高压线防护施工合同
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
搭设高压线防护合同5篇
搭设高压线防护合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要在特定区域内进行搭设高压线防护设施，因此通过本合同的签订，委托乙方负责完成该工程项目的施工任务。
为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高压线防护设施搭设工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不仅限于搭设防护网、安装警示标识等。
二、合同总价及付款方式1. 本工程的合同总价为人民币____________元（大写：_________________________元整）。
该费用包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费等所有相关费用。
2. 甲方应按以下方式付款：（1）合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的70%。
三、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后____________天内完成本工程的施工任务。
2. 乙方应按照甲方的施工进度要求，确保工程按时完工。
如遇特殊情况，乙方应及时通知甲方，共同协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程未通过验收，乙方应负责整改，并承担相应费用。
五、安全施工及保证1. 乙方应制定完善的安全管理制度和措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规定，不得违章指挥和作业。
3. 乙方应对施工现场的工人进行安全教育和培训，确保工程施工安全。
4. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险，并承担相应费用。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按时完成工程任务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
35kv高压线路施工合同模板
35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。
五、工程地点，（详细地址）。
六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。
2. 工程范围，（详细描述）。
3. 工程规模，（详细描述）。
4. 工程工期，（具体时间）。
七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。
2. 付款方式，（详细描述）。
3. 结算方式，（详细描述）。
八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。
2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。
祝合作愉快！。
荣城花园北苑高压线防护方案
施工组织设计／方案报审表工程名称：荣城花园北苑七标段工程编号：荣城花园北苑七标段工程高压线防护方案一、编制依据《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）；《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）；《建筑施工安全技术操作规程》（DBJ01-62-2002）；二、工程概况合肥市庐阳产业园建设投资有限公司兴建的荣城花园北苑10#、15#、16#、21#、26#、31#、32#、37#、42#楼，位于合肥市丽水路以东、怀远路以北、连水路以南，工程建筑面积为63812.0M2剪力墙结构，21#和26#楼为地上33层,建筑总高度为96.00M，其它均地上18层，建筑总高度为52.50M，标准层高为2.9M；建筑工程等级为一级，耐火等级为一级（18层为二级），抗震设防烈度为7度，防水等级为2级，使用年限为50年。
本工程为钢筋砼剪力墙结构，建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为7度，结构抗震等级为二级，设计等级为甲级，设计使用年限50年。
设计单位：中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司勘察单位：合肥市勘察院有限责任公司建设单位：合肥市庐阳产业园建设投资有限公司监理单位：安徽华东工程建设监理咨询有限公司施工单位：安徽安超建设工程有限公司1、本方案护线架子所在位置：荣城花园北苑七标段工程的工地现场的西侧有一条外电高压线路，距离各塔吊间距均在55米之外，而各塔吊的回转半径为42米，所以此高压线不在塔吊回转半径范围之内。
但用于施工临时用电的高压线与15#、21#楼塔吊水平距离39米，其中一台变压器与15#楼塔吊水平距离38米。
