宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
宁夏省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
宁夏省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量2、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情3、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则4、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制5、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理6、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目7、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收8、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用9、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款10、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人11、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
监理工程师考试题库--合同管理1
监理工程师考试题库--合同管理12016年监理工程师考试题库--合同管理1练习题1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作6.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。
河北省2016年下半年监理工程师：保险赔偿试题
河北省2016年下半年监理工程师：保险赔偿试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的核算设计费。
A：扩大的初步设计概算B：施工图预算C：投资估算算D：初步设计概算E：专业监理2、指定分包商是，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A：由建设单位选定，与总包商签订合同B：由总包选定，与建设单位签订合同C：由监理工程师选定，与建设单位签订合同D：由建设单位选定，与工程师签订合同E：专业监理3、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率变化率为-1％，则价格因素的敏感度系数为。
A：-0．1B：0．1C：0．9D：1．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是。
A：编制监理大纲B：编制监理规划C：组建项目监理机构D：编制监理实施规则E：工程保险金5、是一个建设工程监理工作的总负责人。
A：监理员B：专业监理工程C：总监理工程师代表D：总监理工程师E：工程保险金6、【例2·单选题】关于代理．下列叙述不正确的一项是。
A：无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B：无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C：代理人只能在代理权限内实施代理行为D：无权代理的法律后果由被代理人承担E：专业监理7、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、采用S曲线比较法进行实际进度和计划进度的比较，图形的纵坐标表示。
A：时间B：资源C：时段完成任务量D：累计完成任务量E：自我评定9、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
2016年下半年黑龙江监理工程师：保险赔偿考试题
2016年下半年黑龙江监理工程师：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、通过有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
A：风险调查B：经验数据C：流程图D：初始清单E：工程保险金2、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。
A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B：协调合同工期与进度计划之间的关系C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工E：自我评定3、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意E：工程保险金4、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。
A：2013年5月15日B：2013年5月16日C：2013年5月30日D：2013年5月31日E：专业监理5、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度6、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理7、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。
宁夏省监理工程师：保险赔偿模拟试题
宁夏省监理工程师：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同履行过程中，因施工需要I临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。
因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由。
A：发包人赔偿，延误的工期顺延B：发包人赔偿，延误的工期不予顺延C：承包人承担，延误的工期顺延D：承包人承担，延误的工期不予顺延E：专业监理2、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的，此偏差将不会影响总工期。
A：持续时间B：紧前工作最迟完成时间C：总时差D：紧后工作最早开始时间E：自我评定3、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金4、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理5、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。
合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。
当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是。
A：按订购单价计算全部数量的货款B：按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C：按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D：按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款E：专业监理6、对需要加固补强的质量问题，应由提出处理方案。
A：建设单位B：施工单位C：设计单位D：监理单位E：工程变更单7、某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：工程保险金8、建设工程风险按照风险影响范围划分为。
青海省2016年下半年监理工程师：保险赔偿考试试卷
青海省2016年下半年监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人B：施工合同的承包人C：施工合同发包人和承包人D：工程项目的代建方和施工合同的发包人E：专业监理2、【例2·单选题】在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括。
