供热项目开发合作组织协议
供热委托运营管理的协议书5篇
供热委托运营管理的协议书5篇篇1供热委托运营管理的协议书委托方：XX供热公司受托方：XX运营管理公司为了更好地管理和运营供热系统，委托方特向受托方委托管理运营。
双方在平等、自愿、互利、诚信的基础上，达成以下协议：第一条合作内容1、受托方负责运营管理供热系统，包括设备的维护保养、系统的运行监控、故障处理等工作。
2、委托方负责提供运营所需的资金、设备和相关信息，并对运营管理工作进行监督和检查。
3、双方合作共同致力于提高供热系统的效率和服务水平，确保供热系统的正常运行和维护。
第二条责任分工1、受托方负责编制运营管理方案，制定日常工作计划并实施。
2、委托方负责为受托方提供必要的协助和支持，保证运营管理工作的顺利进行。
3、双方合作共同承担供热系统的保护和维护责任，保证供热系统的正常运行。
第三条合作期限本协议自签署之日起生效，有效期为一年。
期满后，如双方协商一致，可续签。
如有任何变更或解除协议，需提前书面通知对方。
第四条保密条款双方在合作过程中涉及的商业机密、技术资料、经营信息等，均应保密，不得向外泄露。
否则应承担相应的法律责任。
第五条协议终止1、如因不可抗力等原因，导致合作无法继续进行，本协议自然终止，双方互不承担责任。
2、如一方违反协议规定，损害了对方的利益，对方有权终止合作，并要求违约方承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，应提交至签署地有管辖权的人民法院处理。
第七条其他事项1、本协议未尽事宜，双方可另行约定并签署补充协议，具有同等效力。
2、本协议一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。
委托方（盖章）：受托方（盖章）：日期：____年____月____日以上为供热委托运营管理的协议书，愿双方共同努力，推动供热系统更好地运行和管理。
愿合作愉快！篇2供热委托运营管理的协议书甲方：供热公司乙方：运营管理公司鉴于甲方为一家从事供热业务的公司，拥有一定的供热设施和技术实力；乙方为专业的运营管理公司，具有丰富的管理经验和专业知识；为了实现双方互利共赢的合作，特签订本协议。
2024年地方供热项目行动方案(2篇)
2024年地方供热项目行动方案一、项目背景和目标背景：2024年作为地方供热项目的关键年份，我们面临着供需不平衡、能源消耗高、环境污染严重等问题，亟需采取行动来推动地方供热项目的可持续发展。
目标：通过采取一系列措施，使2024年地方供热项目实现以下目标：1. 提高供热的可靠性和质量，确保供热稳定运行。
2. 降低供热成本，提高供热的经济性。
3. 减少能源消耗和环境污染，提高供热的环境友好性。
4. 优化供热服务，满足居民的不同需求。
二、措施和行动计划1. 提高供热设备的运行效率- 对供热设备进行全面检修和维护，确保设备处于最佳状态。
- 引进先进的燃烧技术和节能设备，提高供热设备的能源利用效率。
- 加强对供热设备的监测和管理，及时发现并解决设备故障。
2. 推广清洁能源供热- 加大对可再生能源供热的支持力度，鼓励地方供热项目使用可再生能源进行供热。
- 推广地热供热技术，在适宜的地区建设地热供热项目。
- 鼓励采用生物质能源进行供热，促进农村生物质能源的利用。
3. 提高供热管网的技术水平- 对供热管网进行改造升级，提高管网的传热、输送效率。
- 加大对管网泄漏的检测力度，及时修复管网漏损问题，减少能源的浪费。
- 推广智能管网管理系统，实现对供热管网的精确控制和运营管理。
4. 强化供热服务和管理- 加大供热服务设施的投入，提高热用户的使用体验。
- 推广供热智能化管理系统，提高供热管理的精确性和便捷性。
- 加强对供热企业的监管，提高供热企业的服务质量和安全管理水平。
5. 加强供热项目的宣传和教育- 组织供热项目的宣传活动，提高公众对供热项目的认知和理解。
- 通过培训和教育，提高供热从业人员的专业素养和服务意识。
- 加强与居民和社区的沟通，征求居民对供热项目改进的意见和建议。
三、资源保障和协同合作1. 加大投入力度- 地方政府应加大对地方供热项目的投入力度，为项目实施提供充足的资金和资源。
- 积极争取国家和地方政策的支持，落实相关的财政和税收优惠政策。
集中供热合同模板
集中供热合同模板一、甲方，（出租方）乙方，（承租方）。
鉴于甲方为提供集中供热服务，乙方同意并愿意支付相应费用，双方经友好协商，就甲方向乙方提供集中供热服务事宜达成如下协议：1. 供热范围，甲方将向乙方提供的供热服务范围为（具体范围）。
2. 供热设备，甲方将提供符合国家标准的供热设备，保证设备运行正常，保障供热服务的稳定性和安全性。
3. 供热时间，供热服务时间为每年（具体时间），具体供热时间根据气温变化和政府规定进行调整。
4. 供热费用，乙方同意按照甲方规定的标准缴纳供热费用，具体费用为（具体金额），支付方式为（具体方式）。
5. 供热质量，甲方保证供热服务的质量符合国家标准，确保供热温度和稳定性。
6. 供热维护，甲方将负责供热设备的日常维护和保养，确保设备运行正常，如设备出现故障，甲方将及时处理。
7. 供热安全，甲方将加强供热设备的安全管理，确保供热服务过程中不发生安全事故。
8. 供热改造，在供热设备更新换代或者改造时，甲方将提前通知乙方，并按照相关规定进行改造，确保供热服务不受影响。
9. 供热监督，乙方有权对供热服务进行监督，如发现问题，有权向甲方提出整改要求。
10. 合同期限，本合同自签订之日起生效，有效期为（具体时间），到期后双方如需继续合作，可另行协商签订新合同。
11. 其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
12. 合同解除，任何一方在未经对方同意的情况下擅自解除合同，应承担违约责任。
13. 合同争议，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是集中供热合同模板的具体内容，希望能够对需要的人有所帮助。
在签订合同之前，双方应该仔细阅读合同内容，确保自己的权益不受损害。
同时，合同的签订也是双方合作的开始，希望双方能够携手合作，共同发展。