塔吊的回转半径为42米，所以施工临时用电高压线在15#、21#楼塔吊回转半径范围之内，变压器与15#楼塔吊回转半径范围之内。
高压电杆最高点距地面13m,输电导线电压为10KV，因此施工临时用电高压电线和变压器防护架子搭设在工地现场临时围墙的西侧，采用高压电线在塔吊回转半径范围之内两段搭设防护。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
高压线防护合同
高压线防护合同甲方（委托方）：姓名：[甲方姓名]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（受托方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]一、工程概况。
1. 工程名称。
这高压线防护工程呀，可重要啦。
就像给高压线穿上一层保护衣，让大家都能安心呢。
2. 工程地点。
在[具体地点]呢，这个地方周围环境也有点复杂，所以防护工作得格外仔细。
二、防护工程内容。
1. 乙方负责的事情。
乙方得像个贴心小卫士一样，对高压线进行全面的防护。
包括设置合适的防护架，这个防护架得牢固又安全，可不能是那种风一吹就晃悠的。
还要做好警示标志，那些标志要醒目得很，就像在对路过的人喊“这里有高压线，离远点哦”。
2. 具体的防护标准。
三、工程期限。
1. 开始日期。
从[开始日期]开始，这就像一场战斗的号角吹响啦，乙方就得立马行动起来。
2. 结束日期。
到[结束日期]就得完工哦。
在这个期间，要是遇到特殊情况，像天气特别恶劣这种不可抗力因素，工期可以适当延长一点，不过乙方得及时和甲方说一声，就像朋友之间有啥事儿得互相通个气。
四、双方的权利和义务。
1. 甲方权利义务。
甲方有权对乙方的工作进行监督，就像个监工一样。
不过甲方可不能没事就刁难乙方，要在合理的范围内提意见。
甲方要按时支付工程款，这是对乙方劳动的尊重。
要是甲方拖延付款，乙方肯定会不开心的，就像你答应给别人买糖却一直不买一样。
2. 乙方权利义务。
乙方有权按照合同要求获取工程款。
乙方要认真做好防护工作，要是因为乙方的疏忽出了问题，那乙方可得负责。
而且乙方在施工过程中，要注意安全，不能影响周围居民的正常生活，要是因为施工搞得周围乌烟瘴气、吵吵闹闹的，那可不行。
五、工程款及支付方式。
1. 工程款总额。
这个工程款总共是[X]元呢，这可是乙方辛苦工作的报酬呀。
2. 支付方式。
甲方会分阶段给乙方付款。
在工程开始的时候，先付[预付款金额]元，就像给乙方一个启动资金。
高压施工合同
高压施工合同合同范本专家。
标题，高压施工合同。
合同编号，_______。
日期，_______。
甲方（委托方），________。
乙方（承包方），________。
鉴于甲方拟进行高压施工项目，现委托乙方承包该项目，并经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行高压施工项目，具体工程内容包括但不限于，________（详细描述）。
1.2 乙方接受委托，承担高压施工项目的设计、施工、监理等相关工作。
第二条合同价格。
2.1 甲方应按照双方约定的支付进度和标准，按时足额支付合同价款。
2.2 乙方应按照工程进度和质量要求，保质保量完成施工项目。
第三条工期。
3.1 乙方应在双方约定的工期内完成高压施工项目，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条质量保证。
4.1 乙方保证所提供的施工材料和设备符合国家标准，并保证工程质量符合相关规定和标准。
4.2 在工程竣工验收合格后，乙方应对施工项目提供一定期限的质量保修服务。
第五条安全责任。
5.1 乙方应加强对施工现场的安全管理，保障施工人员和周边居民的人身和财产安全。
5.2 如因乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并积极协助甲方处理善后事宜。
第六条违约责任。
6.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条法律适用和争议解决。
7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），________ 乙方（盖章），________。
签订日期，_______ 签订地点，_______。
合同范本专家，________（签名）日期，_______。
搭设高压线防护合同
搭设高压线防护合同甲方（发包方）：姓名：______________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（承包方）：姓名：______________________联系地址：________________联系电话：________________一、工程概况。
1. 工程名称：高压线防护搭设工程。
2. 工程地点：就在那一片甲方指定的地方啦，具体位置咱都清楚的哈。
3. 工程内容：乙方负责按照相关安全标准和甲方要求，搭设高压线防护设施。
这防护设施可得搭得稳稳当当的，就像给高压线穿上一层坚固又安全的铠甲，可不能马虎哦。