A：采用更先进的施工方法B：增加每天的施工时间C：实施强有力的施工调度D：增加施工作业面E：自我评定3、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。
A：涨价预备费B：基本预备费C：建设期利息D：铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A：质量第一B：以人为核心C：以预防为主D：质量标准E：工程变更单6、【例1·单选题】采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是。
A：实际成本在预期成本和报价成本之间B：实际工程成本在报价成本和限额成本之间C：实际工程成本超过限额成本D：实际成本低于预期成本E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A：14B：28C：36D：42E：专业监理8、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
2016年下半年宁夏省监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷
2016年下半年宁夏省监理工程师合同管理：竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务2、注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为学时。
A：24B：36C：48D：72E：工程保险金3、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：__。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交C．工程竣工验收前，监理单位，施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办事工程档案移交D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交4、项目总承包管理模式的主要优点为__。
A．有利于质量控制B．有利于业主选择承建单位C．合同管理、组织协调比较有利D．有利于投资控制5、关于物资需求计划的说法，正确的是。
A：编制依据：概算文件、项目总进度计划B：组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C：主要作用：确定材料的合理储备D：编制单位：各施工承包单位E：自我评定6、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单7、取得国有土地使用费不包括。
A：土地使用权出让金B：城市建设配套费C：临时安置补助费D：土地管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。
A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还2、下列造成质量波动的原因中,属于偶然性原因的是。
A：现场温湿度的微小变化B：机械设备过度磨损C:材料质量规格显著差异D:工人未遵守操作规程E：工程变更单3、某项目建设期为2年，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元,贷款年利率为8％，则该项目的建设期贷款利息估算为万元。
A：286．40B：366．40C:560．00D:572．80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理单位的服务内容不包括。
A：项目保修B：项目策划C：设计管理D:施工过程管理E：工程保险金5、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。
A：已完工程实际投资B：拟完工程实际投资C：未完工程计划投资D：拟完工程计划投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。
A：合同约定的开始日至完成日B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C：合同签订日至合同约定的完成日D:合同约定的开始日至工程验收合格日E：专业监理7、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A:7B：14C：28D：56E：专业监理8、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。
A．接近于B．严格等于C．低于D．高于9、工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。
A:施工前期B：施工工艺和施工方法C:施工准备和施工过程D：投入品质量E:工程变更单10、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试卷
宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、__等方面与工程保险比较后才能得出结论。
A．风险概率、机会成本、服务质量B．风险概率、机会成本、税收C．机会成本、服务质量、税收D．服务质量、税收、风险概率2、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。
A：提交工程师决定B：提交争端裁决委员会决定C：诉讼D：仲裁E：专业监理3、在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于。
A：客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整B：在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标C：监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库D：确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充E：工程保险金4、《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A：未经招标B：未经发包人同意C：未提交分包人资质D：分包人未与发包人签订合同E：专业监理5、建造类施工过程是指。
A：将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B：在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C：为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D：为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程E：自我评定6、某项目投资方案的现金流量如图3-3所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期为7．5年，则该项目的静态投资回收期。
A：P_C” />，项目不可行B：，项目不可行C：，项目可行D：，项目可行E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、FIDIC《合同条件》规定，承包商负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，则该项损失应由__负责。
2016年下半年内蒙古监理工程师：保险赔偿考试试卷
2016年下半年内蒙古监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定2、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以__。
A．对本月工程量不予计量B．按实际完成的工程量支付应得款C．不签发支付证书D．按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分3、签订监理合同后，监理单位实施建设工程监理的首要工作是__。