2024版新能源开发与利用合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版新能源开发与利用合同本合同目录一览第一条：合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条：项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目投资预算第三条：合作内容3.1 甲方责任3.1.1 甲方负责提供项目所需的资金3.1.2 甲方负责项目审批手续的办理3.2 乙方责任3.2.1 乙方负责提供新技术支持3.2.2 乙方负责项目的技术指导与监督第四条：技术指标4.1 技术参数4.2 技术成果验收标准第五条：项目实施进度5.1 项目启动时间5.2 项目竣工时间5.3 项目验收时间第六条：投资回报及利润分配6.1 投资回报方式6.2 利润分配比例第七条：保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 违约责任第八条：争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁机构第九条：违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任第十条：合同的解除和终止10.1 合同解除条件10.2 合同终止条件第十一条：合同的生效11.1 合同签署时间11.2 合同生效条件第十二条：附件12.1 项目可行性研究报告12.2 技术方案及设计图纸12.3 项目审批文件第十三条：其他条款13.1 双方约定的其他事项第十四条：合同的修订和补充14.1 合同修订方式14.2 合同补充内容第一部分：合同如下：第一条：合同主体1.1 甲方名称：新能源开发有限公司1.1 甲方地址：市区路号1.2 乙方名称：科技研究所有限公司1.2 乙方地址：市区路号第二条：项目概述2.1 项目名称：地区新能源利用与开发项目2.2 项目地点：地区2.3 项目规模：预计建设容量为兆瓦的新能源发电设施2.4 项目投资预算：总投资预计为人民币亿元，其中包括设备购置费、施工费、土地使用费等。
第三条：合作内容3.1 甲方责任3.1.1 甲方负责提供项目所需的资金，确保资金的及时到位。
供暖服务完整协议完整版.doc
供暖服务协议
日期：年月日
背景
本协议由各方共同签署，以确保供暖服务的质量和顺利进行。
甲方：[供暖服务提供方名称]
乙方：[供暖服务接受方名称]
协议内容
1. 服务内容
甲方将为乙方提供供暖服务，包括但不限于内容：
•建立和维护供暖设备
•提供暖气设备的维护和保养
•提供冬季供暖服务
2. 服务期限
本协议的服务期限为每年的月日至月日，合计个月。
双方承诺在协议期限内全力履行各自的义务，并保持密切的沟通。
3. 服务费用
乙方将支付甲方约定的服务费用，支付方式为方式，支付时间为月日。
甲方将根据提供的供暖服务进行费用的计算和结算。
4. 服务标准
甲方将按照相关法规和技术标准，提供高质量的供暖服务，包括但不限于内容：
•对供暖设备进行定期巡检和维修
•监控供暖设备的运行情况，及时解决故障
•提供及时的技术支持和维修服务
5. 服务保障
甲方将确保供暖设备的正常运行，并在设备故障时提供及时的维修和服务。
对于甲方无法提供连续供暖的情况，乙方有权要求甲方进行相应的赔偿或退还部分费用。
6. 终止协议
本协议在情况下可以被终止：
•双方协商一致终止
•乙方违反协议约定并经甲方提出书面警告后依然不改正
7. 争议解决
对于本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成的，任何一方均有权向相关法律机构进行投诉或寻求解决。
签字
甲方：____________
乙方：____________
签署日期：年月日。
供暖三方协议
供暖三方协议背景供暖是指通过集中供热系统，将热能传送到用户房屋内，为用户提供温暖的居住环境的一种服务。
在供暖过程中，通常涉及三个主要方，即供暖公司、物业管理公司和用户。
为了明确各方的权责，保障供暖服务的提供和使用质量，需要制定一份供暖三方协议。
一、协议目的本协议旨在明确供暖服务的责任范围和服务标准，规范供暖公司、物业管理公司和用户之间的合作关系，维护各方的合法权益，确保供暖服务的可持续、稳定运行。
二、协议内容1. 供暖公司责任供暖公司有以下责任： - 提供稳定可靠的供热系统，保证供暖服务质量； - 定期维护和检修供热设备，确保供暖系统正常运行； - 及时处理用户的供暖投诉和问题； - 经济合理使用能源，提高供热效率，降低能源消耗； - 确保供暖公司员工具备必要的专业知识和技能； - 向用户提供供暖服务期限和收费标准的通知。
2. 物业管理公司责任物业管理公司有以下责任： - 维护供暖系统的正常运行和维修； - 协调供暖公司与用户之间的沟通和问题解决； - 提供用户的供热需求和建议，并及时反馈给供暖公司； - 监督供暖公司履行供暖服务的合同约定； - 组织用户培训和宣传，提高用户对供暖服务的理解和满意度。
3. 用户责任用户有以下责任： - 按时缴纳供暖费用； - 合理使用供暖设备，避免浪费； - 及时向物业管理公司或供暖公司报告供暖问题； - 配合供暖公司和物业管理公司的维修和检查工作； - 遵守使用规范，保护供暖设备，防止人为损坏。
三、协议执行1. 协议签订供暖公司、物业管理公司和用户在开展供暖服务前，通过书面形式签订协议，明确各方的权责。
2. 服务计划供暖公司与物业管理公司制定供暖服务计划，包括供暖开始和结束日期、供暖设备维修和检查计划等，并向用户进行公示。
3. 问题解决任何一方发现供暖问题或意见建议，应及时向其他相关方提出。
供暖公司和物业管理公司应在接到投诉或问题后，及时处理并做出相应答复。
4. 服务质量监督物业管理公司应定期对供暖服务质量进行检查，向用户征集满意度调查，并向供暖公司提出改进建议。
集中供暖协议书
集中供暖协议书【协议书】甲方：（企业/单位名称）乙方：（供暖公司名称）根据双方自愿、平等、协商一致的原则，就甲方为乙方提供集中供暖服务达成以下协议：一、服务内容：1. 甲方负责向乙方提供集中供暖服务，包括但不限于供热设备安装、维护、操作及燃料供应等。
2. 乙方负责按照甲方要求支付相应的供暖费用，并按时缴纳。
二、服务费用：1. 乙方应按照甲方规定的计费标准支付供暖费用。
供暖费用包含设备使用费、能源费、维护费等，具体费用由甲方根据实际情况确定，并及时通知乙方。
2. 乙方应按照甲方要求，在指定时间内缴纳供暖费用。
逾期未支付的，甲方有权停止供暖服务。
三、设备维护和保修：1. 甲方负责设备的正常运转、维护和保养，并确保供暖设备的安全、可靠，保证供暖效果符合要求。
2. 乙方在使用过程中，应按照甲方提供的操作规程和使用说明进行操作。
如乙方因使用不当造成设备故障或损坏的，应承担相应的维修或更换费用。
三、责任和权益：1. 甲乙双方对供暖服务的质量和效果承担共同责任。