二、合同工期。
1. 开工日期：咱就定在______年______月______日开始干这个活儿，这一天就像是咱们这个小工程的大日子，大家都得打起精神来。
2. 竣工日期：______年______月______日之前必须得完成。
时间可是很宝贵的，咱们得按照这个时间节点来，可别拖拖拉拉的，就像赶一场有趣的小竞赛一样，按时完成多有成就感呀。
三、工程价款及付款方式。
1. 工程价款：总共是______元整（大写：______________________元整）。
这个价钱可是咱们双方都觉得比较合理的啦，乙方要好好干，把这钱赚得踏踏实实的。
2. 付款方式：甲方在合同签订后的______个工作日内，先付给乙方工程总价款的______%，也就是______元（大写：______________________元整）。
这就像是给乙方的一个小鼓励，让乙方能顺利地开始准备材料、安排人手啥的。
当高压线防护设施搭设到一半的时候，甲方再付给乙方工程总价款的______%，即______元（大写：______________________元整）。
这时候乙方可得加把劲，不能松劲儿哦。
等到整个工程竣工，并且经过甲方验收合格之后呢，甲方在______个工作日内把剩下的工程总价款的______%，也就是______元（大写：______________________元整）付给乙方。
高压线下施工安全合同6篇
高压线下施工安全合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保高压线下施工的安全性，明确双方的安全责任，甲乙双方经友好协商，达成如下安全合同：一、工程概况1. 工程名称：高压线下改造工程2. 工程地点：XXXXXXXXX3. 工程内容：涉及高压线路下的施工活动，包括但不限于挖掘、建设、拆除等。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应向乙方提供高压线路的相关资料，标明架空线路走向、高度等详细数据。
（2）甲方应确保施工现场的安全设施符合国家和地方相关法规标准的要求。
（3）甲方有权对乙方的施工安全进行监督、检查，并提出整改意见。
2. 乙方责任：（1）乙方应制定完善的安全管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志。
（3）乙方应确保施工人员遵守安全规定，禁止在高压线路附近进行与施工无关的活动。
（4）乙方应安排专职安全员负责日常安全管理工作，及时发现并消除安全隐患。
（5）乙方应确保使用的机械设备符合安全要求，定期进行维护和检查。
（6）乙方应制定应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定安全措施方案，明确施工过程中需要采取的安全防护措施。
2. 乙方应按照安全措施方案进行施工，确保施工过程的安全性。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取封闭管理措施，防止非施工人员进入施工现场。
4. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日签署地点：XXXXXXXXXXX一、工程概况工程名称：高压线下改造工程工程地点：[具体地点]工程内容：涉及高压线路下的施工活动二、安全责任篇2合同编号：【编号】甲方（电力管理方）：【名称】乙方（施工承包方）：【名称】鉴于甲方需要在高压线区域进行建设工程，为确保施工过程中安全顺利进行，避免因违反电力设施保护法规或操作不当等引发安全事故，造成不必要的损失和纠纷。
高压架线合同模板
高压架线合同模板甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）为确保高压架线工程能够有序进行，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同：第一条合同内容1.1 甲方委托乙方承担高压架线工程项目的施工任务，乙方应按照约定的工程进度和质量标准完成工程。
1.2 乙方在施工过程中，应遵守相关的法律法规和技术标准，确保工程质量，保障工程安全。
1.3 甲方应按照约定的支付进度及金额向乙方支付工程款项，乙方应按照实际完成的工程进度向甲方提交相应的工程报告和结算材料。
1.4 双方在合同履行过程中，如有任何争议应协商解决，若无法协商解决，则提交相关仲裁机构进行仲裁。
第二条施工期限2.1 高压架线工程应在双方签订合同后的约定期限内完成，若因不可抗力等不可预见的情况导致工期延误，双方应协商延长工期。
2.2 若乙方无故延误工期，应承担相应的责任，并按照约定的金额向甲方支付违约金。
第三条工程质量3.1 乙方应按照工程设计图纸和技术要求完成高压架线工程，确保工程质量符合相关标准及规范。
3.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合，及时处理发现的质量问题。
第四条付款方式4.1 工程款项应按照约定的支付进度进行支付，具体支付时间和金额由双方在合同中约定。
4.2 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求支付逾期付款的利息，并保留追究相关责任的权利。
