购销合同范文10篇(精选模板)
购销合同(通用13篇)
购销合同(通用13篇)随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是编辑给大家找到的13篇购销合同范文的相关范文,希望能够帮助到大家。
购销合同篇一甲方(需货方):乙方(供货方):甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方向甲方承建的“”工程供货事宜达成一致,特签定本合同,共同遵守执行。
一、供货产品的名称、品牌、规格及数量供货产品(联塑)牌PVC—U排水管、PPR给水管、电线管等。
二、供货产品价格以双方确认的供货产品价目表(单价附合同表)为依据,此价格为含税价,运费由乙方负责。
三、交货时间、地点及供货方式甲方应提前向乙方提交(传真或亲自送达)书面订单。
订单应写明需要的产品名称、规格、数量等内容,并且由甲方法定代表人或委托代理人签字。
乙方在收到订单并确认后应积极备货(常规产品),在5天内运送到甲方指定的仓库(工地),并承担运输费用和风险。
若因不常用规格或乙方存货不足在上述期限内交货确有困难的,应提前通知甲方,交货时间由双方另行协商确定。
四、产品质量、验收标准及方法1、乙方所供产品应符合国家质量标准。
2、乙方送货到指定交货地点后,甲方应即指派专人验收,验收合格后在乙方送货单上签字生效,甲方若有异议的,在收货后三十天内提出。
五、结算方式及期限根据乙方每月供货数量金额,双方应在每月25日进行对账认可,并于当月付清货款的80%,余下15%的货款在竣工后2月内付清,质保金为总货款的5%,如在保修期内未出现质量问题,则将质保金返还乙方。
货款可以支票、电汇或双方同意的其他方式结算,货款支付到乙方(或帐户)方为有效支付。
六、附随义务1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。
2、甲方应按照乙方提供的技术手册规范安装管道。
3、乙方根据甲方实际需要,甲方可向乙方借安装所需的焊接专用设备工具,并收取焊接专用设备工具的维护费及押金,免费进行技术培训和现场安装指导。
购销合同模板(集锦16篇)
购销合同模板(集锦16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!购销合同模板(集锦16篇)大家有没有学过如何写买卖合同在进行买卖的时候,双方必须要签署正式的买卖合同喔。
购销合同怎么写(精选18篇)
购销合同怎么写(精选18篇)怎么写篇1甲方(需方):委托代理人:联系地址:联系电话:开户行:账号:乙方(供方):委托代理人:联系地址:联系电话:开户行:账号:为了增强甲乙双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,依据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品概述产品名称规格材料数量(平米)单价(元/平米)总额注:二、质量标准1、石材属天然产品,难免有一些缺陷,乙方保证石材大面积花色基本均匀一致,无明显缺陷;2、根据石材属性,石材质量按国家石材待业标准执行。
三、包装标准双方约定为:四、交货方法甲方在乙方工厂提验货物。
甲方委托___________在乙方工厂提验货,并办理货物签收手续,甲方若中途变更或增加签收人,需事前书面通知乙方并重新开具授权,否则由此造成的一切损失由甲方负责。
五、交货地点双方约定的交货地点为:六、验收条款由甲方派人在乙方工厂内验收,验收标准为国家石材行业标准,验收合格后装车;验收时间为交货期限届满之日前,由乙方通知甲方。
七、交货期石材的交货时间为:乙方收到甲方支付的预付款之日起___天内。
八、付款日期和方式1、自合同签订之日起三日内,甲方向乙方交纳定金,计人民币______________元整,定金在最后批货款充抵。
2、付款方式为款到发货,甲方必须在提货前结清该批货款。
九、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力(如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等)的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在10天内提供主管机关证明,允许延迟履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可以部分或全部免予承担违约责任。
十、合同争议的解决方式本合同履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成依法向人民法院起诉。
十一、其它本合同自签订之日起生效。
合同履行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
正规商品购销合同电子模板(10篇)
正规商品购销合同电子模板(10篇)正规商品购销合同电子模板【篇1】甲方(买方):_________乙方(卖方):_________第一条总则一、根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,经友好协商,甲乙双方自愿签订合同,以兹共同遵守。
二、本合同有效期为一年,自___年___月___日生效,至___年___月___日止,其效力及于有效期内甲方和乙方有关购买和出售货物的所有协议(包括订单和附件)。
三、本合同自甲乙双方被授权的代表签字并加盖合同专用章后生效。
第二条供货方式一、交(提)货地点:乙方负责将货送达到甲方指定地点。
二、乙方向甲方提供如下商品,详见附页,具体定量按乙方要求确定。
三、运输费用承付:全部运费由方承担。
