
（二）业务内容：包括但不限于地质勘察、地形测量、设计规划等，具体任务详见合同附件一。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明：/2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写：)。
6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/ 元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)委托方单位名称：承接方单位名称：计研究院有限公司(盖章)法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日。