第五条安全防护5.1 乙方应建立健全的安全管理体系，保障工程施工期间的安全，确保员工的人身安全。
5.2 甲方应为乙方提供必要的安全防护用品和设备，加强工程现场的警示标识，预防事故的发生。
第六条违约责任6.1 若甲方或乙方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，赔偿对方造成的损失。
6.2 如一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方支付相应的违约金。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，双方可在书面形式下另行协商。
高压线防护合同5篇
高压线防护合同5篇篇1甲方（电力设施所有者）：____________________乙方（防护服务提供者）：____________________鉴于甲方拥有并运营高压线路，为保障线路安全及周围环境与人员的安全，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就高压线防护事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于高压线防护的责任、权利和义务，确保高压线路的安全运行，保护周围环境及人员的安全。
二、服务内容1. 乙方负责为甲方提供高压线防护服务，包括但不限于对线路的日常巡查、维护、检修、改造等。
2. 乙方应根据甲方的需求，制定合理的高压线防护方案，确保线路安全。
3. 乙方应对线路周边环境和人员进行安全宣传和教育，提高公众对高压线路安全的认识。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应提供必要的资料，协助乙方完成高压线防护工作。
（2）甲方应按照合同约定支付乙方提供的防护服务费用。
（3）甲方应确保线路周边环境的整洁，避免对线路造成安全隐患。
2. 乙方责任与义务（1）乙方应按照合同约定提供高质量的高压线防护服务。
（2）乙方应定期对线路进行巡查、维护、检修和改造，确保线路安全。
（3）乙方应及时向甲方报告线路安全状况，提出合理的防护建议。
（4）乙方应对线路周边环境和人员进行安全宣传和教育。
四、服务期限与费用1. 本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方提供的防护服务费用，具体金额和支付方式详见附件。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按照合同约定提供防护服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致高压线路安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款本合同涉及的商业秘密和技术秘密，未经一方书面同意，另一方不得向第三方泄露。
高压线下施工安全合同6篇
高压线下施工安全合同6篇篇1合同编号：【编号】甲方（电力管理部门）：【甲方名称】乙方（施工单位）：【乙方名称】鉴于甲方在高压线下区域存在电力设施，乙方需在甲方所属高压线下进行工程施工，为明确双方的安全责任与义务，保障施工期间的安全，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就高压线下施工安全事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在高压线下施工过程中的安全责任、风险防控及事故处理等相关事宜，确保施工期间的人身安全和财产安全。
二、施工概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【具体地址】3. 工程内容：【施工内容简述】4. 施工期限：【起始日期】至【结束日期】三、甲方的权利与义务1. 甲方有权对施工过程进行安全监督，确保乙方遵守国家及地方有关电力设施保护的法律、法规和政策。
2. 甲方应提供高压线的相关资料，包括电力线路走向、高度等，并告知乙方有关安全施工的要求和注意事项。
3. 甲方有权制止乙方违反电力设施保护法律、法规的行为，并要求乙方进行整改。
4. 因乙方违反安全施工规定导致电力设施损坏或造成其他损失的，甲方有权依法追究乙方的法律责任。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应制定完善的安全施工方案，明确安全技术措施和现场管理制度。
2. 乙方应严格遵守国家及地方有关电力设施保护的法律、法规和政策，确保施工活动不会对电力设施造成损坏。
3. 乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
4. 乙方应确保施工人员了解并遵守电力设施保护的相关法律、法规及安全操作规程。
5. 乙方在施工中损坏电力设施的，应立即通知甲方，并采取应急措施，配合甲方进行修复。
6. 因乙方原因导致施工事故时，乙方应承担相应的法律责任，包括赔偿损失、恢复电力设施等。
五、安全保证措施1. 甲乙双方应共同制定高压线下施工安全方案，明确安全技术措施和应急处理预案。