四、所订的货物运抵到甲方的期限在订单下达后的天内。
五、乙方提供的商品必须符合食品检验标准,应将商品合格证(或质量保证书)和必要的资料以及证件等随同商品货运单交付甲方,若资料不全,甲方有权拒收或退货,退货费用皆由乙方承担。
六、零售价的限制:_______七、结算方式:_______八、残次品处理方法:_______九、退/换货:对于滞销商品,甲方在保持原商品质量、外观、及小包装的原则下,可以在以下双方约定的期限提出退货给乙方或换取同等价格的其它商品,退回或调换货物的运输将由双方协调解决,退货或调换货物的价格为甲方当时订单所确认的价格为准。
十、补货条款:为保证商品供应,对甲方要求补货商品,乙方应在接到甲方补货通知后,审核合同章、签约人后、在双方约定条件下按时按量补货给甲方。
补货通知形式:_______到货期限:_______十一、补充条款:1、在履行本合同过程中,双方明确授权代理人和具体执行交易过程中各环节代理人以及代理行为的法律效力,从而确保合同的顺利履行。
2、本合同涉及的通知,应当以双方约定的形式送达。
3、一方向另一方收取货款或者费用的,应向对方开具发票。
4、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议,且补充协议不得与本合同相冲突。
个人与个人购销合同(精选20篇)
个人与个人购销合同(精选20篇)个人与个人购销合同在人们越来越相信法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,合同是对双方的保障又是一种约束。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面小编给大家带来个人与个人购销合同(精选20篇),希望对大家有帮助!个人与个人购销合同1甲方(买方):地址:电话:传真:邮编:乙方(卖方):地址:电话:传真:邮编:甲、乙双方本着诚信合作、友好协商的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定,就货物买卖事宜,自愿签订如下合同:一、产品名称规格及款式:面料、数量、单价、金额合同总价:RMB(大写)整备注:二、付款条件,现金支付1、合同一经签订,甲方即向乙方支付货款总额的30%作为预付款,即元(大写:人民币:元整);2、货物运输到甲方物流所在地后,甲方验货成功后,支付剩余的货款给乙方。
即RMB:(大写:人民币:元整。
);公司名称:账号:开户银行:四、交货方式交货期间:自收到订金确认之日后为日。
三、付款方式:甲方必须用电汇或支票把货款在本合同规定的期限内支付到乙方的下列账户:交货地点:五、货物运输、包装等费用1、货物的运输费、包装费及相应费用由乙方负责。
2、因甲方原因不能提货而造成货物需要存仓的,仓储费用由甲方承担。
六、质量标准及验收1、如果甲方在检验此批货物的过程中,发现不合格产品,甲方有权要求退还商品,乙方应无条件接收退还商品要求。
如果甲方发现大小不一,或色泽发生错误等,乙方也应提供退换货服务。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视所交产品匀为合格且符合合同规定。
七、合同生效本合同自乙方收到甲方支付订金后开始生效,甲乙双方始履行合同条例。
八、违约责任1、甲方无正当理由拒收货物、拒交货款的,则乙方不退还已收货款。
甲方应向乙方交付相当于合同总价款的30%的违约金,并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
2、乙方无正当理由拒交货物的,乙方向甲方退还已收货款,并向甲方交付相当于合同总价款的30%违约金,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
购销合同书通用版本范本8篇
购销合同书通用版本范本8篇篇1合同编号:XXXX年购销字第XXX号甲方(供应商):_________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________法定代表人(负责人):___________________乙方(采购商):_________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________法定代表人(负责人):___________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则,经友好协商,就甲方向乙方销售以下商品达成如下协议:一、商品名称及规格甲方同意向乙方销售以下商品:______________________(具体商品名称、型号、规格、数量等详见附件清单)。
二、商品价格及支付方式1. 甲方同意以附件清单中列明的价格向乙方销售上述商品。
2. 乙方应在合同签署后XX个工作日内向甲方支付全款。
支付方式可采用银行转账、汇款等方式,具体支付信息如下:账户名:_____________________________账户号:_____________________________开户行:_____________________________3. 如乙方未按时支付货款,甲方有权解除本合同,并依法追究乙方的违约责任。
三、交货时间与方式1. 甲方应在收到乙方全款后的XX个工作日内,将商品送达乙方指定的地点。
2. 交货方式可采用汽车运输、铁路运输、空运等方式,具体由双方协商确定。
3. 乙方应确保收货人信息准确无误,如因乙方提供的信息错误导致商品无法送达或送达错误,甲方不承担任何责任。
四、商品质量保证1. 甲方保证所销售的商品均为正规渠道、合法来源的商品,符合相关国家及行业标准。