如供暖服务出现故障或效果不佳的，双方应及时沟通、协商解决并承担相应责任。
2. 乙方享有合规供暖服务，甲方应保护乙方的合法权益，确保供暖服务的连续性和稳定性。
四、合同期限和解除：1. 本协议的合同期限为（具体时间段），到期后，若双方未提出中止或解除协议的，自动延长至双方达成另行协商的协议为止。
2. 若因不可抗力或其他无法预测的原因，导致供暖服务无法正常进行的，双方可协商解除本协议，并及时通知对方。
五、违约责任：1. 如一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 如乙方未按时支付供暖费用，并造成甲方停止供暖服务的，乙方应承担相应的违约责任，并支付相应的滞纳金。
六、协议的变更和解释：1. 对本协议的任何修改或补充应由双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律和法规。
七、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
供暖协议书
供暖协议书甲方（供暖方）：_____________________乙方（用暖方）：_____________________鉴于甲方是专业的供暖服务提供商，乙方需要供暖服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方接受甲方提供的供暖服务事宜，经协商一致，订立本供暖协议书，以资共同遵守。
一、供暖服务内容1. 甲方负责向乙方提供持续、稳定的供暖服务。
2. 供暖期限自本协议书签订之日起至本供暖季结束之日止。
二、供暖费用及支付方式1. 供暖费用按照乙方用暖面积计算，具体费用为：_______元/平方米。
2. 乙方应在供暖季开始前一次性支付全部供暖费用。
3. 支付方式为：[银行转账/现金支付/其他支付方式]。
三、甲方的权利与义务1. 甲方应保证供暖设施的正常运行，确保乙方用暖需求得到满足。
2. 甲方应定期对供暖设施进行检查和维护，确保供暖安全。
3. 甲方有权在乙方未按时支付供暖费用时，采取停止供暖等措施。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付供暖费用，不得无故拖欠。
2. 乙方应妥善使用供暖设施，不得擅自改动供暖系统。
3. 乙方有权对甲方提供的供暖服务提出合理建议和投诉。
五、违约责任1. 如甲方未能提供符合约定的供暖服务，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按时支付供暖费用，应支付违约金，违约金的计算方式为：拖欠费用的_______%。
六、协议的变更和解除1. 本协议书一经签订，双方均不得擅自变更或解除。
2. 如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除协议，双方应协商一致。
七、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（双方可根据实际情况，增加其他必要条款）九、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
新能源公司热网项目前期工作管理办法
新能源公司热网项目前期工作管理办法第一章总则第一条为提高新能源公司（以下称公司）热网项目前期工作水平，加强热网项目前期工作管理，提高投资效益，节约能源，保护环境，改善居民生活，促进城市集中供热事业发展，依据国家及地方现行热网项目前期工作的有关规定，制定本办法。
第二条热网项目前期工作坚持科学和可持续发展战略，实施统一规划、控股开发、配套为主、分级管理原则，以不断提高公司发展能力、盈利能力和竞争能力。
第三条本办法所称热网项目是指集中供热条件下，自热源站(主要指热电厂、区域锅炉等)至建筑物热力入口的采暖供热管网，包括热网管线、中继泵站和热力站等工艺系统。
热网项目前期工作类型主要包括新建、扩建、前期收购等形式。
第四条本办法适用于公司投资的各类采暖集中供热热网项目。
热网配套的调峰热源及工业蒸汽（含制冷用汽）管网有关前期工作可参照执行。
第二章开展热网项目前期工作的基本原则第五条热网项目开发应符合公司整体发展战略和结构调整要求。
（一）公司鼓励开发符合国家产业政策、市场前景好的热网项目。
各分子公司依据本区域内集中供热市场及供热用能实际情况，遵循热网项目建设的客观规律和市场规律，积极开展热网项目前期工作，增加热网项目前期储备。
（二）公司鼓励开发与公司投资建设的热电厂相配套的热网项目。
热网初期（2～3年内）集中供热面积不应低于500万平方米，规划集中供热面积不应低于1000万平方米。
（三）热网项目坚持公司控股原则，同时鼓励地方相关企业参股。
第六条开展热网项目前期工作应符合城市总体规划和供热专项规划，项目文件编制应满足城镇供热管网设计规范等国家及行业标准和市政公用工程设计文件编制深度规定的有关要求。
第七条公司热网项目前期工作实行分级管理。
（一）公司负责系统内热网项目前期工作协调管理，确定年度工作完成目标。
（二）各分子公司负责本单位的热网项目前期工作管理，制定前期工作计划上报公司审定批复。
（三）项目单位负责具体前期工作，按批复的前期工作计划落实前期工作责任和目标。
集中供热框架协议范本
集中供热框架协议范本甲方：_______市热力公司乙方：_______工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方集中供热工程（新建、改造）的相关施工事项，达成如下协议：一、项目名称：_______市热力公司集中供热工程（新建、改造）二、建设地点：_______省_______市三、项目规模及内容：本项目主要包括保温工程和管网及换热站工程。
四、合作模式：甲方作为项目的业主，负责项目的投资、组织、管理和监督；乙方作为施工单位，负责按照甲方的要求完成项目的施工任务。
五、协议范围与内容：1. 保温工程施工：乙方应按照甲方的要求，完成保温工程的施工，确保工程质量达到验收合格标准。
2. 管网及换热站工程施工：乙方应按照甲方的要求，完成管网及换热站工程的施工，确保工程质量达到验收合格标准。
六、服务期：本协议自签字盖章之日起生效，服务期为三年。
七、质量要求：乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量达到验收合格标准。
八、工程造价与支付：1. 本项目的工程造价根据实际情况另行签订具体施工合同予以确定。