搭设高压线防护合同
搭设高压线防护合同甲方：______________________地址：____________________联系电话：________________乙方：______________________地址：____________________联系电话：________________一、工程概况。
甲方有一处场地需要搭设高压线防护设施，经双方友好协商，乙方将承担此项搭设工作。
这个场地啊，就在[具体地点]，旁边的高压线可有点让人担心呢，所以才需要这么个防护措施。
二、工作内容。
1. 乙方负责按照相关安全标准和规范，对指定区域内的高压线进行防护设施的搭设。
这可不能马虎哦，毕竟高压线可不是闹着玩的。
乙方要提供所有搭设所需的材料，像什么防护网啦、支撑架子之类的，这些材料都得是质量靠谱的，可不能拿些次品来糊弄事儿。
2. 在搭设过程中，要确保防护设施的牢固性和稳定性。
就像盖房子打地基一样，这防护设施要是不牢固，那可就危险啦。
而且要考虑到各种天气情况，不管是刮大风还是下大雨，都得稳稳当当的。
三、工期。
1. 双方约定，本工程的工期为从合同签订之日起的______天。
这时间可不算长，不过乙方可得好好安排一下工作进度。
可别今天拖明天，明天拖后天的，要是耽误了工期，甲方这边可就不好办啦。
2. 如果因为一些不可抗拒的因素，比如突然来了个超级大暴雨，或者是发生了地震这种天灾，导致工期延误的话，乙方得及时通知甲方，并且提供相关的证明材料。
这时候呢，双方就得重新商量一下工期怎么调整了。
四、工程价款及支付方式。
1. 本工程的总价款为人民币______元（大写：______________________）。
这个价钱可是双方都觉得比较合理的，乙方可不能中途突然说要加钱哦。
甲方赚钱也不容易呀，每一分钱都是辛辛苦苦挣来的。
2. 支付方式呢，甲方将分阶段给乙方付款。
在合同签订后的______个工作日内，先支付总价款的______%作为预付款。
高压线路架设工程施工协议书
高压线路架设工程施工协议书甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲、乙双方根据业务需要，就高压线路架设工程进行施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容及范围：1.1 甲方委托乙方进行高压线路架设工程的设计、施工及相关配套工作，具体包括：（列出具体内容）1.2 工程范围包括：（列出具体范围）二、工期：2.1 工程的起止日期为（具体日期），总工期为（具体天数）。
2.2 如因不可抗力或其他原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经甲方认可后延长工期。
三、费用及支付方式：3.1 工程总造价为（具体金额），包括设备费、材料费、人工费和管理费等。
3.2 甲方应于工程开工前向乙方支付合同总价款的（具体比例）作为预付款。
3.3 工程验收合格后，甲方应在（具体天数）内向乙方支付合同总价款的（具体比例）。
3.4 如乙方延误工期或工程质量未达到要求，甲方有权扣除相应款项，并要求乙方补救或承担违约责任。
四、施工安全与质量：4.1 乙方应按照国家有关法律法规和技术标准，保证施工安全。
4.2 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，并按时完成各项工程。
4.3 施工过程中发生的质量问题应及时进行整改，并保证源头治理，确保工程质量符合设计要求。
五、施工组织和管理：5.1 乙方应制定详细的施工组织设计和施工方案，报经甲方同意后方可施工。
5.2 乙方应派遣具备相应资质和经验的工程技术人员进行现场指导和监督，确保施工过程的顺利进行。
5.3 乙方应合理安排施工人员和设备，并确保施工期间现场的卫生与秩序。
六、工程变更和索赔：6.1 任何一方如需变更工程内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后方可变更。
6.2 如因甲方原因导致工程变更或延误，甲方应承担相应的费用或赔偿责任。
6.3 如因乙方原因导致工程变更或延误，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行补救。
七、验收与保修：7.1 工程竣工后，甲乙双方应共同组织验收，确保工程质量符合合同约定的要求。
电杆防护设施合同模板
电杆防护设施合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于，甲方拥有一定数量的电杆，为确保电杆的安全使用，保障附近居民和行人的人身安全，甲方决定委托乙方进行电杆防护设施的安装工作。
经甲、乙双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条服务内容1.1 乙方将在甲方指定的地点进行电杆防护设施的安装工作，包括但不限于护栏、警示标识等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计规范进行施工，确保工程质量和安全。
第二条工期和价格2.1 本合同工期为（具体工期），自双方签署合同之日起计算。