有关购销合同模板(推荐10篇)
有关购销合同模板(推荐10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!有关购销合同模板(推荐10篇)随着法制的进步,合同在社会生活中的应用也越来越广泛,对民事法律关系起到了很好的保护作用。
购销合同(通用18篇)
购销合同(通用18篇)购销合同(通用18篇)随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家收集的购销合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同范本1合同编号:_________________签订日期:__________________签订地点:__________________经供方:______________需方:______________充分协商,签订本合同。
在执行中,任何一方不履行合同,应承担违约责任。
1、商品品名:__________________________________规格:__________________________________单位:__________________________________数量:__________________________________单价:__________________________________金额:__________________________________备注:__________________________________货款共计人民币(大写):________________2、商品质量:__________________________________________3、作价办法:_______________________________________4、交货时间:____________________________5、包装要求及费用负担:_______________________________6、质量检验及验收方式:_______________________________7、结算方式:________________________________________8、运输办法:________________________________________________9、供方违约责任(1)产品品种、规格、质量不符合规定,需方同意收货的,按质论价;需方不同意收货的,由供方负责处理,并承担因此造成的损失。
购销合同模板电子版(通用10篇)
购销合同模板电子版〔通用10篇〕购销合同模板电子版〔通用10篇〕购销合同电子版1甲方:〔供方〕________________乙方:〔需方〕________________本着公平公正的原那么经双方友好协商特达成如下协议。
一、货物名称:________________________。
二、质量标准:石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。
水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。
三、供货方式:汽运四、价格:甲方将以上货物从运至________城的乙方工地,到货价格为水洗砂________元/m,________元/m______________石子________元/m,细沙________元/m,戈壁料________元/m,以上价格均为含税价〔出具发票〕五、供用量:按乙方实际要求用量供给。
六、供货时间:供货期从本合同签定之日起至工程完毕止。
七、结算方式:乙方每壹个月将甲方所运砂石料货款的________%结清。
__________年________月______日之前将所有剩余款结清。
八、乙方提早一天通知甲方供货量,如甲方不能按时供给造成乙方损失。
按此供给量价款的_______%支付违约金〔计每车付______________元违约金〕九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成别人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效,此合同一式四份,甲方一份,乙方三份。
工程完毕,本合同自动失效。
甲方签字:___________________乙方签字:_____________________________年________月______日__________年________月______日购销合同电子版2甲方:__________________乙方:__________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方责任及义务,经甲乙双方充分协商,就甲方坐落于____________________________________,使用乙方“_________”牌水泥达成如下协议,供双方遵照执行:一、供货时间协议签订日起至工程完工。
购销合同范本通用15篇
购销合同范本通用15篇购销合同范本1甲方:地址:乙方:地址:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就半封闭制冷压缩机购销事宜达成共识,签订本合同。
合同附件一式两份(附详细定单型号尺寸价格表一份)一、付款方式:二、乙方责任:就半封闭制冷压缩机的类型、规格、型号、材质、按甲方要求的样板进行生产加工,并于年月日前安装完毕。