2. 甲方应按照双方约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程进度款和尾款。
九、违约责任：1. 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照甲方损失的金额支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照乙方实际损失的金额支付违约金。
十、争议解决：对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
十一、其他：1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______市热力公司乙方（盖章）：_______工程有限公司签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体协议内容需根据实际情况进行调整，并以甲乙双方签字盖章的协议为准。
开发商和供热公司合作协议
开发商和供热公司合作协议合作协议甲方（开发商）：___________乙方（供热公司）：___________鉴于甲乙双方在供热业务方面具备各自的优势和资源，为了合理利用和共享相关资源，促进双方互利互惠，特制定本协议。
一、甲方的身份、权利和义务：1. 甲方是一家合法注册的房地产开发公司，具有开发和销售住宅、商业和公共建筑项目的资质。
2. 甲方有权利要求乙方为其在本协议范围内提供优质可靠的供热服务。
3. 甲方应按照国家有关法律、法规及相关规定落实建筑的节能减排、环保与热力利用标准，并履行在工程建设、施工建设、验收等方面应尽的义务。
4. 甲方应按照本协议的规定及时足额支付乙方相关供热费用，遵守双方约定的付款期限和付款方式。
二、乙方的身份、权利和义务：1. 乙方是一家合法注册的供热公司，具有在本地区提供供暖服务的资质。
2. 乙方有权利向甲方提供夏季空调、冬季暖气等供热服务，并保证服务质量符合国家及地方各项标准。
3. 乙方应按照国家相关规定、地方性政策和法律法规等规定落实供热设施运维、能耗监测、水质检测等工作，并履行在工程建设、施工建设、验收等方面应尽的义务。
4. 乙方应按照本协议的规定向甲方提供相应的服务、提供服务的时间、方式，以及双方约定的服务费用和付款方式。
三、协议内容：1. 经过双方协商，乙方应向甲方提供的供热服务公寓的供暖面积为___________平方米，服务期限为___________________。
2. 乙方应在服务期限内定期检查及维护供热设施和供热管网，确保设施和管网运行稳定、无泄漏、供热能力符合要求，水质满足室内卫生要求，供暖质量符合国家及地方标准。
3. 甲方应按照乙方提供的服务标准、服务范围等要求使用供暖设施和管网，落实室内温度控制和用热计量管理，做好安全防范及使用维护等工作。
4. 乙方应在服务期限到期前提前____月向甲方提供供暖设施升级或改造改变的方案及费用。
5. 双方应采取合理措施防止供热故障等问题的发生，如出现问题，应及时处理并承担相应的责任和赔偿。
暖通工程协议书
暖通工程协议书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方在暖通工程方面的权益和责任，特立此协议书。
双方约定如下：一、项目基本信息1. 项目名称：2. 项目地址：3. 项目描述：二、工作范围1. 供暖系统设计与安装乙方负责根据甲方需求，对项目进行供暖系统的设计与安装。
该设计应满足国家相关法规和标准。
2. 高效节能设备选择乙方应根据项目情况和相关要求，选择适用于供暖系统的高效节能设备。
3. 工程施工安装乙方应派遣经验丰富的工程师和施工队伍，按照设计方案和施工要求，进行供暖系统的安装和调试。
4. 后期维护与服务乙方负责供暖系统工程的售后服务和维护保养，包括设备检修、故障排除和定期保养等。
三、合同期限本合同自签署之日起生效，有效期至项目完工验收合格之日。
四、付款方式1. 甲方应按照以下方式进行付款：（1）首期付款：在合同签订后的10个工作日内支付合同总款项的30%。
（2）进度付款：根据工程进度，甲方每完成一定工作阶段，支付相应的款项。
（3）最终付款：在项目竣工验收合格后的15个工作日内支付合同总款项的剩余70%。
2. 付款方式可以根据实际情况进行调整，但需经双方协商一致并书面确认。
五、保修期1. 供暖系统安装完毕后，乙方对所安装设备提供两年的保修期。
2. 若在保修期内发生设备故障或质量问题，乙方应尽快提供维修或更换服务。
六、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的义务，均视为违约并应承担相应的违约责任。
2. 若乙方发生重大违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的经济损失。
3. 若甲方发生重大违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的经济损失。
七、法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议未尽事宜，可由双方在友好协商的基础上进行补充或修改，并以书面形式确认。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2022年供暖协议书
2022年供暖协议书2022年供暖协议书1甲方：供暖商乙方：业主委员会为保障供暖顺利进行，经双方协商一致订立此协议：一、协议期限自 20__ 年11月15日至 20__ 年3月15日。
二、收费价格为每平方米（政府指导价）__X元，其中阳台、储藏间及楼道公摊面积按半价收取。
三、取暖费由乙方收取，乙方收齐经甲方核定后存入银行机构建立一个专门帐户，甲方按乙方提供的交费取暖户名单供暖，供暖后银行凭甲乙双方签字的结算清单按月把取暖费拨给甲方。
四、个别因未入住等原因未交取暖费的用户，由甲方采取措施停暖，甲方不得以取暖费未收齐为由拒绝或拖延供暖，否则乙方扣除延迟期双倍的取暖费；取暖户盗暖的甲方可依法追究其法律和经济责任，乙方有协助甲方查处盗暖行为及作证的义务。
五、供热期间在房间正常封闭情况下，甲方应保证取暖户室内温度不低于16摄氏度，（阳台、储藏间及楼道公摊面积除外）。
取暖户发现室温低于16摄氏度时，要及时告知甲方和乙方，乙方要把取暖户投诉时间及甲方解决结果等详细情况经三方签字记录备案，并依据以下情况进行处理。
1、由于非故障原因致使取暖户投诉供暖达不到标准的，甲方要及时提高供水温度并在2小时之内达到供热标准，且保证在24小时之内不出现第二次类似情况的前提下，可免扣取暖费，否则，乙方在结算取暖费时，按每出现一次这种情况扣除当年取暖费总额的1%。