A．编制监理大纲B．编制监理规划C．编制监理实施细则D．组建项目监理机构4、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定时，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单5、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于。
A：委托代理B：法定代理C：指定代理D：职务代理E：专业监理6、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。
A：固定单价B：可调总价C：最高限额成本加固定最大酬金D：成本加固定百分比酬金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。
A：专家调查法B：经验数据法C：初始清单法D：风险调查法E：工程保险金8、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。
该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。
A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费E：自我评定9、施工时对基础工程量增加的费用，应计入。
宁夏省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题
宁夏省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理2、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。
A：中标通知书、工程量清单、标准B：合同通用条款、合同专用条款、图纸C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单D：中标通知书、工程报价单、投标书E：专业监理3、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《建设工程监理规范》规定，监理月报，报送建设单位和本监理单位。
A：由监理工程师编写，总监理工程师签认B：由专业监理工程师编写，总监理工程师签认C：由总监理工程师组织编写，总监理工程师签认D：由总监理工程师组织编写．本单位的法人签认E：工程保险金5、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。
A：7．5％B：7．56％C：7．71％D：7．76％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单7、编制物资供应计划的实际工作中首先应考虑的平衡。
A：数量B：质量C：时间D：库存量E：自我评定8、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
宁夏省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
宁夏省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。
某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。
该50万元工程款的签认应当由。
A：发包人承担责任B：发包人代表承担责任C：发包人与发包人代表承担连带责任D：施工企业决定责任承担人E：专业监理2、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。
A：1．0B：1．O5C：1．O6D：1．O7E：专业监理3、在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是。
A：制定工作流程和信息流程B：制定岗位职责和考核标准C：确定组织结构和组织形式D：安排监理人员和辅助人员E：工程保险金4、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险5、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用。
施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。
A：发包人，承包人B：发包人，发包人C：承包人，发包人D：承包人，承包人E：专业监理6、在排列图中，右侧纵坐标表示。
A：频数B：件数C：累计频率D：累计件数E：工程变更单7、调整建设工程进度计划时，可以通过改变某些工作之间的逻辑关系。
A：组织平行作业B：增加资源投入C：提高劳动效率D：设置限制时间E：自我评定8、下面不属于影响设计进度的因素是。
A：建设意图及要求的改变B：设计审批时间C：设计各专业之间协调配合D：工程延期的影响E：自我评定9、是一个建设工程监理工作的总负责人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宁夏省2016年下半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。
A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还2、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是。
A：现场温湿度的微小变化B：机械设备过度磨损C：材料质量规格显著差异D：工人未遵守操作规程E：工程变更单3、某项目建设期为2年，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目的建设期贷款利息估算为万元。
A：286．40B：366．40C：560．00D：572．80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理单位的服务内容不包括。
A：项目保修B：项目策划C：设计管理D：施工过程管理E：工程保险金5、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。
A：已完工程实际投资B：拟完工程实际投资C：未完工程计划投资D：拟完工程计划投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。
A：合同约定的开始日至完成日B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C：合同签订日至合同约定的完成日D：合同约定的开始日至工程验收合格日E：专业监理7、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理8、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。
A．接近于B．严格等于C．低于D．高于9、工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。
A：施工前期B：施工工艺和施工方法C：施工准备和施工过程D：投入品质量E：工程变更单10、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。
关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。
A：由供货商承担供货的全部运费B：由采购方承担自行运到目的地所需费用C：由供货商承担货物转运增加的保险费用D：由采购方和供货方共同承担转运费用E：专业监理11、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是。
A：材料供应时间不能满足需求B：不能及时提供施工场地条件C：不明的水文气象条件D：计划安排不周密，组织协调不力E：自我评定12、在工程项目进度控制计划系统中，用以确定项目年度投资额、年末进度和阐明建设条件落实情况的进度计划表是。
A：工程项目进度平衡表B：年度建设资金平衡表C：投资计划年度分配表D：年度计划项目表E：自我评定13、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入__。
A．施工机械使用费B．施工机构迁移费C．措施费D．间接费14、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：管理措施E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步工作程序是。