三、甲方责任:1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、乙方按约定时间安装完毕,甲方于安装完毕后七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、违约责任:1、乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额1%日向甲方支付违约金。
2、甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、质量保证及售后服务:1、质量要求和技术标准,供方提供的商品必须是全新的。
2、质保期为产品全部完成供货安装并经验收合格后10年3、如遇情况需售后服务的,乙方将在接到服务店话两小时内响应,遇到重大问题乙方将及时组织有关技术人员进行维修,保证产品正常运行。
乙方提供半封闭制冷压缩机部分半年免费保修,配件部分提供十年免费保修(人为损坏除外)六、补充条款:本合同金额为不含税金额。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,经双方协商后解决。
甲方:乙方:签约代表:签约代表:电话:电话:日期:日期:账户名称:开户银行:账号:购销合同范本2供方: (以下称为甲方)需方: (以下成为乙方)供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条物资名称、种类、规格、单位、数量第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第 3 项作标准:1.附商品样本,作为合同附件。
2. 商品质量,按照国家标准执行。
3. 商品质量由双方议定。
第三条商品单价及合同总金额1.商品定价,供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。
购销合同模板(通用15篇)
购销合同模板(通用15篇)购销合同模板1合同编号:mnts— js20xxrl—**工程名称:********能投资********热电厂电煤采购二o一二年一月一日、总那么********能投资**热电厂与********,就1********能投资热电厂电煤相关事宜通过充分协商达成协议,并签订本合同。
合同编号:mnts—js20xxrl—****** 合同签订地点:呼和浩特合同购方:********能投资热电厂合同销方:************2、数量及供货期限供货数量:据实结算供货期限:3、质量3.1、煤种:烟煤;品种:原煤;粒度≤100mm。
3.2、质量: 入厂煤收到基低位发热量〔q,ar〕18.82mj/kg(4300千卡/千克),全水分〔mt〕≤15%;全硫〔st, ad〕≤1%;灰分〔aad〕≤30%;挥发分〔vad〕≥30%;灰熔点软化温度〔st〕>1300℃。
3.3、上述质量指标中,低位发热量低于要求值时,按本合同第4.2条执行,其他指标中,如其中有一项不合格,购方可停顿进煤,如经过整顿仍达不到入厂煤质量要求,购方可终止执行合同。
4、价格4.1、一票结算,煤价380元/吨〔含煤费、运费、装车费及17%增值税〕。
如遇市场调整,双方协商此价格也作相应调整。
4.2、质价挂钩方法:如q,ar ≧17.98 mj/kg(4300千卡/千克),每升0.0041816mj/kg(1千卡/千克)奖0.09元/吨;16.31mj/kg(3900千卡/千克)<q,ar ≤17.98 mj/kg(4300千卡/千克),每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.09元/吨;15.05mj/kg(3600千卡/千克)<q,ar ≤16.31mj/kg(3900千卡/千克),每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.12元/吨;热值低于15.05mj/kg(3600千卡/千克) ,厂方拒收,已卸入煤场按150元/吨进展结算。
购销合同范本10篇
购销合同范本10篇合同范本一:商品购销合同一、合同双方甲方(供方):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(需方):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________二、合同标的1. 商品名称:____________________2. 规格型号:____________________3. 数量:____________________4. 单价:____________________5. 总价:____________________三、质量标准甲方所提供的商品应符合国家相关标准和乙方的要求,保证商品的质量、性能和安全性。
四、交货时间、地点和方式1. 交货时间:____________________2. 交货地点:____________________3. 交货方式:____________________五、验收标准和方法1. 乙方应在收到商品后的[具体天数]内进行验收,如发现商品质量、数量等不符合合同约定,应及时通知甲方。
2. 验收标准按照本合同第三条约定的质量标准进行。
3. 验收方法:乙方可以采取[具体验收方法,如抽检、全检等]进行验收。
六、货款支付方式1. 付款方式:乙方采用[具体付款方式,如电汇、支票等]支付货款。
2. 付款时间:乙方应在验收合格后的[具体天数]内支付货款。
3. 甲方应在收到货款后的[具体天数]内开具合法有效的发票。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的时间、地点和方式交货,每逾期一天,应按照合同总价的[具体比例]向乙方支付违约金;逾期超过[具体天数]的,乙方有权解除合同,并要求甲方返还已支付的货款,同时甲方应按照合同总价的[具体比例]向乙方支付违约金。