2、如供暖设备出现故障，甲方应及时告知乙方并组织人员抢修，4个小时之内恢愎供暖且一个月内出现故障不超过三次的，可免扣取暖费；如果4个小时内未恢愎供暖或一个月内出现故障累计超过三次（含三次）的，乙方在结算取暖费时，按实际停暖天数扣减取暖费，每次停暖超过4个小时而不足一天的部分按整天计算（意在促使甲方经常检修尽量少出故障维持正常供暖）。
六、乙方扣减取暖费应提供有取暖户及甲乙双方代表签字的投诉记录或故障记录。
遇取暖户投诉或是供暖设备出现故障时，甲方应及时予以解决，并在乙方提供的记录上签字，如果甲方既不应诉解决问题也不在记录上签字，故意造成乙方扣减取暖费证据缺失的，取暖户或乙方可请公证人员到场对甲方的违约情况进行公证，公证书可作为扣减取暖费的证据，由此产生的一切费用一并由乙方在结算时从取暖费中扣除。
暖通项目合同协议书
暖通项目合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方欲对其位于________________（地址）的建筑物进行暖通系统的设计、供货及安装，现甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、项目概述本项目包括但不限于建筑物内暖气、空调、通风及空气调节系统的设计、制造、运输、安装、调试和保修服务。
具体范围、标准及要求详见附件《技术规范》。
二、合同金额合同总价为人民币（大写）____________元整（￥_________），包括所有材料费用、人工费、管理费、税费等与本项目相关的一切费用。
三、工程进度1. 工程开工日期为____年____月____日。
2. 施工周期为____个月，除非因不可抗力或甲方要求变更设计导致工期调整。
3. 完工日期为____年____月____日，乙方应保证按期完成工程并交付使用。
四、质量保证1. 乙方应保证提供的材料和设备全新、合格，并符合相关国家标准及行业标准。
2. 暖通系统安装完毕后，应进行全面检测和试运行，确保系统稳定可靠。
3. 乙方提供不少于____年的质保期，质保期内出现非人为损坏由乙方负责无偿修复。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间节点双方另行约定。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
六、违约责任若一方未能履行合同约定的义务，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金数额及计算方法按照《技术规范》中的相关条款执行。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
供热委托运营管理的协议书7篇
供热委托运营管理的协议书7篇第1篇示例：供热委托运营管理的协议书甲方：供热公司乙方：运营管理公司鉴于甲方是一家专业从事供热业务的公司，具有丰富的经验和技术实力；乙方是一家具备丰富管理经验和技术水平的公司，双方各自具备一定的优势和资源，为了实现共同发展和互利共赢，双方经友好协商一致，特订立本协议。
一、合作内容甲方将其所属供热系统（以下简称“供热系统”）的运营管理委托给乙方，包括但不限于设备运行、维护保养、人员管理、安全监测等工作。
乙方接受委托，按照约定的要求和标准，对供热系统进行全面管理和运营。
二、管理责任1. 乙方应当按照相关法律法规和甲方的要求，对供热系统进行合理、高效的管理，确保系统的正常运行和安全稳定。
2. 乙方应当组织专业人员对供热设备进行定期检查、维护和保养，保证设备的正常运转，并保持设备的完好状态。
3. 乙方要建立健全的安全管理制度，并保证供热系统的安全性和可靠性，确保供热过程中没有安全事故发生。
4. 乙方应当根据实际情况不断完善管理方案和技术方案，提高供热系统的效率和节能环保水平。
5. 乙方要做好管理人员和技术人员的培训工作，提高员工的素质和技术水平，确保团队的整体实力。
三、管理费用和奖惩机制1. 甲方应当按照约定向乙方支付每月管理费用，具体数额由双方协商确定。
2. 对于乙方的管理工作，甲方将定期进行评估和考核，根据实际工作情况给予奖励或惩罚。
3. 乙方应当严格控制管理成本，提高管理效率，确保管理费用的合理性和透明性。
四、保密条款双方同意在合作期间和合作结束后对涉及到的商业机密和技术资料等保密，不得向第三方透露或泄露相关信息。
五、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年，至期满可以商议续签。
六、协议变更和解除在本协议有效期内，如有需要变更协议内容，双方应当书面协商一致；若有一方违反协议规定，另一方有权解除本协议。
七、争议解决双方如在履行合作过程中发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，提交当地仲裁机构解决。
供暖合同协议书范本
供暖合同协议书范本如下：甲方（供暖方）：乙方（受热方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供供暖服务事宜，达成如下协议：一、供暖时间和地点1. 供暖时间：自供暖季开始之日起至供暖季结束日止。
具体供暖日期和时间按照甲方制定的供暖计划执行。
2. 供暖地点：乙方指定的供暖房屋地址。
二、供暖方式和温度1. 供暖方式：甲方采用集中供暖方式为乙方提供供暖服务。
2. 供暖温度：供暖期间，室内温度应保持在18℃（±2℃）以内。
三、供暖设备1. 乙方应按照甲方的要求，在建筑构造下如下要求：（见附图）。
2. 乙方因取暖需要，应当设置以下取暖设备：（包括规格、数量、型号、质量等）。
四、供暖费用1. 供暖费用按照甲方制定的供暖费标准计算。
2. 乙方应在供暖季开始前支付供暖费用。
五、违约责任1. 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
如有违约行为，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力因素导致供暖服务无法正常进行的，甲方不承担违约责任。
六、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
3. 本协议的有效期为供暖季开始之日起至供暖季结束日止。