2.2 本合同总价为（具体金额），由甲方支付给乙方。
2.3 如因不可抗力等特殊原因导致工期延长，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
第三条施工标准3.1 乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，并确保工程质量符合要求。
3.2 乙方应保证施工过程中遵守安全规范，做好安全防护工作，保障施工人员和周边居民的安全。
第四条材料及设备4.1 施工过程中所使用的材料应符合相关标准和规定，且具有质量保证书。
4.2 如乙方需要使用特殊设备或工具，应提前向甲方申请，并经审批后方可使用。
第五条竣工验收5.1 完工后，乙方应邀请甲方进行现场验收，确认工程质量和安全情况。
5.2 如甲方在验收中发现质量问题或安全隐患，乙方应立即整改，直至符合要求为止。
5.3 确认无质量问题及安全隐患后，乙方应出具竣工报告，由甲方签字确认。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定时间完工或质量不符合要求，甲方有权要求其进行整改，并可向乙方追究相应的违约责任。
6.2 如因乙方原因造成的损失均由乙方承担，甲方有权要求乙方进行赔偿。
6.3 如因不可抗力等不可抗拒因素导致工程无法继续，双方均可协商解除合同，但须提前通知对方。
高压线下施工安全合同5篇
高压线下施工安全合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（电力管理方）：【名称】乙方（施工承包方）：【名称】鉴于甲方在高压线下区域进行电力设施管理，乙方需在高压线下进行施工作业，为保障施工过程中的安全，明确双方的安全责任与义务，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在高压线下施工过程中的安全责任与义务，确保施工期间的安全可控，保障电力设施的正常运行及人员的生命安全。
二、施工概况乙方负责高压线下的施工任务，具体包括：【详细任务描述】。
为确保施工过程的顺利进行和安全保障，双方同意按照本合同约定的事项进行履行。
三、甲方安全职责甲方对乙方进行高压线下施工提供必要的安全支持与监督：1. 向乙方提供施工现场的安全管理制度及相关注意事项；2. 提供施工现场上空高压线路分布情况，确保乙方充分了解高压线路的危险性；3. 对乙方的施工安全措施进行审核，确保其符合安全要求；4. 在施工过程中对乙方的安全执行情况进行监督与检查。
四、乙方安全职责乙方应严格遵守甲方提出的安全要求和规范，并承担以下安全职责：1. 制定详细的高压线下施工安全措施及方案，报请甲方审核批准；2. 对施工人员进行安全教育培训，确保了解高压线路的危险性及相应的安全措施；3. 遵守施工现场的安全管理制度，不得擅自更改作业地点及作业内容；4. 配合甲方进行安全检查与监督，及时整改存在的安全隐患。
五、安全措施与要求乙方在高压线下施工过程中应采取以下安全措施和要求：1. 保持与高压线路的安全距离，严禁在高压线路保护区内进行作业；2. 使用合格的绝缘工具和设备，确保施工过程的安全性；3. 设立明显的安全警示标志，防止他人误入施工现场；4. 遇到恶劣天气或其他不利条件时，应及时停止作业并采取必要的安全措施。
六、违约责任与处理办法若甲乙双方中任何一方未能按照本合同约定履行其安全职责，应承担违约责任。
对于因违约导致的安全事故或损失，违约方应承担相应的法律责任。
高压作业安全书面协议模板
高压作业安全书面协议模板一、协议主体1.1 甲方（高压设备所有人或管理人）：（全称：XXXX公司，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX）1.2 乙方（高压设备作业方）：（全称：XXXX公司，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX）二、协议内容2.1 乙方在甲方场地上进行高压设备作业，应严格遵守国家有关高压设备的安全规定和操作规程。
2.2 乙方应对从事高压设备作业的人员进行专业培训，使其具备相应的操作技能和安全意识。
2.3 乙方在作业前应向甲方提供详细的作业方案，包括作业步骤、安全措施及应急处理预案。
2.4 乙方在作业过程中应严格按照作业方案进行，确保作业安全。
2.5 乙方应确保作业现场的安全防护设施齐全，包括但不限于警示标志、防护栏杆、安全带等。
2.6 乙方在作业过程中发现安全隐患应立即停止作业，并向甲方报告。
2.7 甲方应确保高压设备处于良好的运行状态，并在作业前对设备进行安全检查。
2.8 甲方应对乙方提供的作业方案进行审查，确保方案的合理性和安全性。
2.9 甲方应对乙方在作业过程中的安全情况进行监督，确保乙方遵守本协议。
2.10 甲方应对乙方作业过程中产生的废弃物进行妥善处理，防止环境污染。
三、责任与赔偿3.1 乙方在作业过程中造成人身伤亡、财产损失的，应依法承担赔偿责任。
3.2 乙方违反本协议导致甲方损失的，应依法承担赔偿责任。
3.3 甲方未履行本协议约定的义务，导致乙方损失的，应依法承担赔偿责任。