公司购销合同模板(实用10篇)
公司购销合同模板(实用10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!公司购销合同模板(实用10篇)公司购销合同模板第1篇(以下简称乙方)为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下协议:1、自协议签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。
购销合同书范本8篇
购销合同书范本8篇篇1甲方(供应商):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________联系方式:___________________________乙方(采购商):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________联系方式:___________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则,经友好协商,就甲方向乙方销售以下商品(以下简称“货物”)达成如下协议:一、货物名称、规格、数量及价格1. 甲方同意向乙方销售以下货物:___________________________(具体货物名称、规格、数量及价格详见附件)。
2. 货物的价格固定/可调整,具体价格根据市场行情及双方协商确定。
二、交货期限与方式1. 甲方应在乙方付款后______日内发货,运输方式为_____________,运费由______承担。
2. 乙方应在收到货物后______日内进行验收,如有质量问题应及时通知甲方。
三、付款方式及期限1. 乙方应在合同签订后______日内支付货款的______%作为预付款。
2. 甲方发货前,乙方应支付剩余货款。
3. 乙方应以______方式支付货款,支付信息如下:___________________________。
四、质量保证与售后服务1. 甲方保证所销售的货物符合相关国家质量标准,不得销售假冒伪劣产品。
2. 甲方提供______个月的质保期,如货物在质保期内出现质量问题,甲方负责免费维修或更换。
3. 甲方在收到乙方售后服务请求后______小时内响应,并在______日内解决问题。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能在约定的时间内发货,应支付逾期违约金,违约金为合同总金额的______%。
购销商品合同范本(通用12篇)
购销商品合同购销商品合同范本(通用12篇)随着法律观念的深入人心,合同起到的作用越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的购销商品合同范本(通用12篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
购销商品合同1销货方:____(以下简称甲方)购货方:____(以下简称乙方)签约时间:_______签约地点:_______第一条经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。
具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。
合同附件与本合同具有同等效力。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
签订成交单,除上级规定按计划分配成交外,其余商品一律采取自由选购,看样成交的方式。
第二条合同签订后,不得擅自变更和解除。
如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。
但提出方应提前通知对方,并将合同变更通知单寄给对方,办理变更或解除合同的手续。
按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。
如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。
第三条成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。
在签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。
国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。
逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。
逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。
由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。
第四条运输方式及运输费用等费用,由双方当事人协商决定。
第五条各类商品质量标准,甲方严格执行合同规定的质量标准,保证商品质量。
购销合同书通用版范本8篇
购销合同书通用版范本8篇篇1甲方(供货方):_________________________注册地址:_____________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(采购方):_________________________注册地址:_____________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、友好合作的原则,经双方充分协商,就甲方向乙方供应商品事宜达成如下协议,特订立本合同,以资共同遵守。