甲方（供暖方）：乙方（受热方）：签订日期：____年____月____日签订地点：____以上为供暖合同协议书范本，具体内容可根据甲乙双方的实际需求和情况进行修改和完善。
供热企业委托运营管理协议范文
xxxx供热委托运营管理协议甲方：乙方：签订时间：年月日委托运营管理协议甲方：法定代表人：通讯地址：电话：传真：乙方：法定代表人：通讯地址：电话：传真：基于甲乙双方致力于能效治霾、清洁采暖、智慧供热的共同发展方向，及双方在供热领域拥有的资本、管理、技术、平台等各自优势。
本着“政府不与企业争利、电厂不与热力公司争利、热力公司不与用户争利”的原则。
为使盂县供热事业能够创造更高的经济、环保效益和持续、长远发展的目标。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。
经双方友好协商，就双方合作事宜，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、合作内容及范围1、合作内容：就甲方合法取得 40年集中供热特许经营权后，所属盂县集中供热特许经营权规定范围内投资、建设、运营的委托经营管理（以下简称托管）服务事宜。
2、合作范围：在托管期限内，经营中涉及的人、财、物的统一管理。
包括但不限于热费收缴、运营维护、政策扶持、资金申报、融资担保、投资建设等企业经营产生的正常管理活动。
二、合作方式1、甲方与xx县政府洽谈签订为期40年的《盂县集中供热特许经营协议》，乙方负责对盂县供热公司进行前期技术尽调、运营摸底工作及项目后续的全面托管工作。
2、由甲乙双方共同核实特许经营项目资产现状，共同商榷制定经营目标，及具体经营管理方案。
双方签字确认后，乙方以受托资产保值增值为前提，交由乙方负责项目的具体经营管理工作。
3、项目签订后。
关于盂县集中供热特许经营项目，总投资不xxxx，甲方应投入资本金人民币xxx，流动资金人民币xxx。
设立盂县集中供热特许经营项目实施主体（以下简称项目主体），乙方可参股5%。
三、合作期限甲方委托乙方经营管理20年，即自xx年x月x日起至xx年 x月x日止。
期满后，如双方没有就本协议是否续签提出书面的申请，则本协议被默认自动续签。
四、托管费用乙方按五年期与甲方分享项目利润，自协议签订年起，每五个采暖季进行一次经营目标考核，甲方可委托专业机构进行审计、评估。
供暖项目合同模板
供暖项目合同模板供暖项目合同范本。
合同编号，【编号】。
甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
鉴于甲方拟委托乙方为其提供供暖项目服务，双方经友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条服务内容。
1. 乙方承诺为甲方提供供暖项目服务，包括但不限于供暖设备安装、调试、运行维护等服务。
2. 乙方应保证所提供的设备和材料符合国家相关标准，并保证服务质量达到甲方的要求。
第二条合同价款。
1. 甲方应向乙方支付供暖项目服务费用，总金额为【金额】。
2. 付款方式，甲方应在签订合同之日起【天数】内支付合同总金额的【比例】作为预付款，余款在服务完成后【天数】内一次性支付。
第三条工期。
1. 供暖项目的工期为【天数】，自双方签订合同之日起计算。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决，并可适当延长工期。
第四条质量保证。
1. 乙方应对所提供的设备和服务质量负责，保证其符合国家相关标准，并在服务完成后提供一定期限的免费维护服务。
2. 如在保修期内出现设备故障或质量问题，乙方应及时进行维修或更换，保证甲方的正常使用。
第五条违约责任。
1. 若一方未能按合同约定履行义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的【比例】。
2. 若一方严重违约，导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更。
1. 若双方在履行合同过程中需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议应具体说明变更的内容、原因、生效时间等，并作为合同的附件，具有同等法律效力。
第七条争议解决。
1. 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁/法院】解决。
2. 争议解决期间，合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行未发生争议的内容。
第八条其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
生物质供热运营合同6篇
生物质供热运营合同6篇篇1生物质供热运营合同一、合同双方甲方：供热公司乙方：供暖区域或单位二、合同内容1. 甲方将利用生物质能源为乙方提供供暖服务，包括但不限于热水供应、暖气供暖等，确保供热设备正常运行并维护设备的安全性能。
2. 乙方应当按照约定的供暖期限支付供热费用。
3. 甲方有权根据生物质能源的市场行情和供暖需求的变化调整供热费用，但应提前通知乙方。
4. 甲方有权在安全性能受威胁、供暖设备出现故障或其他不可抗力情况下暂停供暖服务，但应尽快通知乙方并采取适当措施解决问题。
5. 乙方有义务保持供热设备的清洁和正常使用，不得私自改动供热管道或设备。
6. 乙方对供热公司的供暖服务有任何疑问或投诉应及时与甲方沟通解决。
7. 合同期限为一年，期满后可协商续签，续签合同内容应另行协商确定。
三、合同解除1. 甲、乙双方一方有违反合同内容或出现其他严重违约行为的，对方有权解除合同。
2. 合同期间如遇不可抗力事件，影响供热服务的正常运行，甲、乙双方可协商解除合同或延期履行。
四、合同争议解决1. 合同双方如产生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有关行政部门或仲裁机构申请仲裁。
2. 合同争议解决应遵循法律法规规定，保护双方的合法权益。
五、附则1. 本合同自双方签字盖章生效，一式两份，各自执一份。
2. 未尽事宜，双方可协商确定，一经书面确认，具有合同效力。
3. 本合同如产生解释或争议，应遵循中华人民共和国相关法律法规解决。
甲方（供热公司）：_____________乙方（供暖区域或单位）：_____________日期：__________篇2生物质供热运营合同一、甲方与乙方签订本合同，共同遵守，甲乙双方均有权利和义务。
二、甲方基本情况：1. 甲方为供热企业，具有合法经营资格；2. 甲方可提供相应生物质供热设备和服务；3. 甲方具备相应的技术和管理团队。