A：施工单位提出处理方案B：建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告C：监理单位及时向建设单位和监理公司汇报D：施工单位进行质量缺陷调查E：工程变更单16、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个的质量管理体系。
A：以顾客为关注焦点B：以过程方法为主导C：以全员参与为动力D：以持续改进为目标E：工程变更单17、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．重新划分施工段C．增加专业工作队数D．改变流水节拍值18、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理20、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。
A：评标的工作量大B：选择中标人的范围广C：评标时间长D：招标费用高E：专业监理21、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是。
A：关键线路上工作总时差一定为零B：关键线路是总持续时间最短的线路C：工程网络计划中只有一条关键路线D：关键线路在网络计划执行过程中会发生转移E：自我评定22、国有工程监理企业改制为有限责任公司的过程中，在资产评估和股权设置之间的工作步骤通常是。
A：认缴出资额B：申请设立登记C：产权界定D：签发出资证明书E：工程保险金23、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政决定D：仲裁E：专业监理24、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。
A：施工控制测量成果报验表B：分部工程报验表C：工程复工令D：报验、报审表E：工程保险金25、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责是。
A：验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程B：审核分部工程的质量检验评定资料C：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则D：对重大问题及时向承包单位做出指示E：参与工程竣工预验收和竣工验收2、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程进行有针对性的阐述。
A：施工的重点和难点B：施工工艺C：施工工序D：工程概况E：施工范围和施工顺序3、【例4·多选题】监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括。
A：质量第一，坚持质量标准B：以人为核心，预防为主C：旁站监督，平行检测D：科学、公正、守法的职业道德E：审核文件、报告、报表4、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。
A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人B．送验要有见证取样监理工程师的签字C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存D．见证取样的试验费用由建设单位支付E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检5、风险管理目标的确定要满足__等基本要求。
A．目标的现实性B．目标的明确性C．目标的层次性D．风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性E．目标的客观性6、__是法人应具备的条件。
A．依法成立B．有必要的财产和经费C．必须是国有或集体企业D．能独立地承担民事责任E．有自己的名称、组织机构和场所7、利用横道图表示工程进度计划的特点有。
A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期D：能反映工程费用与工期之间的关系E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间8、监理工程师在质量控制过程中，应遵循的原则有。
A：坚持质量第一的原则B：坚持以人为核心的原则C：坚持以预防为主的原则D：坚持科学、公正、守法的职业道德规范E：坚持以合同标准规定的原则9、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。
A．注册建筑师B．注册结构工程师C．注册建造师D．注册造价工程师E．注册监理工程师10、价值工程中的方案评价应包括。
A：技术评价B：生态评价C：经济评价D：国民经济效益评价E：社会评价11、工程质量事故处理后，应对处理结果进行检查、鉴定和验收，并作出处理结论。
事故处理的结论一般是__等几种。
A．事故已排除，可以继续施工B．隐患已消除，结构安全有保证C．经修补处理，一般能满足使用要求D．不做处理E．对耐久性的结论12、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。
A．恶意串通损害第三人利益B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C．订立合同时显失公平D．以合法形式掩盖非法目的E．损害公共利益订立13、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。
A：分部分项工程量清单计价B：措施项目清单C：其他项目清单D：规费项目清单E：风险费用清单14、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括。
A：建筑材料一般鉴定检查费B：施工机械经常修理费C：临时设施费D：环境保护费E：工程定额测定费15、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人应完成的工作包括__。
A．在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B．对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C．提供具备施工条件的场地D．将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地E．向承包人提供施工现场办公和生活用房16、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括__。
A．工程概况B．项目资金来源C．投标须知D．评标方法E．招标工作范围17、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。
A．参与监理工作人员的业务专长和经验B．是否遵循了规范化的管理程序和方法C．监理工作的内容和范围D．参与监理工作人员的创新想像力和风险意识E．监理招标的成功与否18、非节奏流水施工的特点是__。
A．相邻专业队的流水步距不尽相等B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等C．流水节拍较大的施工段可增加专业队D．各专业队在施工段上能够连续作业E．每个施工段上由不同专业队连续作业19、下列与建设工程监理有关的施工文件，由建设单位永久保存的是。
A：分项工程质量验收记录B：幕墙工程验收记录C：分部(子分部)工程质量验收记录D：检验批质量验收记录E：基础、主体工程验收记录20、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。
A：进度款是否按规定程序支付B：竣工工程内容是否符合合同条件C：隐蔽验收记录是否手续完整D：预付款支付额度是否符合合同约定E：设计变更审查、签证手续是否齐全21、世界银行规定的项目建设间接成本包括（）。
A．项目管理费B．开工试车费C．业主行政费用D．运费和保险费E．不可预见准备金22、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有。
A：返还财产B：赔偿损失C：罚款D：记入不良信用名单E：对经办人进行行政处分23、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。