一、商品名称、规格型号、数量及质量要求1. 甲方向乙方提供的商品名称:_________________________2. 规格型号:_________________________ (具体规格型号见附件)3. 数量:__________________________________________(详见附件)4. 质量要求:甲方向乙方提供的商品应符合国家相关质量标准,乙方应按照使用目的及要求选用合适的商品规格型号。
商品必须全新、未使用且完好无损。
如有质量问题,乙方有权要求甲方无条件退换货。
二、价格及支付方式1. 甲方同意以附件中列明的价格向乙方提供商品。
价格包括包装费、运输费等所有相关费用。
附件中的价格如有变动,甲方应及时通知乙方,经双方协商同意后,可调整执行新价格。
2. 乙方应在收到货物后的______天内完成验收,并按照合同约定的价格将货款支付至甲方指定账户。
如乙方发现货物存在质量问题,应在验收后的______天内书面通知甲方,并按照甲方的要求进行处理。
三、交货及验收1. 甲方应在合同签订后的______天内完成生产并安排发货。
购销合同范本(精选16篇)
购销合同范本(精选16篇)购销合同范本(精选16篇)在当今不断发展的世界,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的购销合同范本,欢迎大家分享。
购销合同篇1合同编号:__________工程名称:__________签约地点:__________需方:__________供方:__________经合同双方充分协商,同意按如下条款签订合同:一、合同标的1、设备名称、规格(型号)及配置设备品牌名称__________设备规格(型号__________2、凡供方供应的设备必须符合国家现行相关标准的要求,并应是全新的、未使用过的、技术先进且成熟可靠的。
3、设备的配置、技术指标和性能必须符合国家现行相关标准和规范的要求。
4、供方提供与本合同设备的检验、安装、调试、验收、运行、维护等有关的技术指导、技术配合。
5、供方提供设备的运输并办理运输保险,并负责卸货。
6、供方提供设备的安装指导、开机调试。
设备于发运之日起计十八个月或开机调试后之日起计十二个月内(以先到者为准)为保用期。
二、供货范围1、合同范围__________工程的__________工厂生产的(设备名称)__________及随机配套零部件供应、配合安装、调试、售后服务。
2、合同供货范围包括1项所有设备、技术资料、随机附件。
但在执行过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的,并且是满足国家现行相关标准和规范要求所必须的,均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、随机附件等予以增补,且不收取任何费用。
三、合同价格_________币种(人民币)序号:设备名称:数量:__________合价1、合计__________大写:人民币上表价格除包括合同设备费(含随机附件)及合同设备的税费、运杂费、保险费等费用外,还包括供方向需方提供技术资料、技术服务、安装指导、开机调试、技术指导等与本合同有关的所有费用。
购销合同范本15篇
The way to find happiness in life is to understand that you are given life for dedication.悉心整理助您一臂(页眉可删)购销合同范本15篇购销合同范本1甲方:__x(以下简称甲方)乙方:__x(以下简称乙方)一、甲方因业务需求,向乙方订购纯银饰品,纯银项链5000条,每条约重18克;纯银手镯600对,每对约重35克;纯银戒指10000个,每个约重5克;纯银吊坠30000个,每个约重6克;纯银碗器500套,每套约重90克;纯银茶具400套,每套约重650克;纯银筷子600双,每双约重45克。
详见下表:二、乙方在签订合同起,须在一个月内完成甲方所订购的产品。
三、甲方在签订合同起预付壹拾万元定金。
四、付款方式:甲方验货完毕须一次性付清所有订购的纯银货款所指定的工行帐户。
开户行:工行莆田分行南门支行户名:__x帐号:______________x五、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:__x 乙方:__x身份证号码:身份证号码:手机号码:手机号码:购销合同范本2本合同于20__年__月__日由下列各方签订:一、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ (以下简称“买方”);二、(以下简称“卖方”)。
买卖双方为了保证全面履行各自义务,经双方友好协商,达成如下协议,共同执行。
第一条合同标的1.1 本合同的合同标的为买方向卖方购买的下列设备(以下简称“设备”);设备名称:银河UV平板机规格型号: UD-1312UFW机器编号:喷头型号: DX-5喷头数量: 2支机器数量:1台1.2 买方向卖方购买的上述设备附专业输出软件一套、打印线一套、电源线一套(以下统称为“备件”)。
1.3 本协议双方同意,买方应提出设备的规格、型号、数量、质量、包装、运输、检验及其他要求,并接受卖方要求提供的设备。
第二条设备售价及付款方式2.1 设备售价为人民币(大写) 玖万捌仟元整(小写:RMB 98000.00 )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