三、乙方基本情况：1. 乙方为热力用户，需求相应供热服务；2. 乙方在使用生物质供热设备过程中，需遵守相关法规和安全规定；3. 乙方需支付相应供热费用。
最新集中供暖协议书
最新集中供暖协议书
甲方：XX供暖公司
乙方：XX小区业主委员会
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为专业的供暖公司，具有丰富的供暖经验和技术实力；乙方为XX小区的业主委员会，代表小区业主的利益。
二、协议或合同的目的和背景
本协议的目的是为了明确双方在集中供暖方面的权利和义务，确保小区供暖工作的顺利进行。
鉴于双方的合作意愿和需求，特订立本协议。
三、具体的条款和条件
1. 甲方负责小区的供暖工作，包括设备维护、燃料采购等；
2. 乙方需按时支付供暖费用，并配合甲方的供暖工作；
3. 双方应保持良好的沟通，及时解决供暖过程中出现的问题。
四、保密事项
双方在履行本协议过程中涉及到的商业秘密和个人信息，应当严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素（如自然灾害、政策变化等）导致供暖工作受阻，双方应互相理解并协商解决。
六、协议终止的条件
本协议自签订之日起生效，有效期为XX年。
若双方一方出现严重违约行为，对方有权提前终止协议。
七、违约和争议解决方式
若一方违反本协议的约定，应承担相应的法律责任。
双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款
1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本协议的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式确认。
以上为最新集中供暖协议书内容，双方应严格履行协议约定，共同维护小区供暖工作的正常运行。
愿双方合作愉快，共同发展！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX公司燃气蒸汽锅炉供热项目合作合同合同号：甲方：乙方：签约地点：签约日期：甲方：（以下简称“甲方”）住所：乙方：（以下简称“乙方”）住所：甲、乙双方本着互利共赢的原则，经平等、友好协商，就双方采用BOO 合作模式（即：建设、拥有、运营模式，由乙方承担工程的设计、建设、运行、维护等工作，硬件设备及软件系统的产权归属乙方），由乙方利用高效燃气蒸汽锅炉向甲方供应蒸汽，甲方向乙方购买蒸汽，以实现降低成本、节能减排的项目合作（以下简称“本项目”）事宜，达成如下协议，以资遵守。
一、项目规划与投资1.1 根据甲方提供的年生产用汽总量、小时最高负荷、原锅炉型号及能源使用情况等，经双方确认，本项目建设数量、1.2 乙方负责为本项目投资燃气蒸汽锅炉、成套辅机设备并负责安装，双方一致同意乙方为本项目投资总金额作价为人民币____元，乙方投资范围详见附件1《乙方投资清单》。
1.3 甲方负责提供本项目所需的建设用地及生产所需配电设施；负责投资建设锅炉房以及锅炉设备基础土建，提供水电、消防、通风等配套设施；负责将水管、电源、蒸汽管网接到锅炉房内，并配备相应的电箱及电表、水表，以上相关费用由甲方承担。
1.4 如甲方需要增加备用设备（负荷）或今后扩产需要增加预留设备（负荷），则双方另行协商，并计入乙方投资总额。
1.5 双方的工程分工见附件3《工程建设边界线清单》。
二、合作方式2.1 项目建成后由乙方运营，向甲方提供满足甲方生产所需的蒸汽。
合作期内，甲方承诺生产经营所使用的蒸汽只向乙方采购，甲方每年向乙方购买蒸汽的保底用量为__ __吨/年，自项目正式供汽之日起计算。
2.2 本合同仅在双方经协商一致并书面确认终止时终止，否则本合同将长期有效。
（BOO项目）2.2 本合同有效期为年，合同到期后（双方约定当甲方购买的蒸汽总量累计达到吨时），项目现场全套运营设备的所有权转移至甲方。
（BOT项目）三、项目建设3.1 本项目环评由甲方负责办理，相关费用由甲方承担（除锅炉报装），乙方提供积极配合与协助。
3.2 项目建设总工期为____日历天，其中，甲方负责的锅炉房、锅炉设备基础、及相关配套设施的建设工期为____日历天，甲方工期自合同签订之日起计算；乙方的工期由甲方将土建施工完成，现场具备设备安装条件后开始计算，工期为___日历天，由于办理本项目报批手续所造成的工期延误，双方互不追究违约责任。
四、蒸汽参数、价格、及调价方式4.14.2甲、乙双方同意乙方提供的蒸汽价格为人民币____元/吨（含增值税价，不含水电）。
4.3 蒸汽价格调整（1）互利共赢原则：乙方作为项目技术提供与主投资方，在保障甲方节能、减排利益的基础上，也要保障乙方收益，当项目所在地天然气价格发生变化时，双方协商调整蒸汽供应价格。
（2）调价方式：经双方核定，，式为：蒸汽价格（S）（调整后的管道天气价格- ）元/Nm³* A（A为天然气单耗）(3）调价周期：当项目正式投产运营满一年后且项目所在地工业管道天然气价格调整时，热力价格按照合同4.3第（2）条进行调整，时间以项目所在地工业管道天然气调价正式行文为准。
五、蒸汽价款结算5.1 蒸汽价款按月结算，蒸汽计量按经双方认可的有资质的单位标定的蒸汽流量计记录的结果确定，蒸汽计量点为锅炉房主汽管出口处。
5.2 甲乙双方约定使用IC卡充值方式支付蒸汽款项，蒸汽用量由自控系统监控，当卡中余额不足时，系统自动报警提醒，乙方通知甲方及时充值，如由于甲方未及时充值造成的相应损失由甲方自行承担。
5.3蒸汽计量、检修5.3.1蒸汽的计量器具：经国家质量技术监督部门检定、认可的IC卡蒸汽计量表。
5.3.2 IC卡蒸汽表电控部分出现故障或者IC卡读数与字轮计数不一致时，以字轮计数为结算依据；若计量仪表出现故障或年检而停止使用时甲方仍使用蒸汽的，则在计量仪表停止使用期间的蒸汽供应数量按仪表正常运行前、后五天的平均值计算。
5.3.3根据国家有关强制检定计量器具及相关法律、法规规章规定，蒸汽计量器具应按照国家规定定期检定，费用由乙方承担。
5.3.4若任何一方对蒸汽计量表的计量提出异议，由双方共同委托技术鉴定部门进行检测，若检测结果超出规定误差范围，检测费用由乙方支付；若检测结果在规定误差范围内，检测费用由提出异议方支付。
5.4甲方同意乙方可选择以下任一方式向其履行通知义务：QQ:EMAIL:电话：传真：5.5 乙方每月10号前向甲方开具上月实际使用费用的增值税专用发票。
六、乙方的权利、义务、责任6.1 乙方委派的锅炉工需持锅炉操作证上岗，乙方按国家相关法规要求定期对锅炉工进行培训。