3.4 因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的，应承担相应的违约责任。
4.2 违约方应支付对方因此造成的损失及合理的违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
高压线旁施工安全合同6篇
高压线旁施工安全合同6篇篇1甲方（电力管理部门）：[甲方公司名称]乙方（施工单位）：[乙方公司名称]鉴于乙方需在甲方管理的高压线旁进行施工作业，为明确双方的安全责任与义务，保障施工过程中的安全，防止事故发生，经甲乙双方友好协商，达成以下安全合同：一、合同目的甲乙双方为确保高压线旁施工期间的安全，规定施工要求和双方责任，确保施工过程中严格遵守国家安全法规和相关行业标准，保证施工期间的人身及财产安全。
二、安全责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应向乙方提供高压线路的相关技术资料及现场安全注意事项。
（2）甲方有权对施工过程进行安全监督，确保乙方遵守相关安全规定。
（3）甲方应及时处理乙方报告的涉及高压线路安全的隐患和问题。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应制定详细的安全施工方案，并进行技术交底。
（2）乙方应设立专门的安全管理机构，并配备专职安全员负责日常安全管理工作。
（3）乙方应严格遵守国家及地方的安全法规和行业规范，严禁违章作业。
（4）乙方应在施工前对现场进行安全检查，确保施工区域的安全。
（5）乙方应及时向甲方报告施工中发现的安全隐患和问题。
三、安全措施要求1. 甲乙双方应共同制定针对高压线旁施工的安全操作规程。
2. 乙方必须为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，并监督正确使用。
3. 乙方在施工过程中应采取有效措施防止物体打击、触电等事故的发生。
4. 乙方应进行安全教育及安全培训，提高员工的安全意识。
5. 甲方与乙方共同确认安全设施完备、有效后，方可开始施工。
四、施工要求及流程1. 乙方应在施工前向甲方提交施工计划，内容包括施工时间、地点、内容、方式等。
2. 甲方对乙方的施工计划进行审核，并提出意见与建议。
3. 乙方按照审核后的施工计划进行施工，并严格按照安全要求进行作业。
4. 施工过程中，乙方应接受甲方的监督检查，确保施工过程的安全。
5. 施工结束后，乙方应及时清理现场，确保现场整洁安全。
高压线防护合同
高压线防护合同甲方（防护需求方）：姓名：______联系方式：______地址：______乙方（防护施工方）：姓名：______联系方式：______地址：______一、工程概况。
1. 工程名称。
咱们就叫这个高压线防护工程啦。
2. 工程地点。
甲方指定的地点哦，这个地点可一定要明确好，不然到时候找不到地儿可就麻烦咯。
3. 工程内容。
就是关于高压线的防护工作呢。
乙方得想办法让那些高压线安安全全的，不能让它们有啥危险。
比如说，得做一些防护架之类的东西，具体怎么做，那乙方肯定是专业的，不过也要按照安全规范来哦。
二、合同工期。
1. 开工日期。
咱们商量好了，就定在______年______月______日开始干活儿。
这就像定好了一个出发的日子，大家都得做好准备呢。
2. 竣工日期。
预计在______年______月______日竣工。
不过要是中间有啥特殊情况，像天气不好，或者是遇到一些不可预见的麻烦，咱们可以再商量商量，但是也不能拖太久呀，毕竟甲方这边也着急呢。
三、质量标准。
1. 乙方要按照国家和地方现行的有关高压线防护的标准、规范来施工。
这可不是闹着玩儿的，高压线可是很危险的东西，要是防护做得不好，那可不得了。
乙方可得把这个活儿干得漂漂亮亮的，要让甲方放心。
2. 工程竣工后，得经过甲方的验收。
如果甲方发现有啥问题，乙方得及时整改。
就像咱们自己家里装修一样，如果有些地方没弄好，肯定得让工人重新弄呀。
四、合同价款及支付方式。
1. 合同价款。
这个工程一共是______元（大写：______元整）。
这个价钱可是咱们双方都觉得合理才定下来的呢。
乙方干活儿不容易，甲方花钱也得花得值。
2. 支付方式。
甲方会先付一部分预付款，这预付款是合同价款的______%，也就是______元（大写：______元整），在合同签订后的______个工作日内支付。
这就像是给乙方的一个定心丸，让乙方可以先去准备材料之类的东西。
然后呢，当工程完成了一半的时候，甲方会再支付合同价款的______%，也就是______元（大写：______元整）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号： FW-20140214
泰嘉•万紫千红小区纬五路高压线防护施工
合同
发包人：江苏泰嘉置业有限公司
承包人：淮安市华夏架业有限公司
签订时间：二〇一四年二月十四日
高压线防护施工合同
甲方：江苏泰嘉置业有限公司
乙方：淮安市华夏架业有限公司
为了顺利完成泰嘉万紫千红花园小区工程的施工任务，明确甲乙双方的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程承包合同条例》的精神，甲乙双方本着相互协作、相互支持的原则，经共同协商达成一致，特制订合同条款如下，以资共同信守。