购销合同范文10篇购销合同篇1购货方:以下简称:甲方售货方:以下简称:乙方甲方需购鳗苗一批,经多方询价采购,甲方决定从乙方购买鳗苗,经双方共同协商,达成如下购货协议:一、品种和规格欧洲鳗苗。
二、供货时间 20__年月4日13日以前,具体供货时间由乙方确定,并提前一天通知甲方。
三、质量要求和货物验收:1、乙方要确保所供鳗苗健康无伤、无寄生虫,且要符合甲方要求的品种和规格,否则甲方可拒绝收货。
2、乙方负责将鳗苗运送到甲方指定的地点(甲方养鳗场),运输费用由乙方承担。
3、运输到点后,甲方对鳗苗进行抽样检查,允许千分之五的运输死亡率。
死亡率超过千分之五的,超过多少核减多少。
四、供货数量及价款欧洲鳗苗15万尾,每尾价格4.8元。
合计:720__0元(柒拾贰万元整)。
五、付款方式甲方验收货物后,一次性将货款付给乙方。
六、若有未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日购销合同篇2民事起诉状原告:北京++++仪器有限公司贵阳分公司,住所:贵阳市新华路,邮政编码:650032电话:(0851)5877+++ 5841+++负责人:林++++,职务经理被告:熊庆成住所:贵阳市花溪区久安乡打通村堵鲁组32号电话:159********案由:买卖合同欠款纠纷诉讼请求:1、判令被告支付货款23,000元2、判令被告支付滞纳金23,000元3、判令被告承担本案所有诉讼费用。
事实和理由:原被告于20__年6月22日签订《买卖合同》,被告向原告购买++++全站仪和++++铝合金脚架等配件,总价款27,000元。
合同约定,被告在20__年7月25日付清货款。
还约定逾期付款时,按1/天支付滞纳金。
被告熊庆成于20__年6月22日收取了全部合同标的物并出具签字盖章的《合同货品签收单》。
原告认为,“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。
当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。
”被告未能履行合同约定的付款义务,严重违反了合同。
根据《合同法》109条、114条应当承担支付价款和支付违约赔偿金的法律责任。
被告应当支付货款23,000元,还应按合同支付逾期滞纳金23,000元(已经大幅减少),并承担本案所有诉讼费用。
根据《民事诉讼法》第24条、第108条的规定,特向贵院起诉,请贵院依法维护原告的合法权益。
致贵阳市花溪区人民法院原告:北京++++仪器有限公司贵阳分公司负责人:二〇〇九年六月十日附:1、本状副本1份2、书证3份。
购销合同篇3签订日期:合同编号:甲方:乙方:甲方委托乙方加工生产,经双方充分协商,并根据《中华人民共和国合同法》的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工产品的品名、规格、数量、金额(不含税):品名款号款号规格数量单价金额备注第二条加工产品的质量技术标准及要求:乙方应依照甲方所提供(或认可)的产品样板要求,经双方代表认可盖章封签核实,作为质量验收的收货标准及做工工艺技术的依据。
第三条加工产品的质量验收办法:经双方认可盖章封签的样板作为质量验收标准。
甲方收货后发现产品不符合检定的,甲方可以退回产品,乙方应负责翻执、修改。
第四条交(提)货方式,地点及费用负担:上述产品运往深圳市指定地点,一切运输费用、保险费用、商品安全投保由乙方负责。
第五条结算期限及方式:月结天,付款方式。
第六条产品交货期年月日。
第七条纠纷的处理:本合同发生纠纷时,应本着友好的态度解决,在双方协商不成时,任何一方可以向甲方所在地的人民法院诉讼。
第八条本合同一式两份,双方各执一份,经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字、加盖公章或合同专用章后即具有法津效力。
甲方:乙方:法定代人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:购销合同篇4需方:(甲方)工业品购销合同编号:供方:(乙方)签定日期:年月日根据《工业品购销合同法》,经双方协商一致签订此工业品购销合同,供方向需方提供以下设备:一.产品名称、型号、产地、单位、数量、金额:详细规格及技术配置见工业品购销合同附件。
二.质量要求及技术标准:供方保证所提供的产品必须为全新原装且未使用过的产品,并完全符合厂家有关技术标准,必须保证所提供的产品质量;本产品质保期为壹年,质保期内如产品发生质量问题(非人为原因造成)则由供方对产品进行免费维修;质保期外供方应负责该产品的终身维修。
三、随机备用、附件、工具数量及供应方法:按清单提货。
四.交货时间、地点及方式:预付款到帐后,十个工作日内。
五.运杂费负担:运输及相关费用由供方负责,运输中的损失、损坏由供方承担。
六:验收标准和方式:按生产厂家的产品出厂标准验收,如有异议的需方于收货后一周内提出。
七.结算方式、时间及地点: 签订工业品购销合同后,甲方付30%预付款,乙方安排生产,货到验收合格后,甲方支付工业品购销合同金额60%货款,留10%作为质保金,设备运行一个月满后一次性付清剩余货款。
八.违约责任:(一)乙方违约责任:乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合工业品购销合同规定,甲方有权退货及收回已付货款,并由乙方支付工业品购销合同价款总值百分之十的违约金。
无特殊原因乙方逾期未交付设备的,乙方向甲方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金,最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。