6.2 乙方投资安装的锅炉应符合国家相关法规的要求，并协助甲方办理锅炉报装相关手续，由于办理手续所造成的时间延误，双方互不追究违约责任。
锅炉的排放物应达到甲方所在地环保部门的要求。
6.3 乙方负责燃气燃料锅炉及辅机设备的供应、安装、运行管理、维修和保养，锅炉年检按国家规定时间进行，尽量安排在甲方年度大修时间完成年检。
如甲方当年未进行大修，则甲方每年需另行安排10-15天计划停汽检修时间（包括锅炉年检），具体停汽时间由双方协商，每次检修后重新供汽时乙方必须提前通知甲方。
6.4 乙方接受甲方合理的生产调度管理，保证设备安全运行，乙方承诺提供的蒸汽符合甲方的正常生产要求，满足甲方生产需要。
6.5 乙方根据本项目的投资额度及实际情况，将为本项目购买适当的保险，如乙方运行的锅炉设备发生事故，该事故经安监部门明确认定是由乙方原因造成的，乙方应赔偿甲方的直接损失，赔付限额按保险的规定执行。
6.6 乙方有权对其所投资的锅炉等设备进行升级改造，甲方须积极配合，相关费用由乙方承担。
6.7 乙方为本项目投资建设的燃气锅炉及成套辅机设备，以及相关配套设施，所有权归属于乙方，甲方无权处分上述设备或在上述设备上设定抵押、质押等任何形式的担保或作与本协议履行无关之任何利用，否则应当对给乙方造成的损失承担赔偿责任。
6.8 如因上游燃气供应商中止或中断或减少燃气供应，造成乙方无法全部或者部分履行本合同供汽义务的，乙方不承担违约责任，但应及时通知甲方做好生产安排。
七、甲方的权利、义务、责任7.1 甲方负责协调本项目涉及当地有关政府主管部门的关系，乙方积极配合甲方向政府部门申请建设和运营本项目所需的所有批文和许可证。
7.2 甲方负责提供本项目所需的建设用地以及运营所需的场地，甲方应根据乙方提供的锅炉房等建筑物、设备基础工程的设计条件图，委托有资质的设计院进行工程设计，并按《建筑法》、《消防法》等法律法规负责项目工程建设、竣工验收手续等事宜。
7.3 锅炉设备安装、调试期间的用水、用电费用由甲方承担，甲方应为乙方的施工人员、调试人员和运行管理人员提供住宿和伙食方便，以及其他必需、合理的配合和方便，住宿和伙食费用由乙方承担。
7.4合作期内，甲方承诺将根据本项目的技术要求向本项目提供项目配套水电等资源，费用由甲方承担，并保证这些资源的稳定供应。
在乙方运营管理本项目所提供的蒸汽参数、流量等符合本合同约定的条件时，甲方保证只能使用乙方供应的蒸汽。
7.5合作期内，甲方投资建设的锅炉房等工程和管网等其他配套设施，工程质量、维护、保养由甲方负责，并确保不影响乙方锅炉的正常运行，相关费用由甲方承担。
7.6甲方负责锅炉设备、锅炉房的外围安全保卫工作，非因乙方原因造成锅炉设备发生故障、损坏或被盗的，由此给甲方或其他第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方不承担任何责任，由损害方承担相应责任。
八、违约责任8.1 本合同生效后，项目运行前，如乙方无正当理由不履行本合同约定的主要义务，经甲方催告后乙方在7日内仍拒绝履行的，甲方有权解除本合同；如甲方拒不履行本合同约定的主要义务，经乙方催告后甲方在7日内仍拒绝履行，乙方有权解除本合同，并要求甲方按乙方为本项目已实际支出的投资费用（包括但不限于：锅炉等设备采购费用、安装费、设计费等）的2倍计算向乙方支付赔偿费用。
8.2 因甲方未及时充值导致乙方停止供汽的一切损失由其自行承担；甲方经乙方敦促后仍不充值，导致乙方停产30日以上的，乙方有权解除本合同，收回所投资的锅炉和辅机设备，并有权要求甲方支付违约金（违约金的计算公式见下，如依照下列公式计算的违约金数额低于乙方投资总额的50%时，违约金数额按乙方投资总额的50%执行）。
违约金=项目投资总额×[（10年-使用年限）/10年]×2。
8.3 本项目运行之日起，甲方每年向乙方购买的蒸汽数量如少于本合同第2.1条约定的保底用量，则甲方须向乙方支付补偿金，用于补偿乙方设备折旧、维修保养、运行管理等费用支出，补偿金支付方式为：蒸汽量不足保底用量的部分，按每吨20元的标准向乙方支付，补偿金每年结算一次，甲方应在每届满一年的10个工作日内以银行转账方式支付。
8.4 合作期限内，非因乙方原因致使本合同无法履行时，乙方有权解除合同，收回所投资的锅炉及成套辅机设备，同时甲方应向乙方支付违约金。
违约金的数额按第8.2款规定的违约金计算方式执行。
8.5合作期限内，因乙方原因致使本合同无法履行时，甲方有权解除合同，同时乙方所投资的锅炉及成套辅机设备的所有权归属于甲方。
九、保密条款9.1甲、乙双方承诺保守因本项目而获得的对方商业秘密和技术机密，未经另一方的书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或作与本协议履行无关的任何使用。
9.2 甲方承诺未经乙方书面授权和乙方指定人员的带领下，不允许相关行业的人员参观本项目的设备和系统。
9.3 一方违反保密义务，给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
十、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成，任何一方均可向原告方所在地法院提起诉讼。
十一、其他11.1 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同附件与本合同如有不一致之处，以本合同为准。
11.2 本合同未尽事宜，双方经友好协商后可另行签订补充协议。
11.3 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效；本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。
附件1：《乙方投资清单》附件2：《燃气蒸汽锅炉蒸汽结算确认单》附件3：《工程建设边界线清单》（本页无正文，为《XXX公司燃气蒸汽锅炉供热项目合作合同》之签字盖章页）甲方：（盖章）法定代表人（签约代表）：联系地址：联系电话：传真：邮编：税务登记号：开户银行：帐号：乙方：（合资公司名称）（盖章）法定代表人（签约代表）：联系地址：联系电话：传真：邮编：税务登记号：开户银行：帐号：年月日附件1：《乙方投资清单》附件2：《燃气蒸汽锅炉蒸汽、热量结算确认单》XX（用热方）有限公司燃气蒸汽锅炉蒸汽、热量对账结算单结算期间：年月日时分至年月日时分重要说明：1、本对账单一式两份，甲、乙双方各执一份，贵司在五个工作日内在对账结算单上签字、盖章，并将一份对账结算单原件返回我司。