第一条工程概况
工程名称：泰嘉万紫千红花园小区纬五路高压防护架工程
工程地址：淮安市淮阴区纬五路与南昌路交汇处
工程承包范围及内容
一次性毛竹防护架搭、拆由乙方施工，搭、拆防护架所有材料由乙方提供，采用包工包料形式，搭设防护架的宽度为：5m，高度为：高压线上一步（约16.5m），具体施工详见施工方案，长度为沿纬五路北侧。
（操作人员必须持证上岗）第二条结算及付款方式
合同形式：采用单价合同，单价为每米：560元（含税金及缴纳相关部门手续等所有费用）。
工程标准：必须符合国家及淮安市有关行业管理验收规范要求。
付款方式：搭设完成验收合格，付结算价的70%，余款在泰嘉万紫千红小区竣工验收完成后，防护架拆除后付清。
（拆除后的毛竹归乙方所有）
第三条施工工期
2014年2月18日—2014年2月24日（阴雨天向后顺延）
第四条材料进出场
乙方材料进场时，乙方应派人值班看管，本工地所有材料归乙方提供，在满足甲方施工要求的前提下，并征得甲方同意后，乙方可以根据施工需要随时进出场地。
第五条安全
乙方人员必须经常自我加强安全意识教育，牢固树立“安全第一、预防为主”的方针，做好安全防护，时刻做到“三不伤害”，乙方人员必须服从甲方的安全管理，
遵守甲方的规章制度个管理条例，如有违规和质量问题，甲方有权进行教育、批评、整改并对乙方进行经济处罚，由于此工程出现任何事故，所有责任和所需费用由乙方负责。
第六条双方的权利和义务
甲方责任：甲方负责按照合同要求付款
乙方责任：
1、乙方必须具备高压线防护搭设相关资格；
2、乙方按照国家和淮安市有关部门的要求进行规定质量标准按期完成防护架施工，如不符合质量要求，影响工期等，甲方有权要求乙方整改，所影响工期，甲方可以向乙方索赔损失；乙方负责所有管理部门（如住建局、供电等部门）的协调和手续办理。
3、乙方负责防护架搭设的自身安全及被保护设施的安全，如因此产生的不良后果由乙方自负，与甲方无关。
本合同一式叁份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，甲方财务保留一份，如有矛盾，提交当地人民法院调解或诉讼。
甲方：（盖章）乙方（盖章）
甲方负责人：乙方负责人：
二O一四年二月十四日
高压线防护搭、拆安全协议书
甲方：江苏泰嘉置业有限公司
乙方：淮安市华夏架业有限公司
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，搞好项目施工工作的安全管理工作。
经双方协商签订协议，并且双方必须严格执行。
一、甲方安全责任：
1、督促乙方对施工人员进行安全教育；
2、督促乙方对施工进行安全技术交底；
3、督促乙方对现场施工事故隐患进行整改并对其进行检查。
二、乙方安全责任：
1、乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监督安全施工作业，并且严格服从甲方人员的安全监督管理。
2、所有施工人员必须持证上岗，上岗前经三级安全教育并经考试合格后上岗。
特殊作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。
开工前必须对所属人员进行安全注意事项，措施交流的安全教育。
3、需使用业主机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火灾、机械事故等，甲方有权协助紧急施救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。
5、乙方对该项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
6、乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
7、安全注意事项：
（1）、高层作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险扣；
（2）、严禁高处作业时往下乱抛杂物、工具等物件；
（3）、严禁打闹及酒后作业；
（4）、严禁穿拖鞋、凉鞋、赤脚进入施工现场；
（5）、严禁使用非熟练工人和童工；
（6）、严禁在甲方非施工区域走动；
（7）、严禁将易燃物品带入工地；
（8）、气候恶劣时应停止作业；
（9）、拆除高压线的防护时应以“后搭先拆，先搭后拆”的原则，由上而下按层按部的拆除，平稳的落地，不准随意抛下。
拆除时应注意前后呼应，安全协调拆除，并且严禁毛竹碰触高压线，注意安全。
（10）、拆除时应有专人看护，禁止非操作人员进入危险区，并在危险区外搭设醒目防护，禁止人员入内。
三、如乙方违反上述条款，经甲方提出整改，乙方不进行及时有效整改时，甲方有权停止乙方现场施工，因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全面责任。
四、甲乙双方严格遵守合同条款，履行各自的职责，搞好安全施工作业。
五、本协议双方签字后生效，一式三份，甲、乙各执一份。
财务保留一份；
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
二O一四年二月十四日。