(二)甲方违约责任:甲方无正当理由拒收设备,甲方向乙方偿付工业品购销合同价款总值)百分之五的违约金。
甲方无故逾期支付设备款,甲方向乙方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金,最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。
九.解决工业品购销合同纠纷的方式:双方协商解决,协商或调解不成的依法向人民法院起诉。
十.本工业品购销合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有同等法律效力,传真件有效。
十一. 其它:乙方收到甲方货款后按工业品购销合同开具对应的17%增值税专用发票给甲方。
甲方单位(印章):乙方单位(印章):代表签字:代表签字:电话:电话:传真:传真:附件:产品介绍1.产品清单:2.技术参数3.产品参考图4.付款/开票信息购销合同篇5甲方(供货方): (以下简称甲方)乙方(使用方)以下简称乙方)甲、乙双方经友好平等协商,就农药、肥料供货一事,自愿签订本合同,合同条款如下:一、乙方向甲方电话或订单通知所需肥料和农药的具体名称、数量及送货时间。
二、甲方负责将产品运往乙方指定地方,其运费由甲方承担。
三、质量标准及要求:甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的肥料和农药质量标准,随产品附送同批产品的生产批号、开据正规发票,并保证产品的剩余有效期不少于个月。
五、验收方式:产品包装要完好,生产批号与产品批号须一致,如有破损或质量不合格的,乙方有权退货或拒付货款。
六、结算方式:乙方与甲方以月结形式付款,甲方需每月初与乙方核对上个月所产生的货款,开具发票,乙方尽快审付货款。
七、违约责任:1.甲方责任:(1)如甲方供给乙方的产品不合格而造成乙方作物减产的,则甲方应赔偿乙方合理的经济损失。
(2)甲方不能按时送货的,应提前至少_ 天通知乙方,并与乙方协商处理。
否则甲方逾期供货的,乙方有权选择拒绝收货或折价后接受货物。
2.乙方责任:乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明用药,如乙方不严格按甲方产品说明用药产生药害或其它病害,甲方不负责任。
八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
经双方签字盖章后生效,有效期到年月日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:单位单位购销合同篇6供货单位(甲方):叶珊兰购货单位(乙方):叶邦富根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买甲方产品一事达成如下协议:一、产品名称、数量、价格货款总额为:肆拾叁万肆仟肆佰元整(大写人民币:434400.00元)二、货款结算1、付款方式:现金支付。
2、甲方开户行账号:3、乙方须一次性向甲方付清货款,货款达到甲方账户后,甲方于三天内发出货物及一个月内提供发票。
三、违约责任甲乙双方任何一方违约,违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金,守约方由此引起的经济损失,有权向违约方进行追索。
四、附则本合同双方签字、盖章之日起生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:年月日乙方代表:购销合同篇7买方:_________________ _身份证号:_________________ _电话:______卖方::________________ __身份证号:________________ __电话:______买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同,经双方友好协商,卖方同意销售,买方同意购买由卖方提供建筑用河沙及石子,并且双方一致同意严格履行本合同如下条款:一、品名1,,河沙(中沙)。
2,石子(大三)二、交货期:自卖方收到定金之日起15日内。
三、数量:1,河沙5000吨2,石子5000吨四、交货地点:成武县紫荆花园工地(老农行家属院)。
五、价格及价格调整:单价:1,河沙人民币65元/吨,共计人民币325000 元。
2,石子人民币45元/吨,共计人民币六、付款和结算:在双方签定合同之日起3个工作日内,买方须将总货款的60%汇至卖方指定的帐户,货物全部到达交货地点后买方一次清支付总货款的35%,剩余总货款的5%作为卖方的质保金,买方于本合同签订后一年内支付给卖方;卖方凭正本过磅单向买方进行结算货款。
七、货物发运:运输方式:汽运。
卖方承担运费。
八、争议的解决:双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。
如协商不成,则提交合同签约地法院进行裁决,该裁决结果为最终结果,诉讼费用由败诉方承担。
九、违约及违约金:如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务,违约方须向对方支付本合同总标的额的5%作为补偿。
十、生效及变更:本合同一式贰份双方各执壹份;本合同经双方签字捺印后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日购销合同篇8出包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据本砂场实际情况,为提高本砂场的效益,保证股东合法权益和盈利,保证正常交易程序,经本砂场股东研究决定,同意将本砂场所有砂石料承包给乙方销售,为此签订本合同,以资共同遵守。